CONTRATO DE CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO
|
|
- Isabel Ana Villanueva Maldonado
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA SOCIAL SAV- BID 2797 OC/ EC CONTRATO DE CONSTRUCCION EN TERRENO PROPIO Contrato de construcción a suscribirse entre el señor/a... y el contratista (OVTP), para la construcción de una vivienda en el proyecto...(en CASO DE ÁMBITO RURAL- URBANO MARGINAL) Parroquia... Cantón...y Provincia... COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente contrato por una parte, (el los) señor(es)..., en calidad de contratantes y, por la otra, en calidad de contratista, el señor Ing. /Arq. (OVTP). (En caso de personas jurídicas, OVTP identificarla y consignar el nombre del representante legal) Los intervinientes, siendo plenamente capaces para contratar, convienen en obligarse al tenor de las siguientes estipulaciones: PRIMERA.- ANTECEDENTES.- El(los) señor(es)..., son legítimos propietarios de un Inmueble ubicado en la calle N - el sector (o barrio)... de la parroquia...del cantón...provincia de... y beneficiarios del Apoyo económico No.....para construcción de Vivienda Urbana del programa Nacional de Vivienda Social SAV- BID, otorgado por el MIDUVI. SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILITANTES Como documentos habilitantes se anexa al presente instrumento: 1. Presupuesto de obra, 2. Planos, 3. Especificaciones técnicas constructivas y 4. Cronograma de trabajo presentados por el contratista (OVTP) TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO Con los antecedentes expuestos, el contratista (OVTP ).., se obliga a construir, terminar y entregar a entera satisfacción del Contratante, la vivienda de propiedad del (los) señor (es) , de conformidad y de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas constructivas que constan en
2 su Presupuesto de Obra y de acuerdo a las cantidades y precios definidos en él, correspondiéndole la provisión de materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para ejecutar debidamente la obra hasta alcanzar la completa terminación de la obra contratada, hasta dejar la vivienda en condiciones de habitabilidad inmediata, según la descripción que a continuación se detalla: Descripción general de los rubros a ejecutar: Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario Precio total TRABAJOS PRELIMINARES CIMENTACION ESTRUCTURA HORMIGON DE MAMPOSTERIA ENLUCIDOS PISOS CARPINTERIA DE HIERRO CUBIERTA PIEZAS SANITARIAS INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUA POTABLE INSTALACIONES ELECTRICAS ACABADOS COSTO FINAL DE LA OBRA (COSTOS DIRECTOS incluido IVA + COSTOS INDIRECTOS)
3 CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO De conformidad con el Presupuesto de Obra presentado por el contratista..., el precio de la vivienda contratada, es la suma de USD$.. Dólares de los Estadios Unidos de América. El valor de los trabajos que debe realizar el contratista se financia de la siguiente manera: 1. Ahorro en efectivo por el valor de USD$ acreditado en la cuenta de ahorros N o...de la entidad Financiera que corresponden al aporte personal de los contratantes, suma de dinero que será únicamente retirado por el contratista, al efecto de lo cual queda expresamente autorizado por el beneficiario. 2. Ahorro por el valor de la mano de obra del beneficiario, por el valor de USD$... Que corresponde a la mano de obra de los siguientes rubros: Rubro Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total VALOR TOTAL 3. Apoyo No..... por el valor de USD$... Dólares de los Estados Unidos de América, que el beneficiario endosa al contratista para que lo presente al cobro en el MIDUVI. 4. Crédito de USD$......, que se encuentra depositado, para financiar los trabajos materia de la presente contratación, en la cuenta N.....de la Institución Financiera..... suma de dinero que será retirada únicamente por el contratista, a efecto de lo cual queda expresamente autorizado por el beneficiario. 5. Aporte en obras iniciadas, si es del caso, ejecutados en la vivienda por el valor de USD $...valorados y cuantificados previamente por el contratista (OVTP). QUINTA.- FORMA DE PAGO El MIDUVI entregará al contratista, el valor por concepto del APOYO ECONÓMICO otorgado al beneficiario, que será depositado en una cuenta que el CONTRATISTA apertura en una institución financiera. El Contratante entregará al Contratista el ahorro obligatorio, y los valores adicionales de ser el caso en el momento que se solicite el pago del apoyo económico.
