Ífl CDMX L...! l9flaños HID ALGO Convenio modificatorio de plazo e importe, al contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado Núm. DMH-LPLO-012-16, que celebran por una parte el Gobierno del Distrito Federal a través de la Delegación Miguel Hidalgo representado en este acto por el ARQ. JOSE BELLO ALEMÁN, en su carácter de DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PUBLICAS, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" y por la otra parte SIBASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada El ING. ASKARI BARRON CERVANTES, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, a quien en lo sucesivo se le denominará "EL CONTRATISTA", conforme a lo establecido por el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, ambas partes están de acuerdo en someterse al contenido y alcance de los siguientes antecedentes, declaraciones y cláusulas: ANTECEDENTES Con fecha 07 de julio de 2016, "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" E SIBASA COSNTRUCCIONES, S.A. DE CV, suscribieron el contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado Núm. DMH-LPLO-012-16, relativo a: 'REHABILITACION DE PANTEONES PUBLICOS DE LA ". La adjudicación del citado contrato se realizó a través del procedimiento de LICITACION PUBLICA NACIONAL, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 Apartado "b" Fracción IV, 23,.24 Inciso c), 44 Fracción 1 Inciso b), 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 80 dei Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y Acta de Fallo de Adjudicación, de fecha 01 de julio de 2016. 3. El objeto del contrato es de los trabajos consistentes en la: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". 4. El monto del contrato es $3, 847,669.96 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 961100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $615,627.19 (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 191100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $4, 463,297.15 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 151100 M.N.). S. Con un plazo de ejecución de 90 DÍAS calendario, fecha de inicio el día 11 DE JULIO DE 2016 y como fecha de término el 08 DE OCTUBRE DE 2016. 6. La Cláusula Décima Sexta del referido contrato, en su parte conducente, establece a la letra lo siguiente: "DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIÓN DE LOS ALCANCES, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" PODRÁ DENTRO DE SU PROGRAMA DE INVERSIÓN APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS, MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, SIEMPRE QUE NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE COMUNICADO A "EL CONTRATISTA". LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARÁN INCORPORADAS AL TEXTO DEL DICTAMEN Y, POR LO TANTO, SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES, DENTRO DE LOS LÍMITES DE TIEMPO Y COSTO FIJADOS EN ESTE CONTRATO. EN ESTE CASO, SE CELEBRARÁN LOS CONVENIOS CORRESPONDIENTES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 10 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA... 7.- Con fecha 03 de octubre de 2016, se realizó el Dictamen Técnico para la Celebración del presente 'N10( Convenio al "CONTRATO ORIGINAL", mediante 1 cual se sustentó la procedencia de celebrar un Convenio Modificatorio de plazo e importe. df.gob.mx Gol mo dci 1 de5 9LTI1
CDMX IQÇ'años DELEGACION MIGUEL HIDALGO _ HIDALGO Derivado de lo anterior se procede a la elaboración del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe. DECLARACIONES PRIMERA.- "EL ÓRGANO POLíTICO-ADMINISTRATIVO" DECLARA QUE: 1.1 Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica para celebrar el presente convenio, por su parte la es un "ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" de la Ciudad de México, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 122 apartado C, Base Tercera Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 87 Párrafo Tercero, 104 y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3 Fracción III, 10 Fracción XI, 36, 37 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 3 Fracción III, 120, 122, 122 Bis Fracción XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. 