Ífl CDMX L...! l9flaños
|
|
- Concepción San Segundo Ponce
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Ífl CDMX L...! l9flaños HID ALGO Convenio modificatorio de plazo e importe, al contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado Núm. DMH-LPLO , que celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal a través de la Delegación Miguel Hidalgo representado en este acto por el ARQ. JOSE BELLO ALEMÁN, en su carácter de DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PUBLICAS, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" y por la otra parte SIBASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada El ING. ASKARI BARRON CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", conforme a lo establecido por el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ambas partes están de acuerdo en someterse al contenido y alcance de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: ANTECEDENTES Con fecha 07 de julio de 2016, "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" E SIBASA COSNTRUCCIONES, S.A. DE CV, suscribieron el contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado Núm. DMH-LPLO , relativo a: 'REHABILITACION DE PANTEONES PUBLICOS DE LA ". La adjudicación del citado contrato se realizó a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 Apartado "b" Fracción IV, 23,.24 Inciso c), 44 Fracción 1 Inciso b), 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 80 dei Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y Acta de Fallo de Adjudicación, de fecha 01 de julio de El objeto del contrato es de los trabajos consistentes en la: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". 4. El monto del contrato es $3, 847, (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $615, (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $4, 463, (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.N.). S. Con un plazo de ejecución de 90 DÍAS calendario, fecha de inicio el día 11 DE JULIO DE 2016 y como fecha de término el 08 DE OCTUBRE DE La Cláusula Décima Sexta del referido contrato, en su parte conducente, establece a la letra lo siguiente: "DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" PODRÁ DENTRO DE SU PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE COMUNICADO A "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL DICTAMEN Y, POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES, DENTRO DE LOS LÍMITES DE TIEMPO Y COSTO FIJADOS EN ESTE CONTRATO. EN ESTE CASO, SE CELEBRARÁN LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 10 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Con fecha 03 de octubre de 2016, se realizó el Dictamen Técnico para la Celebración del presente 'N10( Convenio al "CONTRATO ORIGINAL", mediante 1 cual se sustentó la procedencia de celebrar un Convenio Modificatorio de plazo e importe. df.gob.mx Gol mo dci 1 de5 9LTI1
2 CDMX IQÇ'años DELEGACION MIGUEL HIDALGO _ HIDALGO Derivado de lo anterior se procede a la elaboración del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe. DECLARACIONES PRIMERA.- "EL ÓRGANO POLíTICO-ADMINISTRATIVO" DECLARA QUE: 1.1 Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica para celebrar el presente convenio, por su parte la es un "ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 122 apartado C, Base Tercera Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 87 Párrafo Tercero, 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3 Fracción III, 10 Fracción XI, 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3 Fracción III, 120, 122, 122 Bis Fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 1.2 Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 117, Fracción IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ARQ. JOSE BELLO ALEMÁN, con fecha 15 de enero del año dos mil dieciséis, fue designado por la C. BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ, Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo como Director Ejecutivo de Obras Públicas, y cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para firmar el presente instrumento, con fundamento en lo dispuesto a los Artículos 122 Bis Fracción XI Inciso G) y 172 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el acuerdo por el que se delega en el Director Ejecutivo de Obras Públicas las funciones que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 03 de marzo de Que en su calidad de "ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO", formalizó el contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo realizado Núm. DMH-LPLO , encomendando a "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios de: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". 1.4 Que el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece a la letra, lo siguiente: "Artículo 56. Las dependencias, Órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrá, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra pública siempre y cuando éstos, considerados conjunte o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios. Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.: Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento: 1.5 Que por virtud de la disposición normativa transcrita en el numeral anterior, cuenta con las facultades legales suficientes para la formalización del presente nvenio Modificatorio de plazo e impo te. GENO <.J,.,SF i( GRAN S/N. E5ÇAJiNA A'JNIDA A[IGA/AUGÓN Go erno del 2 de 5
