Ficha Informativa de Proyecto 2013

Transcripción

1 SNGR - Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos Dirección de Servicios de Infraestructura y Desarrollo PROYECTO: K006 Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: ([email protected]) Cornejo Rodríguez de Grunauer, María del Pilar Programas Relacionados: Titular: Álava Potes, Santiago Emilio Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 Ficha Informativa de Proyecto 2013 Provincia - Loja CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 8,669, Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,738, Localidad de Gestión : Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio: 15/06/2012 de Última Actualización: 24/04/2013 de Fin: 30/04/2014 Modificado por: Torres Paz, Marcelo Vinicio del siguiente Hito: 23/03/2013 DATOS GENERALES Descripción RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas. LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones. OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja. POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Beneficios Cualitativos Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja. Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad. Restricciones TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 01 de diciembre del 2012, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas. COSTO: El monto total del proyecto es de $ ,63 26/04/2013 3:15 PM GPR 1/11

2 Restricciones ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas. RECURSOS: La ejecución del proyecto será supervisado y fiscalizado por técnicos internos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 15/06/2012 de Fin: 30/04/2014 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 45.5% 53% 59% 65% 71% 77% 83% 89% 94.5% 99.5% 99.5% 99.5% real acumulado % 54.5% 57.5% Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MARZO 2013 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de Última Actualización - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación. - Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6 FEBRERO De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual. - De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6 ENERO Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la 08/04/ :54 PM 04/04/ :06 AM 14/03/ :24 PM 26/04/2013 3:15 PM GPR 2/11

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de Última Actualización posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas. - Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra. DICIEMBRE Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. NOVIEMBRE Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y pagada al contratista. OCTUBRE Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M , de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad. - Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días. SEPTIEMBRE Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra. AGOSTO La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra. - Con Oficio No. SNGR-DES O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ ,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances 04/02/ :20 PM 03/01/ :41 AM 04/12/ :21 PM 05/11/ :46 AM 09:59 AM 26/04/2013 3:15 PM GPR 3/11

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de Última Actualización de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas. JULIO Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista. JUNIO Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto. MAYO Mediante Oficio Nro. SNGR-DES O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras". ABRIL Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo al pronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que se realice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a la SENPLADES. MARZO Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad de una ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidad en la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluación sobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES O del 29 de marzo de 2012, se solicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta la fecha no tenemos respuesta. FEBRERO Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de la modificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por $ ,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo, no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales del proyecto. ENERO 2012: - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADES y al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD ,95. - Con oficio Nro. SNGR-DES O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre las gestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para la ejecución del proyecto. - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a la SENPLADES el pedido del incremento presupuestario. 09:59 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:58 AM 09:57 AM 09:57 AM 09:56 AM Asuntos cerrados: 3 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 1 5- PROYECTO. Recursos. Los reajustes presupuestarios por estados de emergencia CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto 2 5- PROYECTO. * General. El no cumplimiento en la presentación de los Informe de fiscalización CAUSARÍA de Última Actualización 10/09/2012 Yanez Pinargote 03/08/2012 Yanez Pinargote Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50% /0 40% /0 26/04/2013 3:15 PM GPR 4/11

5 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo el retraso en los pagos de las planillas Riesgos cerrados: 0 de Última Actualización Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales LOCALIDADES 1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas Localidad de Impacto HITOS 1 PLANIFICACION: Ficha técnica elaborada 2 PLANIFICACION: Resolución de emergencia elaborado 3 EJECUCION: Contrato de emergencia suscrito 4 EJECUCION: Fiscalizador designado 5 EJECUCION: CUR de anticipo aprobado 6 EJECUION: Acta de inicio de obra 7 EJECUCION: bodegas y campamentos levantados 8 EJECUCION: replantéo del trazado del estudio 9 EJECUCION: Informe de estudios revisados 10 EJECUCION: Planilla 1 11 EJECUCION: Informe de 12 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 4-Inicio de Trabajo 20/06/ /06/2012 Sí Entregables Formales 27/06/ /06/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí Inicio de Trabajo 03/07/ /07/2012 Sí EJECUCION: Planilla 1 pagada 14 EJECUCION: Planilla 2 15 EJECUCION: Informe de 16 EJECUCION: Informe de 17 EJECUCION: Planilla 2 pagada 18 EJECUCION: Planilla 3 04/07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /08/ /08/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /10/2012 Sí /10/ /09/2012 Sí /10/ /10/2012 Sí /10/ /10/2012 Sí /10/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /04/2013 3:15 PM GPR 5/11

