PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE IBAÑEZ DE LA COMUNA DE IQUIQUE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Transcripción

1 PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE IBAÑEZ DE LA COMUNA DE IQUIQUE BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PROPUESTA PÚBLICA N º 34/2013 1

2 BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PROPUESTA PÚBLICA Nº 34/2013 PROYECTO: MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE IBAÑEZ DE LA COMUNA DE IQUIQUE 1. REGULACION Las normas aplicables a estas bases serán la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N º ; Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios N º , Decreto Supremo N º 250 Reglamento de la Ley , Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N º , Ley N , sobre Bases Generales de Medio Ambiente y sus modificaciones., Decreto Supremo Nº 63 que Aprueba Reglamento para la aplicación de la Ley Nº Decreto N 63, del 21/07/86 Modificación al manual de Normas Técnicas para la señalización, control y Regulación del tránsito en vías en donde se realizan trabajos; Aclaraciones, consultas y respuestas, las presentes bases administrativas especiales y especificaciones técnicas. Sin perjuicio de lo anterior, en esta propuesta pública se establece el siguiente orden de prelación normativo y primacía de los antecedentes que se deberá observar: a) Aclaraciones producto del Foro Inverso, posteriores al proceso de apertura b) Consultas y/o Aclaraciones. c) Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas d) Ley N º de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios e) Decreto Supremo N º 250, que aprueba Reglamento de la Ley N º f) Decreto Supremo N º 1763, que modificó el D.S. N º 250. g) Ley N º , Orgánica Constitucional de Municipalidades. h) Ley N º , Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos del Estado. de Bases de Procedimientos Administrativos. i) Ley , Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. j) Ley N º que establece Normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades del Trabajo. k) Decreto Supremo N 40 que aprueba reglamento sobre prevención de riesgos laborales profesionales. l) Ley Nº , sobre Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Productos Químicos. m) Ley , de Transito, Transporte Público de Pasajeros Locomoción Colectiva n) Contemplar en las presentes bases y el contrato respectivo La exigencia para el contratista de la aplicación del Decreto Supremo N 85, de 2007, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Nuevo Manual de Inspección Técnico de Obra. o) Normativa Aplicable vigente Toda la normativa aplicable a la presente licitación y en particular, todo reglamento, ordenanza y norma que rigen la contratación del servicio; se entenderá plenamente conocido por parte del licitante o Adjudicatario, según corresponda. 2. EL MANDANTE 2

3 La presente propuesta es convocada por la I. Municipalidad de Iquique, quien tendrá la supervisión técnica y administrativa, lo que comprende, los procesos de licitación, adjudicación, contrataciones respectivas, así como la supervisión directa de las obras contratadas hasta su total terminación y entrega. La Unidad técnica para la presente propuesta será la Dirección de Obras Municipales. 3. LA PROPUESTA La presente propuesta se refiere a la ejecución de las Obras de Mejoramiento Plaza Teniente Ibáñez de la Comuna de Iquique, cuyas características se indican en las Especificaciones Técnicas adjuntas a las presentes B. A. E. 4. DE LOS PROPONENTES Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas que tengan interés en ella, y que cumplan con los requerimientos establecidos en las presentes bases y que se encuentren habilitadas para efectuar ofertas a través del portal Además que no se encuentren afectadas por la inhabilidad del Articulo N º 4 de la Ley N º , de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Además los proponentes deberán ser contratistas del rubro de la construcción que cumplan con el requisito de estar inscritas en el Registro Comunal de Obras Municipales, rubro A-2, 1 a ó 2ª ó 3ª Categoría y Obras Menores o inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratista del MINVU en categorías similares al registro municipal. Nota: se recomienda a los interesados, someter a consulta cualquier duda o dificultad en torno a la documentación a acompañar, con el fin de evitar que situaciones de forma o interpretación afecten su postulación. Estas consultas deberán ser realizadas a través del portal Mercado Público. 5. FINANCIAMIENTO La ejecución de la obra en cuestión, será financiada por el Programa de Recuperación de Barrios, convenio IMI MINVU, Barrio Teniente Ibañez. Se deja constancia que el presente contrato, incluye Impuestos y no considera reajuste, ni cubos ajustables La I. Municipalidad de Iquique se reserva el derecho de descontar o aumentar partidas, disminuir o aumentar unidades en los ítems, o declarar no adjudicada la propuesta según lo estime conveniente a los intereses fiscales mediante resolución fundada. 6. ETAPAS Y PLAZOS: 6.1 El proceso de licitación con sus respectivas fechas y plazos se efectuará en conformidad al Calendario de licitación y Portal Mercado Público. 3

