LICITACIÓN PÚBLICA Nº 22/2015 OBRA HIDRÁULICA EN LA LOMA PARTIDO DE LA PLATA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Transcripción

1 Municipalidad de La Plata SRES: Domicilio: La Plata Notifico a Uds. por medio de la presente cédula la Circular Nº 1 correspondiente a la Licitación Pública Nº 22/2015, emanada de la Subsecretaria de Obras Públicas, la que dispone: CIRCULAR Nº 1 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 22/2015 OBRA HIDRÁULICA EN LA LOMA PARTIDO DE LA PLATA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO En ejercicio de la potestad conferida por el artículo 6º del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a Licitación Pública Nº 22/2015, para la OBRA HIDRÁULICA EN LA LOMA PARTIDO DE LA PLATA, se procede a comunicar a los adquirentes de pliego la siguiente aclaraciones al mismo: a) Se modifica la Memoria descriptiva del PBC, la cual se transcribe a continuación: MEMORIA DESCRIPTIVA Luego de la gran tormenta del 2 de abril de 2013, distintas zonas del partido, han sufrido anegamientos extremos. Por un lado hoy el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires está llevando adelante licitaciones para la ejecución de obras macro, como ser el ensanchamiento del canal El Gato, el arroyo Rodríguez y el arroyo Carnaval. Desde el Municipio se está llevando adelante el mejoramiento de la red interna, a través de reparación y limpiezas de sumideros y conductos de enlace. Hoy hemos identificado otras problemáticas que posee la red de pluviales en el casco urbano y los distintos barrios aledaños a la ciudad. La zona en cuestión se halla en el barrio de la Loma. Las recurrentes lluvias que afectan la zona, hacen que se presenten puntos con determinada anegabilidad. Para efectuar la modelación matemática y poder obtener una solución a las frecuentes inundaciones se ha utilizado el modelo matemático hidrológico e hidrodinámico Stormwater Management Model (SWMM) de la United States Environmental Protection Agency (EPA). El SWMM es un modelo dinámico de simulación de precipitaciones, que puede ser utilizado para un único evento o para realizar una simulación continua en periodo extendido. Básicamente el Modelo SWMM de la EPA dispone de dos módulos operativos, un Módulo de Escorrentía o Hidrológico y un Módulo de Transporte o Hidráulico. Mediante los resultados obtenidos, se realizara un conducto pluvial de diámetro 800mm desde calle 34 a 36 por calle 26 para luego el verter sus aguas en el conducto existente en 36 y 28 que posee una dimensión de 2.5 metros por 4.1 metros. En toda la longitud de la obra se prevé la construcción de 7 sumideros con ampliación transversal. Se realizara un conducto pluvial de diámetro 800mm desde calle 38 a 37 por calle 28, empalmando aquí con un conducto pluvial de 1000mm por calle 28 desde 37 a 36 para luego el verter sus aguas en el conducto existente en 36 y 28 que posee una dimensión de 2.5 metros por 4.1 metros. En toda la longitud de la obra se prevé la construcción de 5 sumideros con ampliación transversal y la ampliación de 2 metros de 5 sumideros ya construidos en la zona. Se realizara un conducto pluvial de diámetro 1000mm por calle 19 desde calle 35 a 33, vertiendo sus aguas en el conducto existente en 19 y 33 que posee un diámetro de 1.2mm. En toda la longitud de la obra se prevé la construcción de 6 sumideros con ampliación transversal y la construcción de 7 interceptores de escurrimiento en los sumideros ya existentes de las esquinas 20 y 35 y 20 y 34. La obra ha sido computada, de acuerdo a la ingeniería constructiva, se ha realizado un análisis de precios y se ha determinado su cotización por el sistema de precios unitarios. El plazo de ejecución es de 210 días corridos (Doscientos diez días corridos). PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 52/100 ($ ,52) SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.