4 Por la naturaleza del contrato no habrá lugar a obras adicionales ni complementarias. SEXTA.- PLAZO.- El plazo dentro del cual el contratista debe completar la totalidad de los trabajos que se contratan por el presente instrumento, es el de...días calendario, contados a partir de la fecha de pago del apoyo económico. SEPTIMA.- PRORROGA DE PLAZO.- El plazo estipulado, es improrrogable, salvo el caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado por el contratista y comprobado por los contratantes dentro de los 15 días de ocurridos tales hechos. Cuando las causales para una prórroga de plazo sean imputables al MIDUVI, previo informe del técnico de la Dirección Provincial, el Director Provincial aprobará la prórroga. OCTAVA.- GARANTIAS.- El contratista...rendirá a favor del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, dos garantías bancarias o pólizas de seguro de instituciones financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que deben reunir las condiciones de irrevocables, incondicionales y de cobro inmediata. Las garantías a presentar son: Fiel Cumplimiento: Por un monto equivalente al 5% del valor total de la obra, garantizará el cumplimiento del contrato o la promesa de compraventa y asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales el OVTP, además servirá para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra que presenten defectos de construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de las especificaciones técnicas imputables al contratista. Por el Anticipo: El OVTP rendirá una garantía por igual valor del anticipo recibido para la compra o ejecución de la vivienda. Las garantías se deberán rendir a favor del MIDUVI. Para el ámbito urbano, rural y urbano marginal, y deberán cubrir el valor del Apoyo Económico de la vivienda más el valor del Apoyo Económico para saneamiento para conexión del agua a la vivienda (cuando corresponda) y más ahorro obligatorio del beneficiario. La vigencia de las garantías será 30 posteriores al plazo contractual. En caso de presentarse prórrogas de plazo aprobadas, las garantías estarán vigentes 30 días adicionales al plazo con la prórroga concedida. Devolución de Garantías: Las garantías serán devueltas cuando se haya cumplido el total de las obligaciones que avalan. Para que opere la devolución de las garantías, el contratista, deberá suscribir en forma previa la correspondiente Acta de Entrega-Recepción dentro de los quince días calendario posterior a la notificación que debe realizar el contratista con la razón
5 de que los trabajos están concluidos en su totalidad y de conformidad con las especificaciones técnicas constructivas correspondientes. El Acta de Entrega-Recepción, deberá otorgarse por triplicado, uno de cuyos ejemplares deberá remitirse al MIDUVI. Ejecución de Garantías.- En caso de incumplimiento al reglamento e instructivo del SAV- MIDUVI o al presente documento por parte del OVTP, se ejecutará las garantías y se procederá a una demanda para el cobro de daños y perjuicios causados. Si las causales son imputables al beneficiario éste realizará la devolución del valor del bono más los intereses respectivos. No podrá enajenar durante 5 años el inmueble construido con el bono, contados desde la suscripción del acta entrega recepción avalada por el MIDUVI. NOVENA.- CONTROL Y SUPERVISION.- El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, tendrá la facultad de realizar el control y supervisión del avance de los trabajos que se contratan por medio del presente instrumento, en cualquier tiempo, que podrá referirse a la inversión de los recursos financieros o a la calidad técnica de la obra. Los intervinientes aceptan esta condición y se comprometen a brindar las facilidades pertinentes para que opere la supervisión y control y reconocen que esta facultad del MIDUVI de manera alguna implica compromisos para el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. DECIMA.- RECEPCION UNICA.- Se realizará una recepción única con efectos de recepción definitiva. Previo a la suscripción del acta de entrega recepción, es obligación de la Dirección Provincial verificar, en sitio, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en lo referente a especificaciones técnicas, presupuesto, calidad de la obra y plazos. Si en la verificación se encuentra rubros incompletos, defectuosos o no aceptables, se comunicará de inmediato al Contratista a fin de que sean corregidas dentro de un plazo definido. Una vez cumplido con las debidas correcciones, el contratista solicitará una nueva verificación. El acta entrega recepción será suscrita por el beneficiario y el OVTP, con el visto bueno del técnico del MIDUVI, una vez que la obra cumpla con todas las obligaciones contractuales. La recepción única se realizará, a petición del Contratista, cuando se concluyan todos los trabajos contratados, para el efecto deberá presentar la planilla de liquidación aprobada por el técnico del MIDUVI. DECIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- El presente contrato terminará una vez cumplido el plazo y concluida la obra que se contrata por medio del presente instrumento, sin perjuicio de que este pueda darse por terminado anticipadamente de conformidad a las previsiones establecidas en este contrato.