4 6.2. Visita a Terreno El día y la hora de la visita a terreno será comunicada a través del portal el lugar de encuentro será en el Edificio Ex Aduana primer piso recepción, ubicado en Aníbal Pinto N 50 ciudad de Iquique, zona en donde se iniciará el recorrido. La asistencia es de CARÁCTER OBLIGATORIO y será registrada en un Acta preparada para tal efecto, la que se subirá al portal mercado público, como documento anexo. Ésta será la única oportunidad para que la unidad técnica de la I.M.I. muestre los futuros trabajos. 7.- COMPLEMENTACION, RECTIFICACION Y ENMIENDA El Municipio, a través de la podrá a su propia iniciativa o en respuesta a consulta o solicitud de aclaración formulada por un licitante, enmendar, rectificar o complementar las presentes Bases de licitación, con la dictación del Decreto Alcaldicio correspondiente. De modificarse las Bases mediante Decreto Alcaldicio se podrá postergar la fecha de apertura de las mismas y ampliar el plazo para consultas y respuestas, con el objeto de dar un plazo razonable a los oferentes para el estudio de las modificaciones. Se comunicará este hecho y los nuevos plazos mediante el portal del sistema de información y contratación pública Las respuestas a consultas, las aclaraciones, rectificaciones, enmiendas y complementaciones realizadas, formarán parte integrante de las Bases de esta Propuesta RECEPCION DE LAS OFERTAS No se recibirán propuestas después de la hora del acto de apertura electrónico indicado en la ficha de licitación publicada en el portal A partir de dicha hora, tampoco los oferentes podrán retirar ni modificar sus propuestas. 8.1 Obligatoriamente toda la documentación solicitada en estas bases deberá ser ingresada al portal a menos que: 1. El Oferente se encuentre inscrito en Chileproveedores y tenga los documentos solicitados en estas bases registradas en dicho portal. 2. El oferente acredite ante el Municipio encontrarse en alguna de las circunstancias del artículo 62 del Reglamento de la Ley Dicha acreditación deberá certificarla Secoplac antes del acto de apertura o la Comisión de apertura en el mismo acto Será responsabilidad única del oferente ingresar la oferta y la documentación solicitada para la presente propuesta en forma correcta en el portal 4

5 8.3. Al ingresar la documentación al portal se deberá especificar en el nombre del archivo, cual es el documento que contiene, con el fin de hacer más expedito la revisión de éstos La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores. En este sentido, la Municipalidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. El plazo otorgado para la corrección de estas omisiones será de 2 días hábiles contados desde el requerimiento del Municipio, el cual se informará a través del Portal al resto de los oferentes u otro plazo que la comisión estime pertinente. Lo anterior no podrá aplicarse a las ofertas que no cumplan con los requisitos establecidos en el punto 9.1., de estas Bases Administrativas Especiales. 9. ACTO DE APERTURA 9.1. El Acto de Apertura a Público, es el acto público, en que los miembros de la Comisión de Apertura de Propuestas, proceden a abrir los Antecedentes Administrativos, la oferta técnica de cada oferente, y en caso de calificar dichas ofertas, se procede a abrir la oferta económica de cada proponente. Dicha apertura será proyectada para facilitar su revisión tanto para los miembros de la comisión como para las personas que asistan al acto, lo cual no es obligatorio para los proponentes. En este caso, sólo se constatará la existencia y el cumplimiento en cuanto a su forma y plazos de la documentación exigida en estas Bases. En caso que al momento de la apertura de las ofertas, el portal Mercado Público o Chileproveedores presente problemas técnicos, se levantará un acta indicando los problemas y una vez que el portal vuelva al normal funcionamiento se citará nuevamente a la comisión de apertura y a los oferentes que asistieron al acto original. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 8.4, la Comisión de Apertura de Propuesta, no admitirá las ofertas que no cumplan con los siguientes requisitos: 1. La Garantía de la seriedad de la oferta debe presentarse físicamente en Secretaria Municipal media hora antes del acto de Apertura. Aquellas garantías presentadas fuera de este plazo y hasta antes el acto de 5