2 b) Se modifica el ARTÍCULO 1 del Capítulo I del Pliego de Bases y Condiciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma: CAPITULO I ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES ARTICULO 1 SISTEMA DE CONTRATACIÓN Las obras objeto de la presente licitación se contratarán por el sistema de precios unitarios. En las obras a licitar por este sistema el proponente ofertará un monto total que surgirá de sus propios cómputos y análisis de precios por el que deberá realizar la obra conforme a la documentación del presente y de manera que cumpla los fines para los cuales han sido previstas. En este sistema los cómputos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen carácter informativo, a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera y el importe de la garantía de oferta, servirá de guía para los avances de obra; no sirviendo como elemento de juicio ante situaciones reales originadas por aplicación del presente Pliego. c) Se modifica el ARTÍCULO 2 del Capítulo II del Pliego de Bases y Condiciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma: CAPITULO II ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES ARTICULO 2º TRABAJOS A REALIZAR Las obras que se contratan por la presente, deberán ajustarse en un todo a la Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares y Proyectos que forman parte del presente pliego. Dichos trabajos se clasificarán en los siguientes ítems: Item Descripción Unidad Cantidad 1 Movimiento de suelos. Excavación para conductos 1-a Excavación para Caños de sumideros m3 128,70 1-b Excavación para Conductos m3 2677,42 1-c Excavación para sumidero m3 114,19 2 Compactación Y Relleno 2-a Compactación m3 2705,88 3 Caños de Hormigón Armado Premoldeados 3-a Caños de Hormigón Armado D= 600 mm ml 132,00 3-b Caños de Hormigón Armado D= 800 mm ml 409,00 3-c Caños de Hormigón Armado D= 1000 mm ml 403,00 4 Sumideros para calles Pavimentadas 4-a Sumideros con rejilla Unidad 18,00 4-b Ampliación de Vertedero Unidad 5,00 4-c Rejilla en sumidero Unidad 7,00 5 Rotura y Reparación de Pavimentos 5-a Rotura y reparación de pavimento m2 1547,25 6 Rotura y Reparación de Vereda 6-a Rotura y reparación de vereda m2 329,97 7 Cámaras de Inspección 7-a Cámara de Inspección Unidad 6,00 8 Remoción de servicios. Interferencias 8-a Remoción de servicios Gl 1,00 9 Acometida a cámara de inspección existente 9-a Acometida a cámara de inspección existente Gl 3,00 10 Obrador y movimientos de equipos 10-a Obrador y movimientos de equipos Gl 1,00 11 Honorarios profesionales 11-a Honorarios profesionales Gl 1,00

3 d) Se modifica el CAPITULO IV del Pliego de Bases y Condiciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma: CAPITULO IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES ARTÍCULO 1: MOVIMIENTO DE SUELOS. Excavación para conductos 1.- EXCAVACIÓN PARA CAÑOS DE SUMIDEROS, CONDUCTOS Y SUMIDEROS. Se detallan básicamente todas las tareas, operaciones y trabajos a realizar para permitir la colocación de conductos pluviales. Excavación mecánica y manual para la ejecución de los conductos. Carga, transporte y descarga del producto de las excavaciones en el lugar de las obras. Relleno y compactación de zonas de zanjas, de pozos y sectores en correspondencia con la traza. Apuntalamientos, entibado, tablestacados provisorios, drenajes y bombeos que requiera la correcta ejecución de las excavaciones, incluyendo los materiales perdidos por no poder ser retirados. Mantenimiento, protección y reposición -si fuera del caso- de los desagües y restantes instalaciones existentes, sean públicos o privados. Si se encontrasen pozos sanitarios (negros), previamente al relleno, serán desinfectados con una bolsa de cal hidratada (por pozo), cuidando empapar bien las paredes y el fondo. El relleno y compactación de las zanjas se efectuará hasta 0.20 m sobre el nivel de trasdós de los enchufes de las cañerías, tanto en veredas como en calzada, el suelo de relleno estará libre de pastos, raíces, matas y cualquier otra vegetación. No contendrá mezclas con suelos orgánicos. No se admitirá el uso de suelos de rellenos que contenga elementos agresivos al hormigón. La totalidad de los equipos, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de este relleno, se considerará incluido en el precio unitario de la excavación correspondiente. : Este ítem se medirá y certificará por unidad de medida en volumen en estado natural (metro cúbico) m3, y acorde con el avance de obra de acuerdo a lo establecido en el presente pliego. Los materiales, operaciones y trabajos mencionados en el presente, y cualquier otra tarea y provisión no citados expresamente, pero necesarios para la correcta ejecución de las obras, se realizarán en un todo de acuerdo a lo establecido en el proyecto, especificaciones técnicas, condiciones, instrucciones u órdenes de la Inspección, y restante documentación contractual; considerándose su costo total incluido en el precio unitario contractual respectivo. ARTICULO 2 COMPACTACIÓN Y RELLENO 2.a.- COMPACTACIÓN Previo a la compactación se deberá homogeneizar el suelo de relleno a la humedad óptima, para obtener valores Proctor mayores a 90%. Una vez verificada que la mezcla contenga la cantidad correcta de humedad se comenzará la tarea de relleno y compactación. La compactación se efectuará es una única capa de un espesor compactado de 0.20 m (veinte centímetros), se requiere valores Proctor superiores al 95% en los últimos 0.60m de zanja, por debajo de la calzada.- En la proximidad de obras de arte, cámaras de servicios, etc., el proceso común de compactación se interrumpirá a una distancia mínima de 6 m (seis metros) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dicha distancia quedará fijada con exactitud por la Inspección de acuerdo a las características del equipo normal de compactación disponible de obra.- En el tramo así delimitado, la densificación se efectuará en capas de espesor máximo de 0.15 m (quince centímetros) mediante la utilización de equipos apropiados con el tamaño del área de trabajo.

