Informe de Avance Mensual N 16 Abril Auditoria Nueva Línea 2x220 kv Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Transcripción

1 Informe de Avance Mensual N 16 Abril 20 Auditoria Nueva Línea 2x220 kv Encuentro-Lagunas Primer Circuito Preparado para: - Dirección de Peajes del CDEC-SING 8 de junio 20 San Pio X 2445, Of Providencia - Santiago

2 Informe Mensual Abril 20 CONTENIDO 1 Descripción del proyecto Estado de Avance de las Actividades Movilización y Estudios Preliminares Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial Ingeniería Básica y Detallada Ingeniería de Subestaciones: Ingeniería de Líneas Seguros Contratados Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS Obtención de Concesiones y Servidumbres Suministro de Equipos y Materiales Construcción, Montaje y Pruebas Entrada en Operación Cronología de Eventos Relevantes Listado de Propiedades Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno Cuadro de Control de Avance de Notificaciones Página 2 de 19

3 Informe Mensual Abril 20 1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N 5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 20, publicado en el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 20, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A. E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220 Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la fecha de entrada en operación. El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kv, entre las subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas. La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas: - Tensión de operación 220 kv - Longitud aproximada según decreto N 57, 174 km. - Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble circuito. - Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35 C de temperatura ambiente con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km a 20 C - Cable de guardia OPGW o equivalente - Transposiciones 1 ciclo completo - Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas - Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas - Conjunto de aislación vidrio o porcelana No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N 5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso. Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las subestaciones asociadas. Página 3 de 19

4 Informe Mensual Abril 20 2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES Con fecha 16 de octubre de 20 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha de octubre de 20 se dio cumplimiento al Hito Relevante N 1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene fecha de julio de 20. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN Movilización y Estudios Preliminares 0,4% Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2% Ingeniería Básica y Detallada 7% Seguros contratados 0,6% Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2% Obtención de Concesiones y Servidumbres 12% Suministro de Equipos y Materiales 35% Construcción, Montaje y Pruebas 40% Entrada en Operación 1% Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al e abril de 20 son: - Programado (Nueva Línea Base): 33,06% - Real: 28,83%. De este modo el avance real informado por el Adjudicatario para el mes de abril corresponde a un 0,70%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2. De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados, a juicio de este Auditor el avance real acumulado llega a un 23,65%, lo que implica un avance mensual de 1,24%. Los principales motivos que explican la diferencia entre el avance real informado por el Adjudicatario y el obtenido por este Auditor, son los siguientes: - El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras para la línea, EDT Este Auditor considera que existe sólo un 33,3% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser Página 4 de 19

5 Informe Mensual Abril 20 elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las pruebas de carga de cada una de las estructuras. - El Adjudicatario considera un 16% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones (EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de subestaciones para justificar este grado de avance total. - El Adjudicatario considera un 60% de avance en la Elaboración de escrituras y firmas de Servidumbres Voluntarias (EDT ). El Equipo Auditor considera que el avance debe corresponder a un 40%, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios. - A diferencia del Adjudicatario este Auditor considera que existe solo un 75% de avance en la subactividad Licitación Equipos Primarios, ya que aún falta definir cuales serán los fabricantes de ciertos equipos primarios. - El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones y 9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N 4. - El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades Orden de Proceder Estructuras y Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N 6. Transcurridos 18,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas es el siguiente: 2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada. 2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada. 2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 70,08%, esto significa que durante el mes de abril esta actividad tuvo un avance del 0,67%, el cual se explica por la aprobación por parte del Página 5 de 19

6 Informe Mensual Abril 20 Adjudicatario del diseño de las torres tipo C y por la entrega de las especificaciones técnicas generales para las pruebas de carga Ingeniería de Subestaciones: Esta subactividad mantiene un avance acumulado del 53,73%, lo que significa que durante el mes de abril esta actividad no tuvo avance, debido a que el Equipo Auditor no recibió nuevos documentos. A la fecha han sido recibidos los siguientes documentos: - Documentos Generales: o P2-SE-06-D00001(D) Lístado Documentos o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad o P2-SE-06-D00008(C) Criterios de Diseño Obra Civil SE o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos o P2-SE-06-D000(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos o P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kv o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar Reactor o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores o P2-SE-06-D01165(C) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Soporte o P2-SE-06-D01167(B) Verificación Sísmica Aisladores de Pedestal o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220 kv o P2-SE-06-K01024(B) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kv o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal - Subestación Lagunas: o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas o P2-SE-06-K10103(B) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación Página 6 de 19