6 El presente contrato podrá darse por terminado por los contratantes, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías rendidas por el contratista, de mediar una o varias de las siguientes causas imputables al contratista. 1. Si no se cumplieren las especificaciones técnicas y constructivas constantes en la oferta 2. Si se abandonare la obra por más de cinco días consecutivos. 3. Si no se hiciere la provisión de los materiales de construcción y más insumos necesarios para la obra. 4. Si dentro de los 10 días posteriores a la efectivización del Apoyo económico no se iniciaren los trabajos contratados. 5. Si en general hubiere manifiesto incumplimiento de las presentes cláusulas contractuales o de las especificaciones de la oferta De igual manera, el contratista, podrá demandar la terminación del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando el contratante, injustificadamente, no realice o retarde los pagos que correspondan al contratista, de conformidad a los términos acordados en el presente contrato. 2. Cuando el contratante ejecute actividades que interfieran en el normal desarrollo de las obras a cargo del contratista. La terminación unilateral del contrato da derecho a quien la formule de manera justificada, a reclamar la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que se le ocasione. DECIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS.- Para el inopinado caso de controversias respecto de la interpretación y aplicación del presente instrumento, las partes, renunciando fuero y domicilio acuerdan someterse expresamente a los Jueces de Lo Civil de...y al trámite verbal-sumario, sin perjuicio que de acuerdo a la naturaleza de la reclamación puedan someterla a conocimiento de árbitros, de conformidad con la Ley Especial de Mediación y Arbitraje. Para constancia de lo estipulado, las partes aceptan libre y voluntariamente, todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones. Para constancia y en fe de aceptación, suscriben el presente instrumento en el lugar y fecha indicados en tres ejemplares de igual tenor y valor, reposando un ejemplar en manos de cada uno de los intervinientes y acordándose que el ejemplar restante sea remitido al MIDUVI para los fines legales pertinentes. En a los días del mes de.del C.I OFERENTE DE VIVIENDA EN TERRENO PROPIO C.I BENEFICIARIO
CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
CONTRATO DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Contrato de construcción a suscribirse entre el Señor/a... y el contratista, para la construcción de una vivienda en el proyecto denominado... Parroquia...
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesSECCIÓN IV PROYECTO DE CONTRATO
SECCIÓN IV PROYECTO DE CONTRATO COMPARECIENTES Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte Fundación Malecón 2000, representada conjuntamente por los señores Ing. Roberto Espíndola
Más detallesDirección de Construcción y Conservación
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO
CONTRATO DE TRABAJO AGRÍCOLA A DESTAJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte..., a través de su representante legal,... (en caso de personas jurídicas); en su calidad de EMPLEADOR
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA-
MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA- Aplicable a aquellos casos en los cuales la obra sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación
Más detallesa) Consumidor.- A la persona física o moral que adquiere como destinatario final muebles de línea.