4 Una vez compactado el suelo y la sección transversal especificada, perfilándola, suministrándole más humedad, si fuera necesario, y compactando la superficie conformada, la superficie terminada deberá estar libre de grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil del proyecto.- : Este trabajo se medirá y certificará por unidad medida en volumen compactado (metro cúbico) m3 aprobado por la Inspección.- ARTICULO 3º - CAÑERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO PRE MOLDEADAS 3.- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE H A DE 600 mm, 800mm Y 1000 mm.- Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la colocación de cañerías de H A, cuya ubicación se indicará en el plano correspondiente. En función del proyecto se procederá al replanteo de la traza y posterior zanjeo, hasta alcanzar las cotas previstas en los planos respectivos, poniendo especial cuidado en una correcta y homogénea superficie de apoyo. La cual deberá estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspección antes de la colocación, cumpliendo con una compactación del 95% de la Densidad Seca Máxima del ensayo Proctor. La cañería deberá cumplir con las características indicadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. La aprobación de la tarea se efectuará en todos los casos en los que se cumpla estrictamente con las características indicadas. Cualquier falla u omisión quedará a cargo del Contratista. El presente Ítem se medirá y certificará por unidad de medida en metro lineal (ml) de conducto totalmente terminado, comprende los trabajos de provisión de cañerías, colocación y sellado, incluye materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la ejecución de los trabajos acordes con el diámetro de la cañería a instalar. ARTICULO 4º SUMIDEROS PARA CALLES PAVIMENTADAS 4.a.- DESCRIPCIÓN SUMIDERO CALLE PAVIMENTADA CON REJILLA. Consiste en la construcción de sumideros para calles pavimentadas con cordón, con vertederos de 3 metros de longitud. Se construirán en los lugares indicados por la inspección, acorde con la planimetría del proyecto. Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales: Parte Obras Hidráulicas. En éste ítem están incorporados los nuevos sumideros con interceptor de escurrimiento sobre calzada. La ubicación aproximada y tipo de sumidero se indica en cada caso en los planos de proyecto quedando a decisión de la inspección la ubicación exacta de los mismos en el momento de su ejecución. Todos los elementos del proyecto se construirán de hormigón simple o armado siguiendo las disposiciones indicadas en este pliego para los hormigones. Los sumideros tendrán un sistema de acceso para permitir su limpieza. En todos los casos el suelo debajo de estas obras deberá estar perfectamente compactado de manera de evitar asentamientos que resulten perjudiciales a la estabilidad de la construcción. En el caso de tener que remover pavimentos y veredas, previamente al levantamiento de los mismos el contratista demarcará la superficie que deberá afectarse y la Inspección dejará constancia expresa en una nota la clase de pavimento o vereda que se remueve, del espesor del lecho del afirmado y su contrapiso como así también del estado de los mismos y dimensiones de lo removido, a los fines de su posterior reposición. Cada una de estas actas estará firmada por el contratista y la Inspección en el caso de tratarse de elementos pre moldeados, para su colocación, el contratista podrá utilizar cualquier método de trabajo que sea aprobado por la Inspección. El método constructivo, se realizará de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones.

