OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO OSE LICITACION ABREVIADA Nº 15598

Transcripción

1 OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO OSE LICITACION ABREVIADA Nº SE INVITA A VUESTRA FIRMA A PRESENTAR OFERTA PARA LA LICITACION ABREVIADA, CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: FECHA DE RECEPCION DE OFERTAS: Hasta las 10hr del día: 16 de junio de 2015 LUGAR: GERENCIA METROPOLITANA Avda. Millán OBJETO DEL CONTRATO Obras de albañilería PLIEGO NRO 265 Aprobado_ GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 1

2 2. OBJETO DE LA COMPRA Los trabajos a realizar comprende la ejecución de obras de albañilería en un local de la Administración. 3. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Mínimo 60 días calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 4. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS El oferente indicará el plazo máximo para la ejecución de las obras, expresado en días calendario. 5. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 5.1 Dichas obras de albañilería son necesarias para la reforma de una parte del edificio de OSE sito en el Recalque Melilla ubicado en Camino Melilla Es obligatorio realizar una visita al lugar de las obras previo a la presentación de la oferta coordinando una visita con personal de la Unidad Recalques (Fernando Pallas o Osvaldo Vizcaino ) 6. ESPECIFICACIONES. 6.1 TAREAS A REALIZAR EN SALA DE INSTRUMENTOS 1 (ver esquema adjunto) Construcción de pared, medidas aproximadas 4.00 x 3.66 m Retiro de revoque existente. Revoque grueso. Revoque fino. Colocación de abertura. Relleno de piso. Pintura. Instalación eléctrica. Modificación sistema apertura cortina metálica 6.12 Detalles de Albañilería La pared a construir y los vanos a rellenar, se realizaran con ticholo. Revoque grueso en proporción 5/1 (arena terciada / cemento albañilería), espesor aproximado 2 cm, este revoque será tendido sobre una azotada (chirla) de 3/1 arena/portland. Revoque fino en proporción 10/1 (mezcla / portland) espesor aproximado 0.5 cm, terminación lisa y a plomo. Se colocara una puerta estándar de aluminio anodizado ciega, se fijara con un mortero de 3/1 (arena / portland). El relleno del piso se realizara con hormigón, terminación con mortero 3/1 (arena / portland), liso y a nivel. Pintura de las paredes interiores se aplicaran 2 manos de pintura látex, color a definir sobre las paredes terminadas con su respectiva capa de enduido. Pintura de techos se aplicaran 2 manos de pintura para cielo rezos anti hongos de color blanco. Pintura de piso se aplicaran 2 manos de pintura epoxi para pisos, color a definir. GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 2

3 Se cambiara de lado el sistema de apertura y cierre de la cortina de enrollar. Instalación eléctrica será aparente en caño de hiero aprobado por UTE. Se instalaran: # Tablero metálico general frente muerto. # Líneas independientes para instrumentos cantidad 2. # Toma tipo shuco cantidad 3 # Artefactos tubo luz estancos con protección de policarbonato 3x36 W cantidad 2. # Las llaves serán termo magnéticas autorizadas por UTE 10kA poder de corte. # La alimentación al tablero general será trifásica 400 V + neutro y la distribución 240 monofásica. Se adjuntan esquemas de planta y eléctricos. 6.2 TAREAS A REALIZAR EN SALA DE INSTRUMENTOS 2 (ver esquema adjunto) Construcción de paredes, medidas aproximadas 2.35 x 2.40 metros y 3.40 x 2.40 metros Construcción de techo Revoque grueso. Revoque fino. Colocación de aberturas. Relleno de piso. Pintura. Instalación eléctrica Detalles de Albañilería Las paredes se construirán con ticholo. Las paredes interiores y las exteriores nuevas serán revocadas con revoque grueso en proporción 5/1 (arena terciada / cemento albañilería) espesor aproximado 2 cm, este revoque será tendido sobre una azotada (chirla) de 3/1 arena/portland. Las paredes interiores y las exteriores nuevas serán revocadas con revoque fino en proporción 10/1 (mezcla / portland) espesor aproximado 0.5 cm, terminación lisa y a plomo. Se colocara una puerta estándar de aluminio anodizado ciega, se fijara con un mortero de 3/1 (arena / portland). Se colocara una ventana en aluminio anodizado fija de medidas aproximadas de 2.00 x 0.90 m El relleno del piso se realizara con hormigón, terminación con mortero 3/1 arena / portland, liso y a nivel. Se colocara un techo de isopanel (e= 5cm) con una inclinación del 5%. Deberá estar sellado contra las paredes ventanas y vigas existentes con espuma de poliuretano y tener una vaveta que impida el ingreso de agua a la sala de instrumentos. Los bordes del panel que queden vistos deberán estar revestidos con un perfil de chapa pintada. El panel deberá contar con certificado de aptitud técnica emitido por Bomberos. Pintura de las paredes interiores se aplicaran 2 manos de pintura látex, color a definir sobre las paredes terminadas con su respectiva capa de enduido. Pintura de piso se aplicaran 2 manos de pintura epoxi para pisos, color GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 3