3 ryic' ré,ocot 190años III 1u14LII*LeI 1.6 Que el presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, se formaliza con fundamento a lo dispuesto por el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 1.7 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Subdirección de Presupuesto mediante Oficio No. DMHIDESI/SRF , de fecha 10 DE MARZO DE 2016, respectivamente, informó sobre la suficiencia presupuestal, con cargo a la siguiente partida presupuestal: ANO FI F SF Al FF FG FE AD OR PTDA TG Dl DG PV MONTO D $402, SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: A) 11.1 ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO 25,358, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE A. MUÑOZ BARRADAS, NOTARIO PÚBLICO No. 162, DE MÉXICO, D.F., INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO B) 11.2 "EL CONTRATISTA" conviene en cuanto llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio, de la nación mexicana, todo derecho derivado de este convenio Que conoce el contenido y alcances de la normatividad aplicable en materia de obra pública; específicamente el Articulo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. TERCERA.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE: Que reconocen haber suscrito el Contrato Núm. DMH-LPLO , de fecha 07 DE JULIO DE 2016, relativo a: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA " Que el presente convenio carece de dolo, error, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte o pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo Que reconoce la certeza y validez de las declaraciones contenidas en el presente convenio y que está conforme con las mismas Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen en este acto, por lo cual es su voluntad celebrar el presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, sujetando su compromiso al tenor de las siguientes: df. o b. mx Gobíern () el 3 de 5 UF E L
4 rtflcdrix J l9oaños MIULÍEL CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el objeto del presente Convenio Modificatorio es la ampliación del plazo e importe, del "CONTRATO ORIGINAL". SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE IMPORTE. "LAS PARTES" convienen en modificar el importe, respecto del establecido en la Cláusula Tercera del "CONTRATO ORIGINAL", como se describe a continuación: a) De conformidad con la Cláusula Tercera del "CONTRATO ORIGINAL", el importe contractual es por la cantidad de $3, 847, (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $615, (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $4, 463, (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.N.). b) Por acuerdo entre "LAS PARTES", al importe anterior se le adiciona la cantidad de $347, (Trecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos M.N.), más la cantidad de $55, (Cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $402, (Cuatrocientos dos mil ochocientos tres pesos M.N.), importe que representa el 9.00% (Nueve por ciento) con respecto al monto original. c) El importe modificado corresponde a la cantidad de $4,194,914.73(Cuatro millones ciento noventa y cuatro mil novescientos catorce pesos M.N.), más la cantidad de $671, (Seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y seis pesos M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, dando un monto total de $4,866, (Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ciento un pesos M.N.). TERCERA.- MODIFICACIÓN DE PLAZO. "LAS PARTES" convienen en modificar la Cláusula Cuarta del "CONTRATO ORIGINAL" para ampliar el plazo de ejecución de los servicios en 22 días naturales con respecto al plazo del "CONTRATO ORIGINAL". Dichos 22 días naturales de ampliación en Plazo, representan un 24.44% (veintiticuatro punto cuarenta y cuatro por ciento), para quedar como sigue: "CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 112 DÍAS CALENDARIO, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2016 Y A TERMINARLOS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE SERVICIO PACTADO, APROBADO PREVIAMENTE POR "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO". CUARTA.- GARANTÍA. "EL CONTRATISTA" deberá presentar ante la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Obras Públicas, en un plazo que no exceda de 3 días hábiles contados a partir de la firma del presente instrumento, el endoso correspondiente a la fianza de cumplimiento con vicios ocultos, dando cobertura al nuevo plazo e im rte motivo del presente convenio...,---...'., GEt.FJ. JC, I M()RIN SIN COLONIA AMPLlACl'N rai.iel. DF:l '( 'ív,n cljd,ddvmxtm c '.3 tlrflo (. 1. fel 57.lé, df gob mx DISTRITO FEDERAL 4de5
5 f' CD1X _ l9oaños MIGUEL QUINTA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estípula en los términos del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, rigen todas y cada una de las cláusulas que integran el Contrato No. DMH-ADLS , de fecha 07 de julio de 2016, relativo a: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". Leído que fue el presente Convenio modificatorio de plazo e importe, ambas partes manifiestan que su voluntad transcrita en el mismo no se vio influenciada por ningún vicio, dolo o error que pudiere nulificarlo en todo o en parte, por lo que enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad al calce y al margen en original y cuatro tantos, en la Ciudad de México, a los 09 días del mes de octubre de POR "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" POR "EL CONTRATISTA" DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS SIBASA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO 1 EL SUSCRITO LI FUNDAMENTO E ADMINISTRACIÓ CONVENIO REG EXCLUSIVA DEL 3UEL HIDALGO RUBRICA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON TER. FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE LIMITA A LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER UN u QUE SU CONTENIDO Y ALCANCE ES RESPONSABILIDAD GENERA-1 JOSÉ MORAN SIN. ESQuINA AVENIDA PAPQUE LIRA. CC)I,OlqiPk AMPLI/ ( K,N a.av,'jl NR Al' I'ID!.I" EA A,.IC',, el Y'Ç') df.gob.fllx 5 de 5 Gobierno del DISTRITO - FEDERAL
A N T E C E D E N T E S
SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO NÚMERO 10600 060 QUE CELEBRAN POR UNA PARTE VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO, S.A. DE C.V., (ANTES VITESSE FINANCING AND TRUST DE MÉXICO,
Más detallesCONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, DENOMINADA EN LO SUCESIVO "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL SUSTITUTO DR. MARCO ANTONIO CORTÉS
Más detallesV i s t a s. A n t e c e d e n t e s
Dictamen de adjudicación por el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, que emite el Ayuntamiento a través del Comité Municipal, mediante el cual se justifica la adquisición a través
Más detalles1988 Y PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL NÚMERO 99, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.
CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA POR EXCEPCION DE LEY NO AD/COBAEV/03/14 RELATIVO A SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA LOS PROFESORES ASISTENTES A LAS ACADEMIAS ESTATALES DE DOCENTES 2014, A CELEBRARSE
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesCONVENIO PEVENIMSS STRM-TELMEX-IMSS
CONVENIO PEVENIMSS STRM-TELMEX-IMSS 2014-2017 CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2008, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EN LO SUCESIVO "EL
Más detallesINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO PONIENTE CONTRATO No. D100024 CELEBRADO POR EL IMSS Y EL PROVEEDOR SILFERART, S.A. DE C.V. CONTRATO ABIERTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Más detallesQue señala como su domicilio legal la finca marcada con el número 975 de la Avenida Juárez, Código Postal 44100 en Guadalajara, Jalisco.
CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, MÉXICO, EN LO SUCESIVO DENOMINADA LA "UDEG", REPRESENTADA POR SU RECTOR GENERAL SUSTITUTO, DR. MARCO
Más detallesDirector: Lic. Jorge Armando Verdín López SUMARIO
Director: Lic. Jorge Armando Verdín López Sección Segunda Tepic, Nayarit; 14 de Marzo de 2007 Tomo CLXXX Número: 045 Tiraje: 080 SUMARIO CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO
Más detallesC. MARIA GUADALUPE POLO TORRES
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $809,189.16 CON I.V.A.
Más detalles1. DECLARA "EL PROVEEDOR" A TRAVÉS DE SU APODERADO LEGAL QUE:
DGAJ/CONSULTIVOf,O ALDFNllADJI-89J10 CONTRATO DE SUMINISTRO INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA INFORMATICA, S.A. DE C.V. V LEGISl.AT\JRA CONTRATO PARA LA ADQUISICiÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORAS,. SCANNERS
Más detallesAPROBADO POR UNANIMIDAD
No. 1 fracciones I y XII de El Reglamento, a fin de realizar mediante el procedimiento de adjudicación directa, la contratación de Servicios relativos a Salones y Servicio de Coffee Break, a celebrarse
Más detallesDICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día cuatro de diciembre del año dos mil catorce, la Comisión para la Invitación Presencial a Cuando Menos Tres Personas número IC3P-103C80801/004/2014
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DENOMINACIÓN: "ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMIONES DE VOLTEO PARA TRABAJOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN ZOAPILTEPEC" No. DE EXPEDIENTE: CMADJ-068/2014 UBICACIÓN: MUNICIPIO
Más detallesD E C L A R A C I O N E S :
ACUERDO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA EL COBRO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONDUCTO
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN AGENCIA WEB PENINSULAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE
Más detallesSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Martes 10 de julio de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CONVENIO Modificatorio al Convenio de otorgamiento de subsidio para el fortalecimiento del Sistema Penitenciario,
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL C. ------------------- --------------------, EN ADELANTE EL ARRENDADOR, Y POR OTRA PARTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Más detallesMAGON $91, CON I.V.A. HABITAT 2013 Y FORTAMUN 2013 C. JAVIER MERINO ESTRADA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "TALLER DE COMPUTACION EN RICARDO FLORES MAGON" No. De Prestación: No. De Obra HABITAT: 210191DS001 UBICACIÓN: COL. RICARDO FLORES MAGON MONTO: $91,800.00
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL HCBDF REPRESENTADO EN
Más detallesDirección de Administración
CONTRATO NO LS/COBAEV/004/11 RELATIVA A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR PARA LOS PLANTELES DE PEROTE PANUCO, TRES VALLES Y BOCA DEL RIO, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ,
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA N9332 VISTOS: ex -Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, PARA EJECUCIÓN PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, COYHAIQUE", CÓDIGO
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN/TRANSFERENCIA DE OBLIGACIONES Y RECURSOS FEDERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN SALTILLO, COAHUILA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO
Más detallesSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Miércoles 11 de junio de 2008 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Resolución por la que se autoriza la organización y operación de una institución de banca múltiple
Más detalles$69, CON I.V.A.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "SERVICIO DE AUDIO, GROUND. SUPPORT, PLANTA DE LUZ E ILUMINACIÓN PARA ATLIXCANDALO MUSIC FEST 2013" No. DE EXPEDIENTE: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO
Más detallesCONTRATO NO. 024/14 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RTP/LPI/004/2014
CONTRATO NO. 024/14 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL RTP/LPI/004/2014 CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL,
Más detallesFORMATO DE COMODATO PARA CASO DE BIENES MUEBLES
FORMATO DE COMODATO PARA CASO DE BIENES MUEBLES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, (ASENTAR NOBRE DEL COMODANTE (SI SE TRATA DE PERSONA FÍSICA, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, PARA CASOS DE CONTRATACIÓN CON PERSONAS
Más detallesFALLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diez, el Lic. Francisco René Carbajal Patiño, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito
Más detallesCONTRATO DE DONACIÓN, IBM DE MÉXICO-LA SSDF
CONTRATO DE DONACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE IBM DE MÉXICO COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS S. DE R. L., EN LO SUCESIVO EL DONANTE, REPRESENTADA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL, EL LIC. HUGO
Más detallesCONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
CONTRATO DE COMODATO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR En,, el día de del año, comparecen a celebrar contrato de comodato de VEHÍCULO por una parte el (la) a quien en lo sucesivo se le denominará como LA COMODANTE,
Más detallesI. Del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios declara por conducto de su representante que:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y GESTION DE CREDITO AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE - -, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL PRESTADOR
Más detallesRESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 1 CONTRATO No. 43/2015 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y ENLACE DE DATOS LICITACIÓN PÚBLICA No.
RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 1 CONTRATO No. 43/2015 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO Y ENLACE DE DATOS LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-10/2015 Nosotros: LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA, de cincuenta y nueve años de
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (Nombre del D E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (Nombre del propietario del inmueble a rentar), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL ARRENDADOR Y POR LA OTRA LA UNIVERSIDAD DE SONORA, REPRESENTADA
Más detallesEL COLEGIO DE VERACRUZ
CONTRATO INDIVIDUAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS ASIMILADOS A INGRESOS POR SALARIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE VERACRUZ, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL,
Más detallesANEXO 1 ANEXO 1 EJEMPLO DE CONTRATO
ANEXO 1 EJEMPLO DE CONTRATO 91 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EMPRESA REGISTRADA, S.C. REPRESENTADA POR SR. EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, AL CUAL EN
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE COMPRA VENTA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4,000 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA DE LEDS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAM., REPRESENTANDO EN ESTE
Más detallesD e c l a r a c i o n e s
Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado, que celebra por una parte La Universidad Tecnológica de la Mixteca representada por el, en su carácter de Vice-Rector Administrativo, a quien en
Más detallesE S P E C I F I C A C I O N E S TRES PERSONAS
CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE, INCLUYE EL ACARREO Y EMULSIONES ASFÁLTICAS PARA SER UTILIZADO EN LA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LA CAMELIA EL LIMONAR, EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMO
Más detallesSECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Lunes 24 de enero de 2011 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 5 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO RESOLUCION mediante la cual se autoriza la separación de ING Investment Management (México), S.A. de
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON PERSONAL DE ASESORES CONTABLES DE ESTE VIVERO FORESTAL.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON PERSONAL DE ASESORES CONTABLES DE ESTE VIVERO FORESTAL. 1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA CONTABLE, QUE CELEBRAN EL GOBIERNO
Más detallesAl margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.
REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Publicado en el Diario Oficial de la Federación
Más detallesYARA MEXICO S.A. DE C.V
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA CULTIVOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $69,700.00 FONDO: FISM
Más detallesCONSEJO DE la JUDICATURA FEDERAL SECRETARiA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
CONSEJO DE la JUDICATURA FEDERAL SECRETARiA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO Poder Judicial de la F ederacíón LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CJF/SENDGIM/LP/0612016
Más detallesComisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Licitación Pública Nacional (Presencial) No
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EMISIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES 2016 ACTA DE FALLO Siendo las 17:30 horas del día 17 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito
Más detallesV i s t a s. A n t e c e d e n t e s
Dictamen de excepción a la Licitación Pública por el procedimiento de Adjudicación Directa, que emite el Ayuntamiento a través del Comité Municipal, mediante el cual se justifica la Adjudicación Directa
Más detallesV i s t a s. denominada "Curso de computación avanzada en el CDC Ricardo Flores Magon
Dictamen de excepción a la Licitación Pública por el procedimiento de Adjudicación Directa, que emite el Ayuntamiento a través del Comité Municipal, mediante el cual se justifica la Adjudicación Directa
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE OBJETIVO Establecer una guía que permita a las áreas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente
Más detallesDECLARACIONES DECLARA "EL CLIENTE":
CONTRATO DE ADMINISTRACION, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA CLUB DE GOLF LAGUNAS DE MIRALTA, S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO EL CLIENTE", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SUS S EL SR. ALBERTO
Más detallesInstituto Nacional de Migración
En la Sala de Licitaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero número 1832 piso 3, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal,
Más detallesDECLARACIONES 1. DE "LA AUDITORÍA":
CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, QUE-CELEBRAN. POR UNA PARTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REPRESENTADA. POR SU TITULAR EL C.P. C. ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN O. Y, POR LA
Más detallesFALLO DE LA LICITACION
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CUMBRE TAJÍN 2002 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
Más detallesD E C L A R A C I O N E S. I.- Manifiesta EL MUNICIPIO, a través de sus representantes :
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ING. ALEJANDRO ALBERTO CARLOS PÁEZ Y ARAGÓN, PRESIDENTE
Más detallesa) Consumidor.- A la persona física o moral que adquiere como destinatario final muebles de línea.
CONTRATO DE COMPRAVENTA AL CONTADO DE MUEBLES DE LÍNEA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONSUMIDOR,
Más detallesRESUELVE. b) Falta de caracter sustancial 0 de fondo: conclusion 15.
CONSE.lO GENERAL Por 10 que corresponde a los 10 proveedores sefialados en el cuadro que antecede, la Unidad de Fiscalizacion no conto con los elementos suficientes, que Ie permitieran verificar que las
Más detallesD E C L A R A C I O N E S:
CONTRATO No. LO-825006983-N8-2014 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN,
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesANEXO A : PRECIOS Y TARIFAS MODELO DE CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA
ANEXO A : PRECIOS Y TARIFAS MODELO DE CONVENIO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACCESO Y USO COMPARTIDO DE INFRAESTRUCTURA PASIVA RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. Y [*] México, D.F. [*] de [*] de
Más detallesCon base en lo expuesto y en consideración a la propuesta presentada por el Coordinador Ejecutivo, el Comité Técnico emite los siguientes:
El Comité Técnico del Fideicomiso Público del Estado denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con fundamento en los artículos 7, fracción IV, y 8, fracción IX, de
Más detallesDICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO LS-104S ADQUISICIÓN DE SEGURO INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO LS-104S80829-002-14 ADQUISICIÓN DE SEGURO INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 16:30 horas del día 14 del mes de marzo
Más detallesANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013
ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES. El que suscribe,, en mi carácter de representante legal de, personalidad que acredito en los términos de la Escritura
Más detallesACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO PARA
INSTITUTO Fl!Dl!IUU. ELECTOIUU. ACUERDO DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", POR EL QUE
Más detallesPODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 26 de enero de 2016 PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ACUERDO por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas
Más detallesFORMATO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
Nota: Este convenio deberá elaborarse sin membrete alguno Convenio de Participación Conjunta que celebran, (tratándose de persona moral deberá incluirse lo siguiente:..., representada por el C., en su
Más detallesDECLARACIONES I.4.- QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN MATAMOROS NÚMERO 124, CENTRO, TOLUCA, MÉXICO,
CONVENIO GENERAL DE COORDINACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN MATERIA DE PRECIOS UNITARIOS, RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERINTEDENCIA DE CONSTRUCCIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
Más detallesFALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/013/2005
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/013/2005 LICITACION PUBLICA NACIONAL
Más detallesACTA DE FALLO LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO DESARROLLO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN l, 30, FRACCIÓN I, 31, 39
Más detallesSERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA 2015 ACTA DE FALLO
SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS Y FAUNA NOCIVA 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 14:30 horas del día 9 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas de la Comisión
Más detallesLS-103C80801/036/2014
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día treinta y uno del mes de octubre del año dos mil catorce, la Comisión para la Licitación Simplificada número LS-103C80801/036/2014
Más detallesLICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No 00442002-001-11
CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES PATRIMONIALES ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia de las empresas licitantes. 2. Bienvenida a los participantes al evento. 3. Presentación de los servidores
Más detalles-~ A'('~,foJkHn, x j y(\~
PLAYAS DE ROSARITO -~ A'('~,foJkHn, x j y(\~ Un GOOifoo m ti CONVENIO DE COLABORACiÓN QUE CELEBRAN EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y EL H. V AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO, DEL ESTADO
Más detallesOFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año dos mil once (2011), la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procede a emitir
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR
ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR No. Expediente: 572-1PO1-15 I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma los artículos 7, 9 y 10 de la Ley General de Turismo 2. Tema
Más detallesMéxico, D.F., 5 de abril de 2010. A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple.
México, D.F., 5 de abril de 2010 A. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. B. ESCRITURA CONSTITUTIVA Escritura pública número 14,329 de fecha 23 de mayo de 2002,
Más detallesDTL/IRS/APOYO LOG-009/2014
CONTRATISTA CONTRATO NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL No. DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACIÓN Grupo Triketa, S.A. de C.V. 15 de Julio de 2014 No. DE REGISTRO S. O. S. No. DE REG. FED. DE CONT No. DE CONCURSO
Más detalles$ 58,696.00 (CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 M.N.)
CONTRATO ABIERTO DE ARRENDAMIENTO DE AERONAVES, PARA LA TRANSPORTACIÓN DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO ASI COMO DE SUS FUNCIONARIOS, DESDE Y HACIA CUALQUIER AEROPUERTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Más detallesDICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO
DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las catorce horas del día trece del mes de Mayo del año dos mil cinco, la COMISIÓN para la LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO
Más detallesCONSIDERANDO. Alta Especialidad de Chiapas, derivados de la Licitación Pública Nacional Mixta número
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL ONCE. VISTO EL ESCRITO RECIBIDO EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD, POR EL CUAL EL C. REPRESENTANTE LEGAL DE
Más detallesRELATIVA A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y UNIDADES MOVILES EQUIPADAS DE RADIOTELEVISION DE VERACRUZ.
1 DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA No. LS/110C80801/001/2015, RELATIVA A LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES Y UNIDADES MOVILES EQUIPADAS DE RADIOTELEVISION DE
Más detallesFORMATO GUÍA PARA CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES INMUEBLES.