5 El Contratista podrá proponer la ejecución de sumidero con elementos pre moldeado, parcial o total, pero su aceptación requerirá aprobación mediante disposición de la Dirección General de Hidráulica, sin que ello implique el reconocimiento del mayor precio. Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. Se deberán instalas las chapas cantoneras. Chapa de 8 mm de espesor, que serán colocadas en los bordes superiores de los sumideros, a los fines de lograr la máxima abertura para el vertedero lateral. Estas cantoneras irán soldadas a cada hierro de la armadura superior de la losa del sumidero. Deberán lograrse dos coincidencias perfectas: 1) La superficie superior de la chapa con la superficie de la vereda, 2) El borde o perfil lateral coincidente con el borde del cordón de vereda Se ejecutará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que imparta la Inspección. El ítem se medirá y certificará por unidad de medida (unidad) Unidad terminada y acorde con el avance de obra, es decir si el conjunto, tramo red y sumideros se ponen en servicio. En su costo se hallan incluidos todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y herramientas para su ejecución de acuerdo a su fin, y también, la reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. 4.b.- DESCRIPCIÓN AMPLIACIÓN SUMIDERO CALLE PAVIMENTADA. Consiste en la ampliación de sumideros para calles pavimentadas con cordón, con vertederos de 2 metros de longitud a 4 metros de longitud. Se construirán en los lugares indicados por la inspección, acorde con la planimetría del proyecto. Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales: Parte Obras Hidráulicas. Todos los elementos del proyecto se construirán de hormigón simple o armado siguiendo las disposiciones indicadas en este pliego para los hormigones. En el caso de tener que remover pavimentos y veredas, previamente al levantamiento de los mismos el contratista demarcará la superficie que deberá afectarse y la Inspección dejará constancia expresa en una nota la clase de pavimento o vereda que se remueve, del espesor del lecho del afirmado y su contrapiso como así también del estado de los mismos y dimensiones de lo removido, a los fines de su posterior reposición. Cada una de estas actas estará firmada por el contratista y la Inspección en el caso de tratarse de elementos pre moldeados, para su colocación, el contratista podrá utilizar cualquier método de trabajo que sea aprobado por la Inspección. El método constructivo, se realizará de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. Todo sumidero que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. Se ejecutará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que imparta la Inspección. El ítem se medirá y certificará por unidad de medida (unidad) Unidad terminada y acorde con el avance de obra, es decir si el conjunto, tramo red y sumideros se ponen en servicio. En su costo se hallan incluidos todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y herramientas para su ejecución de acuerdo a su fin, y también, la reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. 4.c.- DESCRIPCIÓN COLOCACIÓN DE INTERCEPTOR DE ESCURRIMIENTO EN SUMIDERO CALLE PAVIMENTADA. En éste ítem están incorporados los nuevos interceptores de escurrimiento sobre calzada que se agregan a los sumideros existentes. Se construirán en los lugares indicados por la inspección, acorde con la planimetría del proyecto. Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Generales: Parte Obras Hidráulicas. Todos los elementos del proyecto se construirán de hormigón simple o armado siguiendo las disposiciones indicadas en este pliego para los hormigones. En el caso de tener que remover pavimentos, previamente al levantamiento de los mismos el contratista demarcará la superficie que deberá afectarse y la Inspección dejará constancia expresa en una nota la clase de pavimento o vereda que se remueve, del espesor del lecho del afirmado y su contrapiso como así también del estado de los mismos y dimensiones de lo removido, a los fines de su posterior reposición. Cada una de estas actas estará firmada por el contratista y la Inspección en el caso de tratarse de elementos pre moldeados, para su colocación, el contratista podrá utilizar cualquier método de trabajo que sea aprobado por la Inspección.