7 Informe Mensual Abril 20 - Subestación Encuentro: o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro o P2-SE-06-K20103(B) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación Ingeniería de Líneas Esta actividad presenta un avance acumulado del 87,82%, esto significa que durante el mes de abril esta actividad tuvo un avance del 1,37%, el cual se explica por la aprobación por parte del Adjudicatario del diseño de la torres tipo C, y por la entrega de las especificaciones técnicas generales para las pruebas de carga. Con la entrega de las especificaciones técnicas generales de las pruebas de carga, han sido entregadas 3 de las 9 especificaciones técnicas de las estructuras, lo que significa un avance del 33,3%. Falta entregar: - Una (1) ET para cada torre a probar, donde entre otros se indican las hipótesis de carga que se prueban y que sale del diseño de las torres. Según lo indicado por Interchile en su oferta, son todas las torres y de acuerdo a la ET de diseño son 6 torres incluyendo la de Transposición. 2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada. 2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad tiene un avance acumulado del 67,40%, esto significa que durante el mes de abril esta actividad tuvo un avance del 4,95%, el cual se explica por haber hecho entrega de la Adenda N 1. El proceso de obtención de los permisos ambientales ha tenido los siguientes hitos. - El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental. - Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental, con lo que avanza su tramitación. - El día e enero fue emitido el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones). Este informe contiene 119 observaciones, Página 7 de 19

8 Informe Mensual Abril 20 las cuales están siendo abordadas por el Adjudicatario. El SEA fijó el 28 de mayo como plazo para la entrega de la Adenda correspondiente. - El día 24 de abril de 20 se emitió la ADENDA al Servicio de Evaluación Ambiental. 2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad presenta un avance acumulado del 47,10%, lo que implica un avance durante el mes de abril del 6,79%, el cual se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de tramitación de la concesión definitiva, y debido a que el Adjudicatario ya notificó notarialmente a las cuatro personas dueñas del predio particular afectado, lo que fue verificado por este Auditor. Este Auditor considera que existe un 40% de avance en la actividad Elaboración de escrituras y firmas de Servidumbres Voluntarias, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios ni se ha firmado una escritura de constitución de servidumbre. 2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 9,%, lo que implica un aumento durante el mes de abril del 0,84%, el cual se explica por haberse dado la orden de compra, durante este mes, para el suministro de los siguientes equipos: - Interruptores - Aisladores de Pedestal - Transformadores de Potencial - Trampas de Onda - Pararrayos - Equipos de Telecomunicaciones - Equipos de Control y Protecciones El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones técnicas de la pruebas de carga de las estructuras, sin embargo este Auditor considera que este avance corresponde sólo a un 20%, ya que si bien fueron recibidas las especificaciones técnicas generales de las pruebas de carga, aún faltan las especificaciones técnicas particulares para cada tipo de torre. 2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Se mantiene el avance obtenido al 31 de julio de 20 para la actividad Construcción, Montaje y Pruebas,,87%. 2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma. Página 8 de 19

9 Informe Mensual Abril 20 Tabla 2: Cuadro de avance 0 EDT Actividad Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas Duración días corridos 1274,5 d 1 General 1 d 1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d Decreto de Adjudicación por la Autoridad 1 d 2 Movilización y Estudios Preliminares Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión Adjudicación Contratista Gestión Ambiental Adjudicación Contratista Gestión Predial 2 d d 122 d 122 d Ingeniería Básica y Detallada 385 d 4.1 Subestaciones Ingeniería Básica Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto 12 Comienzo mié mié mié mié jue jue jue vie sáb sáb sáb sáb sáb vie vie vie mar Fin mié mié mié mié vie -11- mar jue vie lun lun jue jue jue mié mié mar jue Estado de Avance Informado por el Adjudicatario Estado de Avance de Acuerdo al Auditor 28,83% 23,65% 74,09% 70,08% 58,44% 53,73% 91,18% 90,66% 86% 85% Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue vie 16- Página 9 de 19

