PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVO VALLADO EN PISTAS DE TENIS Y PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS EN EL C.M.D. DEL BARRIO DEL PILAR

Transcripción

1 PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVO VALLADO EN PISTAS DE TENIS Y PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS EN EL C.M.D. DEL BARRIO DEL PILAR 1

2 Este proyecto contiene los siguientes documentos: DOCUMENTO Nº 1 : MEMORIA DOCUMENTO Nº 1.1 : PLAN DE OBRA DOCUMENTO Nº 1.2 : ESTUDIO DE SEGURIDAD DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS DOCUMENTO Nº 3 : PLIEGO DE CONDICIONES DOCUMENTO Nº 4 : MEDICIONES DOCUMENTO Nº 5 : PRESUPUESTO 2

3 DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 3

4 1.1 OBJETO DEL PROYECTO El proyecto que se redacta tiene por objeto la renovación del pavimento actual de canto o china lavada colocado en las playas de las piscinas de verano que por motivo del tiempo de colocación, la ausencia de juntas, las contracciones y dilataciones, gran parte de la superficie presenta depresiones, levantado, roturas del pavimento, etc. Así mismo se recoge la sustitución del vallado de cerramiento metálico de simple torsión de las seis pistas de tenis de que dispone el Centro. Esta sustitución se debe como consecuencia de su estado presentando, deformaciones de las mallas, oxidaciones, roturas y cizallamiento por su base de la mayoría de los postes de sustentación, lo cual supone la posibilidad de ruina del cerramiento. De acuerdo al artículo 74.2 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público se trata de una obra completa. 1.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS Las obras contempladas se recogen en dos capítulos: - Pavimentación; cuyas unidades son: Levantado y retirada de pavimento de baldosa actual. Reconstrucción de la base de hormigón, mediante la extensión de un hormigón HM-12,3/P/4 de 15 cm. de espesor. Instalación del drenaje superficial para la recogida de aguas por canaletas. Colocación del nuevo pavimento de 40x40. - Cerrajería: - Retirada de la alambrada existente. - Ejecución de taladros para alojar los anclajes de los elementos, postes de sustentación. - Colocación del cerramiento de malla de simple torsión ST-40/14. 4

5 1.3 ESTUDIO GEOTÉCNICO La obra proyectada, tiene por objeto la reconstrucción tanto de los pavimentos como del cerramiento de las pistas de tenis. Esta sustitución no altera las condiciones actuales del suelo al soportar las mismas cargas, estimando que no se precisa el estudio geológico y geotécnico de terreno. 1.4 PLANEAMIENTO VIGENTE Las obras objeto del presente proyecto no vulnera los preceptos correspondientes a las previsiones del planeamiento del vigente Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Madrid. 1.5 DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y REPLANTEO PREVIO El espacio afectado por las obras objeto del presente proyecto son de titularidad municipal. Se ha procedido a comprobar la realidad geométrica de la obra para la normal ejecución del proyecto. 1.6 PLAZO DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, EJECUCIÓN Y GARANTÍA El plazo máximo para la suscripción del Acta de Comprobación del Replanteo será de DIEZ DÍAS NATURALES, contados a partir de la notificación de la adjudicación definitiva del contrato. El plazo de ejecución de las obras objeto del proyecto será de TRES MESES, contados a partir del comienzo de las mismas que tendrá lugar el primer día laborable siguiente al de suscripción del Acta de Comprobación del Replanteo. El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO contado a partir de la fecha de recepción de las mismas. 1.7 REVISION DE PRECIOS Los precios unitarios incluidos en el Presupuesto de Ejecución Material, y por tanto del Presupuesto de Ejecución por Contrata, 5

6 son firmes y no están sujetos a revisión, siendo además el periodo de ejecución no superior a un año. 1.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Dado que el presupuesto es inferior a , no precisa clasificación. 1.9 PRESUPUESTO El presupuesto general de ejecución material de las obras objeto del presente proyecto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES Euros CON SETENTA Céntimos ( ,70 ). El valor estimado de las obras asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL Euros ( ,00 ). El presupuesto general de ejecución por contrata de las obras asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Euros ( ,00 ). Madrid, 16 de Diciembre de 2008 EL JEFE DE LA SECCION DE VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS Fdo.: Ignacio Castro Juez 6

7 DOCUMENTO Nº 1.1: PLAN DE OBRA 7

8 8

9 DOCUMENTO Nº 1.2: ESTUDIO DE SEGURIDAD 9

10 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1) OBJETO DE ESTE ESTUDIO 2) CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 3) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 4) MEDIDAS PREVENTIVAS 5) NORMATIVA ESPECIFICA APLICABLE 10

