LICITACIÓN ABREVIADA Nº 08/2011 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Transcripción

1 LICITACIÓN ABREVIADA Nº 08/2011 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Dirección General de Secretaría Colonia er. Piso

2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETO DEL LLAMADO RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS ACTO DE APERTURA CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA PROPUESTA OFERTA TÉCNICA y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA ITEM VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS COMPARACIÓN DE OFERTAS ADJUDICACIÓN GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO PLAZO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS RECEPCIÓN MORA DOMICILIOS NORMATIVA APLICABLE DISPOSICIONES GENERALES EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ANEXO I REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES A. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PCS Tipo B. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PCS Tipo C. MONITORES CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE OFERTAS ANEXO II A. GENERALIDADES B. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN C. MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN D. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA E. RESCISIÓN DEL CONTRATO

3 1. OBJETO DEL LLAMADO Se llama a Licitación Abreviada para la Adquisición de Equipamiento Informático para la Dirección General de Secretaría (UE 01) del Ministerio de Economía y Finanzas (Inciso 05), según se detalla a continuación: Ítem Objeto Cantidad 1 A Eq.computación PC Tipo 1 - (incluye software) hasta 50 2 B Eq.computación PC Tipo 2 - (incluye software) hasta C Monitores hasta RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas serán recibidas hasta el día 04 de de octubre de 2011 a la hora 14:00 en el Ministerio de Economía y Finanzas sito en Paraguay 1429 p. 3 Departamento de Recursos Materiales y Servicios. Las mismas no serán de recibo si llegan después de la hora dispuesta para la apertura. 3. ACTO DE APERTURA El acto de apertura se realizará el día 04 de octubre de 2011 a la hora 14:00 en el edificio del Ministerio de Economía y Finanzas, sito en Paraguay 1429, 3er. Piso. 4. CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS Las consultas y / o aclaraciones sobre el pliego podrán presentarse: Personalmente, por escrito, ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios. Vía , teléfono o fax Plazo de Consultas: 30 de setiembre de 2011 a la hora 14:00. DATOS PARA CONTACTOS: Por Consultas Formales Departamento encargado:. Encargado de Dpto.: Ricardo Veirano Contacto en Dpto.: José Lobo, horario de 12:00 a 17:00 Dirección: Paraguay er. Piso. 3

4 Teléfono: Fax: mefcompras@mef.gub.uy Por Consultas Técnicas (solo vía ) Técnicos Responsables: Ethel Tuset y Hernán Aguirrezabala informatica@mef.gub.uy 5. GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Previamente a la presentación de las ofertas, deberá justificarse la constitución de la correspondiente garantía de mantenimiento de las ofertas, en los términos y condiciones establecidos por el art. 55 del TOCAF por un valor equivalente al 1% del valor total de la oferta, si correspondiere. 6. PROPUESTA Las ofertas deberán presentarse por escrito, y en CD, redactadas en forma clara y precisa, firmadas por el oferente o sus representantes. De todos los documentos de la propuesta se entregará un original y 1 (una) copia en papel con toda la información, que deberán presentarse bajo sobre cerrado, dirigido a: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS Dirección General de Secretaría Paraguay Piso 3 Cada sobre llevará bien visibles las siguientes indicaciones: Número de la Licitación Nombre del Oferente Fecha de Apertura Las propuestas deberán contener: Formulario 1 Datos del Oferente Formulario 2 - Formulario de presentación de Ofertas, en formato Excel, conteniendo la oferta económica la que deberá ser completada en él, en CD. Además se deberá presentar una copia debidamente firmada Formulario 3 Cronograma de Actividades Formulario 4 Condiciones de Garantía Formulario 5 Antecedentes 4