6 apertura, excepcionalmente se admitirán, si tal presentación tardía fuere calificada por la Comisión de Apertura como un caso de Fuerza mayor y/o caso fortuito. Iniciado el acto de apertura, es inadmisible cualquier garantía. 2. Deben estar ingresados en el portal antes del acto de apertura todos los documentos solicitados para la Oferta Económica, según el punto 9.5 de estas Bases Administrativas Especiales, y en la forma ahí solicitada Están facultados para efectuar observaciones durante el proceso de apertura y firmar el acta respectiva, además de la Comisión, aquellos proponentes que se presenten personalmente, o por medio de un representante o apoderado. En este caso, deberán acreditar la personería con que actúan, por medio de escritura pública, si fuere sociedad, o de una carta poder extendida ante Notario, si se trata de personas naturales Todos los documentos, antecedentes comerciales, personales y demás datos subidos al portal, se presumirán fidedignos, por lo que la I. Municipalidad de Iquique, se basará en ello para analizar la propuesta, sin perjuicio de requerir mayor información cuando lo estime necesario. En consecuencia, cualquier falsedad en los datos y documentos proporcionados, falsificación de firmas, etc., será de exclusiva responsabilidad del proponente, sin perjuicio de las acciones legales a que diera lugar. 9.4 Apertura de los Antecedentes Administrativos a) Solo en el caso de que el oferente sea persona jurídica, y que no se encuentre inscrito en los registros de Chileproveedores o que dichos documentos no se encuentres vigentes en dicho portal, deberá ingresar en el portal a.1) a.2) Escritura de constitución de la sociedad y sus modificaciones si las hubiera. Debe el oferente destacar la ubicación de la personería de sus representantes, para que la comisión de apertura pueda ubicarla fácilmente en la respectiva escritura. Certificado de Vigencia de la Sociedad emitida por el Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de apertura de la presente propuesta. b) Declaración Jurada ante Notario Público donde se exprese que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales de sus trabajadores dentro de los anteriores dos años, con una antigüedad no mayor de 30 días a la fecha de apertura de la presente propuesta. c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario 30) emitido por la Inspección del Trabajo que debe tener validez a la fecha del acto de apertura. d) Certificado de antecedentes personales para fines especiales, emitido por el Registro Civil e Identificación si es persona natural, o del Representante Legal si es persona jurídica. La vigencia no superior a 30 días a la apertura de la presente propuesta. 6

7 e) Certificado de antecedentes comerciales, emitido por la Cámara de Comercio y/o DICOM con una antigüedad no mayor a 30 días a la apertura de la presente propuesta, el cual también puede ser emitido electrónicamente vía Internet o contar con el servicio contratado en Chileproveedores. f) Garantía de Seriedad de la Oferta, de acuerdo a lo establecido en el punto 15.1 de las presentes bases. g) Formulario de Identificación del proponente, según formato tipo, debidamente firmado por el proponente o representante legal. h) Certificado de Inscripción Vigente, según lo establecido en el punto 4 de las presentes bases. i) Acta de visita a terreno, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal. j) Currículum Vitae del Oferente indicando los metros cuadrados construidos, además del Curriculum Vitae del Profesional a Cargo de las Obras, ambos debidamente individualizado y firmado por el oferente. k) Certificados, contratos, órdenes de compras u otros medios para acreditar la experiencia del oferente en Instituciones públicas o privadas, debidamente individualizado y firmado por el oferente. l) Desglose de Gastos Generales Directos e Indirectos, según formato tipo, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal. Es conveniente que el oferente distribuya uniformemente el gasto general en cada uno de los presupuestos representados en sus análisis de precios unitarios, para no aumentar los costos. m) Programa financiero, según formato tipo, el cual, estará referido a los porcentajes parciales indicados en Carta Gantt, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal. n) Programa de Trabajo o Carta Gantt, con avances porcentuales parciales y acumulados, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal. Los oferentes que figuren HABILES en el portal Chile Proveedores a la fecha de la apertura quedarán exceptuados de presentar la documentación señalada en las letras a.1), a.2), b), c) y e). Nota: Todos los documentos solicitados en este punto se deberán ingresar al portal Mercado Público como Anexos Administrativos. 9.5 Apertura de la Oferta Económica a) Carta Oferta, según formato tipo, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal en cuyo documento se señalará el valor total de la propuesta expresada en pesos, indicando el valor total neto, el valor del impuesto y el valor total impuesto incluido. Además se indicará en ellas, el plazo de entrega. 7