11 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO Se redacta el presente estudio en aplicación del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas se seguridad y salud en las obras de construcción. La obra de INSTALACIÓN DE NUEVO VALLADO EN PISTAS DE TENIS Y PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS EN EL C.M.D. DEL BARRIO DEL PILAR, cuyas características a estos efectos se recogen en el siguiente apartado, se encuentran comprendidas en los supuestos contemplados en el párrafo 2 del artículo 4 del R.D., por ello es perceptivo proceder a la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, cuyo contenido se indica en el artículo 6 de dicho Real Decreto. 2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA Las características básicas de las obras a realizar son: - El Presupuesto de Ejecución por Contrata es de ,00 - El valor estimado de la obra es de ,00 - El plazo de ejecución es de TRES MESES - El número de trabajadores que posiblemente se emplearan simultáneamente es de 7 personas - El número máximo estimado de jornadas de trabajo es de 441 Las obras comprenden los siguientes trabajos: Pavimentación: Levantado y retirada de la baldosa existente. Instalación de canaleta para recogida de aguas. 11

12 Cerrajería: Desmontaje del cerramiento actual de malla Montaje de vallado de malla de simple torsión. 3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS RIESGOS LABORALES Pavimentación: Cerrajería: - Lesiones y cortes en manos y brazos. - Golpes y aplastamientos de manos y pies. - Erosiones e irritaciones, polvo. - Heridas con maquinas cortantes. - Lesiones, cortes y quemaduras en manos y brazos - Caídas de andamio - Golpes y aplastamiento de manos y pies - Heridas con maquina cortante 4. MEDIDAS PREVENTIVAS Protecciones individuales - Casco para todos los trabajadores que participen en la obra, incluido visitantes - Guantes de uso general para manejo de material agresivo, carga y descarga, manipulación de materiales, etc. - Monos de trabajo - Gafas anti-impacto para uso en trabajadores donde pueden proyectarse partículas (uso de radial, taladros, etc.) - Calzado protector para carga y descarga y manejo de materiales - Andamios (constitución, arriestramiento y acceso correcto 12

13 - Impermeables para los casos de lluvia - Guantes y pantallas de soldador Protecciones colectivas - Cintas de balizamiento - Interruptores diferenciales en cuadros y maquinas eléctricas - Tomas de tierra en cuadros y maquinas eléctricas - Prevención de riesgos de daños a terceros - Vallas de limitación y protección de zona de trabajo y zonas de acopio. - Señalización nocturna. 5. NORMATIVA ESPECÍFICA APLICABLE - Ley de Prevención de Riesgos Laborales. - Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. - Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. - Reglamento eléctrico de baja tensión. Madrid, 16 de Diciembre de 2008 EL JEFE DE LA SECCIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS Fdo.: Ignacio Castro Juez 13

14 DOCUMENTO Nº 2 : PLANOS 14

15 DOCUMENTO Nº 3 : PLIEGO DE CONDICIONES 15

16 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES Para las obras del presente proyecto modificado regirá el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en Sesión Plenaria de 23 de diciembre de Madrid, 16 de Diciembre de EL JEFE DE LA SECCION DE VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS, Fdo.: Ignacio Castro Juez 16

17 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES ARTICULO 1: El objeto de este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares es fijar las que han de regir en la obra de PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVO VALLADO EN PISTAS DE TENIS Y PAVIMENTACIÓN DE PLAYAS EN EL C.M.D. DEL BARRIO DEL PILAR ARTICULO 2: Este contrato entrará en periodo operativo a partir del día laborable siguiente a aquel en que se comunique al contratista adjudicatario la orden de comienzo de las obras ARTICULO 3: El plazo de comprobación del replanteo será de DIEZ DIAS NATURALES contados a partir de la notificación de la adjudicación definitiva del contrato.. ARTICULO 4: El plazo de ejecución será de TRES MESES contados a partir del día laborable siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de las Obras. ARTICULO 5: El plazo de garantía será de 1 AÑO contado a partir de la fecha de recepción de las obras. ARTICULO 6: El presupuesto de las obras contempladas en el presente proyecto es inferior a , no precisando por tanto clasificación del contratista. ARTICULO 7: Los gastos derivados de ensayos, análisis de los materiales y unidades de obra o informes específicos sobre los mismos, será por cuenta del contratista hasta un precio máximo del 5% del valor estimado de la obra. ARTICULO. 8: El valor estimado de las obras ascienden a Euros y el presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras proyectadas a la cantidad de Euros. ARTICULO 9: SEGURIDAD Y SALUD: En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, se incluye en el correspondiente Anejo de la Memoria del Estudio de Seguridad y Salud. 17

18 ARTICULO 10: De acuerdo con el artículo 106 de la L. 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, las obras a las que atiende el presente proyecto se clasifican como de conservación y mantenimiento y se propone realizar su adjudicación mediante PROCEDIMENTO ABIERTO. ARTICULO 11: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, el contenido de la prestación proyectada se califica como contrato de obra de conservación. Madrid, 16 de Diciembre de 2008 EL JEFE DE LA SECCION DE VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS URBANOS Fdo.: Ignacio Castro Juez 18

19 DOCUMENTO Nº 4 : MEDICIONES 19

20 DOCUMENTO Nº 5 : PRESUPUESTO 20