6 HITOS 19 EJECUCION: Informe de 20 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Comprometida 21 EJECUCION: Planilla 3 pagada 22 EJECUCION: Planilla 4 23 EJECUCION: Informe de 24 EJECUCION: Informe de 25 EJECUCION: Planilla 4 pagada 26 EJECUCION: Planilla 5 27 EJECUCION: Informe de 28 EJECUCION: Informe de 29 EJECUCION: Planilla 5 pagada 30 EJECUCION: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado 31 EJECUCION:Planilla 6 32 EJECUCION: Informe de 33 EJECUCION: Informe de 34 EJECUCION: Planilla 6 pagada 35 EJECUCION: Planilla 7 36 EJECUCION: Informe de 37 EJECUCION: Informe de 38 EJECUCION: Planilla 7 pagada 39 EJECUCION: Planilla 8 40 EJECUCION: Informe de Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2013 A tiempo Hito Cumplido Físico 13/11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /01/ /01/2013 Sí /01/ /12/2012 Sí /01/ /02/2013 Sí /01/ /03/2013 Sí /02/ /02/2013 Sí /02/ /01/2013 Sí /02/ /01/2013 Sí /02/ /02/2013 Sí /02/ /03/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /03/2013 No /04/ /04/2013 No /04/ /04/2013 No /04/2013 3:15 PM GPR 6/11

7 HITOS 41 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Comprometida 42 EJECUCION: Planilla 8 pagada 43 EJECUCION: Planilla 9 44 EJECUCION: Informe de 45 EJECUCION: Informe de 46 EJECUCION: Planilla 9 pagada 47 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 49 EJECUCION: Informe de 50 EJECUCION: Planilla 10 pagada 51 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 53 EJECUCION: Informe de 54 EJECUCION: Planilla 11 pagada 55 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 57 EJECUCION: Informe de 58 EJECUCION: Planilla 12 pagada 59 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 61 EJECUCION: Informe de 62 EJECUCION: Planilla 13 pagada 63 EJECUCION: Planilla 14 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2013 A tiempo Hito Cumplido Físico 14/04/ /04/2013 No /04/ /04/2013 No /05/ /05/2013 No /05/ /05/2013 No /05/ /05/2013 No /05/ /05/2013 No /06/ /06/2013 No /06/ /06/2013 No /06/ /06/2013 No /06/ /06/2013 No /07/ /07/2013 No /07/ /07/2013 No /07/ /07/2013 No /07/ /07/2013 No /08/ /08/2013 No /08/ /08/2013 No /08/ /08/2013 No /08/ /08/2013 No /09/ /09/2013 No /09/ /09/2013 No /09/ /09/2013 No /09/ /09/2013 No /10/ /10/2013 No /04/2013 3:15 PM GPR 7/11

8 HITOS 64 EJECUCION: Informe de 65 CIERRE: Recepción de obra solicitada 66 CIERRE: Recepción de obra solicitada 67 CIERRE: Acta de entrega de recepción provisional suscrita Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales 68 CIERRE: Planilla 14 pagada 69 CIERRE: Acta de entrega de recepción definitiva suscrita Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Físico 04/10/ /10/2013 No /10/ /10/2013 No /10/ /10/2013 No /10/ /10/2013 No /10/ /10/2013 No /04/ /04/2014 No 0.5 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora de creación 1 de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 2 Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, con lo cual inica la implementación del mismo. 3 Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, con lo cual entra en la fase precontractual. Jaramillo Febres, Alicia María Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA 24/04/2013 {PR} - Provincia - LOJA 10/07/2012 {PR} - Provincia - LOJA 07/06/2012 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 26/04/2013 3:15 PM GPR 8/11

9 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Total Entregado: 4,434, Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,738, ** Costo Total: 8,091, Total Devengado: 486, % Costo Total Devengado: 6.01% **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: 6.01% Perfil Económico 2013 Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total Ppto. Planeado 7,390, ,390, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado 5,589, ,026, ,615, Planeado - Codificado (2013) -2,026, Ppto. Programado 704, ,346, ,050, Ppto. Devengado 392, , , Estimado a fin de año * 392, ,346, ,738, Variación Proyectada (Programado - Estimado) % de Ppto. Programado vs. Devengado * Ppto. Devengado 312, , * 55.69% 1.28% 0.00% 6.04% PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013 Mes Programado (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2013 Programado (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Ene 246, , % 0.00% Feb 421, , , , % 0.57% Mar 816, , ,485, , % 1.28% Abr 816, ,302, May 1,009, ,311, Jun 1,009, ,320, /04/2013 3:15 PM GPR 9/11