5 Documentación de los productos (Certificado de Calidad, comprobante de antigüedad en plaza, etc.). Información Técnica de cada uno de los equipos ofertados, que incluya: la información técnica (en español) de cada uno de ellos, que incluya marca, origen, rendimiento. para el caso de los equipos de impresión, deberá incluir todos los insumos necesarios que deberán tenerse en cuenta durante la vida útil del equipo con sus características (variedad, rendimientos y costos detallados). folletos informativos impresos o en formato digital que permita profundizar en el estudio del producto, en caso que lo consideren necesario. Información sobre vida útil estimada. En el caso de los equipos multifunción se debe indicar la vida útil del equipo en copias. La propuesta deberá estar organizada por capítulos y por ítems, deberá venir debidamente foliada y deberá contener una tabla de contenido que permita acceder fácilmente a cada parte de la misma. El oferente podrá presentar toda la información adicional complementaria a la oferta que considere necesaria. Todos los formularios podrán ser obtenidos de los archivos adjuntos al presente pliego, y deberán ser presentadas dentro de la oferta impresos y debidamente firmados, además de en formato Excel en un CD. Documentos a presentar con la oferta: Constancia de haber dado cumplimiento al depósito de garantía de mantenimiento de oferta, según lo estipulado en el art. 55 del TOCAF, en caso de corresponder. Fotocopia de inscripción en SIIF Fotocopia del certificado del Banco de Seguros del Estado que acredite que la empresa tiene contratado el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Certificado notarial que acredite personería jurídica del oferente, indicando razón social, domicilio, objeto, RUT, representantes legales, con constancia que se dio cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 a 16 de la Ley de 7 de octubre de 2005 si corresponde. Durante el acto de apertura se deberá exhibir: Carta Poder de la empresa oferente con la firma certificada notarialmente, con una fecha no anterior a quince días de la fecha de apertura, de la que surja la autorización al compareciente para actuar, en nombre y en representación de la misma en licitaciones. cédula de identidad vigente del compareciente. 5

6 Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. En caso de hacer uso de la preferencia otorgada por la Ley Nro Protección a la Industria Nacional, modificativas, reglamentarias y concordantes (entre ellas art. 41 de la Ley de 6.de octubre de 2008 y Dto. 13/09 de 13 de enero de 2009), la empresa deberá manifestarlo en forma expresa por escrito, declarando expresamente en su oferta la naturaleza nacional del producto de conformidad con el art. 2 y 8 del decreto 13/009.- Las empresas que deseen acogerse a las prioridades antes mencionadas deberán adjuntar conjuntamente con la oferta y los demás documentos exigidos: - Referente a suministro de bienes y servicios nacionales: Certificado de alguna de las siguientes Cámaras: Cámara de Industrias del Uruguay, Cámara Mercantil o Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, que acredite el carácter nacional del bien o del servicio de conformidad con lo previsto en los art. 10 y siguientes del decreto Nº 13/009 mencionado. La presentación de dicho certificado será obligatoria previo a la apertura de ofertas. Cuando el servicio incluya suministro de bienes: 1) el oferente deberá discriminar en su oferta el porcentaje del precio que corresponde al servicio propiamente dicho, el correspondiente a bienes utilizados como insumos de carácter nacional y el correspondiente a bienes utilizados como insumos de carácter no nacional.- 2) a los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los bienes que califiquen como nacionales, certificados de conformidad con lo dispuesto en el Art. 10º y siguientes del decreto Nro. 13/009.- En caso de hacer uso de la preferencia otorgada por la Ley Nro Protección de la Pequeña y Mediana Empresa, modificativas, reglamentarias y concordantes (entre otras art. 46 de la ley , Decreto 504/07 de y Dto. 800/08 de 29 de diciembre de 2008). Las empresas que deseen acogerse a beneficios o márgenes de preferencia para bienes/ servicios nacionales de MPYMES, deberán adjuntar conjuntamente con la oferta y los demás documentos exigidos: Las MPYMES deberán presentar conjuntamente con su oferta, en todos los casos, Certificado emitido por la DINAPYME que acredite que cumple las condiciones previstas por el Dec. 504/007 de 20 de diciembre de 2007, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 2º del decreto 800/