4 a definir. Todos los elementos metálicos que componen el techo deberán estar pintados con 2 manos de pintura de epoxi tanto en las caras interiores y exteriores. Instalación eléctrica será aparente en caño de hiero aprobado por UTE. Se instalaran: # Tablero metálico general frente muerto. # Líneas independientes para bombas de achique cantidad 3 # Toma tipo shuco cantidad 2 # Artefactos tubo luz estancos con protección de policarbonato 2x36 W cantidad 2. # Las llaves serán termo magnéticas autorizadas por UTE 10kA poder de corte. # La alimentación al tablero general será trifásica 400 V + neutro y la distribución 240 monofásica. Se adjuntan esquemas de planta y eléctricos. 7. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en MIILAN 3420, con 3 copias. Las ofertas deberán estar firmadas. 8. PLANILLA DE PRESENTACIÓN DE PRECIOS. RUBRO DESCRIPCION UN. CANT Trabajos de albañilería Sala de 1 Instrumentos 1 un 1 Trabajos de albañilería Sala de 2 Instrumentos 2 un 1 PRECIO TOTAL SIN IVA M.I. UNITARIO MONTO IMPONIBLE TOTAL (1) SUMATORIA DE PRECIOS TOTALES DE LOS RUBROS SIN IVA (2) IVA 0,22* (1) (3) SUMATORIA DE MONTOS IMPONIBLES TOTALES DE LOS RUBROS (4) APORTES L. SOCIALES y COMPLEMENTO L. SOCIALES POR CUOTA MUTUAL (0,70 +0,05)*(3 ) (5) PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (1)+ (2)+(4) 9. PRECIO DE LA OFERTA 9.1 Los precios ofertados deberán ser en modalidad PLAZA. 9.2 Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. 9.3 Los precios de las ofertas deberán realizarse en condiciones de pago GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 4

5 crédito 60 días fecha factura. 10. MONEDA DE COTIZACIÓN 10.1 La cotización se realizara en moneda nacional 11. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Cuando las ofertas no discriminen el Impuesto al Valor Agregado se la tomaran como IVA incluido. 12. CONDICIONES DE PAGO La condición de pago será crédito 60 días fecha factura a partir de la fecha de presentación de la factura en la Oficina de Acreedores ubicada en la planta baja del edificio central de la Administración ubicado en Carlos Roxlo COMPARACION DE LAS OFERTAS Primeramente se comprobara que todas las ofertas cumplan con lo establecido en este pliego de condiciones (Art 6 - Especificaciones Técnicas) descartando las ofertas que no cumplan con lo solicitado. Las ofertas económicas serán comparadas de acuerdo al precio detallado en la Planilla de Presentación de Precios (ítem 8) 14. FORMA DE ADJUDICAR La Administración se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales por ítem si lo considera conveniente. 15. DOCUMENTACIÓN NECESARIA A PRESENTAR 3 Originales de la oferta. Certificado de visita al lugar (Art. 5.2). Certificado de BSE vigente 16. NORMAS DE SEGURIDAD. La empresa adjudicataria se obliga a cumplir la totalidad de la normativa vigente relativa a la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y en especial la relativa a su rama de actividad. La empresa adjudicataria se obliga a garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores. GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 5

