Reporte de Avance Mensual N 44

Transcripción

1 Reporte de Avance Mensual N 44 Auditoría Técnica Proyecto Nueva Línea Cardones Polpaico 2x500 kv POW/VP Preparado para: Coordinador Eléctrico Nacional Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile Enviado por: ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre Marina Arauco, Viña del Mar, Chile 27 de Junio de 2017

2 PAGINA 2 DE 41 Consultores de ABS Consulting: Aldo Celis, Encargado Felipe Evrard, Especialista Programación y Control Reporte Mensual N 44; Junio; 2017 "Reporte de Avance Mensual, correspondiente a lo ejecutado dentro del mes de Mayo 2017" Alcance general de la actividad: - Determinación del estado y porcentaje de avance de las actividades principales incluidas dentro del Cronograma del Proyecto. - Especificación de la cronología de los eventos relevantes acumulados en el período. Fecha de todas las actividades relacionadas: Mayo 2017 Cliente: Coordinador Eléctrico Nacional (SIC) Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Departamento de Ingeniería y Diseño, Gerencia de Ingeniería y Proyectos Proyecto a auditar: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kv, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kv, y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500kV. Teléfono: (22) Descripción de componentes: - Estimación del grado de avance de las actividades comprometidas en el período. - Descripción detallada de los eventos relevantes desarrollados dentro del período. Próximas actividades: Reporte de Avance Mensual N 46, correspondiente al mes de Julio de 2017.

3 PAGINA 3 DE 41 Índice General 1. Objetivo del Proyecto Documentos y Registros de Referencia Actividades Incluidas en el Cronograma del Proyecto Estado y Porcentaje de Avance Metodología de Cálculo ABS Consulting Referencia Metodológica del Adjudicatario Cronología de Eventos Relevantes acumulados Antecedentes de Avance del Proyecto Listado de Propiedades Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos continuos Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno Cuadro de Control de Avance de Notificaciones Comentarios Generales Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto Curva S del Proyecto... 40

4 PAGINA 4 DE Objetivo del Proyecto Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kv El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kv, entre la Subestación Cardones y la Subestación Maitencillo, de una longitud aproximada de km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kv El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kv entre la Subestación Maitencillo y la Subestación Pan de Azúcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kv Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kv entre la Subestación Pan de Azúcar y la Subestación Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. 2. Documentos y Registros de Referencia a) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1705", correspondiente al mes de Mayo del año b) Documento de InterChile S.A. "Anexo 1.P1-PM-00-G004-Curva S 1705", referente al detalle del avance del proyecto a la fecha (Mayo 2017). c) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G001-Línea ", referente al cronograma del Tramo Cardones-Maitencillo. d) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G002-Línea ", referente al cronograma del Tramo Maitencillo-Pan de Azúcar. e) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G003-Línea ", referente al cronograma del Tramo Pan de Azúcar-Polpaico.

5 PAGINA 5 DE 41 f) Documento de InterChile S.A. "Anexo 4.Cuadros de avance y Control ", donde se detalla el avance del proyecto conforme al formato de cuadros de Control que se establece en las Bases de Licitación. g) Documento de InterChile S.A. "Anexo 3. Justificación de avance 1705, en donde se describen los avances de cada actividad y detallan cuáles son los aspectos críticos que se evidencian a la fecha. h) Documento de InterChile S.A. Anexos 5. Permisos Ambientales Sectoriales mayo 2017 SiGePro, donde se detalla el estado de los PAS al mes de Mayo de 2017: Anexos 5.1 y 5.2: Lote Tabla y Gráficas PAS Anexos 5.3 y 5.4: Lote Tabla y Gráficas PAS Anexos 5.5 y 5.6: Lote Tabla y Gráficas PAS Anexos 5.7 y 5.8: Lote Tabla y Graficas PAS Anexos 5.9 y 5.10: Lote Tabla y Gráficas PAS Anexos 5.11 y 5.12: Lote Tabla y Gráficas PAS i) Documento de InterChile S.A. Anexos 6.1 a 6.6 Avance de construcción (220 y 500 kv), al mes de Mayo de j) Documento de InterChile S.A. Anexos 7.1 a 7.5 Estatus Atraviesos (220 y 500 kv), al mes de Mayo de k) Documento de InterChile S.A. P1 Seguimiento obra lineas mayo 2017.

6 PAGINA 6 DE Actividades Incluidas en el Cronograma del Proyecto 3.1. Estado y Porcentaje de Avance En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 88.53%, mientras que el avance teórico (programado) un 94.06%, registrando así el proyecto un retraso de un 5.53%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) así como de cada una de las actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas: Proyecto Líneas Cardones-Maitencillo, Maitencillo-Pan de Azúcar y Pan de Azúcar Polpaico 2x500 kv Descripción Proyecto Líneas 2x500 kv Cardones-Polpaico Nueva Línea 2x500 kv Cardones-Maitencillo Nueva Línea 2x500 kv Maitencillo-Pan de Azúcar Nueva Línea 2x500 kv Pan de Azúcar-Polpaico Peso Relativo Abril 2017 Mayo 2017 Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia 100,00% 93,01% 86,76% -6,25% 94,06% 88,53% -5,53% 33,33% 92,88% 89,68% -3,20% 93,97% 90,68% -3,29% 33,33% 93,12% 87,32% -5,80% 94,15% 88,95% -5,20% 33,33% 93,04% 83,28% -9,76% 94,07% 85,96% -8,11% Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kv Descripción Nueva Línea Cardones- Maitencillo 2x500 kv Peso Relativo Abril 2017 Mayo 2017 Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia 100,00% 92,88% 89,68% -3,20% 93,97% 90,68% -3,29% Movilización y Estudios Preliminares 0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión 0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Predial Ingeniería Básica y Detallada 11,70% 100,00% 99,89% -0,11% 100,00% 99,89% -0,11% Subestaciones 49,17% 100,00% 99,78% -0,22% 100,00% 99,78% -0,22% Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,91% -0,09% 100,00% 99,91% -0,09% Ingeniería Básica y Bases Técnicas 43,05% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21%

7 PAGINA 7 DE 41 Ingeniería Básica para reubicación Líneas 33,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Especificaciones de Detalle 17,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Especificaciones de Compra de Equipos y 6,62% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Materiales Entrega Información CDEC-SIC Hito N 1 0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Revisión por Auditoría Técnica 5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 99,62% -0,38% 100,00% 99,62% -0,38% Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 98,67% -1,33% 100,00% 98,67% -1,33% Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 95,00% -5,00% Obtención de la RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión de Concesiones y Servidumbres 21,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Suministro de Equipos y Materiales 32,24% 99,66% 98,23% -1,43% 100,00% 98,72% -1,28% Preparación Bases Licitación Suministros 1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Materiales SE 44,35% 100,00% 97,35% -2,65% 100,00% 97,35% -2,65% Equipos Primarios 19,85% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos GIS 20,10% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Inductivos 20,10% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Control, Protección, y SS.AA. 20,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Comunicaciones 19,60% 100,00% 86,48% -13,52% 100,00% 86,48% -13,52% Licitación Equipos Comunicaciones 5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Compra Equipos Comunicaciones 1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Telecomunicaciones 67,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones 16,90% 100,00% 20,00% -80,00% 100,00% 20,00% -80,00% Materiales Línea de Transmisión 45,08% 99,24% 99,04% -0,20% 100,00% 99,78% -0,22% Estructuras 19,92% 100,00% 99,92% -0,08% 100,00% 99,92% -0,08% Licitación Estructuras 5,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Cimentaciones 16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Estructuras 41,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

8 PAGINA 8 DE 41 Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones 8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Estructuras 16,67% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Cable Conductor 21,21% 96,41% 99,52% 3,12% 100,00% 99,52% -0,48% Licitación Conductor 6,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Conductor 57,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor 23,81% 84,91% 98,00% 13,09% 100,00% 98,00% -2,00% Cable OPGW 20,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aisladores y Amortiguadores 20,95% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Licitación Aisladores y Amortiguadores 6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Aisladores y Amortiguadores 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Aisladores 25,00% 100,00% 98,00% -2,00% 100,00% 98,00% -2,00% Ferretería 16,97% 100,00% 95,65% -4,35% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Ferretería 17,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder Ferretería 8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Ferretería 43,48% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 8,70% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transportes y Llegada a Obra Ferretería 17,39% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adquisición Otros Suministros y Materiales 9,48% 100,00% 98,29% -1,71% 100,00% 100,00% 0,00% Otros suministros y materiales S/E 42,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Otros suministros y materiales Líneas 57,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 100,00% 0,00% Construcción, Montaje y Pruebas 18,13% 69,78% 55,84% -13,93% 75,17% 60,48% -14,68% Preparación Bases de Licitación para Obras 2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Contratos de Construcción 6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Movilización a Obras e Instalación de Faenas 2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

9 PAGINA 9 DE 41 Licitación Inspección Técnica de Obras 4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Subestaciones 41,65% 67,97% 51,89% -16,07% 77,95% 56,93% -21,02% Línea de Transmisión 42,48% 60,26% 43,22% -17,05% 63,16% 49,20% -13,96%

10 PAGINA 10 DE 41 Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kv Descripción Nueva Línea Maitencillo- Pan de Azúcar 2x500 kv Peso Relativo Abril 2017 Mayo 2017 Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia 100,00% 93,12% 87,32% -5,80% 94,15% 88,95% -5,20% Movilización y Estudios Preliminares 0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión 0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Predial Ingeniería Básica y Detallada 11,70% 100,00% 99,88% -0,12% 100,00% 99,88% -0,12% Subestaciones 49,17% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24% Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,86% 0,14% 100,00% 99,86% 0,14% Ingeniería Básica y Bases Técnicas 64,36% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21% Especificaciones de Detalle 25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Especificaciones de Compra de Equipos y 9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Materiales Entrega Información CDEC-SIC Hito N 1 0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Revisión por Auditoría Técnica 5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 99,62% -0,38% 100,00% 99,62% -0,38% Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 92,56% -7,44% 100,00% 92,56% -7,44% Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 72,00% -28,00% 100,00% 72,00% -28,00% Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión de Concesiones y Servidumbres 21,23% 100,00% 98,47% -1,53% 100,00% 98,47% -1,53% Determinación de Propiedades 7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Negociación de Servidumbres 50,15% 100,00% 98,37% -1,63% 100,00% 98,37% -1,63% Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Imposición de Servidumbres 60,73% 100,00% 97,31% -2,69% 100,00% 97,31% -2,69% Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 97,31% -2,69% 100,00% 97,31% -2,69% Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de 10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% la Concesión Definitiva Tramitación de Concesión 88,64% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00% Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%

11 PAGINA 11 DE 41 Suministro de Equipos y Materiales 32,24% 99,66% 98,43% -1,23% 100,00% 98,76% -1,24% Preparación Bases Licitación Suministros 1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Materiales SE 44,35% 100,00% 97,79% -2,21% 100,00% 97,79% -2,21% Equipos Primarios 16,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos GIS 16,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Compensación Serie 16,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Inductivos 16,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Control, Protección, y SS.AA. 16,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Comunicaciones 16,35% 100,00% 86,48% -13,52% 100,00% 86,48% -13,52% Licitación Equipos Comunicaciones 5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Compra Equipos de Comunicaciones 1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Telecomunicaciones 67,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Comunicaciones 16,90% 100,00% 20,00% -80,00% 100,00% 20,00% -80,00% Materiales Línea de Transmisión 45,08% 99,24% 99,04% -0,20% 100,00% 99,78% -0,22% Estructuras 19,92% 100,00% 99,92% -0,08% 100,00% 99,92% -0,08% Licitación Estructuras 5,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Cimentaciones 16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Estructuras 41,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones 8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Estructura 16,67% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Cable Conductor 21,21% 96,41% 99,52% 3,12% 100,00% 99,52% -0,48% Licitación Conductor 6,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Conductor 57,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor 23,81% 84,91% 98,00% 13,09% 100,00% 98,00% -2,00% Cable OPGW 20,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

12 PAGINA 12 DE 41 Aisladores y Amortiguadores 20,95% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Licitación Aisladores y Amortiguadores 6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Aisladores y Amortiguadores 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Amortiguadores 25,00% 100,00% 98,00% -2,00% 100,00% 98,00% -2,00% Ferretería 16,97% 100,00% 95,65% -4,35% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Ferretería 17,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder Ferretería 9,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Ferretería 43,48% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 8,70% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Ferretería 17,39% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adquisición Otros Suministros y Materiales 9,48% 100,00% 98,29% -1,71% 100,00% 98,29% -1,71% Otros suministros y materiales S/E 42,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Otros suministros y materiales Líneas 57,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00% Construcción, Montaje y Pruebas 18,13% 71,09% 49,37% -21,72% 76,14% 57,76% -18,37% Preparación Bases de Licitación para Obras 2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Contratos de Construcción 6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Movilización a Obra e Instalación de Faena 2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Inspección Técnica de Obras 4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Subestaciones 41,03% 70,20% 41,77% -28,43% 79,80% 59,76% -20,04% Línea de Transmisión 43,34% 60,96% 37,75% -23,21% 63,51% 40,08% -23,42%

13 PAGINA 13 DE 41 Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kv Descripción Peso Relativo Abril 2017 Mayo 2017 Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x ,00% 93,04% 83,28% -9,76% 94,07% 85,96% -8,11% kv Movilización y Estudios Preliminares 0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión 0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Predial Ingeniería Básica y Detallada 11,70% 100,00% 99,88% -0,12% 100,00% 99,88% -0,12% Subestaciones 49,17% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24% Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,86% -0,14% 100,00% 99,86% -0,14% Ingeniería Básica y Bases Técnicas 64,36% 100,00% 99,79% -0,21% 100,00% 99,79% -0,21% Especificaciones de Detalle 25,74% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y 9,90% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% Materiales Entrega Información CDEC-SIC Hito N 1 0,97% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica 5,80% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 99,62% -0,38% 100,00% 99,62% -0,38% Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 88,04% -11,96% 100,00% 88,04% -11,96% Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 55,00% -45,00% 100,00% 55,00% -45,00% Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Gestión de Concesiones y Servidumbres 21,23% 100,00% 86,24% -13,76% 100,00% 89,69% -10,31% Determinación de Propiedades 7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Negociación de Servidumbres 50,15% 100,00% 78,35% -21,65% 100,00% 85,22% -14,78% Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 89,00% -11,00% 100,00% 89,00% -11,00% Imposición de Servidumbres 60,73% 100,00% 71,46% -28,54% 100,00% 82,77% -17,23% Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 89,01% -10,99% 100,00% 89,03% -10,97% Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de 10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% la Concesión Definitiva Tramitación de la Concesión 88,64% 100,00% 88,00% -12,00% 100,00% 88,00% -12,00% Decreto de Concesión 1,14 % 100,00% 69,00% -31,00% 100,00% 71,00% -29,00%

14 PAGINA 14 DE 41 Suministro de Equipos y Materiales 32,24% 99,66% 98,21% -1,45% 100,00% 98,54% -1,46% Preparación Bases Licitación Suministros 1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Materiales SE 44,35% 100,00% 98,89% -1,11% 100,00% 98,89% -1,11% Equipos Primarios 16,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos GIS 16,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Compensación Serie 16,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Inductivos 16,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Control, Protección, y SS.AA. 16,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Equipos Comunicaciones 16,35% 100,00% 93,24% -6,76% 100,00% 93,24% -6,76% Licitación Equipos Comunicaciones 5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Compra Equipos de Comunicaciones 1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Telecomunicaciones 67,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones 16,90% 100,00% 60,00% -40,00% 100,00% 60,00% -40,00% Materiales Línea de Transmisión 45,08% 99,24% 99,04% -0,20% 100,00% 99,78% -0,22% Estructuras 19,92% 100,00% 99,92% -0,08% 100,00% 99,92% -0,08% Licitación Estructuras 5,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Cimentaciones 16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Estructuras 41,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fabrica (FAT) 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones 8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Estructura 16,67% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Cable Conductor 21,21% 96,41% 99,52% 3,12% 100,00% 99,52% -0,48% Licitación Conductor 6,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Conductor 57,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor 23,81% 84,91% 98,00% 13,09% 100,00% 98,00% -2,00% Cable OPGW 20,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

15 PAGINA 15 DE 41 Aisladores y Amortiguadores 20,95% 100,00% 99,50% -0,50% 100,00% 99,50% -0,50% Licitación Aisladores y Amortiguadores 6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% inicial 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder 50% final 1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Aisladores y Amortiguadores 50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obras Aisladores 25,00% 100,00% 98,00% -2,00% 100,00% 98,00% -2,00% Ferretería 16,97% 100,00% 95,65% -4,35% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Ferretería 17,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Orden de Proceder Ferretería 8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Fabricación Ferretería 43,48% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Pruebas en Fábrica (FAT) 8,70% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 100,00% 0,00% Aprobación Informes de Ensayos 4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Transporte y Llegada a Obra Ferretería 17,39% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 100,00% 0,00% Adquisición Otros Suministros y Materiales 9,48% 100,00% 90,86% -9,14% 100,00% 90,86% -9,14% Otros suministros y materiales S/E 42,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Otros suministros y materiales Línea 57,14% 100,00% 84,00% -16,00% 100,00% 84,00% -16,00% Construcción, Montaje y Pruebas 18,13% 70,63% 45,56% -25,07% 75,69% 55,70% -19,99% Preparación Bases de Licitación para Obras 2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Contratos de Construcción 6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Movilización a Obra e Instalación de Faena 2,18% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Licitación Inspección Técnica de Obras 4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% Subestaciones 40,75% 71,76% 43,61% -28,15% 81,18% 58,44% -22,74% Línea de Transmisión 44,02% 59,43% 28,53% -30,90% 62,21% 37,84% -24,37% * Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

16 PAGINA 16 DE Metodología de Cálculo ABS Consulting La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril del año 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma Referencia Metodológica del Adjudicatario La Metodología empleada por la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

17 PAGINA 17 DE Cronología de Eventos Relevantes acumulados a) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC) el día 01 de Abril de 2013, para la Gestión Ambiental. b) Contrato firmado con la empresa FELVAL S.A. el día 26 de Abril de 2013, para la Gestión Predial. c) Contrato firmado con la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile el día 03 de Mayo de 2013, para la Ingeniería de Líneas. d) Contrato firmado con la empresa Sterlite Technologies Ltd. el día 24 de Julio de 2013, para la adquisición del Cable Conductor. e) Contrato EPC Subestaciones firmado con la empresa Siemens S.A. el día 26 de Agosto de f) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Julio de 2013, correspondiente al primer tramo. Adicionalmente, se publica un complemento en el Diario Estrategia el día 12 de Septiembre de g) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Octubre de 2013, correspondiente al segundo tramo. h) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 15 de Octubre de 2013, correspondiente al tercer tramo. i) Ingreso, con fecha 28 de Octubre de 2013, al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Subestación Nueva Cardones. j) Con fecha 29 de Noviembre de 2013, InterChile S.A. envió Orden de Proceder para la fabricación del 100% de las estructuras a la empresa Skipper Limited en India. k) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems para el suministro de Aisladores Poliméricos, con fecha 20 de Diciembre de l) Contrato firmado con la empresa HMV Chile para los servicios de Ingeniería de Contraparte, con fecha 20 de Diciembre de m) Con fecha 31 de Diciembre del año 2013, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Cardones, por medio de la Resolución Exenta N

18 PAGINA 18 DE 41 n) Publicación en diario nacional, regional y radio de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva de la Subestación Cardones con fechas 27, 28 y 29 de Enero de 2014, respectivamente. o) Con fecha 27 de Febrero de 2014, se obtiene la Resolución de Otorgamiento de la Concesión Provisional para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión. p) Con fecha 27 de Febrero de 2014, reingreso del EIA, el cual fue admitido por el SEA el día 06 de Marzo de 2014, mediante Resolución Exenta N 0145/2014. q) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo, mediante Resolución Exenta N r) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar, por medio de la Resolución Exenta N s) Presentación del proyecto a las empresas invitadas a participar en la licitación de las obras de construcción de los Lotes 1 y 2, el día 26 de Marzo de t) Con fecha 03 de Junio de 2014, el SEA publica el ICSARA N , donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC. u) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa General Electric para el suministro de Bancos de Compensación Serie, con fecha 23 de Junio de v) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa ABB limitada para el suministro de Reactores, con fecha 27 de Junio de w) Contrato firmado con el consorcio EIP-TENSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 1 de la Línea, con fecha 30 de Junio de x) Contrato firmado con el consorcio ISOLUX-CORSAN para la Construcción y el Montaje del Tramo 2 de la Línea, con fecha 30 de Junio de y) Contrato firmado con el consorcio EDEMSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 3 de la Línea, con fecha 30 de Junio de z) Con fecha 29 de Julio de 2014, se ingresan las respuestas a los comentarios y errores asociados a la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 3 Tramo 2/8 Talinay-Talinay.

19 PAGINA 19 DE 41 aa) Con fecha 31 de Julio de 2014, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental da inicio al proceso de consulta indígena asociado al EIA del proyecto, mediante Resolución Exenta N 0625/2014. bb) Con fecha 31 de Julio de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 4455, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 4/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. cc) Con fecha 06 de Agosto del año 2014, se notifica la admisibilidad de la Solicitud de Concesión para la Línea 3 Tramo 4/8 mediante Resolución Exenta N 4455 de fecha 31 de Julio de 2014, iniciándose el proceso de notificación notarial. dd) Con fecha 05 de Septiembre del año 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publica en el expediente electrónico de evaluación el Informe Anexo PAC, el cual contiene las observaciones realizadas por la comunidad respecto a este proyecto. ee) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión. ff) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 2 Maitencillo-Pan de Azúcar. gg) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 5263, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. hh) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 5264, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. ii) Con fecha 07 de Octubre de 2014, y por medio del Oficio Ordinario N 11211, la SEC otorga el Decreto de Concesión Provisional de la Línea Pan de Azúcar- Polpaico. jj) Con fecha 09 de Octubre del año 2014, el adjudicatario InterChile S.A. solicita mayor plazo responder a la ICSARA N 1.

20 PAGINA 20 DE 41 kk) Con fecha 13 de Octubre del año 2014, y mediante Resolución Exenta (RE) N 0919/2014, la Dirección Ejecutiva del SEA notifica a InterChile S.A. de la aceptación de la solicitud de extensión de plazo para el ingreso de la ADENDA N 1. ll) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente. mm) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente. nn) Contrato firmado, a nivel corporativo, con la empresa Dervaux S.A. el día 27 de Octubre del año 2014, comprendiendo la fabricación, pruebas y entrega de los amortiguadores, herrajes y accesorios. oo) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 5751, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. pp) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 5753, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. qq) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 5754, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. rr) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea 3 con fechas 24, 25, y 26, 26, 27 y 28 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de ss) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 26, 27 y 28, 27 y 28 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de tt) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea 3 con fechas 19, 20 y 21, 24, 25 y 26 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

21 PAGINA 21 DE 41 uu) Con fecha 15 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kv, mediante Resolución Exenta N vv) Con fecha 16 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kv, mediante Resolución Exenta N ww) Con fecha 18 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N 1 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N xx) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N 135 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo. yy) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N 111 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar. zz) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 6511, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 3/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. aaa) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N 6532, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 8/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. bbb) Con fecha 12 de Enero del año 2015, InterChile S.A. adjudica a la empresa Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd, el contrato por el suministro de Cable de Guardia con Fibra Óptica y sus accesorios. ccc) Con fecha 03 de Febrero de 2015, el SEA publica la ICSARA N , donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N 1 que ha presentado el adjudicatario. ddd) Carta IC-AD-00-C149 de InterChile S.A. dirigida al CDEC-SIC, de fecha 13 de Febrero del año 2015, y en donde se solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N 2 Obtención de Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de Solicitud de Concesión Definitiva. eee) Con fecha 16 de Febrero del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N 7043, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

22 PAGINA 22 DE 41 fff) Carta DP 0131/2015 del CDEC-SIC dirigida a ABS Consulting, y de fecha 19 de Febrero de 2015, donde se solicita la revisión de la solicitud de aplazamiento de la fecha comprometida para el Hito Relevante N 2. ggg) Con fecha 12 de Marzo del año 2015, la Dirección Ejecutiva del SEA publica el Anexo Proceso de Consulta Indígena (Documento N ). hhh) Con fecha 20 de Marzo del año 2015, InterChile S.A. y la comunidad Chipasse Ta Tatara, firman un Contrato de Comodato donde se concede a la comunidad el comodato gratuito de los derechos de aprovechamiento de 7.7 acciones de agua del Canal Nicolasa. iii) Con fecha 23 de Abril de 2015, la Comisión Tasadora realiza visita a terreno para la concesión de la Subestación Nueva Cardones. jjj) Con fecha 26 de Marzo del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N 7748, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico. kkk) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 14, 15 y 16, y 15, 16 y 17 de Abril de 2015, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 06 al 12 de Abril de lll) Con fecha 28 de Mayo del año 2015, la SEC emite el Informe de Tasación de Servidumbres para la Subestación Nueva Cardones mediante el Oficio Ordinario N mmm) Con fecha 05 de Junio de 2015, se ha presentado la ADENDA N 2 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N nnn) Con fecha 14 de Julio de 2015 el SEA emite la Resolución Exenta N 0898/15 donde se amplía el plazo en sesenta (60) días adicionales para evaluar el EIA. ooo) Con fecha 05 de Agosto del año 2015, el SEA publica la ICSARA N , donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N 2 que ha presentado el adjudicatario. ppp) Con fecha 03 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N 1 Cardones-Maitencillo por medio de la Resolución Exenta N qqq) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N 2 Maitencillo-Pan de Azúcar mediante Resolución Exenta N 9435.

23 PAGINA 23 DE 41 rrr) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.1 Pan de Azúcar-Talinay por medio de Resolución Exenta N sss) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.2 Talinay-Talinay por medio de Resolución Exenta N ttt) Con fecha 11 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.3 Talinay-La Ligua por medio de Resolución Exenta N uuu) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.7 Los Laureles-Benedictinos mediante Resolución Exenta N vvv) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.8 Benedictinos-Polpaico mediante Resolución Exenta N www) Con fecha 18 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N 3.4 La Ligua-Catapilco por medio de Resolución Exenta N xxx) Con fecha 21 de Agosto de 2015, se ha presentado la ADENDA N 3 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N yyy) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. realiza Toma de Posesión Material del predio de la Subestación Nueva Cardones. zzz) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 1 Cardones-Maitencillo, por un total de 68.5 Kilómetros, y la conformación de la respectiva Comisión Tasadora. aaaa) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 2 Maitencillo-Pan de Azúcar, por un total de Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora. bbbb) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para la emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 3.1 Pan de Azúcar-Talinay, por un total de 41.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora. cccc) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 3.2 Talinay-Talinay, por un total equivalente de Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

24 PAGINA 24 DE 41 dddd) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 3.4 La Ligua-Catapilco, por un total de 3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente. eeee) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N 3.7 Los Laureles-Benedictinos, por un total equivalente de 6.3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente. ffff) Con fecha 06 de Octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N 1335 donde se resuelve suspender el proceso de evaluación del EIA por un plazo de sesenta (60 días) para asegurar la ejecución del proceso de Consulta Indígena. gggg) Con fecha 27 de Octubre del año 2015, InterChile S.A. firma el Protocolo de Acuerdo Final con la comunidad Chipasse Ta Tatara, dando por finalizado el proceso de Consulta Indígena asociado al proyecto. hhhh) Con fecha 25 de Noviembre del año 2015, y mediante Resolución Exenta N 1548, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental decreta el alzamiento de la medida provisional que suspende la evaluación ambiental. iiii) Con fecha 10 de Diciembre de 2015, y mediante Resolución Exenta N 1608, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental otorga la Resolución de Calificación Ambiental al proyecto. jjjj) Con fecha 29 de Diciembre de 2015, se sortea Comisión Tasadora a través del Decreto N 145 para el Tramo 2.3 del Tramo N 3.2 Talinay-Talinay. kkkk) Con fecha 04 de Octubre de 2016, InterChile S.A. solicita al SEIA declare que las modificaciones propuestas por el adjudicatario no constituyen un cambio de consideración al proyecto original. llll) Con fecha 21 de Octubre de 2016, el SEIA solicita a la CONAF, mediante Oficio Ordinario N , informar sobre consulta de pertinencia ingresada. mmmm) Con fecha 24 de Noviembre del año 2016, la CONAF, mediante el Oficio Ordinario N 698/2016, informa al SEIA sobre el estado de la pertinencia que se ha ingresado por parte de InterChile S.A. nnnn) Con fecha 10 de Enero de 2017 el SEA emite Resolución Exenta N 0023 la cual resuelve la consulta de pertinencia de ingreso del proyecto Modificación del Trazado Línea de Transmisión Eléctrica Proyecto Cardones-Polpaico.

25 PAGINA 25 DE 41 oooo) Con fecha 24 de Enero de 2017 InterChile S.A. interpone un recurso de reposición ante el SEA por la variante Empastada. pppp) Con fecha 24 de Febrero del año 2017 el SEA emite Resolución Exenta N 0196 donde se rechaza el recurso interpuesto por el adjudicatario. Estado de avance en el proceso de obtención de los Decretos de Concesión. Tramo Decreto Publicación Diario Oficial Reducción a Escritura Pública Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 1, Sub-tramo Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 2, Sub-tramo Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 2, Sub-tramo Línea Cardones-Maitencillo, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 5, Sub-tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 5, Sub-tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo

26 PAGINA 26 DE 41 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, Sub-tramo 1.1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, Sub-tramo 3 Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 2, Sub-tramo 1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 2, Sub-tramo 3 Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 3, Sub-tramo 1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.2 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.4 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.5 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo 2.6 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 3, Sub-tramo Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 4, Sub-tramo 1.1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 4, Sub-tramo 1.2 Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 4, Sub-tramo 2 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 4, Sub-tramo 3.1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 4, Sub-tramo 3.3 Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 4, Sub-tramo 5 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 6, Sub-tramo 1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 6, Sub-tramo 2 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 6, Sub-tramo 3 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 7, Sub-tramo 1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 7, Sub-tramo 2 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 7, Sub-tramo 3 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 7, Sub-tramo / / / /

27 PAGINA 27 DE 41 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 8, Sub-tramo 1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 8, Sub-tramo 2.1 Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 8, Sub-tramo /2017 Pendiente Pendiente

28 PAGINA 28 DE Antecedentes de Avance del Proyecto 4.1. Listado de Propiedades Al mes de Mayo de 2017, el adjudicatario InterChile S.A. presenta un listado preliminar de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que una vez sea ratificada se informará su estado de avance en los siguientes reportes. La información se resume como sigue: Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kv a) Cantidad de Propiedades: 22 (6 Fiscales, 16 Privadas). b) Estado de las Propiedades: 15 legalizados y 07 con decreto. c) Estado de las Negociaciones: 01 no iniciada, 12 con servidumbre constituida, 07 con decreto de concesión, y 02 con transacción y finiquito voluntario. d) Plan de Manejo Forestal: 08 predios no requieren, 14 requieren PAS N 151. Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kv a) Cantidad de Propiedades: 84 (80 Privadas, 2 Bien Común, 2 Fiscales). b) Estado de las Propiedades: 01 por imposición (no se conoce al propietario), 36 con decreto, y 47 con negociaciones legalizadas. e) Estado de las Negociaciones: 04 buscando finiquito voluntario, 02 con acuerdo, 14 con el respectivo decreto, 05 con transacción y finiquito voluntario, 36 con servidumbre ya constituida, 01 con toma de posesión, 01 con concesión en trámite, 03 en desarrollo, 01 en proceso de escrituración, 01 con negociación realizada, 15 en trámite de toma de posesión y 01 suspendida. c) Plan de Manejo Forestal: 37 predios no requieren, 29 requiere PAS N 151, 01 requiere PAS N 149 y N 151, 06 en actualización y 12 sin información. Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kv a) Cantidad de Propiedades: 336 (02 Fiscales, 293 privadas, 16 Bien Común y 25 sin información).

29 PAGINA 29 DE 41 b) Estado de las Propiedades: 93 con decreto, 35 con imposición (08 con rechazo total al proyecto, 03 donde no se conoce al propietario, 11 se opone al monto de indemnización, 07 desea ser notificado y 06 a través de concesión), 194 con negociaciones legalizadas y 14 negociadas. c) Estado de las Negociaciones:183 con servidumbre constituida, 11 en desarrollo, 01 en proceso de escrituración, 103 con liberación a través de concesión, 16 no iniciadas y 22 sin información. d) Plan de Manejo Forestal: 122 predios no requieren, 50 requieren PAS N 151, 36 requieren PAS N 148, 09 requieren PAS N 149, 01 requiere PAS N 153, 05 requieren PAS N 148 y N 149, 20 requieren PAS N 148 y N 151, 11 requieren PAS N 149 y N 151, 01 requiere PAS N 148 y N 153, 08 requieren PAS N 148, N 149 y N 151, 02 requieren PAS N 148, N 151 y N 153, 01 requiere PAS N 148, N 151 y N 150, 01 requiere PAS N 148, N 149 y N 152, 01 requiere PAS N 148, N 149 y N 153, 01 requiere PAS N 148, N 149 y N 154, 01 requiere PAS N 148, N 149 y N 155, y 66 sin información Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance de las negociaciones al mes de Mayo de 2017, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente: Mes Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 05 / 2017 Número de Predios según Actividad En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura Real R.ac Prg Pr.ac Real R.ac Prg Pr.ac Real / Prg R.ac / Pr.ac Real R.ac 10/ / / / / / / / / / / / / / Prg Pr.ac 05/ /

30 PAGINA 30 DE 41 06/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

31 PAGINA 31 DE Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Mayo de 2017, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente a la fecha, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en lo que respecta a longitud: Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, Tramo 1, al 31 / 05 / 2017 Estado servidumbre N predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea Servidumbre constituida % Con acuerdo vigente 0 0 0% Total % Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, Tramo 2, al 31 / 05 / 2017 Estado servidumbre N predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea Servidumbre constituida % Con acuerdo vigente 0 0 0% Total % Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, Tramo 3, al 31 / 05 / 2017 Estado servidumbre N predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea Servidumbre constituida % Con acuerdo vigente % Total %

32 PAGINA 32 DE Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos continuos En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Mayo de 2017, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades vigente, puede apreciarse en la tabla siguiente, sólo en cuanto a tramos continuos: Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, Tramo 1, al 31 / 05 / 2017 Lsc (mt) NT Lm(mt) Con servidumbre constituida , ,63 Considerando acuerdos , ,63 Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, Tramo 2, al 31 / 05 / 2017 Lsc (mt) NT Lm(mt) Con servidumbre constituida , ,71 Considerando acuerdos , ,71 Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, Tramo 3, al 31 / 05 / 2017 Lsc (mt) NT Lm(mt) Con servidumbre constituida , ,96 Considerando acuerdos , ,57 Lm = Lsc/NT Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

33 PAGINA 33 DE Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Mayo de 2017, puede ser apreciado en la tabla siguiente: Mes Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 28 /02 /2017 Número de Estructuras: Replanteo Liberadas para Camino de Excavación Fundación Montadas (c/u) Construir (c/u) Acceso (c/u) (c/u) (c/u) (c/u) Tendido (km) Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 0 / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 13 / / 0 50 / /224 0 / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 58 / / 0 51 / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 73 / / 0 63 / / / 52 0 / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 49 / / 0 93 / 0 62 / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / / 9-62 / / 9 97 / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 2 / 0 56 / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 0 / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 18 / 0 54 / 0 36 / 0 83 / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 15 / / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 Tramo N 1 Mes Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 /05 /2017 Número de Estructuras: 305 Replanteo Liberadas para Camino de Excavación Fundación Montadas (c/u) Construir (c/u) Acceso (c/u) (c/u) (c/u) (c/u) Tendido (km) Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac 305 / / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 13 / / / / / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 40 / 0 8 / 0 8 / 0 48 / / / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 18 / 0 27 / 0 21 / 0 40 / / / / / / / / / 0

34 PAGINA 34 DE 41 Tramo N 2 Mes Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 /05 /2017 Número de Estructuras: 469 Replanteo Liberadas para Camino de Excavación Fundación Montadas (c/u) Construir (c/u) Acceso (c/u) (c/u) (c/u) (c/u) Tendido (km) Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac 318 / / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 4 8 / 4 14 / 4 19 / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / / 0 0 / / 0 18 / / / / / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 15 / 0 10 / 0 13 / 0 10 / / / / / / / / 93,80 0 / 0 Tramo N 3 Mes Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 /05 /2017 Número de Estructuras: 959 Replanteo Liberadas para Camino de Excavación Fundación Montadas (c/u) Construir (c/u) Acceso (c/u) (c/u) (c/u) (c/u) Tendido (km) Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac 535 / / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 8 / / / / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 41 / 0 28 / / / 0 0 / / / / / / / 0 0 / 0 53 / 0 68 / 0 86 / 0 88 / / / / / / / / / / / Cuadro de Control de Avance de Notificaciones En base al cronograma presentado por la empresa InterChile S.A., las notificaciones se encuentran asociadas al desarrollo de la actividad Negociación de Servidumbres, el cual presenta avances a la fecha en conformidad y concordancia con el listado definitivo de propiedades afectadas por el trazado del proyecto, el cual no presenta modificaciones desde el Informe Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del año 2016.

35 PAGINA 35 DE Comentarios Generales ABS Consulting ha verificado que al mes de Mayo del año 2017, los Proyectos Línea Nueva Cardones Nueva Maitencillo 2x500 kv, Línea Nueva Maitencillo Nueva Pan de Azúcar 2x500 kv, y Línea Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kv, en ejecución por parte de la empresa adjudicataria InterChile S.A., mantienen un grado de avance general por debajo del avance proyectado, cifra que alcanza un 5.53% de atraso. Tal como se ha analizado en profundidad en el presente informe, durante el mes de Junio del año 2017, los hechos esenciales del proyecto continúan siendo al igual que el periodo anterior, el avance en la construcción de las obras, la obtención de los PAS en el Tramo N 3, y la respuesta del SEIA a la Pertinencia ingresada por InterChile S.A. en 2 a ocasión, respecto a la variante Empastada. Si bien durante el mes de Mayo de 2017 InterChile S.A. entregó los antecedentes que dan fe del cumplimiento al Hito N 3 del Tramo N 3 relacionado a la construcción del 50% de las fundaciones del tramo, el correspondiente informe está siendo elaborado por el equipo de ABS Consulting y cuyo resultado se estima sea enviado durante el mes de Junio de 2017 al CEN, las obras de construcción en sus tres (03) tramos mantienen retrasos significativos respecto a la línea base tanto en Subestaciones y Línea de Transmisión, cuyas cifras de avance programado y real se detallan en punto 3.1 del presente Informe. Respecto al avance de los tramos en 220 kv desde las subestaciones existentes hasta las nuevas subestaciones, el siguiente cuadro reporta el estatus al cierre del periodo de este informe (Mayo 2017): LOTE 1 - Cardones - Nueva Cardones 2x220 kv 16 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 64,71% 40,80% Construcción Obras Civiles 100,00% 69,24% Caminos de acceso 100,00% 87,50% Fundaciones LT 100,00% 62,50% Montaje, Tendido y Remates 14,37% 0,00% Montaje Estructura 31,00% 0,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00% Pruebas Línea (SAT) 0,00% 0,00%

36 PAGINA 36 DE 41 LOTE 2 - Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kv 4 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 62,66% 58,93% Construcción Obras Civiles 100,00% 100,00% Caminos de acceso 100,00% 100,00% Fundaciones LT 100,00% 100,00% Montaje, Tendido y Remates 9,27% 0,00% Montaje Estructura 20,00% 0,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00% Pruebas Línea (SAT) 0,00% 0,00% LOTE 3 - Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kv 57 torres AT Programado Acum May17 Avance Acum May17 8,6 Línea de Transmisión 61,16% 17,97% Construcción Obras Civiles 100,00% 30,49% Caminos de acceso 100,00% 63,16% Fundaciones LT 100,00% 18,42% Montaje, Tendido y Remates 5,56% 0,00% Montaje Estructura 12,00% 0,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 0,00% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 0,00% 0,00% Pruebas Línea (SAT) 0,00% 0,00% Las obras para las líneas de 220 kv presentan un atraso respecto a lo programado en los cronogramas, sin embargo por la cantidad de torres en los Tramos (Lotes) N 1 y N 2, éstos no presentan un riesgo respecto a su cumplimiento en antes de fines de Agosto de 2017.

37 PAGINA 37 DE 41 Sin embargo, el tramo de 220 kv del Tramo N 3, aún presenta servidumbres no constituidas u oposiciones de propietarios, alcanzando al mes de Mayo de 2017 un total de 39 de las 57 torres liberadas. De todos modos, los contratistas de construcción han incrementado las obras en los 3 Lotes en los dos (2) últimos meses, y únicamente los riesgos son respecto a servidumbres, y un PAS en el Tramo (Lote) N 3. Por su parte, el estado de concesiones y servidumbres de los tres (3) Tramos o Lotes, en 220 kv, es el siguiente al mes de Mayo de 2017: LOTE 1 - Cardones - Nueva Cardones 2x220 kv 16 torres AT Concesiones y Servidumbres 8,6 Línea de Transmisión 100,00% LOTE 2 - Maitencillo - Nueva Maitencillo 2x220 kv 4 torres AT 8,6 Línea de Transmisión 100,00% LOTE 3 - Pan de Azúcar - Nueva Pan de Azúcar 2x220 kv 57 torres AT 8,6 Línea de Transmisión 63,16% Consecuentemente, y en opinión del equipo auditor, los Tramos N 2 y N 3 en las Líneas de Transmisión, son los que presentan el mayor riesgo de cumplimiento en las fechas, esto considerando los volúmenes de obra que restan por ser ejecutados y el retraso acumulado respecto a la línea base que alcanza aproximadamente un 23% en ambos casos. Asimismo, aún se mantienen PAS pendientes de aprobación para el Tramo N 3 y el avance de obras continúa a un ritmo normal (no acelerado), no se registran entonces factores que a la fecha permitan considerar una tendencia más auspiciosa respecto al cumplimiento de Hito N 5. Además, se ha verificado que de los PAS en tramitación para el Tramo N 3, un volumen determinante de éstos se encuentran en la CONAF, tendencia que se ha mantenido desde el inicio de la tramitación de estos permisos ambientales. Por lo tanto, la temporalidad en que sean acogidos a tramitación y sean aprobados los PAS por este servicio, determina ciertamente el avance de las obras en este tramo.

38 PAGINA 38 DE 41 Respecto a las subestaciones eléctricas, el avance real ha comenzado a distanciarse en forma negativa del avance programado, lo que determina entonces el 21% promedio de atraso. Si bien InterChile S.A. debe analizar las alternativas de recuperación del avance de las obras, la fecha de Puesta en Servicio (PES) aún se mantiene antes de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N 5. Finalmente, se debe destacar los avances respecto al acuerdo en la actividad Servidumbres y Concesiones, los que se encuentran en su etapa final, como también el suministro de equipos y materiales tanto de subestaciones como de las líneas, los cuales se encuentran en un 100%. Como conclusión, ABS Consulting puede señalar que el comportamiento y las desviaciones de los proyectos han sido detallados y especificados, tomando como base las condiciones requeridas por la autoridad y acordadas por el adjudicatario InterChile S.A. Cabe destacar que dentro de las actividades consideradas en el presente estado de avance, sólo se han graficado aquellas que han comenzado, y que a la fecha debieran tener algún grado de evolución, conforme al último cronograma presentado por InterChile S.A. Emitido sin prejuicio, Aprobado por Aldo Celis Encargado de Proyecto ABS Consulting Elaborado por Felipe Evrard Encargado Programación y Control ABS Consulting

39 PAGINA 39 DE Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Mayo 2017.

40 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kv ,00% 93,97% 100,00% 90,68% 1 Movilización y Estudios Preliminares ,03% 100,00% 0,03% 100,00% 1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ,01% 100,00% 0,01% 100,00% 2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 3 Ingeniería Básica y Detallada ,70% 100,00% 11,70% 99,89% 3.1 Subestaciones ,17% 100,00% 49,17% 99,78% Ingeniería Básica ,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,91% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,05% 100,00% 43,05% 99,79% Ingeniería básica para reubicación de líneas ,11% 100,00% 33,11% 100,00% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,22% 100,00% 17,22% 100,00% Estudios sistémicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Estudios dinámicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Equipos GIS ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Interruptores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Compensación Serie ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Reactores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,62% 100,00% 6,62% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,97% 100,00% 0,97% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,80% 100,00% 5,80% 100,00% Ingeniería Detallada Subestaciones ,36% 100,00% 48,36% 99,62% 3.2 Línea de Transmisión ,83% 100,00% 50,83% 100,00% Ingeniería Básica ,2 45,95% 100,00% 45,95% 100,00% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,25% 100,00% 63,25% 100,00% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,19% 100,00% 23,19% 100,00% Estructuras ,11% 100,00% 46,11% 100,00% Conductor ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Aislación ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,04% 100,00% 9,04% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,52% 100,00% 4,52% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,79% 100,00% 5,79% 100,00% Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión ,26% 100,00% 48,26% 100,00% 4 Gestión Ambiental ,13% 100,00% 15,13% 98,67% 4.1 Elaboración EIA ,78% 100,00% 22,78% 100,00% 4.2 Tramitación Resolución ,37% 100,00% 49,37% 100,00% 4.3 Tramitación Sectorial EIA ,58% 100,00% 26,58% 95,00% 4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ,27% 100,00% 1,27% 100,00% 5 Gestión de Concesiones y Servidumbres ,23% 100,00% 21,23% 100,00% 5.1 Determinación de Propiedades ,21% 100,00% 7,21% 100,00% 5.2 Estudios de Títulos ,22% 100,00% 16,22% 100,00% 5.3 Negociación de Servidumbres ,15% 100,00% 50,15% 100,00% Servidumbres Voluntarias ,27% 100,00% 39,27% 100,00% Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias ,00% 100,00% 100,00% 100,00% Imposición de Servidumbres ,73% 100,00% 60,73% 100,00% Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas ,15% 100,00% 46,15% 100,00% Imposición Servidumbre ,85% 100,00% 53,85% 100,00% 5.4 Concesión Eléctrica ,43% 100,00% 26,43% 100,00% Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva ,23% 100,00% 10,23% 100,00% Tramitación de la Concesión ,64% 100,00% 88,64% 100,00% Decreto de Concesión ,14% 100,00% 1,14% 100,00% 6 Suministro de Equipos y Materiales ,5 32,24% 100,00% 32,24% 98,72% 6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros ,09% 100,00% 1,09% 100,00% 6.2 Equipos y Materiales Subestaciones ,5 44,35% 100,00% 44,35% 97,35% Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) ,5 19,85% 100,00% 19,85% 100,00% Licitación Equipos Primarios ,00% 100,00% 5,00% 100,00%

41 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kv ,00% 93,97% 100,00% 90,68% Orden de Compra Equipos Primarios ,25% 100,00% 1,25% 100,00% Fabricación Equipos Primarios ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,75% 100,00% 3,75% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Equipos GIS ,5 20,10% 100,00% 20,10% 100,00% Licitación Equipos GIS ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos GIS ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos GIS ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra GIS ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Inductivos ,5 20,10% 100,00% 20,10% 100,00% Licitación Equipos Inductivos ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos Inductivos ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos Inductivos ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Inductivo ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Control, Protección y SS.AA ,5 20,35% 100,00% 20,35% 100,00% Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA ,65% 100,00% 4,65% 100,00% Orden de Compra C&P ,16% 100,00% 1,16% 100,00% Fabricación C&P y SS.AA ,77% 100,00% 69,77% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) C&P ,98% 100,00% 6,98% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,49% 100,00% 3,49% 100,00% Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA ,95% 100,00% 13,95% 100,00% Equipos Comunicaciones ,5 19,60% 100,00% 19,60% 86,48% Licitación Equipos Comunicaciones ,63% 100,00% 5,63% 100,00% Orden de Compra Telecomunicaciones ,41% 100,00% 1,41% 100,00% Fabricación Telecomucaciones ,61% 100,00% 67,61% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Tel ,90% 100,00% 16,90% 20,00% 6.3 Materiales Línea de Transmisión ,5 45,08% 100,00% 45,08% 99,78% Estructuras ,5 19,92% 100,00% 19,92% 99,92% Licitación Estructuras ,56% 100,00% 5,56% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Fabricación cimentaciones ,67% 100,00% 16,67% 100,00% Fabricación estructuras ,67% 100,00% 41,67% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Transporte y Llegada a Obra cimentaciones ,33% 100,00% 8,33% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Estructura ,67% 100,00% 16,67% 99,50% Cable conductor ,5 21,21% 100,00% 21,21% 99,52% Licitación Cable conductor ,35% 100,00% 6,35% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Fabricación Conductor ,14% 100,00% 57,14% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor ,81% 100,00% 23,81% 98,00% Cable OPGW ,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00% Licitación Cable OPGW ,67% 100,00% 6,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final OPGW ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación OPGW ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra OPGW ,00% 100,00% 20,00% 100,00%

42 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kv ,00% 93,97% 100,00% 90,68% Aisladores ,5 20,95% 100,00% 20,95% 99,50% Licitación Aisladores ,67% 100,00% 6,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación Aisladores ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores ,00% 100,00% 10,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Aisladores ,00% 100,00% 25,00% 98,00% Ferretería y Amortiguadores ,97% 100,00% 16,97% 100,00% Licitación Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Fabricación Ferretería y Amortiguadores ,48% 100,00% 43,48% 100,00% Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,35% 100,00% 4,35% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% 6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales ,48% 100,00% 9,48% 100,00% Otros suministros y materiales Subestaciones ,86% 100,00% 42,86% 100,00% Marcos de estructuras de la subestación ,00% 100,00% 40,00% 100,00% Otros suministros y materiales ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Otros suministros y materiales Líneas ,14% 100,00% 57,14% 100,00% 7 Construcción, Montaje y Pruebas ,5 18,13% 75,17% 18,13% 60,48% 7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras ,27% 100,00% 2,27% 100,00% 7.2 Licitación Contratos de Construcción ,80% 100,00% 6,80% 100,00% Licitación Obras ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Revisión de Ofertas ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Adjudicación Contratistas de Obra ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas ,27% 100,00% 2,27% 100,00% 7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras ,54% 100,00% 4,54% 100,00% Licitación ITO ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Revisión de Ofertas ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Adjudicación ITO ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 7.5 Subestaciones ,65% 77,95% 41,65% 56,93% Subestación Nueva Maitencillo 500 kv ,23% 75,00% 35,23% 63,68% Adecuación de líneas existentes: construcción, montaje y puesta en servicio ,87% 14,02% 22,87% 66,67% Construcción Obras Civiles Nueva SE Maitencillo 500 kv ,41% 100,00% 47,41% 68,77% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,78% 100,00% 34,78% 100,00% Edificaciones ,78% 100,00% 34,78% 81,00% Obras complementarias ,43% 100,00% 30,43% 19,10% Montaje Nueva SE Maitencillo 500 kv ,58% 98,51% 20,58% 76,95% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,77% 100,00% 30,77% 97,90% Interruptores ,08% 100,00% 23,08% 94,00% Otros equipos primarios ,08% 100,00% 23,08% 78,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,08% 93,55% 23,08% 30,90% Pruebas Nueva SE Maitencillo 500 kv ,15% 45,00% 9,15% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,00% 90,00% 50,00% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,00% 0,00% 50,00% 0,00% Subestación Cardones 220 kv Existente ,86% 96,22% 27,86% 32,98% Construcción Obras Civiles SE Cardones Existente ,23% 100,00% 57,23% 44,09% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,00% 100,00% 30,00% 77,20% Edificaciones ,00% 100,00% 40,00% 44,30% Obras complementarias ,00% 100,00% 30,00% 10,70% Montaje SE Cardones Existente ,55% 100,00% 30,55% 25,36% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,00% 100,00% 40,00% 63,40% Interruptores ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Otros equipos primarios ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Pruebas SE Cardones Existente ,22% 69,05% 12,22% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,00% 100,00% 50,00% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,00% 38,10% 50,00% 0,00% Subestación Nueva Cardones 500/220 kv ,91% 66,97% 36,91% 68,57%

43 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kv ,00% 93,97% 100,00% 90,68% Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kv ,47% 100,00% 54,47% 80,59% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,71% 100,00% 35,71% 100,00% Edificaciones ,71% 100,00% 35,71% 78,30% Obras complementarias ,57% 100,00% 28,57% 59,20% Montaje SE Nueva Cardones 500/220 kv ,75% 43,48% 28,75% 85,79% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,22% 100,00% 22,22% 91,50% Interruptores ,11% 25,00% 11,11% 97,50% Otros equipos primarios ,81% 18,60% 14,81% 95,50% Equipos GIS ,22% 12,31% 22,22% 86,20% Reactores ,81% 18,60% 14,81% 100,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,81% 69,05% 14,81% 43,90% Pruebas Nueva Cardones 500/220 kv ,77% 0,00% 16,77% 0,00% Pruebas GIS ,33% 0,00% 33,33% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,22% 0,00% 22,22% 0,00% Pruebas Reactores ,22% 0,00% 22,22% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,22% 0,00% 22,22% 0,00% 7.6 Línea de Transmisión ,5 42,48% 63,16% 42,48% 49,20% Construcción Obras Civiles ,5 56,79% 100,00% 56,79% 70,14% Caminos de acceso ,57% 100,00% 28,57% 83,00% Fundaciones LT ,43% 100,00% 71,43% 65,00% Montaje, Tendido y Remates ,33% 15,04% 42,33% 22,12% Montaje Estructura ,06% 30,81% 47,06% 47,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria ,53% 0,00% 23,53% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda ,41% 1,83% 29,41% 0,00% Pruebas Línea (SAT) ,88% 0,00% 0,88% 0,00% 8 Entrada en Operación ,53% 0,00% 1,53% 0,00% 8.1 Tramitación Entrada en Operación ,33% 0,00% 83,33% 0,00% 8.2 Energización y Entrada en Operación ,67% 0,00% 16,67% 0,00%

44 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kv ,5 100,00% 94,07% 100,00% 85,96% 1 Movilización y Estudios Preliminares ,03% 100,00% 0,03% 100,00% 1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ,01% 100,00% 0,01% 100,00% 2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 3 Ingeniería Básica y Detallada ,70% 100,00% 11,70% 99,88% 3.1 Subestaciones ,17% 100,00% 49,17% 99,76% Ingeniería Básica ,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,86% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,36% 100,00% 64,36% 99,79% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,74% 100,00% 25,74% 100,00% Estudios sistémicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Estudios dinámicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Equipos GIS ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Interruptores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Compensación Serie ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Reactores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,90% 100,00% 9,90% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,97% 100,00% 0,97% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,80% 100,00% 5,80% 100,00% Ingeniería Detallada Subestaciones ,36% 100,00% 48,36% 99,62% 3.2 Línea de Transmisión ,83% 100,00% 50,83% 100,00% Ingeniería Básica ,2 45,95% 100,00% 45,95% 100,00% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,25% 100,00% 63,25% 100,00% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,19% 100,00% 23,19% 100,00% Estructuras ,11% 100,00% 46,11% 100,00% Conductor ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Aislación ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,04% 100,00% 9,04% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,52% 100,00% 4,52% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,79% 100,00% 5,79% 100,00% Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión ,26% 100,00% 48,26% 100,00% 4 Gestión Ambiental ,13% 100,00% 15,13% 88,04% 4.1 Elaboración EIA ,78% 100,00% 22,78% 100,00% 4.2 Tramitación Resolución ,37% 100,00% 49,37% 100,00% 4.3 Tramitación Sectorial EIA ,58% 100,00% 26,58% 55,00% 4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ,27% 100,00% 1,27% 100,00% 5 Gestión de Concesiones y Servidumbres ,23% 100,00% 21,23% 89,69% 5.1 Determinación de Propiedades ,21% 100,00% 7,21% 100,00% 5.2 Estudios de Títulos ,22% 100,00% 16,22% 100,00% 5.3 Negociación de Servidumbres ,15% 100,00% 50,15% 85,22% Servidumbres Voluntarias ,27% 100,00% 39,27% 89,00% Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias ,00% 100,00% 100,00% 89,00% Imposición de Servidumbres ,73% 100,00% 60,73% 82,77% Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas ,15% 100,00% 46,15% 100,00% Imposición Servidumbre ,85% 100,00% 53,85% 68,00% 5.4 Concesión Eléctrica ,43% 100,00% 26,43% 89,03% Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva ,23% 100,00% 10,23% 100,00% Tramitación de la Concesión ,64% 100,00% 88,64% 88,00% Decreto de Concesión ,14% 100,00% 1,14% 71,00% 6 Suministro de Equipos y Materiales ,5 32,24% 100,00% 32,24% 98,54% 6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros ,09% 100,00% 1,09% 100,00% 6.2 Equipos y Materiales Subestaciones ,5 44,35% 100,00% 44,35% 98,89% Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) ,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00% Licitación Equipos Primarios ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Orden de Compra Equipos Primarios ,25% 100,00% 1,25% 100,00%

45 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kv ,5 100,00% 94,07% 100,00% 85,96% Fabricación Equipos Primarios ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,75% 100,00% 3,75% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Equipos GIS ,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00% Licitación Equipos GIS ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos GIS ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos GIS ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra GIS ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Compensación Serie ,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00% Licitación Equipos CS ,41% 100,00% 5,41% 100,00% Orden de Compra Equipos CS ,35% 100,00% 1,35% 100,00% Fabricación CS ,86% 100,00% 64,86% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) CS ,11% 100,00% 8,11% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,05% 100,00% 4,05% 100,00% Transporte y Llegada a Obra CS ,22% 100,00% 16,22% 100,00% Equipos Inductivos ,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00% Licitación Equipos Inductivos ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos Inductivos ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos Inductivos ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Inductivo ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Control, Protección y SS.AA ,5 16,98% 100,00% 16,98% 100,00% Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA ,65% 100,00% 4,65% 100,00% Orden de Compra C&P ,16% 100,00% 1,16% 100,00% Fabricación C&P y SS.AA ,77% 100,00% 69,77% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) C&P ,98% 100,00% 6,98% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,49% 100,00% 3,49% 100,00% Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA ,95% 100,00% 13,95% 100,00% Equipos Comunicaciones ,5 16,35% 100,00% 16,35% 93,24% Licitación Equipos Comunicaciones ,63% 100,00% 5,63% 100,00% Orden de Compra Telecomunicaciones ,41% 100,00% 1,41% 100,00% Fabricación Telecomucaciones ,61% 100,00% 67,61% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Tel ,90% 100,00% 16,90% 60,00% 6.3 Materiales Línea de Transmisión ,5 45,08% 100,00% 45,08% 99,78% Estructuras ,5 19,92% 100,00% 19,92% 99,92% Licitación Estructuras ,56% 100,00% 5,56% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Fabricación cimentaciones ,67% 100,00% 16,67% 100,00% Fabricación estructuras ,67% 100,00% 41,67% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Transporte y Llegada a Obra cimentaciones ,33% 100,00% 8,33% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Estructura ,67% 100,00% 16,67% 99,50% Cable conductor ,5 21,21% 100,00% 21,21% 99,52% Licitación Cable conductor ,35% 100,00% 6,35% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Fabricación Conductor ,14% 100,00% 57,14% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor ,81% 100,00% 23,81% 98,00% Cable OPGW ,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00% Licitación Cable OPGW ,67% 100,00% 6,67% 100,00%

46 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kv ,5 100,00% 94,07% 100,00% 85,96% Orden de Proceder 50% Inicial ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final OPGW ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación OPGW ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra OPGW ,00% 100,00% 20,00% 100,00% Aisladores ,5 20,95% 100,00% 20,95% 99,50% Licitación Aisladores ,67% 100,00% 6,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación Aisladores ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores ,00% 100,00% 10,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Aisladores ,00% 100,00% 25,00% 98,00% Ferretería y Amortiguadores ,97% 100,00% 16,97% 100,00% Licitación Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Fabricación Ferretería y Amortiguadores ,48% 100,00% 43,48% 100,00% Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,35% 100,00% 4,35% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% 6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales ,48% 100,00% 9,48% 90,86% Otros suministros y materiales Subestaciones ,86% 100,00% 42,86% 100,00% Marcos de estructuras de la subestación ,00% 100,00% 40,00% 100,00% Otros suministros y materiales ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Otros suministros y materiales Líneas ,14% 100,00% 57,14% 84,00% 7 Construcción, Montaje y Pruebas ,5 18,13% 75,69% 18,13% 55,70% 7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras ,18% 100,00% 2,18% 100,00% 7.2 Licitación Contratos de Construcción ,53% 100,00% 6,53% 100,00% Licitación Obras ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Revisión de Ofertas ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Adjudicación Contratistas de Obra ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas ,18% 100,00% 2,18% 100,00% 7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras ,35% 100,00% 4,35% 100,00% Licitación ITO ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Revisión de Ofertas ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Adjudicación ITO ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 7.5 Subestaciones ,75% 81,18% 40,75% 58,44% Subestación Polpaico 500 kv Existente ,99% 84,70% 32,99% 72,63% Construcción Obras Civiles SE Polpaico ,18% 100,00% 65,18% 82,00% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,04% 100,00% 37,04% 95,59% Edificaciones ,04% 100,00% 37,04% 99,84% Obras complementarias ,93% 100,00% 25,93% 37,11% Montaje SE Polpaico ,21% 84,09% 23,21% 82,61% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,22% 100,00% 22,22% 91,00% Interruptores ,67% 93,55% 16,67% 46,00% Otros equipos primarios ,22% 69,05% 22,22% 72,00% Reactores ,22% 69,05% 22,22% 100,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,67% 93,55% 16,67% 99,00% Pruebas SE Polpaico ,61% 0,00% 11,61% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,33% 0,00% 33,33% 0,00% Pruebas Reactores ,33% 0,00% 33,33% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,33% 0,00% 33,33% 0,00% Subestación Pan de Azúcar 220 kv Existente ,93% 96,30% 28,93% 34,62% Construcción Obras Civiles SE Pan de Azúcar Existente ,17% 100,00% 58,17% 40,00% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,00% 100,00% 30,00% 80,00% Edificaciones ,00% 100,00% 40,00% 40,00% Obras complementarias ,00% 100,00% 30,00% 0,00% Montaje SE Pan de Azúcar Existente ,88% 100,00% 29,88% 38,00% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,00% 100,00% 40,00% 80,00%

47 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kv ,5 100,00% 94,07% 100,00% 85,96% Interruptores ,00% 100,00% 20,00% 20,00% Otros equipos primarios ,00% 100,00% 20,00% 10,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Pruebas SE Pan de Azúcar Existente ,95% 69,05% 11,95% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,00% 100,00% 50,00% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,00% 38,10% 50,00% 0,00% Subestación Nueva Pan de Azúcar 500/220 kv ,08% 66,64% 38,08% 64,23% Construcción Obras Civiles SE Nueva Pan de Azúcar ,26% 100,00% 55,26% 74,64% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,71% 100,00% 35,71% 100,00% Edificaciones ,71% 100,00% 35,71% 81,00% Obras complementarias ,57% 100,00% 28,57% 35,00% Montaje SE Nueva Pan de Azúcar ,26% 40,27% 28,26% 81,34% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,35% 100,00% 19,35% 99,40% Interruptores ,68% 25,00% 9,68% 94,50% Otros equipos primarios ,90% 18,60% 12,90% 78,40% Equipos GIS ,35% 12,31% 19,35% 79,40% Compensación Serie ,90% 18,60% 12,90% 87,00% Reactores ,90% 18,60% 12,90% 95,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,90% 69,05% 12,90% 30,90% Pruebas Nueva Pan de Azúcar ,48% 0,00% 16,48% 0,00% Pruebas GIS ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Cpmensación Serie ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Reactores ,38% 0,00% 15,38% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,38% 0,00% 15,38% 0,00% 7.6 Línea de Transmisión ,5 44,02% 62,21% 44,02% 37,84% Construcción Obras Civiles ,5 59,97% 100,00% 59,97% 53,87% Caminos de acceso ,81% 100,00% 25,81% 57,80% Fundaciones LT ,19% 100,00% 74,19% 52,50% Montaje, Tendido y Remates ,22% 5,71% 39,22% 14,12% Montaje Estructura ,06% 12,14% 47,06% 30,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria ,53% 0,00% 23,53% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda ,41% 0,00% 29,41% 0,00% Pruebas Línea (SAT) ,82% 0,00% 0,82% 0,00% 8 Entrada en Operación ,53% 0,00% 1,53% 0,00% 8.1 Tramitación Entrada en Operación ,33% 0,00% 83,33% 0,00% 8.2 Energización y Entrada en Operación ,67% 0,00% 16,67% 0,00%

48 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kv ,5 100,00% 94,15% 100,00% 88,95% 1 Movilización y Estudios Preliminares ,03% 100,00% 0,03% 100,00% 1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ,01% 100,00% 0,01% 100,00% 2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 3 Ingeniería Básica y Detallada ,70% 100,00% 11,70% 99,88% 3.1 Subestaciones ,17% 100,00% 49,17% 99,76% Ingeniería Básica ,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,86% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,36% 100,00% 64,36% 99,79% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,74% 100,00% 25,74% 100,00% Estudios sistémicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Estudios dinámicos ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Equipos GIS ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Interruptores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Compensación Serie ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Reactores ,50% 100,00% 12,50% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,90% 100,00% 9,90% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,97% 100,00% 0,97% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,80% 100,00% 5,80% 100,00% Ingeniería Detallada Subestaciones ,36% 100,00% 48,36% 99,62% 3.2 Línea de Transmisión ,83% 100,00% 50,83% 100,00% Ingeniería Básica ,2 45,95% 100,00% 45,95% 100,00% Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto ,25% 100,00% 63,25% 100,00% Especificaciones de Detalle del Proyecto ,19% 100,00% 23,19% 100,00% Estructuras ,11% 100,00% 46,11% 100,00% Conductor ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Aislación ,95% 100,00% 26,95% 100,00% Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales ,04% 100,00% 9,04% 100,00% Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito ,52% 100,00% 4,52% 100,00% Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC ,79% 100,00% 5,79% 100,00% Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión ,26% 100,00% 48,26% 100,00% 4 Gestión Ambiental ,13% 100,00% 15,13% 92,56% 4.1 Elaboración EIA ,78% 100,00% 22,78% 100,00% 4.2 Tramitación Resolución ,37% 100,00% 49,37% 100,00% 4.3 Tramitación Sectorial EIA ,58% 100,00% 26,58% 72,00% 4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ,27% 100,00% 1,27% 100,00% 5 Gestión de Concesiones y Servidumbres ,23% 100,00% 21,23% 98,47% 5.1 Determinación de Propiedades ,21% 100,00% 7,21% 100,00% 5.2 Estudios de Títulos ,22% 100,00% 16,22% 100,00% 5.3 Negociación de Servidumbres ,15% 100,00% 50,15% 98,37% Servidumbres Voluntarias ,27% 100,00% 39,27% 100,00% Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias ,00% 100,00% 100,00% 100,00% Imposición de Servidumbres ,73% 100,00% 60,73% 97,31% Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas ,15% 100,00% 46,15% 100,00% Imposición Servidumbre ,85% 100,00% 53,85% 95,00% 5.4 Concesión Eléctrica ,43% 100,00% 26,43% 97,31% Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva ,23% 100,00% 10,23% 100,00% Tramitación de la Concesión ,64% 100,00% 88,64% 97,00% Decreto de Concesión ,14% 100,00% 1,14% 97,00% 6 Suministro de Equipos y Materiales ,5 32,24% 100,00% 32,24% 98,76% 6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros ,09% 100,00% 1,09% 100,00% 6.2 Equipos y Materiales Subestaciones ,5 44,35% 100,00% 44,35% 97,79% Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) ,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00% Licitación Equipos Primarios ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Orden de Compra Equipos Primarios ,25% 100,00% 1,25% 100,00%

49 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kv ,5 100,00% 94,15% 100,00% 88,95% Fabricación Equipos Primarios ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,75% 100,00% 3,75% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios ,00% 100,00% 15,00% 100,00% Equipos GIS ,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00% Licitación Equipos GIS ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos GIS ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos GIS ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra GIS ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Compensación Serie ,5 16,56% 100,00% 16,56% 100,00% Licitación Equipos CS ,41% 100,00% 5,41% 100,00% Orden de Compra Equipos CS ,35% 100,00% 1,35% 100,00% Fabricación CS ,86% 100,00% 64,86% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) CS ,11% 100,00% 8,11% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,05% 100,00% 4,05% 100,00% Transporte y Llegada a Obra CS ,22% 100,00% 16,22% 100,00% Equipos Inductivos ,5 16,77% 100,00% 16,77% 100,00% Licitación Equipos Inductivos ,82% 100,00% 4,82% 100,00% Orden de Compra Equipos Inductivos ,20% 100,00% 1,20% 100,00% Fabricación Equipos Inductivos ,29% 100,00% 72,29% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,61% 100,00% 3,61% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Inductivo ,46% 100,00% 14,46% 100,00% Equipos Control, Protección y SS.AA ,5 16,98% 100,00% 16,98% 100,00% Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA ,65% 100,00% 4,65% 100,00% Orden de Compra C&P ,16% 100,00% 1,16% 100,00% Fabricación C&P y SS.AA ,77% 100,00% 69,77% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) C&P ,98% 100,00% 6,98% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,49% 100,00% 3,49% 100,00% Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA ,95% 100,00% 13,95% 100,00% Equipos Comunicaciones ,5 16,36% 100,00% 16,36% 86,48% Licitación Equipos Comunicaciones ,63% 100,00% 5,63% 100,00% Orden de Compra Telecomunicaciones ,41% 100,00% 1,41% 100,00% Fabricación Telecomucaciones ,61% 100,00% 67,61% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,23% 100,00% 4,23% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Tel ,90% 100,00% 16,90% 20,00% 6.3 Materiales Línea de Transmisión ,5 45,08% 100,00% 45,08% 99,78% Estructuras ,5 19,92% 100,00% 19,92% 99,92% Licitación Estructuras ,56% 100,00% 5,56% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Estructuras ,39% 100,00% 1,39% 100,00% Fabricación cimentaciones ,67% 100,00% 16,67% 100,00% Fabricación estructuras ,67% 100,00% 41,67% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,17% 100,00% 4,17% 100,00% Transporte y Llegada a Obra cimentaciones ,33% 100,00% 8,33% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Estructura ,67% 100,00% 16,67% 99,50% Cable conductor ,5 21,21% 100,00% 21,21% 99,52% Licitación Cable conductor ,35% 100,00% 6,35% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Conductor ,59% 100,00% 1,59% 100,00% Fabricación Conductor ,14% 100,00% 57,14% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,76% 100,00% 4,76% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Conductor ,81% 100,00% 23,81% 98,00% Cable OPGW ,5 20,95% 100,00% 20,95% 100,00% Licitación Cable OPGW ,67% 100,00% 6,67% 100,00%

50 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kv ,5 100,00% 94,15% 100,00% 88,95% Orden de Proceder 50% Inicial ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final OPGW ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación OPGW ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra OPGW ,00% 100,00% 20,00% 100,00% Aisladores ,5 20,95% 100,00% 20,95% 99,50% Licitación Aisladores ,67% 100,00% 6,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Orden de Proceder 50% Final Aisladores ,67% 100,00% 1,67% 100,00% Fabricación Aisladores ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores ,00% 100,00% 10,00% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,00% 100,00% 5,00% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Aisladores ,00% 100,00% 25,00% 98,00% Ferretería y Amortiguadores ,97% 100,00% 16,97% 100,00% Licitación Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% Orden de Proceder Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Fabricación Ferretería y Amortiguadores ,48% 100,00% 43,48% 100,00% Pruebas en Fábrica Ferretería y Amortiguadores ,70% 100,00% 8,70% 100,00% Aprobación Informes Ensayos por Auditor ,35% 100,00% 4,35% 100,00% Transporte y Llegada a Obra Ferretería y Amortiguadores ,39% 100,00% 17,39% 100,00% 6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales ,48% 100,00% 9,48% 98,29% Otros suministros y materiales Subestaciones ,86% 100,00% 42,86% 100,00% Marcos de estructuras de la subestación ,00% 100,00% 40,00% 100,00% Otros suministros y materiales ,00% 100,00% 60,00% 100,00% Otros suministros y materiales Líneas ,14% 100,00% 57,14% 97,00% 7 Construcción, Montaje y Pruebas ,5 18,13% 76,14% 18,13% 57,76% 7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras ,27% 100,00% 2,27% 100,00% 7.2 Licitación Contratos de Construcción ,80% 100,00% 6,80% 100,00% Licitación Obras ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Revisión de Ofertas ,33% 100,00% 33,33% 100,00% Adjudicación Contratistas de Obra ,33% 100,00% 33,33% 100,00% 7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas ,27% 100,00% 2,27% 100,00% 7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras ,54% 100,00% 4,54% 100,00% Licitación ITO ,00% 100,00% 50,00% 100,00% Revisión de Ofertas ,00% 100,00% 25,00% 100,00% Adjudicación ITO ,00% 100,00% 25,00% 100,00% 7.5 Subestaciones ,03% 79,80% 41,03% 59,76% Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kv ,68% 81,31% 33,68% 68,73% Construcción Obras Civiles Nueva SE Pan de Azúcar 500 kv ,57% 100,00% 62,57% 82,28% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,00% 100,00% 40,00% 100,00% Edificaciones ,00% 100,00% 32,00% 91,00% Obras complementarias ,00% 100,00% 28,00% 47,00% Montaje Nueva SE Pan de Azúcar 500 kv ,03% 81,36% 23,03% 74,90% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,18% 100,00% 18,18% 99,50% Interruptores ,64% 93,55% 13,64% 50,00% Otros equipos primarios ,18% 69,05% 18,18% 66,20% Compensación Serie ,18% 69,05% 18,18% 87,00% Reactores ,18% 69,05% 18,18% 100,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,64% 93,55% 13,64% 29,00% Pruebas Nueva SE Pan de Azúcar 500 kv ,40% 0,00% 14,40% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,22% 0,00% 22,22% 0,00% Pruebas Compensación en Serie ,33% 0,00% 33,33% 0,00% Pruebas Reactores ,22% 0,00% 22,22% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,22% 0,00% 22,22% 0,00% Subestación Maitencillo 220 kv Existente ,53% 96,22% 28,53% 43,10% Construcción Obras Civiles SE Maitencillo Existente ,23% 100,00% 57,23% 62,50% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,00% 100,00% 30,00% 95,00% Edificaciones ,00% 100,00% 40,00% 40,00% Obras complementarias ,00% 100,00% 30,00% 60,00%

51 Fecha de Control Cálculo de Avance Teórico al 31 de Mayo de InterChile S.A. N Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kv ,5 100,00% 94,15% 100,00% 88,95% Montaje SE Maitencillo Existente ,55% 100,00% 30,55% 24,00% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,00% 100,00% 40,00% 60,00% Interruptores ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Otros equipos primarios ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,00% 100,00% 20,00% 0,00% Pruebas SE Maitencillo Existente ,22% 69,05% 12,22% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,00% 100,00% 50,00% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,00% 38,10% 50,00% 0,00% Subestación Nueva Maitencillo 500/220 kv ,79% 66,05% 37,79% 64,32% Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kv ,47% 100,00% 54,47% 74,36% Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos ,71% 100,00% 35,71% 100,00% Edificaciones ,71% 100,00% 35,71% 81,00% Obras complementarias ,57% 100,00% 28,57% 34,00% Montaje SE Nueva Maitencillo 500/220 kv ,75% 40,27% 28,75% 82,84% Pórticos (marcos) y estructuras de equipos ,35% 100,00% 19,35% 98,50% Interruptores ,68% 25,00% 9,68% 94,50% Otros equipos primarios ,90% 18,60% 12,90% 78,40% Compensación Serie ,35% 12,31% 19,35% 79,40% Equipos GIS ,90% 18,60% 12,90% 100,00% Reactores ,90% 18,60% 12,90% 95,00% Control, protección, medida y telecomunicaciones ,90% 69,05% 12,90% 30,90% Pruebas Nueva SE Maitencillo 500/220 kv ,77% 0,00% 16,77% 0,00% Pruebas GIS ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Equipos Primarios ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Cpmensación Serie ,08% 0,00% 23,08% 0,00% Pruebas Reactores ,38% 0,00% 15,38% 0,00% Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA ,38% 0,00% 15,38% 0,00% 7.6 Línea de Transmisión ,5 43,34% 63,51% 43,34% 40,08% Construcción Obras Civiles ,5 59,97% 100,00% 59,97% 61,27% Caminos de acceso ,67% 100,00% 26,67% 84,00% Fundaciones LT ,33% 100,00% 73,33% 53,00% Montaje, Tendido y Remates ,18% 9,04% 39,18% 8,53% Montaje Estructura ,90% 20,13% 44,90% 19,00% Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria ,49% 0,00% 24,49% 0,00% Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda ,61% 0,00% 30,61% 0,00% Pruebas Línea (SAT) ,85% 0,00% 0,85% 0,00% 8 Entrada en Operación ,53% 0,00% 1,53% 0,00% 8.1 Tramitación Entrada en Operación ,33% 0,00% 83,33% 0,00% 8.2 Energización y Entrada en Operación ,67% 0,00% 16,67% 0,00%

52 PAGINA 40 DE Curva S del Proyecto A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Mayo de Tramo N 1. Tramo N 2.

53 PAGINA 41 DE 41 Tramo N 3.