A la sociedad en general:
|
|
- Laura Méndez Ortíz
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Informe que presenta Transparencia Mexicana relativo a su acompañamiento como Testigo Social en el monitoreo de la Licitación Pública Internacional No. GTO/SOP/CON-CAR/01 relativo a la Concesión del Libramiento Celaya convocada por la Secretaria de la Gestión Pública y la Secretaría de Obra Pública del Gobierno del Estado de. A la sociedad en general: Informe que presenta Transparencia Mexicana A.C. (TM) correspondiente a su colaboración como Testigo Social en el Monitoreo de la Licitación pública internacional número GTO/SOP/CON-CAR/01 para modernizar, operar, explotar, conservar y mantener el tramo carretero de cuota conocido como el Libramiento Sur de la Ciudad de Celaya en el Estado de y para diseñar, construir, operar, explotar, conservar y mantener un nuevo tramo carretero de cuota, al nororiente de la Ciudad de Celaya, al Libramiento Nororiente en conjunto con el Libramiento Sur se le denominó Libramiento Celaya 1. Antecedentes El Gobierno del Estado de dada la necesidad de mejorar las condiciones operativas de tránsito urbano disminuyendo los tiempos de recorrido de largo itinerario así como con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico de la entidad, consideró necesario interconectar la autopista México-Guadalajara, la federal 45 y la 47. Para ello, a través de la Secretaria de Obra Pública (SOP), llevó a cabo una licitación para concesionar el Libramiento Bicentenario Celaya. Por lo anterior suscribió con Transparencia Mexicana, A.C. (TM) en agosto de 2008 un Convenio General de Colaboración, con el objeto de establecer la coordinación en diversos procedimientos de contratación sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios de obras públicas, y servicios relacionados. Derivado de esto, en septiembre de 2009, la SOP y TM firmaron un convenio específico de colaboración, en el que se establece la participación de TM y el compromiso de la SOP para el procedimiento de licitación pública internacional núm. GTO/SOP/CON-CAR/01, para el otorgamiento de la Concesión del Libramiento de Celaya,, incluyendo el Título de Concesión. 2. Alcances de la participación de TM Transparencia Mexicana recibió por parte del Gobierno del Estado de una invitación para poder participar como Testigo Social en el procedimiento de esta licitación pública internacional para el otorgamiento de la Concesión del Libramiento de Celaya, incluyendo el Título de Concesión, por lo que suscribió un convenio específico de colaboración con el Gobierno del Estado de, a través de la Secretaria de Obras Públicas en septiembre de TM es un observador ciudadano que contribuye a los procedimientos de licitación planteando comentarios, preguntas y recomendaciones que beneficien y estén encaminadas en contribuir a establecer las mejores condiciones mediante las cuales el Estado mexicano contrata los bienes, servicios y obra pública que requiere. 1
2 Los comentarios y recomendaciones planteadas por TM a lo largo de los procedimientos de licitación que monitorea, no son vinculantes. TM observa a través de la lectura de las Bases de Licitación y la asistencia a reuniones internas de la entidad convocante, así como a las reuniones públicas establecidas como parte de procedimiento de licitación, que las condiciones establecidas como requisitos para la integración de una propuesta, sean equitativas, apegadas a derecho, claras, y que los elementos de evaluación y en general las condiciones generales sean objetivas y den confianza y certidumbre a todos los actores en una licitación. TM vigila que no haya actos, omisiones o elementos de subjetividad que pongan en riesgo la integridad de los procedimientos que observa. La participación y presencia de TM en estos procesos, no sustituye a los órganos de vigilancia y control legalmente facultados. Ofrece una visión imparcial que atestigüe la forman en la que se desarrollan los procedimientos de licitación así como la equidad, objetividad, claridad y apego a la normatividad de las partes involucradas en estos procesos. El soporte principal de esta fuerza son las Declaraciones Unilaterales de Integridad que suscriben los participantes de alto nivel en el proceso, en las cuales registran explícitamente el compromiso de abstenerse de realizar actos para que los servidores públicos involucrados en la licitación induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado de los procedimientos, u otros aspectos que otorguen condiciones de ventaja a cualquiera de los participantes. Estas Declaraciones representan una afirmación pública del comportamiento ético que la sociedad espera de cada participante en cualquier proceso de licitación, la suma de ellas constituye la esencia de un Pacto de Integridad. TM designó como Asesores Técnicos al Ingeniero Juan Valdez Juárez y al Maestro en Ingeniería Salvador Díaz Díaz como responsables del monitoreo de la licitación antes mencionada. 