10 Informe Mensual Abril Estudios sistémicos Estudios dinámicos Interruptores Reactores Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales Ingeniería Detallada Subestaciones Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING 12 d 4.2 Línea de Transmisión 3 d Ingeniería Básica Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto Especificaciones de Detalle del Proyecto Estructuras Conductor 45 d Aislación 45 d Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos 436 d 76 d 05- jue lun mié mié mié jue -11- jue mar -10- vie vie vie jue jue jue jue vie jue dom Diseño de Estructuras 436 d Dimensiones mínimas (diseño electromecánico) Cuadros de Cargas jue mié lun vie vie vie mar vie lun mie jue dom vie lun lun dom dom dom vie vie vie vie vie % 89% 16% 6% 91,09% 87,82% 100% 92.50% 100% 69,11% 100% 33,3% 79,50% 79,50% 59% 59% Siluetas de estructuras 91 d lun -12- dom - Página 1e 19

11 Informe Mensual Abril Memorias de diseño 91 d Elaboración de Planos de Fabricación Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING d 5 Seguros Contratados 177 d 5.1 5,2 5,3 5,4 5,5 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados 6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d 6.1 Elaboración EIA 254 d 6.3 Tramitación Resolución Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales 6.6 Hito Decreto Aprobación RCA Obtención de Concesiones y Servidumbres Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros 7.3 Negociación de Servidumbres 455 d Servidumbres Voluntarias jue -01- dom -02- mar mié dom mar d lun d lun jue d mar -10- mar mar vie lun -07- mar lun -07- jue d jue mié dom sáb -09- mié vie mar jue lun dom mié mié lun mié mar jue lun lun mar lun dom dom mar dom mié % 50% 67,40% 67,40% 72% 72% 50,71% 47,10% 22,34%,90% 60% 40% Elaboración de escrituras y firmas 27 sáb -09- mié 10-60% 40% Página 11 de 19

12 Informe Mensual Abril 20 servidumbres voluntarias Imposición de Servidumbres 455 d Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera 12 dom dom dom Concesión Eléctrica 335 d lun Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva Hito Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía lun mar Tramitación de la Concesión 30 mié Decreto de Concesión 5 d mar Hito Decreto de Concesión sáb Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) Licitación Equipos Primarios 2 Verificación sísmica vie dom d 28d Orden de Compra Equipos Primarios 5 d Fabricación de Equipos Primarios Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios Aprobación Informes Ensayos Auditor d Transporte y llegada a obra Primarios Equipos Inductivos 737 d dom dom vie lun vie jue dom dom dom sáb mar mar lun sáb sáb lun 27- sáb sáb jue 09- mar sáb jue dom jue sáb jue 09- vie ,16% 67,16% 65% 65% 9,57% 9,% 6,26% 5,83% 6,33% 5,83% 100% 75% 10% 10% 50% 50% 6,02% 6,02% Licitación Equipos Inductivos 2 mar 08- Página 12 de 19

13 Informe Mensual Abril Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d Verificación sísmica 30d Fabricación de Equipos Inductivos Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos d Aprobación Informes Ensayos Auditor d Transporte y llegada a obra Inductivos Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d Licitación Equipos C&P y SS.AA Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d Fabricación C&P y SSAA Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA Aprobación Informes Ensayos Auditor d Transporte y llegada a obra C&P y SSAA Equipos Comunicaciones 707 d Licitación Equipos Comunicaciones Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d Fabricación Telecomunicaciones Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones d Aprobación Informes Ensayos Auditor d Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones Materiales Línea de Transmisión jue -11- dom lun sáb dom -12- vie mié vie -05- lun mié lun mié sáb lun mié vie lun lun vie sáb lun vie 24- sáb mar dom dom mar jue vie 17- mié mar dom lun mar jue mar lun 27-5,70% 5,23% 100% 90% 90% 90% 7,04% 7,04% 10,99% 10,39% Estructuras 668 d sáb 16-8,43% 5,30% Página de 19

14 Informe Mensual Abril Licitación Estructuras mar Orden de Proceder Estructuras 5 d Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras Pruebas de carga Aprobación Informes pruebas de carga por Auditor Pruebas en Fábrica (FAT) - Armado Aprobación Informes Armado por Auditor Fabricación cimentaciones Fabricación estructuras Transporte y Llegada a Obra cimentaciones 70 6 d d lun mar mié sáb lun lun mar dom mié Transporte y Llegada a Obra Estructura Cable Conductor Licitación Cable Conductor 2 dom mar lun dom lun jue mar mié sáb lun 27- mar Orden de Proceder Conductor 5 d Fabricación Conductor Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor d Aprobación Informes Ensayos Auditor d jue mié jue mar mié jue Transporte y llegada a obra Conductor 75 d Cable OPGW 725 d dom Licitación Cable OPGW Orden de Proceder OPGW 5 d mié lun % 20% 8,06% 8,06% 6,78% 6,78% Página de 19