8 b) Presupuesto detallado, según formato tipo, que justifique la oferta, debidamente firmado por el proponente o representante legal. c) Análisis de Precios Unitarios, según formato tipo, de acuerdo a lo solicitado en punto 20 de las presentes Bases, debidamente firmado por el proponente o Representante Legal. Nota: Todos los documentos solicitados en este punto se deberán ingresar al portal Mercado Público como Anexos Económicos No obstante lo requerido en los puntos anteriores de las presentes bases, los licitantes podrán adjuntar a sus propuestas todos los antecedentes adicionales que estimen pertinentes Finalmente, se dará lectura al Acta de Apertura la cual debe incluir las observaciones que pudieran haber y procederán a firmar el acta solo aquellas personas que cumplan con lo establecido en el punto 9.2 de la presente propuesta, para luego entregar una copia del acta a cada uno de los proponentes, además de ser publicada en el portal La Municipalidad pone en conocimiento de los oferentes que, aunque se haya aceptado la documentación presentada en el acto de apertura, ésta queda sujeta a otras revisiones por parte de la Unidad Técnica Municipal, pudiendo encontrar diferencias u omisiones que no fueron observadas en la mencionada apertura. Esta situación implica que el (los) oferentes puedan quedar fuera de base en la etapa de evaluación técnica. 10. DE LAS OFERTAS La vigencia de la oferta, será de 60 días corridos, a contar de la apertura de la presente propuesta. Los valores unitarios ofertados por el proponente, deberán incluir todos los gastos que demandará el cabal cumplimiento del contrato, sean directos o indirectos. El plazo para realizar los trabajos, será el que señale el proponente en Carta Oferta, según formato tipo, en días corridos, y éste comenzará a regir a partir de la fecha de entrega de Terreno por parte de la unidad Ejecutora (DOM). 11. ADJUDICACION La Ilustre Municipalidad de Iquique se reserva el derecho adjudicar total o parcialmente, o declarar no adjudicada la presente Propuesta Pública, con expresión de causa, según se estime conveniente a los intereses municipales El Adjudicatario de la presente licitación se elegirá de entre los proponentes que, habiendo cumplido todos los requisitos señalados, presente la oferta más conveniente para la Ilustre Municipalidad de Iquique. 8

9 La Comisión Evaluadora estará compuesta por el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, el Director de Administración y finanzas, el Director de Asesoría Jurídica y el Director o jefe de la unidad técnica solicitante o de quienes ellos designen para la ocasión. La Comisión de Evaluación de la Propuesta, analizará y evaluará cada una de las ofertas, de acuerdo a criterios específicos, debiendo el Municipio emitir resolución o circunstancias de la adjudicación. El plazo para adjudicar la propuesta será de 120 días hábiles a contar de la fecha y hora del acto de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo, se informará en el sistema de Informaciones las razones que justifiquen el incumplimiento del plazo para adjudicar, e indicar un nuevo plazo para la adjudicación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 8.4., la Comisión Evaluadora no podrá aceptar, ofertas con errores u omisiones, rectificados a solicitud de la Comisión de Apertura, de los antecedentes o certificados con fecha posterior al concedido en dicho acto CRITERIOS DE EVALUACIÓN Criterio Porcentaje (%) Precio 40 Oferta Técnica 35 Plazo 20 Cumplimiento de requisitos formales Asignación de Puntaje por el Precio Total de la Oferta PUNTAJE OBTENIDO = (PXI/PE) x100 Donde PXI: Oferta económica más baja PE: Oferta económica a evaluar Oferta económica más baja obtendrá 100 puntos Asignación de puntaje por Oferta Técnica. a) Antecedentes técnicos (50%) Presentación y claridad de Precios Unitarios solicitados (30%) Presentación y claridad del Presupuesto Detallado (30%) Presentación y claridad en el Desglose de los Gastos Generales (30%) Presentación y claridad en la Carta Gantt. (10%) 9