3 Objeto de la Licitación El Gobierno del Estado de, en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas, consideraron necesaria la concesión del Libramiento de Celaya, con el fin de que esta fusión del Libramiento Sur con el nuevo Libramiento Nororiente dé un mejor servicio a los transportistas de carga pesada al evitar retrasos por congestionamiento en el cruce por el centro de la ciudad de Celaya. Agilizando el tránsito vehicular hacia o desde las poblaciones próximas a Celaya en beneficio del movimiento de carga y turismo de la región. 4 Desarrollo del Procedimiento de Licitación 4.1 Revisión al modelo de Convocatoria y las Bases de Licitación. TM participó desde la etapa de elaboración de la Convocatoria y las bases de Licitación, antes de que fueran publicadas. Fueron diferentes las reuniones y juntas que se llevaron a cabo, con la finalidad de dejar claras las bases de la convocatoria y todo aquello que implica su inicio. En Agosto de 2009, se hizo una revisión de 2
3 documentación adicional que TM solicitó al Gobierno del Estado de, realizando comentarios a la preconvocatoria. El 12 de octubre de 2009, se llevo a cabo una teleconferencia entre Transparencia Mexicana y funcionarios del Gobierno del Estado de con el objeto de intercambiar información adicional sobre la licitación d referencia. En la Ciudad de México el 19 de octubre de 2009 se llevo a cabo una reunión entre los funcionarios de la Secretaria de Obra Pública y la de Gestión Pública con el fin de acordar y definir los mecanismos de coordinación entre TM y el Gobierno del Estado de, en el proceso de licitación del Libramiento Celaya. El 20 de octubre pasado, se llevó a cabo en la Ciudad de México, la presentación del proyecto objeto de la licitación. 4.2 Calendario de la Licitación CALENDARIO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN NOMBRE DE LA REUNIÓN FECHA LUGAR 05 de Celaya, noviembre de 2009 Visita y recorrido al sitio del libramiento Celaya Primera Junta de Aclaraciones y Taller Descriptivo del Proyecto. Segunda Junta de Aclaraciones Tercera Junta de Aclaraciones Cuarta Junta de Aclaraciones (*NOTA) Entrega definitiva del Título de Concesión Acto notificación del Fallo Firma del Contrato con la empresa ganadora 19 de noviembre de de diciembre de de enero de de febrero de de marzo de de junio de de Julio de 2010 Celaya,,,,,,, *NOTA: La cuarta Junta de Aclaraciones, se llevó a cabo a solicitud de los licitantes, lo que ocasionó que el calendario establecido en las bases se modificara y se corriera en términos generales, un mes. Adicionalmente, se llevaron a cabo algunas otras reuniones que, aunque no estaban calendarizadas en la Convocatoria, se realizaron tanto con el Gobierno del Estado de, como reuniones internas del equipo técnico de Transparencia Mexicana. 3
4 4.3 Publicación de la Convocatoria. El 13 de Octubre de 2009 la Secretaria de Obra Pública del Estado de (SOP) publicó la convocatoria a todas las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras interesadas en participar en la licitación pública mediante la que se otorgará la concesión del libramiento de Celaya, de jurisdicción estatal, inversión total a cargo de la concesionaria y duración de 30 años. La publicación se hizo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en tres periódicos de circulación nacional, en dos diarios locales y en el sistema CompraNet. A partir del 13 de octubre de 2009 y hasta el 4 de febrero de 2010 se pusieron a venta las Bases de Licitación en el sistema CompraNet y en la SOP. 4.4 Visita al sitio de la obra TM constató que, de conformidad con el programa de la Convocatoria, el 5 de noviembre de 2009, se realizó la visita al sitio de las obras a la que asistieron representantes de 27 empresas interesadas, 8 funcionarios del Gobierno del Estado de y el Testigo Social. Esta dio inicio con la presentación del recorrido y la descripción de las obras. TM verificó que las explicaciones de los funcionarios del Estado de fueron suficientes para efectos de la visita, y se les proporcionó información adicional a los licitantes, sobre el proyecto. Se realizaron, con asistencia del Testigo Social, cuatro juntas de aclaraciones (tres juntas de aclaraciones previamente programadas y a petición de las empresas interesadas una junta extraordinaria de aclaraciones) para responder preguntas y un taller descriptivo del proceso. Estas juntas tuvieron como objetivo solventar las dudas que pudiesen tener las empresas participantes. TM verificó que las preguntas formuladas por los interesados y presentados a la Secretaría de Obra Pública de conformidad con lo previsto en las bases de la licitación se encuentran numeradas e integradas a cada una de las actas correspondientes. TM atestiguó que con motivo de la necesidad de la cuarta junta de información fue necesario reprogramar aproximadamente un mes después, las fechas de los eventos posteriores. TM observó que el 12 de marzo de 2010 se realizó la Firma de Planos del Proyecto Referencial y la entrega de la versión final del Título de Concesión. 5. Recepción de Propuestas y Apertura de Propuestas Técnicas TM constató que en cumplimiento a lo establecido en la convocatoria, El 8 de abril de 2010 se recibieron para su revisión cuantitativa y posterior revisión detallada 6 Propuestas Técnicas presentadas por: 4
