ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO Oficina Técnica Departamental de Florida

Transcripción

1 ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO Oficina Técnica Departamental de Florida Florida, 19 de Agosto de 2015 SOLICITUD DE COTIZACIÓN CAPITULO l 1. OBJETO DEL LLAMADO El objeto de la presente Compra Directa es la contratación de una empresa para la construcción de la infraestructura para la habilitación del sistema de abastecimiento de agua potable, en la Escuela Rural Nº 18 CERRO DE FLORIDA y Escuela Rural Nº 31 ARRAYANES, paraje Puntas de Mansavillagra ubicadas en el Departamento de Florida, en el marco del Programa de Pequeñas Localidades y Escuelas Rurales (PPLER). 2. UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS Escuela Rural Nº18 C ERRO DE FLORIDA Cam. a las Holandeses empalme camino vecinal Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 34º O: 56º Escuela Rural Nº 31 ARRAYANES PARAJE PUNTAS DE MANSAVILLAGRA Ruta 7 km 165 empalme Ruta 41 Coordenadas WGS 84 (Google Earth): S: 33º O: 55º Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 1

2 3. ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN Los trabajos a realizar consisten en: ITEM 1 Acondicionamiento de los predios. Cercado de los predios con cerco olímpico, según especificaciones técnicas. ITEM 2 Albañilería. Construcción de Platea de Hormigón con malla electrosoldada según especificaciones técnicas en memoria constructiva. Construcción de Casamata para Perforación de 1,33 x 0,85 x 0,70 mts. de altura media en ladrillo de campo a la vista. Construcción de Casamata para Comandos y Dosificación de hipoclorito, en ladrillo de campo a la vista exteriormente e internamente revestido con cerámica. Colocación de Caseta de muestreo. ITEM Cartelería. Suministro y colocación de Cartelería ITEM 3 Instalación de Agua Potable y eléctrica. Zanjeado para tendido de cañería de alimentación de agua potable y eléctrica desde la perforación a la escuela. Colocación de cañería de alimentación al tanque de reserva. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 2

3 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACONDICIONAMIENTO DE LOS PREDIOS Superficie a cercar - Para la construcción de casamatas, el área de los predios a cercar será de 20 m2. En general las medidas del predio se asumen de 5x4m, no obstante el Director de Obra de OSE podrá indicar dimensiones diferentes si el predio lo requiere. Tipo de cerco - El cerco se construirá con postes prefabricados de hormigón, colocados cada 3 m, cuya sección mínima será de 10 cm x 10 cm. La longitud vertical del poste será como mínimo de 2,80 m y se fundarán mediante macizos de hormigón de 0,30 x 0,30 m profundidad mayor o igual a 0,60 m, y los mismos tendrán un brazo a 45 cuya longitud mayor será de 0,40 m. - Se deberá construir una viga que vincule longitudinalmente los postes, las dimensiones de la misma serán de 0,15 x 0,20 e irá enterrada a 5 cm en el terreno natural. - El tejido será de malla de 7 cm de alambre galvanizado N 14 y sujetado mediante 3 hilos de alambre de acero galvanizado. - Los brazos a 45 sostendrán 3 hilos de alambre de púa de HG N 12. Portón de acceso - La portera de acceso (se ubicará según plano adjunto), será de 1,25 m (luz entre postes) según especificaciones en planos adjuntos. Terreno - Se nivelará de forma tal que el nivel interior se encuentre por lo menos 10 cm por encima del exterior. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 3

4 ALBAÑILERÍA - Platea de Hormigón Se realizará platea de hormigón según especificaciones de planos. El mismo se realizará con un espesor de 10 cm con malla electrosoldada de 0,20 x 0,20 mts de 4,3 mm de espesor. Con una dosificación de 3:2:1, (pedregullo, arena y portland, respectivamente) este estará asentado sobre una base de tosca compactada de 20 cm de espesor. - Casamata de Perforación La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar), según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. El interior de la misma será de revoque fino, para su posterior pintado. Los revoques se pintarán con dos manos de pintura blanca. Las tapas se materializaran mediante 2 puertas metálicas de chapa. Dichas aberturas tendrán la pendiente dada por la diferencia de altura entre las dos paredes paralelas y se deberán construir de forma que el agua de lluvia no ingrese a la caseta (ver foto de casetas existentes). Las tapas se pintaran con 2 manos de pintura antióxido y dos manos de pintura sintética color celeste a definir con la Dirección de Obra. - Casamata de Comandos y Dosificación La mampostería se realizará con ladrillo de campo (de medidas estándar), según plano adjunto. La terminación de la misma se realizará con junta vista hacia el exterior, realizando un refundido de la junta de 1 cm. Sus dimensiones exteriores serán de: 0,85 x 0,85 x 1,90 mts, según planos adjuntos. (Los ladrillos deberán se previamente autorizados por la Jefatura Técnica de OSE Florida). Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 4

5 Colocación Caseta de Muestreo La ubicación será definida por la Dirección de Obra. CARTELES A SUMINISTRAR Y COLOCAR Se realizará una leyenda del logo de OSE, el Logo de la Oficina de Cooperación Española (ACECID), con los datos correspondientes a cada caso, tal como se indica en el ejemplo. La leyenda se realizará en vinilo impreso con tinta uv y se colocará en una chapa de acero galvanizado de dimensiones 150cmx 100 cm. Se pintarán con dos manos de fondo en el reverso y dos manos de fondo y dos de sintético en el frente. Para el logo de OSE los colores del logo son celeste (pantone 306) y azul (pantone 307) según diseño proporcionado por OSE. La ubicación será definida por el Director de Obra. Ejemplo de diseño de cartel: El lugar señalado con respectivamente por: Escuela Nº 18 CERRO DE FLORIDA Escuela Nº 31 - ARRAYANES debe sustituirse Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 5

6 ESPECIFICACIONES PARA PINTURAS - Colores a aplicar A continuación se especifica la convención de colores. En todos los casos se deberán preparar muestras a los efectos de que el Director de Obra apruebe previamente los tonos y consistencias de las pinturas a emplear. - Pintura en muros perimetrales exteriores y construcciones anexas. Todo elemento de mampostería revocado (muros ext. y construcciones anexas) se pintarán con pintura blanca acrílica para exteriores. - Pintura de elementos metálicos. Todos los elementos metálicos se pintarán con esmalte gris grafito oscuro. La tapa de la caseta de perforación la suministrará la empresa contratista y deberá pintarla con anti óxido y dos manos de esmalte gris grafito oscuro. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 6

7 Calidad de los materiales. Los materiales que se empleen serán de primera calidad debiendo responder a las especificaciones de las normas UNIT, cuando no existan dichas normas se aplicarán métodos universalmente conocidos. Las pinturas serán llevadas a la obra en sus envases originales herméticamente cerrados y completamente llenos y no podrán ser abiertos hasta tanto sean inspeccionados por la Dirección de la Obra. - Trabajos previos. Todas las superficies a pintar antes de aplicar mano alguna de pintura, deberán ser limpiadas, retocadas, lijadas, etc., cualesquiera sea el procedimiento que se emplee con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuese ejecutado en las expresadas condiciones. - Calidad de los trabajos. Le será exigido al Contratista fina terminación en todos los detalles, así como en los retoques que fuera necesario practicar. Todas las superficies pintadas deberán presentarse con terminación y color uniforme sin trazas de pincel, manchas, chorreaduras, depósitos o elementos extraños adheridos. La unión de superficies de distinto color será clara y prolija sin rebarbas y bigotes. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 7

8 Todas las superficies se recubrirán de pintura incluso aquellas partes ocultas de las que deberán sellarse con materiales apropiados. Los trabajos se ejecutarán con personal competente y hábil en el oficio, no aceptándose aquellos trabajos que revelen imperfecciones comprobadas inmediatamente a su ejecución o en el momento de la recepción definitiva de las obras o que no se ajusten a las especificaciones del P.C.P. Estos trabajos deberán ser rehechos total o parcialmente según las indicaciones del Director de obra sin que el Contratista tenga derechos a reclamo alguno sea cual fuere el origen de estas reclamaciones. - Muestras El Contratista está obligado a presentar todas las muestras que le sean solicitadas por el Director de la Obra sobre los tonos y consistencias de las pinturas no pudiendo iniciar los trabajos sin previa aceptación de las mismas. - Normas sobre la aplicación La pintura deberá extenderse en forma entrecruzada y peinada evitando en las pinturas de aceite, esmaltes y barnices dar capas gruesas que retarden el proceso químico que se produce en el contacto con el aire. Antes de proceder a un lijado o dar una nueva mano de pintura se deberá comprobar que la anterior esté perfectamente seca. Cuando se pase lija por una superficie pintada no deberá quedar empastada por la pintura. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 8