1.2 Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 117, Fracción IX y X, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ARQ. JOSE BELLO ALEMÁN, con fecha 15 de enero del año dos mil dieciséis, fue designado por la C. BERTHA XOCHITL GALVEZ RUIZ, Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo como Director Ejecutivo de Obras Públicas, y cuenta con las facultades y atribuciones suficientes para firmar el presente instrumento, con fundamento en lo dispuesto a los Artículos 122 Bis Fracción XI Inciso G) y 172 Quinquies del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como el acuerdo por el que se delega en el Director Ejecutivo de Obras Públicas las funciones que se indican publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha 03 de marzo de 2016. 1.3 Que en su calidad de "ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO", formalizó el contrato de Obra Pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo realizado Núm. DMH-LPLO-012-16, encomendando a "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios de: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". 1.4 Que el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, establece a la letra, lo siguiente: "Artículo 56. Las dependencias, Órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, podrá, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obra pública siempre y cuando éstos, considerados conjunte o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, mediante los siguientes convenios. Modificatorio de Plazo: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen un nuevo programa que modifique la duración total del periodo contratado de ejecución de los servicios en un porcentaje que no disminuya o rebase el veinticinco por ciento de su duración.: Modificatorio de Importe: Cuando las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades autoricen la modificación de las cantidades de servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, sin variar sustancialmente el objeto y el proyecto ejecutivo del contrato y estas modificaciones causen una variación en el importe del contrato hasta por el veinticinco por ciento: 1.5 Que por virtud de la disposición normativa transcrita en el numeral anterior, cuenta con las facultades legales suficientes para la formalización del presente nvenio Modificatorio de plazo e impo te. GENO <.J,.,SF i( GRAN S/N. E5ÇAJiNA A'JNIDA A[IGA/AUGÓN Go erno del 2 de 5
ryic' ré,ocot 190años III 1u14LII*LeI 1.6 Que el presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, se formaliza con fundamento a lo dispuesto por el artículo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 1.7 Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, la Subdirección de Presupuesto mediante Oficio No. DMHIDESI/SRF134012016, de fecha 10 DE MARZO DE 2016, respectivamente, informó sobre la suficiencia presupuestal, con cargo a la siguiente partida presupuestal: ANO FI F SF Al FF FG FE AD OR PTDA TG Dl DG PV MONTO 16 2 1 2 6 225 2 1 1 6 0 6121 2 1 00 02D116007 $402,803.94 SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: A) 11.1 ACREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA CONSTITUTIVA NÚMERO 25,358, DE FECHA 17 DE MARZO DE 2006, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ENRIQUE A. MUÑOZ BARRADAS, NOTARIO PÚBLICO No. 162, DE MÉXICO, D.F., INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 346395 B) 11.2 "EL CONTRATISTA" conviene en cuanto llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio, de la nación mexicana, todo derecho derivado de este convenio. 11.3 Que conoce el contenido y alcances de la normatividad aplicable en materia de obra pública; específicamente el Articulo 56 Tercero y Cuarto Párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. TERCERA.- "LAS PARTES" DECLARAN QUE: 111.1 Que reconocen haber suscrito el Contrato Núm. DMH-LPLO-012-16, de fecha 07 DE JULIO DE 2016, relativo a: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". 111.2 Que el presente convenio carece de dolo, error, mala fe, o cualquier otro vicio del consentimiento que afecte o pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo. 111.3 Que reconoce la certeza y validez de las declaraciones contenidas en el presente convenio y que está conforme con las mismas. 111.4 Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la que comparecen en este acto, por lo cual es su voluntad celebrar el presente convenio. Expuesto lo anterior, las partes acuerdan la celebración del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, sujetando su compromiso al tenor de las siguientes: df. o b. mx Gobíern () el 3 de 5 UF E L