5 PROPUESTAS TÉCNICAS PRESENTADAS 1 Consorcio conformado por Maquinaria e Ingeniería S.A. de C.V., Grupo Ingenieros Civiles y Arrendadores de Maquinaria, S.A. de C.V., LI Desarrollos, S.A. de C.V., LL Operación y Servicios, S.A. de C.V., K Grupo Empresarial del Centro, S.A. de C.V., Construcciones Gómez Lozano, S.A. de C.V. y C.P. Javier Castro Félix. 2 Pinfra Sector Construcción S.A. de C.V 3 4 Consorcio conformado por Coconal S.A.de C.V., Compañía Contratista Nacional S.A. de C.V., y Operadora de Autopistas, S.A. de C.V. Consorcio conformado por La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., y Grupo Hermes, S.A. de C.V. 5 Omega Corp, S.A. de C.V.; y 6 Consorcio conformado por Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V., y Construcciones Rubau, S.A. 6. Evaluación de propuestas técnicas TM conoció que de acuerdo con la revisión detallada realizada por la SOP la propuesta Técnica presentada por el consorcio conformado por Maquinaria e Ingeniería S.A. de C.V., Grupo Ingenieros Civiles y Arrendadores de Maquinaria, S.A. de C.V., LI Desarrollos, S.A. de C.V., LL Operación y Servicios, S.A. de C.V., K Grupo Empresarial del Centro, S.A. de C.V., Construcciones Gómez Lozano, S.A. de C.V.; y C.P. Javier Castro Félix; no cumplió con varios requisitos pedidos en las Bases de Licitación, lo que motivó que fuera desechada mediante resolución que le fue notificada antes de la apertura de las propuestas económicas. 7. Apertura de propuestas económicas TM atestiguó que el día 6 de mayo de 2010 se realizó el acto de apertura de las 5 propuestas económicas que previamente fueron declaradas Solventes Técnicamente. En presencia del Notario Público Número 3 de la ciudad de, Gto., se comparó la propuesta de Pago Inicial de cada uno de los 5 licitantes con el Valor Técnico de Referencia de $350, (trescientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) previamente establecido por la SOP y la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de. El resultado de la apertura de propuestas económicas fue el siguiente: 5
6 PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS Consorcio conformado por Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V., y Construcciones Rubau, S.A. Consorcio conformado por Coconal S.A.de C.V., Compañía Contratista Nacional S.A. de C.V., y Operadora de Autopistas, S.A. de C.V. Consorcio conformado por La Peninsular Compañía Constructora, S.A. de C.V., y Grupo Hermes, S.A. de C.V. $ , $ , $ , Pinfra Sector Construcción S.A. de C.V $ , Omega Corp, S.A. de C.V.; y $ , Evaluación económica TM atestiguó que la propuesta económica presentada por el consorcio conformado por Constructora y Pavimentadora VISE S.A.de C.V., y Construcciones Rubau S.A. fue aceptada para su revisión detallada y fue la única propuesta económica que ofreció un Pago Inicial mayor al Valor Técnico de Referencia establecido en , M.N, sin el impuesto al valor agregado, lo cual ascendió a $ , M.N, más el impuesto al valor agregado (IVA). 9. Notificación del fallo de la Licitación TM estuvo presente en el acto del fallo celebrado el 10 de junio del presente en la Ciudad de, en donde la Secretaria de Obras Públicas dio a conocer al Licitante Ganador. La propuesta conjunta de las empresas Constructora y Pavimentadora VISE S.A. de C.V., y Construcciones Rubau S.A. fue declarada solvente y al ofrecer un Pago Inicial mayor al Valor Técnico de Referencia fue declarada, de acuerdo con los criterios de adjudicación de las Bases de la Licitación, Licitante Ganador. El monto del Pago inicial ofrecido por el licitante ganador en su Propuesta Económica fue de $ ,000.00, más el impuesto al valor agregado correspondiente. La documentación correspondiente a la propuesta del Licitante Ganador quedo a disposición de los otros licitantes, para que en caso de desearlo pudieran revisarla, dentro de los 10 días hábiles posteriores al fallo del concurso. Dos empresas solicitaron la revisión de documentación y de la propuesta de Constructora y Pavimentadora Vise, S.A de C.V: 1. PINFRA sector construcción S.A. de C.V. y, 2. La Peninsular compañía constructora S.A. de C.V. 6