CONTRATO DE COMPRAVENTA AL CONTADO DE MUEBLES DE LÍNEA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONSUMIDOR,
Más detallesCláusula Primera: ANTECEDENTES
CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS Y ANALISIS DE LABORATORIO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE 25 LAVANDERIAS DE JEANS UBICADAS EN EL CANTON PELILEO Nro. ID-45-2012 COMPARECIENTES Comparecen a la
Más detallesANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN
45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse
Más detallesCONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE DOSIFICADORES DE CLORO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE SISTEMAS DE DOSIFICADORES DE CLORO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD COMPARECIENTES Nro. ID-41-2012 Comparecen a la celebración del presente Contrato,
Más detallesCONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA ATENDER PEDIDOS DE LAS COMUNIDADES
CONTRATO DE ADQUISICION DE MATERIALES PETREOS PARA ATENDER PEDIDOS DE LAS COMUNIDADES COMPARECIENTES Nro. ID-37-2011 Comparecen a la celebración del presente Contrato, por una parte, el Gobierno Municipal
Más detallesfianzas SIEMPRE TENDRÁS EL APOYO PARA HACER REALIDAD ESA IDEA QUE TIENES EN MENTE
fianzas SIEMPRE TENDRÁS EL APOYO PARA HACER REALIDAD ESA IDEA QUE TIENES EN MENTE En Seguros Equinoccial cuenta con el apoyo que necesitas para hacer realidad tus proyectos La fianza es un instrumento
Más detallesCONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO
CONTRATO DE TRABAJO A PLAZO FIJO Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte la señora MARÍA FABIOLA ALEGRIA CORDOVA VACA, portadora de la cedula de ciudadanía No. 100056343-5; en su
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
MODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO Entre los suscritos a saber, debidamente representada por, identificado con la cédula de ciudadanía número de, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, quien en adelante
Más detallesRemolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros.
TARIFA REMOLQUE Remolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros. Precio alquiler diario: 35 Devolución del remolque
Más detallesCONTRATO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES.
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los. días del mes de..del año 2.013, entre la Municipalidad de Asunción,
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesMODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA
MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR -------------------------- PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ---- VIVIENDAS RURALES (/U.M.) TIPO --- DEL
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS RELACIONADOS COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte 1 delegado por la Econ. Andrea
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detallesamparos exigidos en los contratos estatales en Colombia
Gama de pólizas p y amparos exigidos en los contratos estatales en Colombia DEFINICION La póliza de cumplimiento es un típico contrato de seguros, mediante el cual se garantiza el cumplimiento por parte
Más detallesDE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INTERCONEXIÓN ONTANEDA: AV. SIMÓN BOLÍVAR - BARRIO 6 DE DICIEMBRE CONOCOTO,
1 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL de los trabajos de CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, INTERCONEXIÓN ONTANEDA: AV. SIMÓN BOLÍVAR - BARRIO 6 DE DICIEMBRE CONOCOTO,
Más detallesRELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA RADICACIÓN Requisitos para enajenación, Articulo 185 del Decreto 0019 de 2012 del programa: de la empresa: Representante legal: Identificación: Registro: Dirección
Más detallesLAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12
LAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12 Por: Enrique José Arboleda Perdomo Magistrado del Consejo de Estado Punto de partida: artículo 7 ley 1150 Amplia remisión al reglamento en cuanto:
Más detallesSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA INVITACIÓN PÚBLICA CECD-002-2010 CONDICIONES GENERALES OBJETO: El servicio de transporte escolar para la siguiente
Más detallesI. Del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios declara por conducto de su representante que:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y GESTION DE CREDITO AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE - -, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL PRESTADOR
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesPROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.
PROYECTO DE CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NÚMERO: XXX-2012. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ. En la población de Santa Cruz El
Más detallesPODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA CONTRATACIÓN DIRECTA CON PRECIO TESTIGO - EXPTE Nº: ADM 1298/11
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA CONTRATACIÓN DIRECTA CON PRECIO TESTIGO - EXPTE Nº: ADM 1298/11 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN EL ACCESO AL BAJO AUDITORIO FECHA DE APERTURA: 16/05/11 HORAS: 10:00
Más detallesMODELO DE CONTRATO QUE ESTABLECE LAS ESTIPULACIONES MINIMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE CON EL CARACTER DE
MODELO DE CONTRATO QUE ESTABLECE LAS ESTIPULACIONES MINIMAS QUE DEBERAN CONTENER LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES QUE CON EL CARACTER DE ARRENDATARIAS CELEBREN LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION
Más detalles(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO
C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presente. (HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO , a de del 2016 El
Más detallesa) Consumidor.- A la persona física o moral que adquiere como destinatario final muebles de línea.