9 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE y ELÉCTRICA Los trabajos de sanitaria, consistirán en el zanjeado para tendido de cañería. Luego, se colocará la cañería de alimentación desde casamata de comandos y dosificación a tanque de reserva de la escuela correspondiente. Los materiales para dicha tarea serán suministrados por OSE. Zanjeado colocación de tubería de agua y tapado (100m para escuela Nº 18 y 300m para escuela Nº 31). La empresa adjudicataria suministrará un total de 400m de cable bajo plástico 3x2mm y 2 llaves TQ, 2 Tableros estancos. El material sobrante será entregado a OSE. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 9

10 CAPITULO ll CONDICIONES GENERALES Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente llamado 1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA Las ofertas deberán tener constancia de visita a alguna obra similar; como por ejemplo: Escuela Nº: 74, Parada Sánchez. RUTA 56 KM Escuela Nº: 25, Villa Vieja. 15 km aprox. por Camino Candil, entrando a la altura de RUTA 5 KM Escuela Nº: 93, Costas de Talita. Camino a La Macana, Calle Camino al Talita. Se deberá coordinar con el Supervisor de Funcionamiento Daniel Rodríguez (Cel.: ) para realizar dicha visita. Las mismas deberán presentarse ó enviarse en sobre cerrado antes de la fecha de apertura a: Oficina Técnica de OSE Dr. González 736 Florida O por correo electrónico a Ing. Pedro de Izaguirre pdeizaguirre@ose.com.uy o Rosario Scarpitta a: rscarpitta@ose.com.uy La apertura de precios se realizará el día 4 de Setiembre de 2015 a la hora 10:00, en la Oficina Técnica de OSE en la ciudad de Florida. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 10

11 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS La Jefatura Técnica Departamental de Florida, analizará las ofertas válidas de acuerdo a los siguientes aspectos cuya enumeración no significa orden de preferencia: El precio de comparación de la oferta Información sobre el oferente Experiencia en la construcción de Obras en general y particular para esta Compra Directa. Personal técnico. Plan de trabajo. 3. DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 60 días calendario. 4. FORMA DE OFERTAR Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista se consideraran incluidos en el precio cotizado. Condiciones de pago: a 60 días mes de factura. Se deberá cotizar según planilla de rubrado adjunto. El oferente declarara por rubro y totalizado el monto máximo de mano de obra imponible, de acuerdo a la ley A los efectos del comparativo de ofertas la administración considerara un 75,8 % de dicho valor, de excederse en obra el adjudicatario del monto declarado, se le debitará del precio ofertado. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 11

12 5. PLAZO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución de la totalidad de los trabajos comprendidos en la presente Compra Directa no excederá los 20 (veinte) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio de los mismos (acta de inicio o de replanteo). 6. SUMINISTRO DE MATERIALES Será responsabilidad de OSE el suministro de materiales de sanitaria. Será responsabilidad del oferente el suministro de materiales para las obras de albañilería y suministro de cartelería e instalación eléctrica. 7. GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS 7.1 Los trabajos realizados se certificarán mensualmente, y sus importes se calcularán en base a mediciones de obra hecha y los precios unitarios de la oferta. 7.2 Se entenderá por trabajos ejecutados la correcta ejecución a conformidad del Director de Obra y dentro de los plazos previstos, de todos los trabajos de construcción estipulados en los documentos de la Compra Directa, incluyendo las pruebas que correspondieran. 7.3 Los rubros cotizados en forma global se liquidarán en forma porcentual de acuerdo al porcentaje ejecutado. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 12

13 7.4La medición de los trabajos realizados en el mes se efectuará con la presencia de la Dirección de Obra de la Administración o la Supervisión designada para ello, conjuntamente con la Dirección de Obra del contratista. 8. TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES 8.1 Dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes el Contratista deberá presentar la NOMINA de BPS del mes anterior, con una copia, para su certificación por el Director de la Obra. 8.2 Una vez controlados los datos de la Nomina y si están correctos se dispondrá la solicitud del Sticker, a los efectos de gestionar por parte del Contratista el pago de los aportes, para si luego en forma inmediata concurra a la Administración con el pago correspondiente para su tramitación. 8.3 Una vez que el Contratista realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., deberá presentar a la Administración la Factura de BPS, a los efectos de gestionar el pago de los aportes. 9 CONTROL DEL TOTAL DE LOS JORNALES EMPLEADOS Si el total de jornales empleados en la obra a precios básicos de la compra fuera superior al que surge del cálculo a partir del total declarado en su oferta, serán de su cargo los aportes que correspondan a la diferencia en exceso. Los montos correspondientes serán descontados de los pagos (certificados de obra) que la Administración deba efectuar al Contratista por la Dirección de la obra. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 13

14 10 DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA - NORMAS LABORALES, SALARIALES Y LEY Nº DE RESPONSABILIDAD LABORAL - Son obligaciones de la empresa adjudicataria: a) cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad; b) respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate; c) Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión social. La Contribución por Seguridad Social se hará al amparo de la Ley d) comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante. - La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de: a) Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. b) Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social al amparo de la Ley Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 14

15 Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada. - Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. - Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.- Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 15

16 CAPITULO lli PLANOS Se adjuntan planos en anexos CAPITULO lv RUBRADO NOTAS: Deberá indicarse la capacidad que posee la empresa de realizar obras similares en un mismo tiempo. Dependiendo de la capacidad de construcción presentada por la empresa más económica, podrá adjudicarse la construcción de más de 1 escuela. Al solo Juicio de la Dirección de obras pueden dejarse sin ejecución los rubros que no sean necesarios según sea el caso de cada escuela particular. Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 16

17 RUBRADO COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA OBRA : Construcción de infraestructura para habilitación de perforación en Escuelas Rurales del Departamento de Florida EMPRESA: DIRECCIÓN: TELÉFONO : PROVEEDOR DE OSE Nº: RUT Nº : ANTECEDENTES: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA RUBRO ESCUELA RURAL Nº 18 Cerro de Florida PRECIO TOTAL ($) MONTO IMPONIBLE MÁXIMO ($) 1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO 1.1 Materiales - Cerco perimetral 1.1 No corresponde 1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral ALBAÑILERÍA 2.1 Materiales Caseta Perforación 2.1 No corresponde 2.2 Ejecución de Caseta de Perforación Materiales para platea de Hormigón 2.3 No corresponde 2.4 Ejecución de plateas de Hormigón Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación, comandos y dosificación. 3 CARTELERÍA No corresponde 3.1 Suministro de Cartelería 3.1 No corresponde 3.2 Colocación de cartelería INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA 3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 100m, Llave TQ, Tablero Estanco) 3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (100m) No corresponde SUBTOTAL I.V.A. 22 % TOTAL $ MONTO IMPONIBLE LEY 14,411 $ Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 17

18 EMPRESA: DIRECCIÓN: TELÉFONO : PROVEEDOR DE OSE Nº: RUT Nº : ANTECEDENTES: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBLIGATORIA RUBRO ESCUELA RURAL Nº 31 Arrayanes PRECIO TOTAL ($) MONTO IMPONIBLE MÁXIMO ($) 1 ACONDICIONAMIENTO DE PREDIO 1.1 Materiales - Cerco perimetral No corresponde 1.2 Acondicionamiento de predio, cercado perimetral 2 ALBAÑILERÍA 2.1 Materiales Caseta Perforación No corresponde 2.2 Ejecución de Caseta de Perforación 2.3 Materiales para platea de Hormigón No corresponde 2.4 Ejecución de plateas de Hormigón 2.5 Ejecución de Casamata de Comandos y Dosificación 2.6 Suministro de Aberturas para Casamata de Perforación, comandos y dosificación. 3 CARTELERÍA No corresponde 3.1 Suministro de Cartelería No corresponde 3.2 Colocación de cartelería 3 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y ELÉCTRICA 3.1 Suministro de materiales eléctricos (Cable 150m, Llave TQ, Tablero Estanco) 3.2 Ejecución de obra de zanjado y colocación de tubería y red eléctrica (150m) No corresponde SUBTOTAL I.V.A. 22 % TOTAL $ MONTO IMPONIBLE LEY 14,411 $ Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 18

19 Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 19

20 Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 20

21 Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 21

22 Construcción de infraestructura para habilitación de Perforaciones 22