10 Mes Programado (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2013 Programado (Acumulado) Devengado (Acumulado) Acumulado Estado Anual Jul 1,009, ,329, Ago 1,009, ,338, Sep 1,007, ,346, Oct ,346, Nov ,346, Dic ,346, Total 7,346, , OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la efectividad en la validación de proyectos MEDIANTE la elaboración e implantación a los GAD's de estándares y herramientas definidas por la SNGR, la socialización a los GAD de las competencias en obras de la SNGR. ARCHIVOS DEL PROYECTO Archivo Descripción de Archivo de Alta 1 CONTRATO, FICHA, PRESUPUESTO.pdf CONTRATO, FICHA, PRESUPUESTO, APU'S 06/09/ SNGR-DES O.pdf Programación de visita a Totoras. 11/06/ TOTORAS EN FORMATO SENPLADES_Versión_2.pdf Proyecto a SENPLADES - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras 19/04/ PAGO - PLANILLA 6.pdf ASOCIACION HITO 34: CUR de pago de Planilla # 6 04/04/ INFORME DE ACTIVIDADES 2.pdf INFORME DE AVANCE 2 16/10/ Oficio No. SNGR-DES O y Oficio No. SENPLADES-SIP OF.pdf OFICIO No. SNGR-DES O, donde la SNGR solicita aumento presupuestario para contratar fiscalización. 06/09/ er. Informe de avance de obra.pdf ASOCIACION HITO er. Informe de avance de obra 07/08/ PAGO - PLANILLA 1.pdf PAGO - PLANILLA 1 24/10/ APROBACION PLANILLA 2.pdf INFORME DE APROBACION DE PLANILLA 2 16/10/ SUPERVISION J. RUIZ.pdf DESIGNACION COMO SUPERVISOR ING. JAVIER RUIZ 06/09/ Informe # 6de avance de obra - fiscalizador de obra - enero.pdf ASOCIACION HITO 32: Informe # 6 de avance de obrafiscalizador de obra- enero 20/02/ ENTREGA DE PLANILLA 1.pdf ENTREGA DE PLANILLA 1 05/09/ FISCALIZADOR J. RUIZ.pdf DESIGNACION DE FISCALIZADOR ING. JAVIER RUIZ 06/09/ ENTREGA PLANILLA 2.pdf ENTREGA DE PLANILLA 2 07/10/ SOLICITUD DE REVISION DE ESTUDIOS.pdf SOLICITUD DE REVISION DE ESTUDIOS 07/10/ SENPLADES AVAL FISCALIZACION.pdf SENPLADES AVALA LA FISCALIZACION, DA AUMENTO PRESUPUESTARIO 17 FISCALIZADOR E. ALAVA.pdf REEMPLAZO DE FISCALIZACION ING. EMILIO ALAVA POR ING. JAVIER RUIZ 07/10/ /09/ INFORME DE PLANILLA 1.pdf INFORME DE APROBACION DE PLANILLA 1 18/09/ Contrato fiscalizacion Totoras SNGR pdf ASOCIACION HITO 30: Contrato SNGR /02/ AUTORIZACION DE SUSPENCION 1.PDF AUTORIZACION DE SUSPENSION 1 05/11/ FISC PDF INFORME DE FISCALIZACION 14/09/ /09/ CONTRATO - REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO.pdf CONTRATO DE LA REVISION Y AJUSTE DE DISEÑO 19/11/ COMUNICACION DE SUSPENCION 1.pdf COMUNICACION DE SUSPENSION 1 05/11/ PAGO - PLANILLA 3.PDF ASOCIACION HITO 21: CUR de pago de Planilla # 3 04/04/ PAGO - PLANILLA 5.pdf ASOCIACION HITO 29: CUR de pago de Planilla # 5 04/04/ RESOLUCION.pdf RESOLUCION DE EMERGENCIA 06/09/ PAGO - PLANILLA 4.PDF ASOCIACION HITO 25: CUR de pago de Planilla # 4 04/04/ /04/2013 3:15 PM GPR 10/11

11 ARCHIVOS DEL PROYECTO Ficha Informativa de Proyecto 2013 Archivo Descripción de Archivo de Alta 28 CUR.pdf CUR (COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO) DE ANTICIPO 29 Informe # 5 de avance de obra - fiscalizador de obra - diciembre.pdf ASOCIACION HITO 27: Informe # 5 de avance de obrafiscalizador de obra diciembre /09/ /02/ /04/2013 3:15 PM GPR 11/11