FORMATO GUÍA PARA CONTRATOS DE COMODATO DE BIENES INMUEBLES. Proemio para Dependencias. CONTRATO No. (1)_. CONTRATO DE COMODATO DE INMUEBLE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE (EL) O (LA) (2), REPRESENTADO (A)
Más detallesDECLARACIONES PAOT I. DECLARA "EL COLEGIO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, A.C. Y DEL ORDENAMIENTO CONVENIO DE COLABORACION QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A.C., REPRESENTADO EN ESTE ACTO
Más detallesACTA CIRCUNSTANCIADA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO RTP/LPI/002/2014
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO, UBICADA EN
Más detallesCONVENIO DE COLABORACIÓN LEGISLATIVA
CONVENIO DE COLABORACIÓN LEGISLATIVA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA (IILSEN) H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARlT CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Más detallesResolución de Adjudicación
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 18 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO. EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, A LOS 15 (QUINCE) DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2014, DE CONFORMIDAD A ARTÍCULO 165 DE LA
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONTRATO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL Y DEL EQUIPO HIDRÁULICO, QUE CELEBRAN
Más detalles$106, CON I.V.A. FONDO: FORTAMUN Y HABITAT 2012 RESULTADOS S.C.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "CURSO DE COMPUTACION EN EL CDC DE LA COL. RICARDO FLORES" No. De Prestación: No. De Obra PH: 210191DS009 UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $106,000.00
Más detallesXVIII. DOCUMENTACIÓN DISTINTA DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA A LICONSA
b) Las erogaciones a costo directo correspondientes a las cantidades de trabajo consideradas en cada período en el inciso anterior. (E) DOCUMENTO No. 4 Catálogo de conceptos. (Ver Anexo PTE-06) (E) Conteniendo
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO, QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA PERSECUCIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, ASÍ COMO PARA SU PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN QUE CELEBRAN
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RTEC
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA RTEC Contrato por Prestación de Servicios Profesionales y tiempo determinado que celebran por una parte el C. ARQ., en su carácter de Representante
Más detallesA N T E C E D E N T E S:
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLE QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO
Más detallesLIC. ASTRID ELIAS MANSUR LIC. VICTOR MANUEL CARRIZO YOVAL, LIC. ARMANDO RUÍZ SANDOVAL LIC. JUAN CUCURACHI PÉREZ L.C.C. LAURA ELENA VEGA MARTÍNEZ
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las catorce horas del día cinco del mes de diciembre del año dos mil doce, reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Finanzas y Administración del Sistema
Más detalles(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO
C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presente. (HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO , a de del 2016 El
Más detallesCEEPAC 2013 RELACION ANALITICA DE INGRESOS DICIEMBRE
RELACION ANALITICA DE DICIEMBRE Participación estatal mes de Diciembre 32,627,500.00 Participación estatal mes de Diciembre 36,292,433.00 AMPLIACION PRESUPUESTAL Ampliación Presupuestal 2,102,572.00 BIENES
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE INSUMOS Y MATERIALES DE CÓMPUTO, QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL ORFIS, REPRESENTADO
Más detallesA N T E C E D E N T E S
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS AL EDIFICIO Y SUS CONTENIDOS, QUE CELEBRAN: POR UNA PARTE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO
Más detallesComisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE OFICINA 2016 ACTA DE FALLO Siendo las 10:30 horas del día 07 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito Federal, en las oficinas
Más detallesMéxico, Distrito Federal, a 27 de Enero del 2014 C. REPRESENTAN LEGAL DE LA EMPRESA GOYRI MEDICAL SUPPLY Y/O JOSÉ MARIA RAFAEL GOYRI PRESENTE
C. REPRESENTAN LEGAL DE LA EMPRESA GOYRI MEDICAL SUPPLY Y/O JOSÉ MARIA RAFAEL GOYRI PRESENTE México, Distrito Federal, a 27 de Enero del 2014 En cumplimiento a las disposiciones que establece el artículo
Más detallesSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 56097001-008-16 LECTURA DEL DICTAMEN TÉCNICO Y APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS, ETAPA ECONÓMICA, PARA LA CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO
Más detallesC. VEREMUNDO CORTES PALACIOS
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: APORTACION PARA LA ADQUISICION DE GANADO BOVINO PARA CRIA DE ENGORDA No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $617,400.00.00 FONDO: FORTAMUN 2013
Más detalles