15 Informe Mensual Abril Fabricación OPGW Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW d Aprobación Informes Ensayos Auditor d lun dom lun dom lun mar Transporte y llegada a obra OPGW Aisladores y Amortiguadores 725 d Licitación Aisladores y Amortiguadores Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores Fabricación Aisladores y Amortiguadores Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores 5 d Aprobación Informes Ensayos Auditor d Transporte y llegada a obra Aisladores y Amortiguadores Ferretería Licitación Ferretería Orden de Proceder Ferretería Fabricación Ferretería Pruebas en Fábrica Ferretería Aprobación Informes Ensayos Auditor d mié lun mar jue dom 12- vie lun lun mié jue d mar mar mar jue dom mar lun vie mié sáb lun mar Transporte y llegada a obra Ferretería Adquisición Otros Suministros y Materiales Otros suministros y materiales subestaciones Marcos de estructuras de la subestación 24 mié Otros suministros y materiales 18 dom lun -09- lun -09- jue lun 27- lun vie ,47% 8,47% 24,87% 24,87% 86% 86% 4,29% 4,29% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Página de 19

16 Informe Mensual Abril 20 9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d 9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones 9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión 9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones dom lun lun Licitación Obras Subestaciones Revisión de Ofertas Obras Subestaciones Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones 9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones 9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Línea de Transmisión dom dom Licitación Obras Línea de Transmisión Revisión de Ofertas Obras Línea de Transmisión Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Línea de Transmisión Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión 9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras Subestaciones Línea de Transmisión d 10 Entrada en Operación 11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d lun lun lun mar jue sáb dom -11- lun jue lun mié lun mar dom mar dom lun mié vie dom dom mar dom sáb lun mié mié ,65%,87% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 20% 20% Página 16 de 19

17 Informe Mensual Abril Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT) Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras mar mar lun -07- mié lun mié lun mié lun mié d mié sáb CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES - 16 de octubre de 20 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución de noviembre de 20 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial - Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 20 - El día , se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE. - El día , se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de estructura) de marzo de 20 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las subestaciones de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos. Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato por la ingeniería de contraparte. - e junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de trasmisión. - e julio de 20: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar cumplimiento al Hito Relevante N e agosto de 20, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el Ministerio de Energía. - e septiembre de 20 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar cumplimiento al Hito Relevante N 1. Página 17 de 19

18 Informe Mensual Abril de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan las cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para su fabricación de octubre de 20 se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental. - 3 de noviembre de 20 se declaró la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental de noviembre de 20 se declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva - e enero 20 se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones del EIA ICSARA de abril de 20 se emitió ADENDA al Servicio de Evaluación Ambiental. 3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha. Tabla 3: Listado de Propiedades ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO 1 FISCO POZO TARAPACA POZO ALMONTE ALMONTE 2 FISCO POZO TARAPACA IQUIQUE ALMONTE 3 FISCO POZO TARAPACA POZO ALMONTE ALMONTE 4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA TARAPACA/ ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO MARIA 6 FISCO MARIA 7 FISCO MARIA 8 FISCO MARIA ANTOFAGASTA TOCOPILLA ANTOFAGASTA MARIA ANTOFAGASTA CALAMA ANTOFAGASTA TOCOPILLA CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance: Página 18 de 19

19 Informe Mensual Abril 20 Tabla 4: Estado de Negociaciones ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE 1 FISCO POZO Solicitud de concesión eléctrica. ALMONTE 2 FISCO POZO Solicitud de concesión eléctrica. ALMONTE 3 FISCO POZO Solicitud de concesión eléctrica. ALMONTE 4 FISCO POZO Solicitud de concesión eléctrica. ALMONTE / MARIA 5 JULIO RIGOBERTO PALAPE MARIA En elaboración escrituras. Se ha notificado a 3 propietarios mediante notario. GUAJARDO 6 FISCO MARIA Solicitud de concesión eléctrica. 7 FISCO MARIA Solicitud de concesión eléctrica. 8 FISCO MARIA Solicitud de concesión eléctrica. 3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance. 3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS CONTINUOS Sin avance. 3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según Cronograma. 3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance. Página 19 de 19