7 Suministro de Bienes: a) La MPYMES deberán manifestar por escrito que sus bienes califican como nacionales de conformidad con el Art. 6º del decreto 800/008, acreditándolo a través de la presentación del Certificado previsto en el Art. 12º de dicho decreto. b) La prioridad otorgada a los productos ofertados por las MPYMES no es acumulable con la preferencia establecida en el art. 41 de la Ley Nº para productos de origen nacional, por lo que la Administración en cumplimiento del art. 14 del decreto 800/008 optará por la prioridad que resulte más beneficiosa para la MPYMES. Por lo tanto, a los efectos de definir este extremo, la MPYMES deberán además presentar, junto con el Certificado previsto en el literal anterior, el Certificado que califica el bien como nacional según el Decreto Nº 13/009.- Suministro de Servicios. Cuando el servicio incluya suministro de bienes. a) Las MPYMES deberán desagregar del precio del servicio la participación (%) que cada uno de los bienes tiene sobre el mismos; b) A los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los bienes que califiquen como nacionales, certificados de conformidad con lo dispuesto por el Art. 11º y siguiente del Dto. 800/ OFERTA TÉCNICA y REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA ITEM Los detalles de formulación de la Oferta Técnica, así como los requisitos específicos son detallados en el siguiente Anexo: Anexo I Requisitos Equipos PCs, Monitores e Impresoras 8. VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA Todos los datos indicados por el oferente, referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 9. COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA Los precios deberán ser cotizados tomando como base que el pago se efectuará dentro de los 30 (treinta) días de entregados los equipos. En caso de que el pago se realice a diez días hábiles luego de presentada la factura, se deberá especificar porcentaje de descuento. 7

8 Las ofertas deberán ser cotizadas en moneda nacional (pesos uruguayos), debiendo detallar el precio unitario sin impuestos, cada uno de los impuestos y el precio final con impuestos. En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos. Los precios cotizados por el oferente permanecerán fijos durante la duración del contrato y no estarán sujetos a variación de ninguna índole. Las ofertas que se presenten con precios ajustables, no serán consideradas ya que no se ajustan al Pliego de licitación y, por lo tanto, serán rechazadas. 10. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y haya falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 11. COMPARACIÓN DE OFERTAS Los criterios generales que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán detallados en cada uno de los Anexos. Una vez considerados todos estos criterios, se realizará una preselección de los equipos, de acuerdo a la capacidad económica de la administración, y en caso de ser necesario se les comunicará a las empresas seleccionadas, las cuales deberán ofrecer una demostración de todas las prestaciones de los equipos, en el día y horario a coordinar por la administración, o presentar una muestra de los equipos para ser evaluados por la administración. La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente. Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 57 del TOCAF ADJUDICACIÓN La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas. 8

9 La Administración podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previstos por el art. 63 del TOCAF. La Administración está facultada para: Adjudicar total o parcialmente cada ítem No adjudicar algún ítem. Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares en los términos establecidos por el art. 57 del TOCAF. La empresa adjudicataria, deberá presentar junto con la factura, una nota indicando el alcance exacto y los detalles de la garantía para cada uno de los equipos, así como información de Contactos para la Administración, para los casos en los que haya que utilizarla. 13. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el/ los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 55 del TOCAF Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el o los adjudicatario/s no dé/n cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la recepción definitiva de los bienes.- B. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el/los adjudicatarios deberán justificar la constitución de una garantía de cumplimiento de contrato con el objeto de asegurar la garantía ofertada por los equipos (PC, monitores, equipos de impresión), de un 2,5% del valor de la adjudicación, que se devolverá una vez que haya caducado dicho plazo. Esta garantía deberá constituirse en efectivo. La falta de constitución de estas garantías en tiempo y forma, hará caducar los derechos del o de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 14. PLAZO Y ENTREGA DE LOS EQUIPOS Los equipos adquiridos deberán ser entregados en el Departamento de Recursos Materiales, previa coordinación con los Responsables Técnicos de la Compra.- El plazo máximo de entrega será: - Ítem 1 Equipos PC y Licencias de Software Tipo 1 1 mes - Ítem 2 Equipos PC y Licencias de Software Tipo 2 1 mes 9