10 Tramos Puntos Excelente 100 Bueno 75 Regular 50 Malo 25 b) Experiencia (50%) b.1) Experiencia del oferente (75%) Tramos (cantidad de m2 construidos) Puntos Entre 60 y hasta 150 m2 construidos 35 Entre 151 y hasta 300 m2 construidos 50 Entre 301 y hasta 600 m2 construidos 70 Más de 601 m2 construidos 100 No informa 0 b.2) Experiencia del profesional a cargo de las obras (25%) Tramos Puntos Entre 01 y hasta 05 años 35 Entre 06 y hasta 10 años 50 Entre 11 y hasta 15 años 70 Más de 15 años 100 No informa experiencia Asignación de Puntaje por Plazo de Entrega PUNTAJE OBTENIDO = (PXI/PE) x100 Donde PXI: Menor plazo PE: Plazo ofertado a evaluar Asignación de Puntaje por cumplimiento de requisitos formales de la Oferta Forma de ingreso de los documentos en el portal Mercado Público (ver nota indicada en el punto 8 último párrafo de las presentes bases) El máximo de puntaje obtenido será de 100 puntos. Decrecerá el puntaje a medida que aumente la cantidad documentos no presentados en el acto de apertura. 10

11 Cantidad de documentos faltantes Puntaje O MAS Ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se adjudicará de la siguiente forma: 1º por menor oferta económica. 2 por mayor ponderación en oferta técnica. 3 por menor plazo de entrega. 4º por cumplimiento de los requisitos formales de la oferta NOTA: los oferentes que obtengan un promedio inferior a 50 puntos en la oferta técnica no seguirán en el proceso de evaluación. Secoplac, comunicará por medio del portal a los señores oferentes el resultado de la adjudicación. 12. CONTRATO 12.1 El contrato será redactado por la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad y se entenderá perfeccionado con la firma de la Municipalidad de Iquique y el oferente adjudicado de la presente propuesta pública. El contrato deberá ser suscrito dentro del plazo de 30 días corridos, a contar de la notificación a través del portal Mercado Público, del Decreto Alcaldicio de Adjudicación, y siempre que previamente, el adjudicatario haga entrega de los siguientes documentos, en la misma Dirección indicada: - Garantía de fiel cumplimiento del contrato (15.2) - Certificado de deuda Tesorería General de la República, a menos que se encuentre inscrito en Chileproveedores. - Declaración Jurada acreditando no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad regida por la ley de compras en los últimos 2 años a menos que se encuentre inscrito en Chileproveedores. - Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario 30) emitido por la Inspección del Trabajo que debe tener validez a la fecha de la firma del contrato. - Patente comercial o profesional al día. De no acompañar los documentos referidos, o de no suscribir el contrato dentro del plazo establecido para ello, y siendo dicha omisión atribuible al adjudicatario, la Dirección encargada de redactar el contrato, comunicará, esto al Alcalde, quien procederá a dejar sin efecto el decreto respectivo. Se entenderá que forman parte de contrato, las presentes bases, las consultas y sus respuestas, las aclaraciones, las rectificaciones, complementaciones y enmiendas de las Bases, las Ofertas Técnicas y Económicas y otros documentos adjuntos, por el 11

12 oferente adjudicado. La Ilustre Municipalidad de Iquique, podrá incorporar al contrato, toda cláusula que tenga por finalidad asegurar el correcto y completo cumplimiento de la ejecución del servicio contratado. Nota: En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación. Art. N º 66 del Reglamento de Compras Públicas Precio de las obras del contrato Las ofertas se formularán en pesos como moneda nacional. El precio de las obras corresponderá al de un contrato a suma alzada, por una suma determinada, el cual incluirá además el valor de los proyectos, aprobaciones de planos, permisos, pagos de aporte y derecho, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, imposiciones previsionales, garantías y demás. En general, y sin que esta enumeración sea taxativa, el valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del Contrato, sea directo, indirecto o a causa de él. El Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) no forma parte del precio y su aplicación será de acuerdo a la ley vigente. Las variaciones legales y/o contractuales que experimenten las remuneraciones serán de cargo exclusivo del oferente. Se deja constancia que el presente contrato, incluye Impuestos y no considera reajuste, ni cubos ajustables. Por tanto, el precio del contrato corresponderá a las obras terminadas para uso, incluido el valor de todo lo que se refiera a las exigencias para la tramitación y obtención del certificado de Recepción Definitiva Municipal, incluyendo, el valor de las obras que haya que ejecutar para dar cumplimiento a las exigencias establecidas para la recepción de los respectivos servicios Alcantarillado, Agua Potable, Electricidad, etc.; Legislación cuya aplicación se entiende conocida por el contratista, así como, los costos asociados a las aprobaciones de planos, recepciones municipales Provisorias y Definitivas, impuestos, transferencias, ensayes, inscripciones, permisos de ocupación de vías públicas y otros bienes nacionales de uso público relacionados directamente con la obra, así como los cobros y garantías por concepto de rotura y reposición de pavimentos, veredas etc., si corresponde. De acuerdo a los Proyectos Informativos y a las Factibilidades entregadas para el estudio de la oferta, hubiere que hacer modificaciones a la o las, redes de servicios públicos existentes, necesarias para obtener la aprobación de los respectivos servicios, estas serán de costo del contratista adjudicado, en ningún caso estas modificaciones se considerarán obras extraordinarias. Los posibles Aportes Reembolsables que solicitan los servicios en las factibilidades entregadas, serán de cargo del proyecto. El contratista no tendrá derecho a demandar aumento o reajuste del precio de su contrato fundado en la dictación de leyes generales o especiales que dispongan reajuste o aumentos de las remuneraciones, bonificaciones, imposiciones previsionales, o impuestos, aumentos en los salarios o en los costos de los materiales y equipos nacionales y/o importados. 12