6 El método constructivo, se realizará de acuerdo a las reglas del arte, usuales para esta tarea, ajustándose en un todo a lo precisado en el plano correspondiente y a las indicaciones de la Inspección. Todo interceptor que no responda estrictamente a las medidas indicadas en el plano respectivo, será rechazado y el Contratista deberá ejecutarlo íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. Se ejecutará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que imparta la Inspección. El ítem se medirá y certificará por unidad de medida (unidad) Unidad terminada y acorde con el avance de obra, es decir si el conjunto, tramo red y sumideros se ponen en servicio. En su costo se hallan incluidos todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos y herramientas para su ejecución de acuerdo a su fin, y también, la reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados. ARTÍCULO 5º - ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO 5.- DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN.- Este artículo comprende la rotura y reparación de calzadas de hormigón, cordones y cordones cunetas. La rotura y reparación de calzadas comprende la ejecución de los siguientes trabajos: la ejecución del aserrado; la rotura y reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los existentes; la reconstrucción de las cunetas o cordones cunetas de hormigón H-30; incluye la provisión de todos los materiales y la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de dichos trabajos; la conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía. En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e indicaciones del Ente responsable del mantenimiento del pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista deberá presentar a la Inspección un documento donde conste la conformidad de dicho Ente con los trabajos ejecutados. La reparación de las calzadas, se efectuará al mismo ritmo que el de colocación de cañerías en forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada frente de ataque en más de cientos (100) metros al relleno de la excavación correspondiente. En caso de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo apercibimiento, de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en el cumplimiento del plazo fijado. La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la longitud de cientos (100) metros establecida, únicamente en casos particulares y con carácter restrictivo, cuando existan razones técnicas que los justifiquen y sin exceder bajo ningún motivo los doscientos (200) metros. Este trabajo se medirá y certificará por unidad de medida (metro cuadrado) m2 de pavimento de hormigón demolido y reconstruido. Será compensación total por la ejecución de los pavimentos, base y sub-base, la ejecución de las cunetas o de los cordones cuneta, la prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa y adecuada terminación de los trabajos. ARTÍCULO 6º - ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS 6.a.- ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS.- En caso de existir roturas de veredas en forma fortuita, ya que la traza de las cañerías principales es por calzada, estas deberán ser reparadas por el contratista asumiendo la total responsabilidad. Las reparaciones se efectuarán en forma tal que los solados, una vez terminado el trabajo, presenten una apariencia uniforme, similar a los existentes, para ello los materiales de reposición deberán ser del mismo tipo y calidad que los removidos.

7 Este trabajo se medirá y certificará por unidad de medida (metro cuadrado) m2 de vereda y contrapiso correspondiente. Será compensación total por la ejecución de los trabajos de retiro y construcción de los trabajos detallados anteriormente, la prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa y adecuada terminación de los trabajos. ARTÍCULO 7º - CÁMARAS DE INSPECCION 7.a.- PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE CÁMARA PARA CAÑO DE 600MM, 800MM y 1000MM DE DIÁMETRO.- Provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de cámara para caño de 600mm, 800mm, y 1000mm de diámetro, de acuerdo a planos tipo entregados por la Subsecretaria de Obras Públicas. La aprobación de la tarea se efectuará en todos los casos en los que se cumpla estrictamente con las características indicadas por el pliego, los planos y la inspección. Todos los materiales necesarios para la construcción deberán cumplir las exigencias y características contenidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, en tanto que el hormigón a emplear deberá cumplir con todo lo estipulado y de acuerdo a las reglas usuales para este tipo de obras, según el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales en el Artículo correspondiente a "Hormigón de Cemento Portland" Este trabajo se medirá y certificará por unidad de medida (Unidad) Unidad de construcción completa de la Cámara de Inspección y será compensación total por la ejecución de los trabajos de demoliciones y excavaciones necesarias, retiro y construcción de los trabajos detallados anteriormente, la prestación de equipos, enseres y mano de obra y todo trabajo o provisión que sin estar expresamente indicado en este Pliego sea necesario para la completa y adecuada terminación de los trabajos. ARTÍCULO 8º - REMOCION DE INTERFERENCIAS Generalidades A efectos de una eventual demora en la obra contratada y no resulte atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: Del pago de los costos de tramitación a) La contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, se presentará a la Inspección la constancia de haber solicitado a todos los Entes prestatarios de servicios públicos y privados, los planos de instalaciones que pudieran interferir con la obra, y el presupuesto del trámite de la remoción de las instalaciones que efectivamente interfieren la obra, y acreditará tal solicitud ante la Inspección de obra. b) El presupuesto acompañado del respectivo análisis de precios, estará sujeto a la aprobación de la S.O.P De la ejecución de las remociones a) Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por la Contratista. b) Si correspondiera la realización de proyectos para la remoción de instalaciones, los mismos deberán ser elaborados por la Contratista, no reconociéndose pago adicional alguno por esta tarea De los contenidos del ítem remociones Todas las tares que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quien deberá realizarlas en el momento en el que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspección de Obra De la forma de cotizar el ítem remociones El ítem remoción de interferencias Incluye todas las tareas necesarias para la correcta terminación y puesta en funcionamiento de la interferencia.-