10 - Ítem 3 Monitores 1 mes Los mismos se computarán a partir del día de emitida la orden de compra.- La empresa adjudicataria revisará, antes de la entrega, si los bienes están completos, en buen estado, etc. La empresa adjudicataria es el único y total responsable por la pérdida o daños que puedan sufrir los bienes hasta la entrega de éstos en el lugar de recepción establecido por la Administración. 15. RECEPCIÓN La verificación de los equipos recibidos, tanto en cantidad como en calidad compete al Organismo licitante. Se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar los equipos que a su juicio se estimen en mal estado o que no se ajusten a lo pactado. Cuando las características de los equipos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes. En caso de que algún equipo no cumpla con lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo de 5 días hábiles como máximo deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, salvo que la misma obedezca a razones de fuerza mayor, hechos que no le fueran imputable o imprevisibles, podrá perder la garantía de fiel cumplimiento del contrato o se aplicarán las multas correspondientes estipuladas en el Anexo II (Condiciones Particulares de contratación letra C) MORA La Mora se producirá de pleno derecho, sin necesidad de intimación judicial o extrajudicial alguna, por el solo vencimiento de los términos y/o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado. 10

11 17. DOMICILIOS La Dirección General de Secretaría fija su domicilio en Paraguay 1429, Piso 3. Se tendrá como domicilio del oferente el constituido por éste en su oferta. 18. NORMATIVA APLICABLE Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas: - T.O.C.A.F., aprobado por el Decreto 194/997 de 10 de junio de Art. 8º de la Ley de 24 de setiembre de Art. 374 de la Ley de 7 de diciembre de 1961, modificativas y concordantes, art. 41 de la Ley de 6 de octubre de 2008 y Decreto 13/2009 de 13 de enero de (Protección a la Industria Nacional) - Art. 136 de la Ley de 24 de octubre de 2006 con la redacción dada por el Art. 46 de la Ley de 6 de octubre de 2008 (con vigencia a partir del ) y Decreto Nro. 800/08 de 29 de diciembre de (Protección de la Pequeña y Mediana Empresa).- - Decreto 53/993 de 28 de enero de 1993 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales). - Artículo 42 de la ley de 5 de enero de 1996 y su Decreto reglamentario 395/998 de 30 de diciembre de (Sistema Integrado de Información Financiera). - Decreto 342/999 de 26 de octubre de 1999 (Registro General de Proveedores del Estado) modificado por el Decreto 20/2002 de 16 de enero de Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo). - Ley de 7 de febrero de Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación. 19. DISPOSICIONES GENERALES La recepción formal de las propuestas no significa la obligatoriedad de convalidar las omisiones producidas, quedando sujetas a posterior revisión por la comisión Asesora de Adjudicaciones. El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo con cualquier número de propuestas que se presenten. Con la aceptación de la propuesta y la notificación al adjudicatario del acto de adjudicación, se perfecciona el contrato entre Administración y el proponente, 11

12 con los efectos jurídicos que correspondan según este pliego, debiendo el o los adjudicatarios presentar certificado vigentes de la DGI y el BPS en ocasión de los pagos.- En todo lo que no se oponga al presente Pliego, regirá en forma complementaria el Pliego General de Condiciones dispuesto por Decreto Nº 53/ EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 12

13 REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES ANEXO I Los equipos solicitados deben cumplir con las siguientes características generales: Garantía: Vigente a partir de la aceptación de los equipos, especificando claramente sus alcances y cuáles son los repuestos que comprende la misma. Se debe adjuntar lista de precios de aquellos repuestos no cubiertos durante todo el período de garantía. El proveedor debe brindar el servicio de garantía a la D.G.S. Si el proveedor tuviera que realizar alguna gestión ante fabricante o terceros, en ningún caso puede derivar la responsabilidad a la D.G.S. de la gestión o coordinación, ni de la demora que pudiera implicar dicha gestión. Deberá ser on-site. El mínimo de garantía aceptable es: 3 años Durante el período de garantía la Administración solo deberá hacerse cargo de los insumos que hayan sido declarados como tales, en caso que el oferente no indique un insumo, quedará a cargo de la empresa el costo de sustitución del mismo. Servicio de asistencia técnica: Durante el período de garantía se deberá cumplir con todos los llamados de atención técnica que sean requeridos, en un plazo máximo de 1 día hábil de efectuada la solicitud, un técnico deberá asistir personalmente, realizar el diagnóstico y reparación on site siempre que sea posible. Si en el momento de una reparación, la misma no se pudiera efectuar en el lugar donde se encuentra el equipo, la empresa podrá retirar el equipo previa coordinación con la División Informática de la DGS. Si la reparación tuviera que realizarse fuera de la D.G.S., e insumiera un plazo mayor a 5 días hábiles, la empresa deberá proporcionar otro equipo de iguales o superiores características técnicas que permanecerá en la D.G.S. hasta que el equipo original esté en 13

14 condiciones de correcto funcionamiento (préstamo o en forma definitiva). Si el producto falla en más de dos (2) oportunidades en un plazo de treinta (30) días corridos durante el período de garantía, se podrá solicitar una sustitución del mismo por otro de idénticas o superiores características, en un plazo de quince (15) días posterior a la segunda falla. En este caso, si el bien sustituto es de mayor valor que el anterior, no habrá variante de costos por repuestos o suministros. En el caso que para la configuración de los equipos multifunciones se requiera contraseña de administrador, el proveedor deberá entregar la contraseña al personal de la División Informática de la DGS. (en caso que la empresa justifique la no entrega durante el período de garantía, deberá suministrarla una vez finalizado dicho período) Alimentación eléctrica: El voltaje deberá ser de 220 voltios Se deberán proveer todos los cables de corriente con ficha de norma alemana (Schucko) o 3 en línea Indicar el consumo de energía eléctrica según normas internacionales, especificaciones de ahorro de energía, etc. Identificación de equipos e información complementaria: Los equipos deberán venir debidamente identificados, de manera de poder utilizar el Número de Serie, o un Código para el Servicio Técnico en caso que se requiera. El oferente deberá complementar la información con folletos, descripción técnica del equipo completa incluyendo Números de partes y detalle de las mismas. Para cada equipo se deberá especificar vida útil, año de fabricación, lanzamiento al mercado, y garantizar que el modelo no se encuentra discontinuado. Los bienes ofertados deben ser de marcas con 2(dos) años como mínimo de representación en plaza o 5 (cinco) años de reconocimiento internacional. El oferente debe presentar documentación que acredite la antigüedad en plaza de la(s) marca(s) ofertada(s). El oferente deberá brindar referencias de empresas que posean los equipos ofrecidos. 14

15 En los antecedentes el oferente deberá solamente indicar aquellos contratos de similares características. Listado de clientes en Uruguay con los cuales hayan comercializado, durante los últimos tres años, equipos de iguales o similares características a los ofrecidos (en caso que los clientes fueran organismos públicos referencia al llamado o adjudicación publicadas en el sitio de Compras y Contrataciones Estatales). Stock de repuestos e insumos: La empresa debe garantizar un stock permanente de repuestos e insumos originales de fábrica en sus locales en el país como mínimo por el período de garantía del equipo. Otros requisitos generales: No se aceptarán equipos re-certificados. El oferente deberá entregar todos los Drivers y la documentación del equipo en los CD (originales) correspondientes. A. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PCS Tipo 1 Los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos son: Procesador doble núcleo Velocidad del procesador 3.1 Ghz Disco SATA II 500 GB 7200 RPM o Se deberá cotizar opcional el cambio de disco a 2 TB Memoria 4 GB DDR3 indicar si es expandible Lectora Grabadora de CD/DVD doble capa Video y sonido On Board con 4 ranuras PCI, mínimo una PCI Express Tarjeta de Red 10/100 Certificada Windows XP /Windows 7 (se debe especificar marca) con luces indicadoras de señal y actividad 4 puertos USB 2.0, al menos dos frontales Teclado expandido en español Mouse óptico con scroll Parlantes 15

16 La forma del gabinete deberá ser medium o full tower, la fuente debe estar ubicada en la parte superior trasera del mismo, con buena ventilación, de diseño superior plano. Fuente 500 Watts, con conexión SATA Licencias de Software o Microsoft Windows 7 Professional en Español - El equipo debe estar homologado para Windows XP Professional y contar con downgrade de Windows 7 a Windows XP. Deberá entregarse con Windows XP Professional SP3 en español instalado y activado. o Microsoft Office 2010 Professional en Español, el cual deberá venir instalado y activado en cada uno de los equipos. o Se deberán entregar en medio magnético (CD o DVD) originales de los drivers de todos los componentes del equipo, Sistema Operativo y Office. o Deberán venir en cada uno de los equipos debidamente identificados los números de licencias de cada uno de los paquetes. o El proveedor deberá además entregar en formato Excel, el detalle de identificación de licencias adquiridas para cada uno de los equipos. Según el siguiente formato Equipo Nro. de Servicio Técnico Licencia Sistema Operativo Licencia de Office B. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PCS Tipo 2 Los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos son: Procesador doble núcleo Velocidad del procesador 2.7 GB Disco SATA II 160 GB 7200 RPM Memoria 2 GB DDR3 - expandible a 4 GB usando la mínima cantidad de slots posibles Lectora Grabadora de CD/DVD doble capa Video y sonido On Board con 4 ranuras PCI, mínimo una PCI Express 16

17 Tarjeta de Red 10/100 Certificada Windows XP /Windows 7 (se debe especificar marca) con luces indicadoras de señal y actividad 4 puertos USB 2.0, al menos dos frontales Teclado expandido en español Mouse óptico con scroll Parlantes La forma del gabinete deberá ser medium o full tower, la fuente debe estar ubicada en la parte superior trasera del mismo, con buena ventilación, de diseño superior plano. Fuente 500 Watts, con conexión SATA Licencias de Software o Microsoft Windows 7 Professional en Español - El equipo debe estar homologado para Windows XP Professional y contar con downgrade de Windows 7 a Windows XP. Deberá entregarse con Windows XP Professional SP3 en español instalado y activado. o Microsoft Office 2010 en Español, en versión que incluya como mínimo los siguientes paquetes: Word, Excel y PowerPoint, el cual deberá venir instalado y activado en cada uno de los equipos. o Se deberán entregar en medio magnético (CD o DVD) originales de los drivers de todos los componentes del equipo, Sistema Operativo y Office. o Deberán venir en cada uno de los equipos debidamente identificados los números de licencias de cada uno de los paquetes. o El proveedor deberá además entregar en formato Excel, el detalle de identificación de licencias adquiridas para cada uno de los equipos. Según el siguiente formato Equipo Nro. de Servicio Técnico Licencia Sistema Operativo Licencia de Office C. MONITORES Los requisitos mínimos que deben cumplir los monitores son: Monitor tipo flat panel LCD/LED 17, en caso de ofrecer formato wide deberá ser 18 o superior 17

18 Resolución efectiva de 1024x768 pixels Criterio de aceptación de fallas de hasta 5 sub-pixels en cualquier parte del cuadro CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE OFERTAS - Comparación de las ofertas de EQUIPOS Aunque se solicita los precios desglosados, para su análisis se considerarán en conjunto. Y se tomarán en cuenta los siguientes criterios: Calidad y Prestaciones Precio del Equipo + Costo de Licencias Garantía ofrecida Respaldo Técnico ofrecido por la empresa Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza. Plazo de entrega 18

19 ANEXO II Condiciones Particulares de Contratación A. GENERALIDADES En esta sección se detallan los términos particulares bajo los cuales se regirá el suministro de los bienes y servicios conexos pedidos en esta Licitación. B. PROPIEDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Toda información que produzca el Contratista o que le proporcione a tal fin la Administración, es reservada y confidencial. C. MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN La falta de cumplimiento en los plazos de entrega y condiciones estipuladas, que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa de 5% por cada día de retraso, calculado sobre el monto de los artículos no entregados en tiempo y forma, con un tope máximo de 10 (diez) días hábiles, luego de los cuales la Administración podrá rescindir el contrato, sin perjuicio de la pérdida de la garantía del fiel cumplimiento del contrato.- Se considerará al Contratista incurso en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de las fechas límites comprometidas, sin necesidad de interpelación judicial. Todos los daños causados a la Administración por dichos atrasos se considerarán integralmente compensados por las multas aplicadas al Contratista, excepto que los atrasos de referencia motiven la terminación del Contrato por incumplimiento del mismo.- La Administración cobrará al Contratista las multas generadas, deduciendo su importe del primer pago posterior al momento en que se tengan elementos fehacientes para su determinación o, en su defecto, de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato. D. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA La Administración cobrará al Contratista multas en caso de incumplimiento de las condiciones de garantía estipuladas en la propuesta. Los montos de las multas están referidos al precio total contratado del ítem cuyas condiciones se incumplieron o bien al precio del equipo afectado, según se detalla a continuación: 19

20 No cumplimiento de Tiempo de llegada Tiempo de reparación Multa 0,1% del valor del equipo afectado cada día hábil 0,5% del valor del equipo afectado por cada día hábil de retraso La multa establecida para el tiempo de llegada se computará a partir de cumplido el plazo máximo de efectuada la solicitud; la que refiere al tiempo de reparación se computará luego de transcurridos los 5 días hábiles sin que se realizare la reparación ni se haya proporcionado otro equipo de igual o superiores características técnicas.- Esta disposición no es acumulable a la establecida en el Art.17 del presente pliego y se aplica solamente al cumplimiento de las condiciones de garantías especificadas en la propuesta. E. RESCISIÓN DEL CONTRATO La Administración tendrá el derecho a rescindir unilateralmente el Contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario con la debida notificación. Se señalan a vía de ejemplo los siguientes casos: a) Atraso de más de 30 (treinta) días para la finalización de una etapa del suministro (entrega, instalación, configuración, etc.) respecto a lo comprometido por el Contratista en su oferta, modificadas de acuerdo a las prórrogas otorgadas por la Administración. b) Si la evaluación de los trabajos parciales realizados indica que los mismos no son satisfactorios, a criterio de la Administración. c) Abandono de los trabajos por parte del Contratista. d) Incumplimiento o violaciones repetidas de las condiciones contractuales. e) Desobediencia repetida de parte del Contratista de órdenes o instrucciones impartidas por la Administración. f) El Contratista se asocie con otro o subcontrate a terceros la ejecución del Contrato, o de parte del mismo, sin previa autorización de la Administración. g) Cuando el Contratista, obrando con dolo y reiteradamente, infringiera la legislación laboral o previsional referente al personal empleado para realizar el trabajo. h) El Contratista de quiebra, se torne insolvente o solicite un concordato. Antes de rescindir el Contrato, la Administración notificará al Contratista, por cualquiera de los medios indicado en este documento, con copia a su Garante, 20

21 las causas que hagan necesaria la terminación del Contrato, otorgando un período de 5 (cinco) días corridos al Contratista para que éste elimine las causales de esta medida, satisfactoriamente. De no ser eliminadas, la Administración rescindirá el Contrato, notificando, al Contratista y al Garante, en la forma indicada. Por efecto de la Rescisión, el Contratista perderá la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 21