rtflcdrix J l9oaños MIULÍEL CLÁUSULAS PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO.- Las partes acuerdan que el objeto del presente Convenio Modificatorio es la ampliación del plazo e importe, del "CONTRATO ORIGINAL". SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE IMPORTE. "LAS PARTES" convienen en modificar el importe, respecto del establecido en la Cláusula Tercera del "CONTRATO ORIGINAL", como se describe a continuación: a) De conformidad con la Cláusula Tercera del "CONTRATO ORIGINAL", el importe contractual es por la cantidad de $3, 847,669.96 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 961100 M.N.) MÁS LA CANTIDAD DE $615,627.19 (SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 191100 M.N.) QUE CORRESPONDE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LO CUAL SUMA UN IMPORTE TOTAL DE $4, 463,297.15 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 151100 M.N.). b) Por acuerdo entre "LAS PARTES", al importe anterior se le adiciona la cantidad de $347,244.78 (Trecientos cuarenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 781100 M.N.), más la cantidad de $55,559.16 (Cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve pesos 161100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, dando un total de $402,803.94 (Cuatrocientos dos mil ochocientos tres pesos 941100 M.N.), importe que representa el 9.00% (Nueve por ciento) con respecto al monto original. c) El importe modificado corresponde a la cantidad de $4,194,914.73(Cuatro millones ciento noventa y cuatro mil novescientos catorce pesos 731100 M.N.), más la cantidad de $671,186.36 (Seiscientos setenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 361100 M.N.), por concepto del Impuesto al Valor Agregado, dando un monto total de $4,866,101.09 (Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ciento un pesos 091100 M.N.). TERCERA.- MODIFICACIÓN DE PLAZO. "LAS PARTES" convienen en modificar la Cláusula Cuarta del "CONTRATO ORIGINAL" para ampliar el plazo de ejecución de los servicios en 22 días naturales con respecto al plazo del "CONTRATO ORIGINAL". Dichos 22 días naturales de ampliación en Plazo, representan un 24.44% (veintiticuatro punto cuarenta y cuatro por ciento), para quedar como sigue: "CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A EJECUTAR LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 112 DÍAS CALENDARIO, OBLIGÁNDOSE A INICIARLOS EL DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2016 Y A TERMINARLOS EL 30 DE OCTUBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE SERVICIO PACTADO, APROBADO PREVIAMENTE POR "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO". CUARTA.- GARANTÍA. "EL CONTRATISTA" deberá presentar ante la Unidad Departamental de Concursos y Contratos, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Obras Públicas, en un plazo que no exceda de 3 días hábiles contados a partir de la firma del presente instrumento, el endoso correspondiente a la fianza de cumplimiento con vicios ocultos, dando cobertura al nuevo plazo e im rte motivo del presente convenio...,---...'., GEt.FJ. JC, I M()RIN SIN COLONIA AMPLlACl'N rai.iel. DF:l '( 'ív,n cljd,ddvmxtm c '.3 tlrflo (. 1. fel 57.lé, df gob mx DISTRITO FEDERAL 4de5
f' CD1X _ l9oaños MIGUEL QUINTA.- Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estípula en los términos del presente Convenio Modificatorio de plazo e importe, rigen todas y cada una de las cláusulas que integran el Contrato No. DMH-ADLS-012-16, de fecha 07 de julio de 2016, relativo a: "REHABILITACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS DE LA ". Leído que fue el presente Convenio modificatorio de plazo e importe, ambas partes manifiestan que su voluntad transcrita en el mismo no se vio influenciada por ningún vicio, dolo o error que pudiere nulificarlo en todo o en parte, por lo que enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de conformidad al calce y al margen en original y cuatro tantos, en la Ciudad de México, a los 09 días del mes de octubre de 2016. POR "EL ÓRGANO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO" POR "EL CONTRATISTA" DIRECTOR EJECUTIVO DE OBRAS PÚBLICAS SIBASA, CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ADMINISTRADOR UNICO 1 EL SUSCRITO LI FUNDAMENTO E ADMINISTRACIÓ CONVENIO REG EXCLUSIVA DEL 3UEL HIDALGO RUBRICA EL PRESENTE DOCUMENTO, CON TER. FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SE LIMITA A LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER UN u QUE SU CONTENIDO Y ALCANCE ES RESPONSABILIDAD GENERA-1 JOSÉ MORAN SIN. ESQuINA AVENIDA PAPQUE LIRA. CC)I,OlqiPk AMPLI/ ( K,N a.av,'jl NR Al' I'ID!.I" EA A,.IC',, el. 5276 Y'Ç') df.gob.fllx 5 de 5 Gobierno del DISTRITO - FEDERAL