8 Este Ítem certificará culminada la remoción y puesta en funcionamiento. ARTÍCULO 9 - ACOMETIDA A CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE La Empresa Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe proyectados, a los entubamientos a los entubamientos existentes, sea a través de acometidas a cámaras existentes o a construir, se encuentren o no indicados en los planos de la presente obra, o cuando así lo indique la Inspección. Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación planialtimétrica de dichos conductos, y a presentar a la Inspección, el proyecto de las conexiones respectivas, si esta lo cree necesario.- Medición y Certificación Este Ítem se certificará globalmente, culminado el ítem. ARTÍCULO 10º - OBRADOR Y MOVIMIENTO DE EQUIPOS El presente Ítem corresponde a la Instalación y mantenimiento del Obrador con las características exigidas en éste Pliego y, al traslado a obra de los equipos necesarios para la ejecución de las tareas. Este Ítem se certificará de acuerdo al avance de obra y una vez presentada la lista de equipos que componen la obra. ARTICULO 11º - HONORARIOS PROFESIONALES Se certificará en forma proporcional al monto de obra certificada, según lo indicado por el Colegio Profesional Correspondiente. ARTÍCULO 12 - SEGURIDAD E HIGIENE El Contratista deberá tomar las medidas necesarias y hará cumplir todas las normas y disposiciones para la ejecución segura de los trabajos a fin de evitar accidentes y limitar los riesgos a personas y bienes en la obra. Proveerá y conservará todas las luces, protecciones, cercas y vigilancia cuando y donde sean necesarias o exigidas por la Inspección o por cualquier autoridad competente, para seguridad y conveniencia de las personas y la protección de bienes. Además de las precauciones especiales para evitar accidentes en las excavaciones y obras semejantes, el Contratista deberá mantener un sistema de acceso y de inspección adecuado en todas las excavaciones. Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas, podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra, hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas del plazo contractual, ni a reclamos por pagos adicionales. Todas las afectaciones que produzcan las obras al tránsito peatonal y/o vehicular deberán ser señalizadas con letreros indicadores de desvíos, alertas y toda otra información de utilidad. En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección, se colocarán durante el día, vallados con banderolas rojas y por la noche faroles eléctricos rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. ARTÍCULO 13 - RECEPCIÓN Y CONFORME A OBRA Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del último certificado, el Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción Provisoria donde consten los pre-requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos.- Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una nota a la Inspección de Obra indicando: Que los Documentos del Contrato han sido revisados. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los documentos del contrato. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los documentos del contrato. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. Que toda la documentación requerida como Conforme a Obra ha sido entregada y aprobada por la Dirección General de Hidráulica de la Municipalidad. La inspección de Obra precederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato.

9 Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos precederá a notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o defectuosos, imposibilitando realizar el último certificado. El contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido. Al mismo tiempo, el contratista presentará para su aprobación los Certificados y/o Comprobantes de las tramitaciones de conformidad, que hayan correspondidos ante organismos gubernamentales y/o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios de energía agua, telefonía gas, pavimento, etc.- e) Se modifica el ANEXO V del Pliego de Bases y Condiciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma: ANEXO V Itemizado Item Descripción Unidad Cantidad $/U $ Total 1 Movimiento de suelos. Excavación para conductos 1-a Excavación para Caños de sumideros m3 128,70 1-b Excavación para Conductos m3 2677,42 1-c Excavación para sumidero m3 114,19 2 Compactación Y Relleno 2-a Compactación m3 2705,88 3 Caños de Hormigón Armado Premoldeados 3-a Caños de Hormigón Armado D= 600 mm ml 132,00 3-b Caños de Hormigón Armado D= 800 mm ml 409,00 3-c Caños de Hormigón Armado D= 1000 mm ml 403,00 4 Sumideros para calles Pavimentadas 4-a Sumideros con rejilla Unidad 18,00 4-b Ampliación de Vertedero Unidad 5,00 4-c Rejilla en sumidero Unidad 7,00 5 Rotura y Reparación de Pavimentos 5-a Rotura y reparación de pavimento m2 1547,25 6 Rotura y Reparación de Vereda 6-a Rotura y reparación de vereda m2 329,97 7 Cámaras de Inspección 7-a Cámara de Inspección Unidad 6,00 8 Remoción de servicios. Interferencias 8-a Remoción de servicios Gl 1,00 9 Acometida a cámara de inspección existente 9-a Acometida a cámara de inspección existente Gl 3,00 10 Obrador y movimientos de equipos 10-a Obrador y movimientos de equipos Gl 1,00 11 Honorarios profesionales 11-a Honorarios profesionales Gl 1,00 PRESUPUESTO TOTAL La presente Circular nº 1 que se acompaña pasa a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones que rige el llamado a licitación. La Plata, 15 de junio de SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS.