JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Transcripción

1 Secretaria general JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Código de identificación único Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable mediante código en Plaza Mayor, Segovia Tel Sesión número 50/2018 Ref. AYS_JGL_ _ACT ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO Lugar: En Segovia, en Sala de Comisiones de su Casa Consistorial Salón de la Chimenea-, sita en la Plaza Mayor, nº 1 de Segovia Fecha: 13 de diciembre de 2018 Carácter de la sesión: Ordinaria Fecha de la convocatoria: Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa de fecha 11 de diciembre de 2018, Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable mediante código Hora de Inicio: ocho horas y treinta y siete minutos (8:37 h) Constitución: En Primera convocatoria Hora de finalización: ocho horas y cincuenta y cinco minutos (8:55 h) del mismo día Asistentes: DOÑA CLARA I. LUQUERO DE NICOLÁS, Alcaldesa y Presidenta de la Junta de Gobierno Local. DON ANDRÉS-JESÚS TORQUEMADA LUENGO, Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Servicios Sociales, Igualdad, Sanidad y Consumo y Participación Ciudadana. DOÑA MARÍA LUISA DELGADO ROBLEDO, segunda Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Gobierno Interior y Personal, Patrimonio y Contratación. DOÑA MARÍA ÁNGELES RUEDA CAYÓN, Tercera Teniente de Alcalde Concejala Delegada de Deportes. DOÑA PALOMA MAROTO MORENO, Cuarta Teniente de Alcalde Concejala Delegada de Obras, Servicios e Infraestructuras. DOÑA Mª FERNANDA SANTIAGO BOLAÑOS, Concejala Delegada de Cultura. DOÑA CLAUDIA DE SANTOS BORREGUERO, Concejala Delegada de Patrimonio Histórico y Turismo y Urbanismo.

2 DON JESÚS GARCÍA ZAMORA, Concejal Delegado de Medio Ambiente y de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación y Economía y Hacienda. DOÑA MARTA GUTIERREZ GÓMEZ, Concejala de Juventud. Asisten a la sesión, con voz y sin voto, DOÑA AZUCENA SUAREZ DEL POZO, VicePortavoz del Grupo municipal Popular, DOÑA MARÍA JOSE GARCÍA OREJANA, Portavoz del Grupo municipal Ciudadanos, DON COSME ARANGUREN GALLEGO, Portavoz del Grupo municipal UPYD y DON ÁNGEL GALINDO HEBRERO, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Orden del día de la sesión: ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 5 de diciembre de 2018 con el carácter de ordinaria, y aprobación de las rectificaciones que, en su caso, procedan. A. EJERCICIO DE COMPETENCIAS DELEGADAS. A.1. POR DELEGACION DE LA ILMA. SRA. ALCALDESA.- Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa- Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación en la Junta de Gobierno Local de atribuciones Alcalde (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015) y Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 16 de marzo de 2018, de delegación de atribuciones en materia de contratación (BOP de Segovia núm. 37, de 26 de marzo de 2018). 2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 3º.- Expediente e-pac 3/2018/P Propuesta de reajuste de anualidades del contrato relativo al servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan Estratégico de Segovia º.- Expediente PAC /2017-CNT.- Propuesta de devolución de fianza constituida en garantía de la correcta ejecución del contrato de servicio de asistencia técnica para la realización de trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación y tramoya en general en el Centro de Creación de la Cárcel. AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AREA 3 A: URBANISMO LICENCIAS 5º.- Expediente PAC 1766/ Propuesta de concesión de licencia urbanística de obras para rehabilitación de edificio sito en la calle San Agustín, de Segovia, para la instalación de ascensor. 6º.- Expediente PAC 989/ Propuesta de concesión de licencia urbanística de obras para ejecución de vivienda unifamiliar entre medianerías sita en calle Real Pregoneros, Zamarramala. C.S.V.: Página : 2

3 7º.- Expediente PAC 2036/ Propuesta de concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar sita en Calle Barquilleros, Zamarramala, Segovia. PARTICIPACION CIUDADANA 8º.- Expediente e-pac 20/2018/PG Propuesta de aprobación de la justificación del 100% y abono del 40% restante de la subvención para actividades para fomento del asociacionismo, ejercicio 2018, a la Asociación de Vecinos La Parrilla de San Lorenzo. 9º.- Expediente e-pac 23/2018/PG Propuesta de aprobación de la justificación del 100% y abono del 40% restante de la subvención para actividades para fomento del asociacionismo, ejercicio 2018, a la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia. 10º.- Expediente e-pac 25/2018/PG Propuesta de aprobación de la justificación del 100% y abono del 40% restante de la subvención para actividades festivas de los Barrios, ejercicio 2018, a la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia. 11º.- Expediente e-pac 51/2018/PG Propuesta de aprobación de la justificación del 100% y abono del 40% restante de la subvención para actividades festivas de los Barrios, ejercicio 2018, a la Asociación de Peñas del Barrio Cristo del Mercado. CULTURA 12º.- Expediente Pac /2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de las Bases de la Muestra de Villancicos CIUDAD DE SEGOVIA y el concurso de belenes de las Navidades 2018/19. 13º.- Expediente Pac /2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a Titirimundi Festival, S.L. según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 19 de abril de PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO 14º.- Expediente PAC /2018-TUR_GENERAL.- Propuesta de aprobación de pago del 4º trimestre de 2018 de la cuota anual al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. EDUCACION Y JUVENTUD 15º.- Propuesta para la aprobación del Convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia, para el desarrollo del Programa Conciliamos durante los sábados del curso escolar, que no estén incluidos dentro de los períodos vacacionales de Semana Santa, Verano y Navidad ni correspondan a puentes. 16º.- Propuesta para la aprobación de la adenda al Convenio de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia para el desarrollo del Programa Conciliamos. 17º.- Propuesta para la aprobación de los Programas de Actividades Vacaciones de Navidad Segovia Joven. C.S.V.: Página : 3

4 DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN 18º.- Expediente e-pac 110/2018/PG Propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones en el marco del programa Segovia Emprende ECONOMÍA Y HACIENDA 19º.- Expediente PAC /2018-REC.- Propuesta de adjudicación al Ayuntamiento de Segovia, en pago de deudas de vehículo matricula 4748-CFN. 20º.- Expediente e-pac 455/2018/PG Propuesta de Modificación Presupuestaria por Transferencia de crédito, para el abono de factura del Comité Español de Iluminación, por importe de 440,00. 21º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras. 22º.- Expediente e-pac 441/2018/PG Propuesta de aprobación de gastos por convalidación. C. RUEGOS Y PREGUNTAS Ruegos y preguntas. En la Ciudad de Segovia, en el lugar y fecha indicados, se reunieron bajo la presidencia de la Ilma. Sra. Alcaldesa, DOÑA CLARA ISABEL LUQUERO DE NICOLÁS, los componentes de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión, con el carácter más arriba indicado, habiendo sido convocados a tal efecto por Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, convocatoria que, acompañada del orden del día de la sesión, fue debidamente notificada a todos sus integrantes -Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009) autenticidad verificable mediante código en de conformidad con lo acordado por el Pleno en sesión de fecha 30 de enero de 2009, Ac. Núm. 20, y la disposición transitoria Cuarta de la Ordenanza municipal reguladora de la Administración electrónica del Ayuntamiento de Segovia: Concurriendo inicialmente los NUEVE integrantes de este órgano, con lo que se alcanza el quórum de asistencia de la mayoría absoluta de sus componentes, y teniéndose por convocados en tiempo y forma, se constituyó, la Junta de Gobierno Local, asistida por mí la Secretaria General, que doy fe del acto como secretaria del órgano. Asimismo, asistió a la sesión el Interventor municipal. Abierta la sesión por la Presidencia se procedió a la consideración de los asuntos que integran el orden del día, adoptándose al respecto los siguientes acuerdos: 1º/ DACIÓN DE CUENTA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE DE 2018 CON EL CARÁCTER DE ORDINARIA, Y APROBACIÓN DE LAS RECTIFICACIONES QUE EN SU CASO PROCEDAN. La Presidencia da cuenta de haberse remitido a los señores y señoras Concejales el Borrador del acta correspondiente a la anterior sesión ordinaria celebrada el 5 de Diciembre. C.S.V.: Página : 4

5 Y no formulándose observaciones, por unanimidad de los asistentes, RESULTÓ APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. A. EJERCICIO DE COMPETENCIAS DELEGADAS. A.1. POR DELEGACION DE LA ILMA. SRA. ALCALDESA.- Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación en la Junta de Gobierno Local de atribuciones Alcalde (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015) y Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 16 de marzo de 2018, de delegación de atribuciones en materia de contratación (BOP de Segovia núm. 37, de 26 de marzo de 2018). 2º/ DISPOSICIONES, ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES. A) DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA RELATIVAS A NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS INTERINOS. En cumplimiento de las previsiones contenidas en el Decreto del Alcalde de fecha 17 de junio de 2015, apartado 4.A 6.5 de delegaciones en la Junta de Gobierno en materia de Personal, se da cuenta a la Junta de Gobierno de las siguientes resoluciones: 1. Dación de cuenta Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 4 de diciembre de 2018, relativo al nombramiento de funcionaria interina en Personal Se eleva a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 4 de diciembre de 2018, Refª Expte: 101/2018-PERSONAL, RELATIVO A NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO, en virtud del cual se aprueba el nombramiento de funcionario interino de obra regulado en el art. 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como Técnico Medio, al quedar constatado en el expediente el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos en la legislación vigente. 2. Dación de cuenta Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 7 de diciembre de 2018, relativo al nombramiento de funcionario interino en Participación Ciudadana Se eleva a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 7 de diciembre de 2018, Refª Expte: 241/2018-PERSONAL, RELATIVO A NOMBRAMIENTO FUNCIONARIO INTERINO, en virtud del cual se aprueba el nombramiento de funcionario interino por acumulación de tareas regulado en el art. 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, como Técnico Superior, al quedar constatado en el expediente el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos en la legislación vigente. B) Dación de cuenta Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 11 de diciembre de 2018, relativo a reconocimiento de nivel de complemento de destino C.S.V.: Página : 5

6 Se eleva a la Junta de Gobierno Local para su conocimiento Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, de fecha 11 de diciembre de 2018, Refª Expte: 1113/2018-PERSONAL, RELATIVO A RECONOCIMIENTO DE NIVEL DE COMPLEMENTO DE DESTINO a empleado municipal, Arquitecto Municipal, al quedar constatado en el expediente el cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos en la legislación vigente. Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: QUEDAR ENTERADA C) Procedimiento Abreviado 115/ Oficio del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 1 de Segovia de fecha 03 de diciembre de 2018, remitiendo certificación de la Sentencia estimatoria parcial de fecha 14 de septiembre de 2017, con número 123/17, correspondiente al procedimiento abreviado núm. 115/2017, relativo al proceso selectivo de Policía Local, que tiene carácter de firme, así como copia de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, en el recurso de apelación interpuesto contra la dictada por este Juzgado, siendo la administración demandada el Ayuntamiento de Segovia, para que en el plazo de DIEZ DÍAS se lleve a puro y debido efecto lo en ella acordado, adoptándose las resoluciones procedentes para el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo, debiendo en el mismo plazo acusar recibo y comunicar el órgano responsable de su cumplimiento. Fue dada cuenta de esta sentencia de apelación a la JGL en su sesión celebrada con fecha 04 de octubre de 2018 (Acuerdo núm. 822 B). Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la Ley 40/2015 de 01 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: Quedar enterada, dar traslado al Servicio de Gobierno Interior y Personal para que se lleve a puro y debido efecto lo acordado, debiendo acusar recibo en el plazo de diez días y comunicar que el órgano responsable del cumplimiento del fallo es la Junta de Gobierno Local. C.S.V.: Página : 6

7 D) Procedimiento Abreviado nº 261/ Sentencia núm. 247/18, dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Segovia, con fecha 30 de noviembre de 2018, recaída en procedimiento abreviado núm. 261/2018 interpuesto contra la desestimación de reclamación patrimonial por silencio administrativo por daños causados por caída en la calle Marqués del Arco. El Juzgado falla la estimación del recurso del recurso contencioso-administrativo, declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada, condenando al Ayuntamiento de Segovia a abonar a la parte actora en la cantidad de 350 euros franquicia- y a la administración demandada, en solidaridad con la compañía ZURICH en la cantidad de euros. En ambas condenas, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa. Se condena a abonar las costas causadas en esta instancia, hasta un máximo de 600 euros IVA incluido- que serán abonadas por mitad por el Ayuntamiento de Segovia y la Aseguradora ZURICH. Se hace saber que esta resolución es firme. Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJAP y PAC, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: Quedar enterada, dar traslado a la Sección de Patrimonio y Contratación administrativa para adoptar las medidas que procedan en ejecución de la sentencia. E) Procedimiento Ordinario nº 24/ Providencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 29 de noviembre de 2018, dictada en procedimiento de restauración de la legalidad urbanística por obras ejecutadas sin licencia y otras sin ajustarse a la concedida en suelo no urbanizable especialmente protegido, en parcela situada en la calle San Vicente el Real nº 46 de Segovia. La Sección de Admisión de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acuerda su inadmisión a trámite por incumplimiento de las exigencias que el artículo 89.2 de la LJCA impone al escrito de preparación, singularmente, por falta de fundamentación suficiente de la concurrencia de los supuestos previstos en los apartados a), b) y c) del artículo 88.2 que permiten apreciar el interés casacional objetivo y la conveniencia de un pronunciamiento de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y por carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, toda vez que la controversia sobre el plazo para la prescripción de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística por parte de la Administración y el régimen de notificación de los actos C.S.V.: Página : 7

8 administrativos ha sido abundantemente tratada por la jurisprudencia, entrando su proyección y aplicación en el terreno de la inevitable casuística, necesariamente circunstanciada, a cada ámbito y litigo, sin que se ofrezca un razonamiento suficiente de la razón por la que sea necesario un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo para matizar o adaptar la doctrina existente al respecto. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.8 de la LJCA se condena en costas a la parte recurrente, cuya cuantía máximo por todos los conceptos- queda fijada en en favor de la parte recurrida y personada. Esta resolución es firme. Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJAP y PAC, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: Quedar enterada, dar traslado al Área 3, Urbanismo Obras e Infraestructuras y Servicios para su conocimiento y oportunos efectos. F) Procedimiento Abreviado 311/2018 (Expte. Epac 31/2018/P17501).- Oficio del Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Segovia de fecha 04 de diciembre de 2018, recaído en el recurso contencioso administrativo, interpuesto contra resolución del Ayuntamiento de Segovia de fecha 20 de agosto de 2018 que desestima reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en vehículo de su propiedad como consecuencia de accidente de circulación por avería de la regulación semafórica de la vía por la que circulaba y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 48 de la LJCA. La Sala requiere la remisión del expediente en el plazo improrrogable de QUINCE DÍAS de antelación al señalado para la vista, por correo electrónico a la siguiente dirección: contencioso1.segovia@justicia.es, completo, foliado y en su caso autentificado, acompañado de índice de los documentos que contenga. Si el expediente fuera reclamado por diversos órganos judiciales, deberán enviarse copias autentificadas del original o de la copia que se conserve (art LJCA). El expediente administrativo con la implantación de la Justicia Digital deberá llegar al Órgano Judicial de forma digitalizada a través del cargador de expedientes administrativos (INSIDE), en el que se contendrá un índice detallado de los documentos remitidos; en caso de no poder remitir el expediente a través del cargador, deberá remitirse en soporte informático. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LJCA, la resolución administrativa que se dicte a tal fin se notificará, en los cinco días siguientes a su adopción, a cuantos C.S.V.: Página : 8

9 aparezcan como interesados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan personarse como demandados ante este órgano judicial en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule el procedimiento administrativo común. Deberá comunicarse al órgano judicial si existen otros recursos contenciosos-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulación que previene el artículo 38.1 de la LJCA. Se cita a las partes para la celebración de la vista que tendrá lugar el próximo día 23 de enero de 2018 a las 09:45 horas. Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJAP y PAC, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: - Remitir el expediente administrativo en tiempo y forma y practicar las notificaciones para emplazamiento conforme dispone el art. 49 de la LJCA. - Personarse en el recurso contencioso administrativo, designando como Letrados a los Letrados adscritos a la ejecución del contrato para la prestación de los Servicios jurídicos del Ayuntamiento de Segovia y como procuradora a quien tenga poder al efecto. - Comunicar al Juzgado que el responsable de la remisión del expediente administrativo es la Jefa de la Sección de Patrimonio y Contratación Administrativa, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LJCA, deberá, al remitir el expediente administrativo, comunicar al órgano judicial la existencia de otros recursos contencioso-administrativos, en los que pueda concurrir los supuestos de acumulación que previene el Capítulo III de la Ley Procesal. PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 3º/ EXPEDIENTE E-PAC 3/2018/P PROPUESTA DE REAJUSTE DE ANUALIDADES DEL CONTRATO RELATIVO AL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA P0ARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGOVIA Visto el informe emitido por la Jefa de sección de Patrimonio y Contratación, de fecha 21 de noviembre de 2018, en el expediente de referencia e-pac 3/201/P15003, en el que se hace constar: ANTECEDENTES C.S.V.: Página : 9

10 Primero.- Con fecha 13 de septiembre de 2018, se formalizó contrato entre el Ayuntamiento de Segovia y la FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, relativo a la ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGOVIA , por importe de ,00, más un 21 % de IVA de ,35, constituyendo un importe total de ,35, con cargo a la aplicación presupuestaria 42001/2279/00 NRC Segundo.- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato que nos ocupa, fueron aprobados por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 14 de Junio de El Pliego de clausulas administrativas en su clausula 5ª del anexo I recoge que tratándose de un gasto plurianual (5 meses-95% del servicio se ejecuta en el 2018 y el mes 6 en el 2019), el importe del mes 6 (5%del precio del contrato) sería el correspondiente a la ejecución en el mes de enero de 2019 con cargo al programa Plan Estratégico para el ejercicio Tercero.- El servicio objeto del contrato se plantea para una duración máxima de SEIS MESES, a contar desde la formalización del contrato, tal y como se indica en la Resolución de Adjudicación dictada por el Órgano de Contratación con fecha 23 de agosto de Cuarto- Consecuentemente, ante el desajuste producido en cuanto a las previsiones de ejecución del contrato y la formalización e inicio del mismo, se hace necesario un reajuste en las anualidades, ya que el contrato se formaliza con fecha 13 de septiembre de Quinto.- Con fecha 16 de noviembre de 2018, la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, formula propuesta de reajuste de anualidades y acompaña la conformidad de la empresa adjudicataria del contrato a la ejecución de los trabajos según el siguiente desglose: - Ejercicio 2018, se ejecutará el 60% del servicio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan estratégico de Segovia Importe ,00 euros IVA excluidos (55.201,41 IVA incluido). - Ejercicio 2019, se ejecutará el 40% del servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan estratégico de Segovia Importe ,00 euros IVA excluidos (36.800,94 IVA incluido). FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- El artículo 96 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones establece lo siguiente: 1. Cuando por retraso en el comienzo de la ejecución del contrato sobre lo previsto al iniciarse el expediente de contratación, suspensiones autorizadas, prórrogas de los plazos parciales o del total, modificaciones en el proyecto o por cualesquiera otras razones de interés público debidamente justificadas se produjese desajuste entre las anualidades establecidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares integrado en el contrato y C.S.V.: Página : 10

11 las necesidades reales en el orden económico que el normal desarrollo de los trabajos exija, el órgano de contratación procederá a reajustar las citadas anualidades siempre que lo permitan los remanentes de los créditos aplicables, y a fijar las compensaciones económicas que, en su caso, procedan. 2. Para efectuar el reajuste de las anualidades será necesaria la conformidad del contratista, salvo que razones excepcionales de interés público determinen la suficiencia del trámite de audiencia del mismo y el informe de la Intervención. 3. En los contratos que cuenten con programa de trabajo, cualquier reajuste de anualidades exigirá su revisión para adaptarlo a los nuevos importes anuales, debiendo ser aprobado por el órgano de contratación el nuevo programa de trabajo resultante. En consecuencia a la vista del mencionado precepto, cuando se produce un desajuste entre las anualidades previstas y las reales, resulta necesario tramitar el correspondiente reajuste de anualidades en los términos del citado artículo, siendo necesaria la conformidad del contratista con carácter previo a la resolución de aprobación de la nueva distribución de anualidades. A estos efectos consta en el informe emitido por el responsable del contrato la conformidad del contratista al reajuste de anualidades cuya aprobación se propone. Segundo.- La competencia para modificar las anualidades previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas corresponde a la Junta de Gobierno Local, por ser el órgano que en su día aprobó el expediente de contratación y ha de conocer de cualquier incidencia que surja durante la ejecución del mismo y modificaciones que sean necesarias. Con carácter previo a la aprobación por el órgano competente, deberá ser recabado el informe de intervención Municipal. Visto el informe favorable de Intervención Municipal de fecha 11 de diciembre de Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local y Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 16 de marzo de 2018, de delegación de atribuciones en materia de contratación (BOP de Segovia núm. 37, de 26 de marzo de 2018). La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: Primero.- Autorizar y aprobar el reajuste de anualidades del CONTRATO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGOVIA , suscrito el 13 de septiembre de 2018, manteniéndose el resto de las condiciones del mismo, conforme al siguiente detalle: C.S.V.: Página : 11

12 - Ejercicio 2018, se ejecutará el 60% del servicio de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan estratégico de Segovia Importe ,00 euros IVA excluidos (55.201,41 IVA incluido). - Ejercicio 2019, se ejecutará el 40% del servicio de asistencia técnica para la elaboración del Plan estratégico de Segovia Importe ,00 euros IVA excluidos (36.800,94 IVA incluido). Segundo.- Notificar el presente acuerdo a FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, y dar traslado a la Intervención General así como a la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. 4º/ EXPEDIENTE PAC /2017-CNT.- PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA CONSTITUIDA EN GARANTÍA DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA, VIDEOGRÁFICA, SONORIZACIÓN, ILUMINACIÓN Y TRAMOYA EN GENERAL EN EL CENTRO DE CREACIÓN DE LA CÁRCEL. Visto el informe emitido por el Técnico de la Administración General de Patrimonio y Contratación, en el expediente de referencia PAC /2017-CNT, en el que se hace constar: Resultando que con fecha 6 de noviembre de 2018, don Luis Aguiar Bartrina solicita la devolución de la garantía constituida para la contratación de los Servicios de Asistencia Técnica para la realización de los trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación, tramoya en general y mantenimiento de materiales a realizar en el Centro de Creación La Cárcel, por importe de 1.350,00 Visto el informe del Coordinador de Actividades Culturales el 16 de noviembre de 2018, que dice: ( ) Por la presente se informa que: DON LUIS AGUIAR BARTRINA, adjudicatario del contrato, prestó el servicio a satisfacción de este Departamento de Cultura, de acuerdo a lo estipulado en el mencionado contrato y por lo tanto se considera procedente la devolución de la fianza definitiva solicitada y se propone al Departamento de Patrimonio y Contratación la tramitación de la mencionada devolución. ( ). Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de junio de 2017, que declara que la oferta económicamente más ventajosa en el expediente de contratación tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad para los Servicios de coordinación técnica para la realización de trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación, tramoya en general y mantenimiento de materiales a realizar en el Centro de creación La Cárcel, es la presentada por don Luis Aguiar Bartrina en la cantidad de , IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 5.670,00Euros. El importe total es de ,00 euros IVA incluido. C.S.V.: Página : 12

13 La garantía exigida por esta Administración para la correcta ejecución del contrato asciende a la cantidad de 1.350,00. Considerando que las normas aplicables a este procedimiento son las contenidas en el TRLCSP, por la remisión que al referido cuerpo normativo efectúa la DT 1ª de la Ley 9/2017 de 8 de marzo de Contratos del Sector Público, dado que se trata de expediente aprobado en virtud de acuerdo 966 de Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de Considerando que el Art TRLCSP señala que: La garantía no será devuelta hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate o hasta que se declare la resolución de este sin culpa del contratista. Por todo ello, y en uso de las facultades que el ordenamiento jurídico vigente me confiere se propone a la Junta de gobierno Local, de conformidad la Disposición Adicional Segunda del RDL 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el Decreto de la Ilma. Alcaldía Presidencia de fecha 17 de junio de Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local y Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 16 de marzo de 2018, de delegación de atribuciones en materia de contratación (BOP de Segovia núm. 37, de 26 de marzo de 2018). La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, acordó: Primero.- Devolver la fianza constituida a favor del Excmo. Ayuntamiento y que en la cuantía de 1.350,00 se depositó en concepto de la correcta ejecución del contrato administrativo de los Servicios de coordinación técnica para la realización de trabajos de proyección cinematográfica, videográfica, sonorización, iluminación, tramoya en general y mantenimiento de materiales a realizar en el centro de creación La Cárcel, contrato ejecutado a satisfacción de esta Administración. Segundo.- Notificar el presente acuerdo al contratista y dar cuenta del mismo a la Tesorería Municipal y al servicio gestor, atendiendo al ruego del contratista de que la cuantía de la garantía depositada se le ingrese en la entidad y cuenta bancaria que refleja en su instancia. AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS AREA 3 A: URBANISMO LICENCIAS C.S.V.: Página : 13

14 5º/ EXPEDIENTE PAC 1766/ PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO SITO EN LA CALLE SAN AGUSTÍN, DE SEGOVIA, PARA LA INSTALACIÓN DE ASCENSOR. Visto el informe emitido por el Técnico de la Administración General del departamento de Urbanismo, de fecha 10 de diciembre de 2018, en el expediente de referencia PAC 1766/2017, en el que se hace constar: ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, número 272, de 5 de abril de 2018, se concedió a la Comunidad de Propietarios San Agustín 4, licencia urbanística de obras para instalación de ascensor en Calle San Agustín, núm. 4 de Segovia (finca catastral VL0354S), según proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto colegiado número 2997, visado por el COACYLE en fecha 4 de julio de Segundo.- Con fecha de registro de entrada 14 de septiembre de 2018, se presentó, por parte de la Comunidad de Propietarios San Agustín 4 de Segovia, ante este Ayuntamiento solicitud de licencia de obras para modificar una licencia ya concedida, con proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de edificio para inclusión de ascensor, suscrito por Arquitecto colegiado número 2997, visado por el COACYLE en fecha 17 de agosto de El día 8 de octubre de 2018, se presentó solicitud de ampliación de parada de ascensor a semisótano y documento de incrementos por modificación del proyecto. Tercero.- Indicar que la presente solicitud de licencia se halla sujeta al pago de la Tasa por Licencias Urbanísticas de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de Segovia. A tal efecto, consta en el expediente documento de autoliquidación de la misma por cuantía de 36,16 (abonada con fecha 5 de octubre de 2018). Cuarto.- En fecha 23 de octubre de 2018 se emite el siguiente informe favorable por parte de la Arquitecta Municipal: Quinto.- Mediante Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia, de 27 de noviembre de 2018, se acordó: ( ) Autorizar la instalación de ascensor ya que las obras a ejecutar no alteran ni las características generales del Conjunto Histórico del Recinto Amurallado de Segovia, en cumplimiento del artículo 42.1 de la Ley 12/2002, de 11 de julio de Patrimonio Cultural de Castilla y León, ni del inmueble afectado, al ser obras en su interior sin modificación de su estructura, necesarias para satisfacer condiciones de movilidad en el interior del inmueble. ( ) II. NORMATIVA DE APLICACIÓN C.S.V.: Página : 14

15 - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP). - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL). - Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante LUCYL). - Decreto 22/2004, de 29 de enero por el que se aprueba el Reglamento Urbanístico de Castilla y León (en adelante RUCYL). - Plan General de Ordenación Urbana de Segovia. - Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras del Excmo. Ayuntamiento de Segovia. - Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de Segovia. CONSIDERACIONES Primera.- En virtud del artículo 25 de la LRBRL el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. ( ). Considerando lo establecido en el artículo 292 del RUCYL la competencia para otorgar las licencias urbanísticas corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre régimen local, y su ejercicio debe ajustarse a lo dispuesto en dicha legislación y en las demás normas aplicables. Segunda.- Considerando lo dispuesto en el artículo b y d) de la LUCYL requieren la obtención de licencia urbanística la ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de construcciones e instalaciones de todas clases. Considerando lo dispuesto en el artículo 98 de la LUCYL las licencias urbanísticas se otorgarán conforme a lo dispuesto en la legislación y en el planeamiento urbanístico vigente. Considerando lo dispuesto en el artículo del RUCYL establece que el procedimiento para el otorgamiento de las licencias urbanísticas debe tramitarse y resolverse conforme a la legislación sobre régimen local y procedimiento administrativo y a las reglas particulares establecidas en los siguientes apartados. C.S.V.: Página : 15

16 En su apartado 2 establece que las solicitudes deben dirigirse al Ayuntamiento, acompañadas de la documentación que permita conocer suficientemente su objeto. En particular: a) Las solicitudes deben adjuntar un proyecto técnico suscrito por facultativo competente en los supuestos y con el grado de detalle que establezca la legislación sectorial. Cuando no sea exigible un proyecto técnico, las solicitudes pueden acompañarse simplemente de una memoria descriptiva que defina las características generales de su objeto. b) Las solicitudes que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta, así como ampliaciones de las mismas, deben indicar el uso al que vayan a destinarse, que debe ser conforme a las características de la construcción o instalación. En su apartado 3 recoge que, si la documentación presentada está incompleta o presenta deficiencias formales, debe requerirse al solicitante para que la subsane, otorgándole un plazo de diez días prorrogable conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo, con advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución expresa que debe notificarse al interesado. En su apartado 5 establece que los servicios técnicos y jurídicos municipales deben emitir informe previo a la resolución, pronunciándose sobre la conformidad de las solicitudes a la normativa urbanística y a las demás normas aplicables. Considerando que el artículo 298 del RUCYL determina que en la resolución por la que se otorgue licencia urbanística, el Ayuntamiento puede imponer al solicitante el cumplimiento de condiciones derivadas de la normativa urbanística, con la finalidad de acomodar a la misma los actos objeto de licencia. Dichas condiciones: a) No pueden afectar al uso principal proyectado de forma que lleguen a impedir su efectivo desarrollo, ni en general implicar una alteración sustancial de la solicitud. b) Cuando hayan de cumplirse en la finca a la que afecten, pueden hacerse constar en el Registro de la Propiedad a los efectos previstos en la legislación hipotecaria. Tercera.- Según lo previsto en el artículo q) de la LRBRL que habilita al Alcalde para el otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. El artículo 99.1 de la LUCYL, se remite a la legislación de régimen local en materia de competencia para el otorgamiento de las licencias urbanísticas. En base al artículo 21. 3º de la LRBRL se faculta al Alcalde para la delegación del ejercicio de sus atribuciones. Según lo dispuesto en el artículo 9.4 de la LRJSP, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante. C.S.V.: Página : 16

17 Visto el Decreto de 17 de junio de 2015 (B.O.P. nº 76, de 26 de junio), la Ilma. Sra. Alcaldesa delega en la Junta de Gobierno Local sus facultades para la concesión de licencias de obras de nueva planta, modificación de estructuras, primera utilización de los edificios, modificación de uso de los mismos, demolición de construcciones, autorización de parcelaciones, divisiones, segregaciones y demás actos que señalen los Planes de Ordenación Urbana. Considerando lo dispuesto en el art. 9.4 de la LRJSP, Ley 40/15 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local. La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Alcaldía, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, en base a los informes emitidos, de lo que se dará traslado a los interesados en el procedimiento, acordó: Primero.- Conceder licencia de obras para rehabilitación de edificio sito en la calle San Agustín 4 Segovia para instalación de ascensor a la Comunidad de Propietarios San Agustín 4 de Segovia, de acuerdo con el proyecto básico y de ejecución, suscrito por Arquitecto colegiado número 2997, visado por el COACYLE en fecha 17 de agosto de 2018; siempre que se observen los siguientes condicionantes: CONDICIONES PARTICULARES: 1ª.- De acuerdo con el informe emitido por la Arquitecta Municipal, se deberá proceder a la instalación de un extintor portátil de eficacia 21A - 113B en la planta sótano, debiendo estar señalizado mediante señales definidas en la Norma UNE , igualmente se procederá a la instalación de la señal de alumbrado de emergencia en esta misma planta. 2ª.- Tal y como se recoge en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia de 27 de noviembre de 2018, se requiere la realización de un control arqueológico de los vaciados y movimientos del terreno necesarios para la ejecución de las obras, que permita adoptar las medidas cautelares o correctoras que fueren necesarias. Tales trabajos deberán ser realizados por técnico competente con la debida titulación o acreditación. El planteamiento de esta actuación, en los términos recogidos en el art 118 del Reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León (Decreto 37/2007, de 19 de abril), deberá elevarse en forma de propuesta técnica para su evaluación y, en su caso, autorización, a la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León, en aplicación del art 7.1.g) del citado Decreto. CONDICIONES GENERALES: C.S.V.: Página : 17

18 1ª.- Las que en materia de obras se establezcan con carácter general por vía legal o reglamentaria y, especialmente, las señaladas en la Ordenanza sobre Edificación y Uso del Suelo del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia. 2ª.- La licencia se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros. 3ª.- La presente licencia no ampara la ocupación de vía pública, el vallado de obra, la instalación de grúa o la colocación de andamios, de contenedores u otras instalaciones de obra, que, de ser necesarias conforme al artículo 209 del PGOU, habrán de solicitarse y autorizarse por separado. 4ª.- Las obras deberán ser iniciadas en el plazo máximo de seis meses contados desde la notificación de la concesión de la presente licencia, no podrán ser interrumpidas por período superior a doce meses y deberán ser finalizadas en el plazo máximo de treinta y seis meses, todo ello sin perjuicio de la eventual concesión de la prórroga de acuerdo a lo dispuesto con carácter general en el artículo 303 del RUCYL. En caso de incumplimiento de estos plazos, incluidas sus posibles prórrogas, entrará en concurrencia la caducidad regulada en el artículo 305 del RUCYL. 5ª.- Deberá notificarse a este Ayuntamiento la fecha de inicio de las obras mediante escrito en el que se haga constar la identidad del promotor, los técnicos directores, así como de la empresa contratista, firmado por todos ellos. 6ª.- Durante todo el tiempo que dure la obra deberá disponer de una copia de la licencia de obras concedida y de un cartel informativo que debe atender a las siguientes reglas: En cumplimiento del art del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se colocará en el acceso a las obras, junto a la entrada de la misma y en lugar perfectamente visible y legible desde la vía pública, un Cartel Informativo con el siguiente formato y especificaciones técnicas. (Pueden consultarse ejemplos gráficos en la Web Municipal apartado Trámites y Gestiones, subapartado Urbanismo, Licencias Urbanísticas, pulsando Cartel Informativo de Licencias Urbanísticas ): Tamaño: 50x70cm2 Tipografía: HELVETICA BLACK y AZUL PANTONE 646 con la distribución que se ve en el ejemplo adjunto. El título principal en tamaño de letra 92, el resto de la información en 50. Material: forex, dibond, cartón pluma, vinilo pegado a chapa rígida, etc. El cartel, además de la información que va sobre fondo blanco en letras azules y negras, lleva en la parte inferior, una franja de 7 cm de ancha, en color azul pantone C.S.V.: Página : 18

19 646, en donde aparece el escudo y las palabras Ayuntamiento de Segovia caladas en blanco.. 7ª.- Sobre el Estudio de seguridad y salud en las obras presentado, su aprobación debe entenderse referida únicamente a las obras previstas en el mismo, sin que suponga pronunciamiento alguno sobre la idoneidad de las medidas de Seguridad e Higiene en él planteadas. El Plan de Seguridad que se elabore en desarrollo del Estudio deberá permanecer en la obra durante todo su transcurso y a disposición permanente de la Dirección Facultativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. El promotor de las obras estará vinculado al cumplimiento de las obligaciones que frente a las demás Administraciones competentes en esta materia se fijan en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción (B.O.E. de 25 de octubre). 8ª.- No podrá utilizarse la instalación en tanto no se obtenga la licencia de primera utilización de la misma, que deberá ser solicitada acompañando certificados de final de obra y de liquidación final de obras, documentos expedidos por los facultativos de su dirección y visado por el Colegio Profesional correspondiente (Artículo 288. b) 3º del RUCYL). Esta obra está sujeta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (I.C.I.O.) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo B.O.E. núm. 59 de 9 de Marzo). La declaración e ingreso del impuesto deberá realizarse mediante autoliquidación dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación expresa de la concesión de la licencia. Con los datos consignados en la instancia, el Ayuntamiento va a confeccionar la liquidación provisional del Impuesto. Estas liquidaciones podrán recogerse en la oficina de Atención al Público de los Servicios de Gestión Tributaria y Recaudatoria (Plaza Mayor, nº 1 de Segovia), a partir de los quince días siguientes de la concesión expresa o tácita de la licencia. En caso de no recogerse, se remitirá por correo ordinario un borrador de autoliquidación provisional, que una vez firmada por el interesado, podrá efectuar el ingreso en cualquier entidad bancaria. El ingreso inicial tendrá carácter provisional a resultas de la finalización de la construcción, instalación u obra, siendo la base imponible la cuantía a que ascienda el presupuesto de ejecución material del proyecto técnico de la construcción. Si una vez finalizadas las obras resultase una cuota tributaria menor o mayor a la ingresada, el sujeto pasivo podrá solicitar, en el primer caso, la devolución de la diferencia C.S.V.: Página : 19

20 ingresada en exceso y, en el segundo caso, ingresar la cuota diferencial resultante, a cuyo efecto deberá presentar en el plazo de un mes siguiente a la fecha de finalización de la construcción, instalación u obras, una declaración tributaria, según modelo establecido al efecto, conteniendo todos los datos y elementos necesarios para realizar la liquidación definitiva de las mismas. A efectos de la determinación del I.C.I.O., el incremento total sobre el presupuesto del proyecto de rehabilitación de Edificio para inclusión de Ascensor sito en Calle San Agustín nº 4, visado con fecha 04 de Julio de 2017, asciende a la cantidad de 950 euros. Segundo.- Notificar el presente acuerdo a las personas que tengan la condición de interesado, poniendo en su conocimiento que la presente resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición con carácter potestativo ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Segovia, en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de esta resolución. En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, que se producirá si en el plazo de un mes si no hay notificación de su resolución, y todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, cualquier otra acción que se estime procedente. 6º/ EXPEDIENTE PAC 989/ PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERÍAS SITA EN CALLE REAL PREGONEROS, ZAMARRAMALA. Visto el informe emitido por el Técnico de la Administración General, del departamento de Urbanismo, de fecha 11 de diciembre de 2018, en el expediente de referencia PAC 989/2018, en el que se hace constar: I. ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Con fecha de registro de entrada 16 de marzo de 2018, se presentó ante este Ayuntamiento proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar con garaje sita en calle Pregoneros, Zamarramala; junto con proyecto básico y de ejecución redactado por los arquitectos colegiados número 567 y 456, visado por el COACYLE el 27 de febrero de Segundo.- Indicar que la presente solicitud de licencia se halla sujeta al pago de la Tasa por Licencias Urbanísticas de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Licencias Urbanísticas del Excmo. Ayuntamiento de Segovia. A tal efecto, consta en el expediente documento de autoliquidación de la misma por cuantía de 823,62 (abonada con fecha 16 de marzo de 2018). Tercero.- En fecha 16 de julio de 2018, se emite informe técnico favorable por parte del Ingeniero T.O.P. Municipal en relación a licencia de obras para acceso al garaje. C.S.V.: Página : 20