6 La empresa adjudicataria se obliga a suministrar ropas y equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la salud de sus trabajadores. La empresa adjudicataria deberá suministrar la documentación que acredite que el personal destinado a la obra recibió los elementos de seguridad personal y está debidamente capacitado para su uso. La empresa adjudicataria deberá contar con un técnico prevencionista a efectos de evaluar los posibles riesgos laborales. La empresa adjudicataria deberá facultar expresamente al Organismo para ordenar la detención de la obra en caso de detectarse omisiones en materia de seguridad y otorgar a la empresa contratada un plazo para salvar la omisión, estableciéndose sanciones económicas en caso de incumplimiento descontando el 1 % del monto básico por día en que la obra este detenida pudiendo llegar hasta una eventual rescisión del contrato y ejecución de garantías. 17 CRONOGRAMA DE TRABAJO. La empresa adjudicataria deberá presentar un cronograma de trabajo indicando los plazos de ejecución para cada uno de los rubros, en un plazo menor a 10 días calendario de haber recibido la Orden de Servicio. La empresa adjudicataria deberá presentar una memoria donde se evalúen los posibles riesgos que en materia de seguridad se puedan presentar y las medidas que se adoptaran para eliminar los mismos. Esta memoria deberá estar firmada por el técnico previsionista a carga de los trabajos. En el caso de retrasos para la ejecución de las obras, de acuerdo al plazo establecido por el oferente, se aplicara un descuento del 0,5 % del monto básico por cada día de demora no justificado. 18 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS. Hasta la recepción de las obras la vigilancia y cuidado de las mismas, como también los materiales y herramientas utilizados para la realización de las mismas, serán de responsabilidad del Contratista. 19 INICIO DE LOS TRABAJOS. Se dará inicio a los trabajos como máximo a los 5 días de haber aceptado por parte de la Administración el cronograma de trabajos y la memoria de riesgos presentados, a partir de esa fecha se contabilizará el Plazo de Ejecución de las Obras. GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 6

7 20 EVALUACIONES La Administración realizara evaluaciones del cumplimiento del contrato por parte de la empresa contrada, realizando las observaciones necesarias y los plazos para la corrección de las mismas, siempre que correspondan. En el caso de que se constaten observaciones, la Administración procederá a realizar los siguientes descuentos: 1ª observación 0% del costo mensual del servicio 2ª observación 3% del costo mensual del servicio Después de la 2ª observación, si se realizara una nueva observación, la Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato sin que esto traiga aparejado ningún reclamo contra la Administración. Los puntos a evaluar serán los siguientes: Calidad del servicio otorgado. Cumplimiento de los plazos estipulados para la realización de los trabajos. Cumplimiento de las normas de seguridad. Cumplimiento de las disposiciones laborales y salariales GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 7

8 FORMULARIO DE OFERTA Montevideo, de de. Sres. ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO GERENCIA METROPOLITANA LICITACION ABREVIADA Nº R.U.C. RAZON SOCIAL NOMBRE COMERCIAL DOMICILIO NUMERO TELEFONO FAX El que suscribe Sr., C.I., representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar los trabajos que se detallan en el Pliego de Condiciones que rige la Licitación Abreviada Nº y de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el mismo y que ha tenido a la vista. Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras. PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: (Números) (Letras) PLAZO de EJECUCION DE LAS OBRAS: Se deberá expresar en días calendario, teniendo en cuenta el máximo establecido en este pliego. FORMA DE PAGO: Crédito 60 días fecha factura GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 8

9 MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta mínimo 60 días calendario. Firma Aclaración de Firma GERENCIA METROPOLITANA, UNIDD RECALQUES - CAPITÁN TULA TEL Página 9