CONTRATO DE COMPRAVENTA EN ABONOS SIN RESERVA DE DOMINIO DE MUEBLES DE LÍNEA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN LO SUCESIVO SE
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA REUNIDOS
Nº de Contrato: 00/00/00000/00000 CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA En LOCALIDAD, a 1 de mayo de 2010. REUNIDOS DE UNA PARTE, D., con D.N.I. nº, en nombre y representación
Más detallesSECRETARIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA SAMC
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0156-2010 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detallesASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.
Zipaquirá, 15 de Diciembre de 2015 Señores BTP MEDIDORES. ALBERTO CORREDOR Dirección: CALLE 18 B n 65 B 75 Teléfono: TEL: 310 8608374 Correo Electrónico: lmartinez@btp.com.co Señores FERREACUEDUCTO. JAIRO
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO COMPRA DE UN TV LCD DE 52 Y DOS TV LCD DE 42 PARA LA SEDE BOGOTA
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP 105-2010 OBJETO COMPRA DE UN TV LCD DE 52 Y DOS TV LCD DE 42 PARA LA SEDE BOGOTA 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir ofertas para la elección del proveedor
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesMAGON $91, CON I.V.A. HABITAT 2013 Y FORTAMUN 2013 C. JAVIER MERINO ESTRADA
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DENOMINACIÓN: "TALLER DE COMPUTACION EN RICARDO FLORES MAGON" No. De Prestación: No. De Obra HABITAT: 210191DS001 UBICACIÓN: COL. RICARDO FLORES MAGON MONTO: $91,800.00
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO DE PATULU CANTÓN GUANO TELEFAX: 03 2904-727 hernanlayedragadpsanisidro@yahoo.
CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN ISIDRO COMPARECIENTES: Intervienen en la celebración del presente contrato para EL DISEÑO DE LA PAGINA WEB PARA EL GAD. PARROQUIAL SAN
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL En Santiago de Chile, a. de de 200.., entre Larraín Vial Activos S.A. Administradora General
Más detallesAdministracion Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. De C.V. Modelos de fianzas Página 1 de 6
Modelos de fianzas 2014. Página 1 de 6 MODELO POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Ante: Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C. V. En uso de la autorización que le fue otorgada por el
Más detallesa) Consumidor.- A la persona física o moral que adquiere como destinatario final muebles de sobre medida.
CONTRATO DE COMPRAVENTA EN ABONOS CON RESERVA DE DOMINIO DE MUEBLES SOBRE MEDIDA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO
Más detallesC. MARIA GUADALUPE POLO TORRES
CONTRATO DE COMPRA- VENTA DENOMINACIÓN: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA VARIAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO No. DE ADQUISICION: UBICACIÓN: MUNICIPIO DE ATLIXCO MONTO: $809,189.16 CON I.V.A.
Más detallesContratación de Obra Fase Contractual y de Ejecución. Ab. Roberto Morales Páez
Contratación de Obra Fase Contractual y de Ejecución Ab. Roberto Morales Páez CONTENIDO: 1. ETAPAS O FASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2. FASE CONTRACTUAL 2.1. Requisitos de los contratos 2.2. Garantías
Más detallesPÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 1. AMPAROS. SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD
Más detalles1 2 3 4 5 6 o o 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SOLICITUD DE RESTITUCION DE DERECHOS ARANCELARIOS Lima, de de 2012 A LA INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO:, registrada con RUC Nº, con domicilio fiscal en,
Más detallesESTUDIOS PREVIOS. INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No. 029DE 2016 ESTUDIOS PREVIOS
ESTUDIOS PREVIOS REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS SEDE PRINCIPAL, MEDIANTE LA PINTURA GENERAL DE MUROS, PUERTAS Y MARCOS DE LAS AULAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO
Más detallesPROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA
PROCESO PÁGINA 1 DE 8 COORDINADOR (A) GRUPO GESTION 1. OBJETIVO Adquirir bienes y/o servicios que requiere la Unidad para el cumplimiento de las metas y objetivos cuyo valor no exceda del 10% de la menor
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detallesMinisterio de Industrias y Productividad
No. 14 647 CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD E INGENIERIA DE ASCENSORES Comparecen a la celebración del presente instrumento por una parte el
Más detallesCONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los. días del mes de..del año 2.013, entre la Municipalidad de Asunción, representada en este
Más detallesUNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años
Señores PROVEEDORES Bogotá UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años Bogotá, 25 de mayo de 2012 Cordial saludo: La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para la adquisición de SWITCH
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NºXXXX-2015 E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NºXXXX-2015 CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ CONTRATISTA: NI.: OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTALACIONES DE LA E.S.E.
Más detallesUnidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4. Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada
Unidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4 Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada REPÚBLICA DOMINICANA Secretaría de Estado de Educación OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Más detallesANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016
ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA 2016 Bogotá, D. C., 2016 Página 1 de 6 Introducción Este documento contiene el Reglamento Operativo que rige la Convocatoria
Más detallesARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DISTINTO DE LA VIVIENDA REUNIDOS
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DISTINTO DE LA VIVIENDA En Madrid, a de.. de 2... REUNIDOS -DE UNA PARTE, DON..., mayor de edad, periodista, casado, con domicilio en Madrid, en la calle... y D.N.I.-N.I.F.
Más detallesANEXO No. 14 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO
ANEXO No. 14 CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA NUEVA SEDE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO
Más detallesANEXO No. 13 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA UNIÓN TEMPORAL (INCLUIR NOMBRE)
ANEXO No. 13 CONCURSO PARA LA SELECCIÓN DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA LA NUEVA SEDE DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA
Más detallesD E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL C. ------------------- --------------------, EN ADELANTE EL ARRENDADOR, Y POR OTRA PARTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
Más detallesFecha Código Versión Páginas. Abril/ 2014 NAP-CGA-CP /9 COMPRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. Actividad Nombre Cargo Fecha Firma
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO Fecha Código Versión Páginas Abril/ 2014 1.0 1/9 PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Actividad Nombre Cargo Fecha Firma Aprobado por: Revisado
Más detallesCONTRATO Nº 31/2014 CANTIDAD SOLICITADA UNIDAD DE MEDIDA 1 COCAINA PRUEBA 2,000 $7.50 $15, MARIHUANA PRUEBA 2,000 $7.50 $15,000.
Presidencia Corte Suprema de Justicia CONTRATO Nº 31/2014 Nosotros, FLORENTÍN MELÈNDEZ PADILLA, mayor de edad, Abogado y Notario, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número [...]; actuando
Más detallesANEXO No MINUTA DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES A LOS CONTRATOS DE SEGUROS
ANEXO No. 16 - MINUTA DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES A LOS CONTRATOS DE SEGUROS Entre los suscritos a saber, CAMPO ELIAS VACA PERILLA, identificado con la cédula de ciudadanía N 3.626.614 de Támesis- Antioquia,
Más detallesMODELOS DE FIANZAS POR EL BUEN USO DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.
LICONSA, S.A. DE C.V. Oficinas Centrales MODELOS DE FIANZAS POR EL BUEN USO DE LOS ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS. NOTA: Estos formatos serán aplicables: solo para el participante adjudicatario
Más detallesPoliducto del Norte DECLARACIONES. a) Es una sociedad debidamente constituida y organizada de conformidad con las leyes de México;
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PETROLÍFEROS POR MEDIO DE DUCTO BAJO LA MODALIDAD DE RESERVA CONTRACTUAL (EL CONTRATO ) QUE CELEBRAN SISTEMA DA, S. DE R.L. DE C.V. (EL TRANSPORTISTA
Más detalles"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Unión Nacional frente a la Crisis Externa"
PERU de Transportes PRIMERA ADENDA AL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS: "SERVICIO DE BANDA ANCHA RURAL SAN GABÁN PUERTO MALDONADO" Y "SERVICIO BANDA ANCHA RURAL JULIACA SAN GABÁN" Conste por
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesPROYECTO DESTINADO A EMPRESAS MIPYMES INVITACIÓN A PRESENTAR
PROYECTO DESTINADO A EMPRESAS MIPYMES INVITACIÓN A PRESENTAR DEPARTAMENTO DE COMPRAS Estimados Señores: EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), les invita a participar al procedimiento de Comparativa de Precios,
Más detallesCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES En a. de.. de 20.. Reunidos De una parte D, mayor de edad, provisto de D.N.I. en calidad de. y en representación de la empresa (En adelante
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA REUNIDOS
Nº de Contrato: 00/00/00000/00000 CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA En a 1 de noviembre de 2010. REUNIDOS DE UNA PARTE, D./Dña., con D.N.I. nº, en nombre y representación
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA En Colombia el arrendamiento de vivienda urbana está regulado en la ley 820 de 2003, después de la compraventa éste es uno de los contratos más comunes, por
Más detallesAnexo 1 SOLICITUD DE REDESCUENTO DE CONTRATO DE LEASING
Anexo 1 SOLICITUD DE REDESCUENTO DE CONTRATO DE LEASING Ciudad y fecha Señores Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex Departamento de Cartera Bogotá, D.C. Ref.: Solicitud de Redescuento
Más detallesOERLIKON SOLDADURA, S.A. CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Primera.- Definiciones. OERLIKON SOLDADURA, S.A. CONDICIONES GENERALES DE VENTA Febrero de 2.016 Productos significa todos aquellos equipos, instalaciones, consumibles, procesos, sistemas, soluciones y
Más detallesINVITACION A COTIZAR No
INVITACIÓN A COTIZAR No. 007-2016 PRESENTAR PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS EN ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL AUDITORIO NUEVO DE LA CÁMARA DE COMERCIO
Más detallesREGLAMENTO DE CRÉDITO
Página 1 de 6 Por medio de este documento se compila las decisiones tomadas por la Junta Directiva sobre los préstamos a los Afiliados del Fondo Mutuo de Inversión de la Financiera de Desarrollo Territorial
Más detallesINVITACIÓN A PRESENTAR ESTE PROCESO ESTA DESTINADO A EMPRESAS MIPYMES
Estimados Señores: INVITACIÓN A PRESENTAR DEPARTAMENTO DE COMPRAS ESTE PROCESO ESTA DESTINADO A EMPRESAS MIPYMES EDESUR DOMINICANA, S. A. (EDESUR), les invita a participar al procedimiento de Comparativa
Más detallesCLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y EL SUSCRIPTOR DEL CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA DE PERSONA NATURAL COMPARECIENTES.- El Banco Central del
Más detallesConstrucción de Cerco Perimétrico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Construcción de Cerco Perimétrico de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ing. Residente (01).- Ing. Civil, con experiencia mínima acumulada de 4 años como Residente o Supervisor o Inspector de
Más detallesINVITACION PÚBLICA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 21 DE 2009
INVITACION PÚBLICA MEDIANTE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 21 DE 2009 INVITACION PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA PARA EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA COPA NAVIDEÑA REQUISITOS Y CONDICIONES
Más detallesESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
NIT: 812. 0. 675-1 ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PRECIOS UNITARIOS HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUPUESTAL, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL
Más detallesFASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN. Roberto Morales Páez
FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN Roberto Morales Páez CONTENIDO: 1. ETAPAS O FASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 2. FASE CONTRACTUAL 2.1. Requisitos de los contratos 2.2. Garantías 3. FASE DE EJECUCIÓN 3.1.
Más detallesINVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA
INVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA PARA QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN PROPUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS CONTRATISTAS
Más detallesREGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA (Artículos relacionados con la materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios) Artículo 35. (Se deroga) Artículo 36. (Se deroga)
Más detallesLicitación Pública Internacional PRESTAMO BID N 1819/OC-UR PRESTAMO BID N 2605/OC-UR
, 10 de marzo de 2014. Licitación Pública Internacional PRESTAMO BID N 1819/OC-UR PRESTAMO BID N 2605/OC-UR PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO (PDSDUM). ADDENDA No.1: ADDENDAS
Más detallesFORMATO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
FORMATO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Fecha: SEÑORES UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Avenida Simón Bolívar Nº 54A-10 Teléfonos: (092)2428191-2447648 Fax No. (092) 2431461 Buenaventura Respetados señores:
Más detallesEl Informe de la Gerencia de Asesoría Legal Nº 048/91 de 3 de mayo de 1991.
RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 152/91 ASUNTO: CONTABILIDAD APRUEBA REGLAMENTO DE LA CAMARA DE COMPENSACION DE CHEQUES EN DOLARES AMERICANOS Y CONTRATO TIPO PARA LA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES EN DICHA
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE Municipio de Morroa Alcaldía Municipal
INVITACION PÚBLICA PROCESO 10% DE LA MENOR CUANTIA No. 043-2010 Morroa, 26 de agosto de 2009 (DECRETO 3576 DE SEPTIEMBRE DE 2009) El, Sucre, desea contratar mediante el sistema de selección abreviada de
Más detallesTIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de elementos de seguridad industrial para la Temporada de Carnaval 2013 Invitación a Cotizar
TIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de elementos de seguridad industrial para la Temporada de Carnaval 2013 Invitación a Cotizar 2013-003 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Carnaval de Barranquilla SA está interesada
Más detallesNORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa I N F R A E S T R U C T U R A E D U C A T I V A NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS PROYECTOS CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VOLUMEN 6 EDIFICACIÓN
Más detallesOBRAS SANTA CRUZ INTERCONEXION SAN JULIAN PIEDRA BUENA
Buenos Aires, 17 de Julio 2014 Señores Adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras. Licitación Pública Nacional Nº
Más detallesANEXO 10 MINUTA DE CONTRATO
ANEXO 10 MINUTA DE CONTRATO CONTRATO DE COMPRAVENTA O DE SUMINISTRO: Se debe tener en cuenta que el contrato de compraventa es de ejecución instantánea (inmediato) y el de suministro se prolonga en el
Más detallesCIRCULAR EXTERNA
Número CIRCULAR EXTERNA 011 1999 Año DESTINATARIO(S): REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO. ASUNTO ALIVIOS PARA DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES PARA FINANCIACION DE
Más detallesTASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO. ORDENANZA REGULADORA nº 7
TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO. ORDENANZA REGULADORA nº 7 ARTICULO 1.- Fundamento y naturaleza: En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo
Más detallesANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PARA LA EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA -ESU.
ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Medellín, 30 de enero de 2015 Señores: EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA URBANO - LA ESU Calle 16 No. 41-210 Oficina 106 Medellín Medellín Objeto: PRESTACIÓN
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesACTA DE COMPROMISO DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE POST- PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE
ACTA DE COMPROMISO DEL CONCURSO NACIONAL DE PROYECTOS DE POST- PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJE - 2014 Conste por el presente documento el Acta de Compromiso del Concurso Nacional de Proyectos de Post-producción
Más detallesFORMATO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN CON PROVEEDOR/CONTRATISTA
Página 1 de 5 En (ciudad) a de de 20. De un lado, LA COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION S.A, identificada con NIT. 830.056.149-0, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C, representada legalmente
Más detallesGARANTÍAS Y SEGUROS.
GARANTÍAS Y SEGUROS. 1. Las Áreas responsables de la Contratación y Áreas responsables de la Ejecución de los Trabajos definirán conjuntamente con la GAF los seguros que, en su caso, deberán exigirse a
Más detallesInforme 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO.
Informe 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO. ANTECEDENTES El Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia remite escrito
Más detallesSERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL ROLES SEREMI - SERVIU EGIS/PSAT
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL ROLES SEREMI - SERVIU EGIS/PSAT Propósito y énfasis operativos en el actuar de las EGIS Propósitos principales Optimizar y transparentar el trabajo de las EGIS
Más detalles