7 Después de realizar la revisión de la documentación, no surgió ningún comentario hecho por alguna de estas dos empresas. Con motivo de que el 24 de junio se tenía como fecha límite para presentar inconformidades y, debido a que no se presentaron estos recursos por parte de los otros concursantes el 01 de Julio de 2010 se firmó el titulo de concesión entre el Gobierno del Estado de, a través de la Secretaria de Obra Pública y el Consorcio ganador conformado por Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V., y Construcciones Rubau, S.A., que previamente constituyo la Sociedad de Propósito Específico a que estaba obligado. 10. Eventos posteriores a la firma del Título de Concesión Prórroga al Título de Concesión por parte del Gobierno del Estado de, otorgada al Licitante ganador. TM concluye su colaboración en el monitoreo de licitaciones con la firma del Título de Concesión el 1º de Julio de 2010, sin embargo, con fecha 29 de Julio de 2010 y, una vez terminada la participación de TM como Testigo Social, Transparencia Mexicana fue informada por parte del Gobierno del Estado de, a través de la Subsecretaría de Evaluación Gubernamental de la Secretaría de la Gestión Pública, la decisión de otorgarle una prórroga para modificar el Título de Concesión y establecer nuevos plazos al Licitante Ganador empresas Constructora y Pavimentadora VISE, S.A. de C.V., y Construcciones Rubau, S.A: Concesionaria Bicentenario, S.A. de C.V. La información relativa a la justificación de la solicitud y aceptación de la prórroga y demás documentos, fueron enviados por la Subsecretaria de la Gestión Pública a TM, por lo que se incluye dicha información en este informe. (ANEXO 1). De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Obra Pública a TM, dentro del plazo para realizar el pago de la contraprestación al Gobierno del Estado, con fecha de oficio 20 de Julio de 2010, la Concesionaria solicitó prórroga al 27 de agosto de 2010, enlistando una serie de acciones realizadas y acreditando que la línea de crédito solicitada a Banco del Bajío había sido aprobada (En el Anexo a este informe se incluye copia de los oficios mencionados). El Gobierno del Estado de según lo manifestado a TM, programaría la entrega-recepción del libramiento sur y el derecho de vía del arco nororiente es el 31 de agosto del presente. En la tarjeta informativa enviada a TM por parte de la Subsecretaría de Obra Pública (incluida también en el Anexo), se manifiesta que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Obra Pública, revisó las justificaciones técnicas, financieras y jurídicas expuestas por parte de la Concesionaria y aprobó la modificación de la fecha para realizar el pago al Gobierno del Estado de en el Título de Concesión. En la tarjeta informativa (incluida en los Anexos), se resumen los antecedentes, lo relativo a la solicitud por parte de la Concesionaria, la justificación y, el sustento normativo. Cabe señalar que Transparencia Mexicana no tomo parte de esta decisión, sólo fue notificada de este hecho. TM tomó nota de este hecho y, da cuenta en este Informe de lo acontecido. 7
8 11. Opinión de TM Los funcionarios que participaron en el proceso estuvieron siempre receptivos de las solicitudes, comentarios, recomendaciones y observaciones de Transparencia Mexicana. El Testigo Social tuvo todas las facilidades por parte de la SOP para tener acceso a la información generada con motivo del concurso, no recibió quejas de los participantes en cuanto a la transparencia y equidad del proceso ni detecto alguna situación de tratamiento preferencial para ninguno de los participantes. Desde la revisión de las bases de licitación hasta el fallo y la firma del titulo de concesión se observó que los funcionarios de la SOP se apegaron a la normatividad correspondiente, a lo establecido en la convocatoria y a lo dispuesto a las bases de la Licitación. Las partes involucradas cumplieron con su compromiso aceptado en la Declaración Unilateral de Integridad y se logró un proceso imparcial y trato justo para todos los participantes, con lo que TM cumplió el objetivo de su colaboración durante cada una de las etapas del procedimiento. Ing. Juan Valdez Juárez Asesor Técnico Designado por TM M. en I. Salvador Díaz Díaz Asesor Técnico Designado por TM México, D.F, a Agosto de 2010 Transparencia Mexicana, A.C. es una organización no gubernamental que enfrenta la corrupción en México desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas que van más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México. Fundada en 1999, es el Capítulo México de Transparencia Internacional, la coalición global contra la corrupción. Los miembros del Consejo Rector y su Presidente contribuyen voluntariamente al trabajo de la organización. 8
9 ANEXOS 9
A LA SOCIEDAD EN GENERAL:
INFORME DE ACTIVIDADES QUE PRESENTA TRANSPARENCIA MEXICANA, A.C. (TM) EN EL MARCO DE SU COLABORACIÓN COMO TESTIGO SOCIAL EN EL MONITOREO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO 00641327-002-10, RELATIVA
1. CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. / CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A. / GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL OPERATIONS COMPANY, INC.
INFORME QUE PRESENTA EL TESTIGO SOCIAL SOBRE EL PROCESO DE LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. 18164093-011-02 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO 63 CH EL CAJON DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Una vez
1. Colaboración de Transparencia Mexicana
Informe que presenta Transparencia Mexicana, A.C. (TM) correspondiente a su colaboración como Testigo Social en el monitoreo de la licitación pública internacional, bajo la cobertura de los tratados, número
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, SITA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CALLE
PACTOS DE INTEGRIDAD. Participación de Transparencia Mexicana en procesos de Licitación Pública
PACTOS DE INTEGRIDAD Participación de Transparencia Mexicana en procesos de Licitación Pública Qué es Transparencia Mexicana? A principios de 1999, nace de la preocupación de un grupo de mexicanos, una
ACTA DE FALLO LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO
EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN l, 30, FRACCIÓN I, 31, 39
MINUTA DE VISITA DE OBRA
VISITA DE OBRA DATOS GENERALES GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS ESTATALES MINUTA DE VISITA DE OBRA No. DE LICITACIÓN: GEGTO/SOP/EK/I3/RF/2015-052
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACION DE FALLO En la sala de juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, sita en el segundo piso de la calle
Por parte del Instituto Nacional de Migración. C. Miguel Angel Alvarez Otero Subdirector de Recursos Materiales
En la Sala de Licitaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero número 1832, piso 3, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal,
Cuestionario Considera que las bases de la licitación estuvieron dirigidas a alguno de los participantes?
Cuestionario 1 Proveedores y contratistas que participaron en algún procedimiento de contratación, aún sin ser adjudicados, durante el tercer trimestre de 2015. 1. mbre de la dependencia o entidad que
A partir del 2003, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de San Luis Potosí, ha sido la responsable de la operación del Centro.
INFORME DE TRANSPARENCIA MEXICANA RELATIVO AL MONITOREO DEL PROCEDIMIENTO DE ENAJENACIÓN DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, SOCIEDAD ANÓNIMA
Subasta Electrónica Inversa 1 :
Deuda y Empréstitos Subasta Electrónica Inversa 1 : Una Alternativa en la Contratación de Empréstitos en Guanajuato La siguiente nota fue extraída del documento que se presentó por el estado de Guanajuato
Procedimiento para licitación a través de convocatoria pública abierta
Dirección General de Desarrollo Urbano Licitación de Obra Pública Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 9 Procedimiento para licitación a través de convocatoria pública abierta Elaboró
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN CHIAPAS. No. IA3-INE-CH1S
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL No. IA3-INE-CH1S-001-2017 SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS INMUEBLES DE LA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DEL INMUEBLE DE LA 10 DE FEBRERO DEL 2017
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN GUANAJUATO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL POR SERVICIO POSTAL O MENSAJERIA No. IA3-INE-GT00-06/2018 Servicio de suministro de combustible mediante tarjetas electrónicas con chip para
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ETAPA TÉCNICA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 56097001-041-14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ETAPA TÉCNICA En la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco;
ACTA DE FALLO H E C H O S
EN LA, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 14:30 HORAS DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015; PRESENTES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS, UBICADA EN AV. JOSÉ MARÍA IZAZAGA No.
Página 1 de 5. DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No
PÚBLICA NACIONAL No. 59064001-017-03 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE VIDEOCASETES FORMATO VHS CON FUNDAS DE CARTÓN IMPRESAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TELEBACHILLERATO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DESARROLLO DEL ACTO
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 24 de noviembre del año 2009, en la Sala de Capacitación del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, (FOCIR) ubicada
FALLO DE LA LICITACION
RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CUMBRE TAJÍN 2002 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE.
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece (13) días del mes de enero del año dos mil cuatro, el Lic. Hegel Cortés Miranda, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procede
Secretaría de Finanzas y Administración Dirección de Adquisiciones
Página 2 de 8 1. OBJETIVO Llevar a cabo el procedimiento de licitación requerido por las Dependencias con la finalidad de abastecer oportunamente los bienes o servicios necesarios para el apoyo en el desempeño
2,6,32,33,78,143,144,151,189,201,290,387,388,540,558, Y 579.
INSTITUTO MEXICANO L SEGURO SOCIAL LEGACION REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA SUR JEFATURA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARAMENTO CONSERVACIÓN SERVICIOS GENERALES ACTA L EVENTO RECEPCION APERTURA PROPOSICIONES
Criterios de Selección
Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción del Hospital General Regional, Nuevo de 216 Camas en la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-00GYR-04-0453
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez (10) días del mes de febrero del año dos mil cuatro, el Lic. Hegel Cortés Miranda, Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procede
Página 1 de 5. DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No
PÚBLICA NACIONAL No. 59064001-003-03 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INTEGRADO POR: DECODIFICADOR, ANTENA PARABÓLICA Y LNB PARA LA RECEPCIÓN DE LA SEÑAL EDUSAT DE LA COORDINACIÓN ESTATAL PAREIB/ VERACRUZ
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V. José Luis González Perea GSI MENSAJERÍA, S.A. DE C.V. Marco a. Barcenas F.
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 16:00 horas del día 19 de abril del año 2007, con fundamento en el articulo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
2. Encontró en CompraNet la siguiente información?
Cuestionario 1: Proveedores y contratistas (Que participaron en algún procedimiento de contratación, aún sin ser adjudicados, durante el segundo trimestre de 2015) Este cuestionario está dirigido a proveedores
Procedimiento para la contratación a través de la modalidad de adjudicación directa
Dirección General de Desarrollo Urbano Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Procedimiento para la contratación a través de la modalidad de adjudicación directa Elaboró Revisó Ing. Mario
FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/007/2006
FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/007/2006 OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/007/2005
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ALDFIIIL/LPN/007/2005 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO
Fecha de Termino. Capital Contable mínimo requerido. Plazo de Ejecución. Fecha de Inicio
Administración Pública del Distrito Federal Delegación Miguel Hidalgo Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano CONVOCATORIA No. DMH/DGOPDU/004/11 Licitación Pública Nacional (Local) En observancia
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. PRIMERO.
PRIMERO. En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:01 horas del día 10 de junio de 2016, se reunieron las personas que firman al calce, en la Subgerencia de Abastecimiento a Fábrica de Billetes
Por parte del Instituto Nacional de Migración. C. Miguel Ángel Álvarez Otero Subdirector de Recursos Materiales
En la Sala de Licitaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero número 1832, piso 3, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal,
RESULTANDO. PRIMERO.- El objeto de la presente licitación simplificada se refiere A LA ADQUISICIÓN DE
FALLO LS-104S80829-005-13 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 18:50 horas del día 29 del mes de noviembre del año
Foro de Inducción al Nuevo Sistema de Contrataciones Públicas.
Foro de Inducción al Nuevo Sistema de Contrataciones Públicas. abril 2011 Objetivos CompraNet Ventajas CompraNet 5.0 Módulo parametrizable (tiempos, montos, mínimos de pujas, etc). Ventajas CompraNet 5.0
ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-006G1C003-N1-2013
ANEXO DL-1 FORMATO DE LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INTEGRAR LAS PROPOSICIONES. El que suscribe,, en mi carácter de representante legal de, personalidad que acredito en los términos de la Escritura
Marco Antonio González Castillo
Testimonio de la Licitación Pública Nacional Presencial No. 44065001-071-14 referente a La contratación Multianual 2015 2017 del Servicio de oxígeno y otros gases medicinales, pago por consumo, con préstamo
ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS OBJETO DE LA LICITACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
"2015, Año del Generalísimo José aría orelos y En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 10:00 horas del día 15 de Diciembre de 2015, en la sala de juntas de la Subdirección Corporativa de Recursos
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado ACTA DE LA VIGÉSIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA SERVICIOS POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS OBJETIVO Establecer el procedimiento a que debe sujetarse Capufe, en los casos de excepción a las licitaciones
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
EN LA CIUDAD DE MÈXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 17 DE ENERO DE 2011, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, DEL FONDO NACIONAL DE
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99016-02-0628 GF-223 Alcance EGRESOS
Universidad de Quintana Roo Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: GF-225
Gasto Federalizado Universidad de Quintana Roo Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99058-02-0626 GF-225 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
CONSTRUCCIONES IMPOCA, S. A. DE C.V. P R E S E N T E
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y LICITACIONES Oficio No. DG-SPL-1537/13 San Luis Potosí, S.L.P. a 26 de Noviembre de 2013 CONSTRUCCIONES IMPOCA, S.
ACTA DE FALLO. 1 de 5
ACTA DE FALLO FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS IO- 909009999-E3- CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CANAL CUBETA, CÁRCAMOS Y DRENAJES DE LAS LÍNEAS DE LA RED
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I E1-2017
ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. I0-816112982-E1-2017 ACTA EN QUE SE DA A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO
Acta de Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Proposiciones de la Licitación Pública Nacional /07
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:30 horas del día 14 de enero del 2008, en la sala de juntas de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en el
Cableado Estructurado y Telecomunicaciones, S.A. de C.V. Magnum Networks, S.A. de C.V. Telecomunicaciones Profesionales de Puebla, S.A. de C.V.
ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN INTERNACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO BM-SATI-16-0322-1, RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO
AUTOPISTAS DEL PACÍFICO
SEGUNDO PAQUETE DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS AUTOPISTAS DEL PACÍFICO 7 de febrero de 2008 ESQUEMA DE APROVECHAMIENTO DE ACTIVOS El esquema plantea aprovechar autopistas de cuota pertenecientes a la red
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
México, D. F. a 14 de noviembre de 2007 DICTAMEN DE FALLO Con fundamento en el artículo 134 constitucional y de conformidad con el articulo 35 fracción V segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
El día 15 de diciembre de 1997, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía aprobó la Resolución Núm. RES/208/97 sobre las Bases de la Licitación.
ACTA ADMINISTRATIVA DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LIC-GAS-008-1997 QUE TUVO POR OBJETO ADQUIRIR LOS DERECHOS NECESARIOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE DISTRIBUCION DE GAS NATURAL EN LA ZONA GEOGRAFICA
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUM.
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 26 de mayo de 2010, con fundamento en los artículos 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Dirección Corporativa de Administración "2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"
DIGITALIZACIÓN E IPREÓN En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 12:00 horas del día 09 de Noviembre de 2015, en la sala de juntas de la Subdirección Corporativa de Recursos ateriales de Planta
[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]
FORMATO DA-A y DA-C en mi carácter de representante legal de, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA OFICINAS FORÁNEAS DE LA CNDH 2015 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Siendo las 10:00 horas del día 17 de diciembre de 2014, en la Ciudad de México,
CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y CAMINOS, S. A. DE C. V. P R E S E N T E
DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y LICITACIONES Oficio No. DG-SPL-1330/13 San Luis Potosí, S.L.P. a 15 de Octubre de 2013 CONSTRUCCIONES, MONTAJES Y
Anexo E.9 de las bases
Anexo E.9 de las bases En este apartado se integrará el catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra. 1 Anexo E.16 Carta
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en cumplimiento a lo establecido
NÚMERO: B- No VALVULAS DE TAPON MACHO DE DIFERENTES MEDIDAS
El día 26 de Abril de 2013 a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Jefatura de Adquisiciones del Complejo Petroquímico Pajaritos, ubicada en: Carretera Coatzacoalcos-Villahermosa Km. 7.5 S/N; se
ACTA DE FALLO LICITANTES QUE PRESENTARON EN PAPEL SUS PROPOSICIONES EN ESTE ACTO DESARROLLO INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V.
EN LA CIUDAD DE MEXICO, D. F., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL, ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN l, 30, FRACCIÓN I, 31, 39
MODELOS DE FIANZAS POR EL BUEN USO DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.
LICONSA, S.A. DE C.V. Oficinas Centrales MODELOS DE FIANZAS POR EL BUEN USO DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. NOTA: Estos formatos serán aplicables: solo para el participante adjudicatario
ACTO DE LECTURA DE DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO DE LA INVITACIÓN NACIONAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N SEP-INV-NAL-056/10
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2010, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN III LEGISLATURA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
Instituto Nacional de Migración
En la Sala de Licitaciones del Instituto Nacional de Migración, ubicada en Homero número 1832, piso 3, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11510, México, Distrito Federal
Antes de dar inicio, los participantes se registraron habiendo acreditado su representación.
ACTA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 59064001-015-03 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA LOS DIFERENTES
RO-06-04
PROYECTO DE INFORME QUE POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE TANTO DEL CONSEJO GENERAL COMO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, RINDE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO
Antecedentes. b).-en fecha 30 de enero de 2009, se publicaron las bases preliminares de la Licitación Abierta-Sondeo de mercado
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las nueve horas del día once del mes de junio del año dos mil nueve, en la Gerencia de Adquisiciones, sito en Barranca del muerto núm. 280, cuarto piso
Guía Simple del Archivo de Trámite 2007
Guía Simple del Archivo de Trámite 2007 Fecha: OCTUBRE 1 DE 2007. 1.1 Órgano Responsable: 1.2 Área de Procedencia del archivo: 1.3 Nombre del responsable y cargo: 1.4 Domicilio: 1.5 Teléfono: 1.6 Correo
Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Invitación Nacional a cuando menos tres personas (Presencial) No.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ESTUDIO CUANTITATIVO DE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROYECTOS 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 10:30 horas del día 23 de noviembre
Se dio inicio a la reunión, registrando la asistencia de los Servidores Públicos y de los licitantes participantes, que a continuación se mencionan:
ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS DEL DICTAMEN TÉCNICO Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NÚMERO 15105001-008-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR
N IN3P-040-11 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Siendo las 10:00 horas del día 6 de septiembre de 2011, en México Distrito Federal, en
FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
En la ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 09 de marzo de 2005, en el Auditorio del edificio ubicado en Av. Insurgentes Sur N. 452, Col. Roma Sur, C.P. 06760, se reunieron los
CONSIDERANDO. Alta Especialidad de Chiapas, derivados de la Licitación Pública Nacional Mixta número
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL ONCE. VISTO EL ESCRITO RECIBIDO EN ESTE ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD, POR EL CUAL EL C. REPRESENTANTE LEGAL DE
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS OFICIALÍA MAYOR
CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES Y DEL SEGURO COLECTIVO DE VIDA DE LA CNDH 2017 ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Siendo las 09:00 horas del día 21 de diciembre
DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO
DICTAMEN TÉCNICO - ECONÓMICO En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, siendo las 12:00 horas del día 12 del mes de marzo del año dos mil diez, la COMISIÓN para la LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-GEV/23/CECyTEV/002/2010
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONVOCATORIA NACIONAL LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 88, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad de
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece (13:00) horas del día ocho (8) del mes de marzo del año dos mil siete (2007), la Oficial Mayor, C.P. Bertha Marbella Flores Téllez; asistida por
ANEXO 2 CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS (EJEMPLO)
ANEXO 2 CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS (EJEMPLO) CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE Y EN SU CARÁCTER DE CEDENTE, [ ], S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia a los participantes, constatando la comparecencia de las siguientes empresas:
ACTA DE LA JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LPE- GEV/30/001/06, CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO I, RELATIVA A MATERIALES Y ÚTILES
GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS
En la Ciudad de México, D. F., siendo las 16:00 horas, del 21 de diciembre de 2011, en TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO, ubicada en Av. Canal del Norte No. 80, Colonia Felipe Pescador, C. P. 06280, Delegación
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE.
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LICITACIONES DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE. CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Objeto El
FALLO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO BM-SCBC
FALLO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO BM-SCBC-073-09 México, D. F., a 09 de febrero de 2010. ARLIN SPORT, S.A. DE C.V. Guizar y Valencia No. 15, Loc. 3-A, Col. San Andrés Atoto, Naucalpan de Juárez,
Comisión Nacional de los Derechos Humanos Oficialía Mayor. Licitación Pública Nacional (Presencial) No
CONTRATACIÓN BIANUAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES PARA LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017 ACTA DE FALLO Siendo las 18:00 horas del día 18 de diciembre de 2015, en la Ciudad de México, Distrito
Herramientas informáticas para mejorar la administración
Herramientas informáticas para mejorar la administración República Dominicana México Estrategias de Contratación. Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Contenido Manual Administrativo de
Representante de la Subdirección General de Administración. Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Fonacot.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, a las 11:00 horas del día 15 de abril de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria de Invitación, así como con lo establecido en los artículos
ACTA DE FALLO MONTO PROPUESTO SIN I.V.A. $ DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DEYCO, S.A. DE C.V. CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE $6 267, CONDICIONES LEGALES
ACTA DE FALLO FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LO-909009999-N4-2015 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO DE CANAL CUBETA, CÁRCAMOS Y DRENAJES DE LAS LÍNEAS DE LA RED DEL. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS;
Documento obsoleto. Manual de Procedimientos. Coordinación Jurídica. septiembre 2013
Manual de Procedimientos Coordinación Jurídica septiembre 2013 Manual de Procedimientos Coordinación Jurídica Elaboró Presentó Validó Lic. Ana Silvia Valenzuela Ruíz/Coordinador Jurídico Lic. Samuel Espinosa
DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO.
DICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NO. LS/GEV-23-047/01 PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PERTENECIENTE A LA SECRETARÍA
1. LOS NOMBRES O RAZONES SOCIALES DE LAS EMPRESAS INVITADAS, SON LOS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN:
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2010, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES, DEL FONDO NACIONAL DE
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SSEP-LPN-019/2013 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL HOSPITAL
GUADALAJARA, JALISCO SECCIÓN III
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016 GUADALAJARA, JALISCO T O M O C C C L X X X V I I 18 SECCIÓN III 3 CONVOCATORIA SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RESUMEN DE CONVOCATORIA
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES ACTA DE LA JUNTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO En la sala de juntas de la Dirección General de Recursos Materiales, sita en el segundo piso del número
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN III LEGISLATURA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES E INVENTARIOS FALLO DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE A LA INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
Adquisición de bienes y servicios
Hoja: 1 de Adquisición de bienes y servicios Tiempo promedio del procedimiento 22 días hábiles Fecha de elaboración Enero de 20 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. DGDUMAYOP / IR / 35 / FOPAM / 2011
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS NO. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS CORRESPONDIENTE A LA NO., DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VIALIDAD LECHERÍA - PANTEÓN PRIMERA
NO SE PRESENTARON PROPOSICIONES
Dirección General Adjunta de Recursos Materiales, Adquii;iciones y Servicips En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas, del 9 de agosto de 2016, en la sala de juntas No. 5, ubicada en el piso 24 del
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS UPS S INSTALADOS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL DISTRITO FEDERAL DE LA CNDH, PARA 2015 ACTA DE FALLO Siendo las 17:00 horas
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Contraloría del Poder Judicial de la Federación se integra por una plantilla de 166 servidores públicos: 99 hombres y 65 mujeres.
CONTRALORÍA MUNICIPAL LORETO, B.C.S. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017
CONTRALORÍA MUNICIPAL LORETO, B.C.S. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2017 PRESENTACIÓN El presente plan de trabajo plasma las acciones que la Contraloría Municipal del H.VIII Ayuntamiento de Loreto va a desempeñar