13 12.3 Modificaciones al contrato La Municipalidad de Iquique una vez adjudicada y contratada la propuesta, podrá solicitar al contratista que efectúe modificaciones que durante la vigencia del contrato, resultaren necesarias para la obtención de un mejor logro de los trabajos contratados. Si durante la ejecución de las obras, se requiere introducir, modificar o agregar al proyecto, variaciones al mismo y/o partidas que produzcan aumentos, reducción y aún supresión de cantidades de obra, éste estará obligado a ejecutarlas, siempre y cuando se disponga de los fondos para ejecutarlas y la visación del mandante. La ejecución por parte del contratista, se efectuará una vez notificado por Decreto Alcaldicio de la autorización de dicha modificación. Con la finalidad de determinar montos y plazos involucrados en las modificaciones será obligación de la empresa constructora adjudicada proporcionar al ITO, lo siguiente: a) Presupuesto presentado para su aprobación, adjuntando un desglose completo y el análisis de precios unitarios correspondientes. En caso que el oferente requiera y/o solicite aumento de plazo a la Dirección de Obras Municipales, dicho aumento será analizado por la Dirección de Obras Municipales y la, quienes evaluarán si amerita técnicamente la ampliación, para luego enviar la solicitud a la Dirección de Asesoría Jurídica Término anticipado del contrato La Municipalidad de Iquique, podrá poner término anticipado al contrato en la situación que genere cualquier incumplimiento por el contratista de las obligaciones que la ley o el contrato le imponga, en especial, en los siguientes casos: Término Administrativo del Contrato El incumplimiento del contratista de los plazos y condiciones de su oferta o de las obligaciones que impongan las Bases de la licitación o las que asuman al suscribirse el Contrato respectivo, dará derecho a la Municipalidad para resolver administrativamente el contrato. En este caso suspenderá al contratista del derecho a participar en licitaciones de la Municipalidad por un período de hasta 3 años. Una vez iniciado el contrato la Municipalidad de Iquique, podrá resolverlo administrativamente y hacer efectivas las garantías, ejecutar obras directamente con cargo al contratista, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del contratista, en caso de existir una o más de las siguientes causales: a) Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista supera el 5% del valor del contrato. b) Si el contratista demuestra insolvencia o fuera declarado en quiebra. 13

14 c) Si el contratista no diere cumplimiento al pago de las remuneraciones y obligaciones previsionales del personal de la obra y/o personal de los subcontratistas, por dos meses consecutivos. d) Si el oferente mantiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus trabajadores e) Si por defectos de las obras, atribuibles al contratista, estas quedaren con defectos graves no susceptibles de ser reparados, y ellos comprometieren la seguridad de ellas u obligaren a modificaciones substanciales del proyecto. f) En el evento que se haya hecho efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. g) Si el contratista efectuase un traspaso total o parcial del contrato a un tercero. En caso que la Municipalidad de Iquique, opten por el derecho establecido en el punto Término Administrativo del Contrato, las partes se sujetarán al siguiente procedimiento: La Municipalidad de Iquique, tomarán inmediata posesión de la parte de la obra y el contratista le entregará los trabajos incluidos hasta el último Estado de Pago y además los ejecutados pendientes de incluir en el próximo, así como los recintos, materiales e implementos que fueren de propiedad de la Municipalidad y aquellos que estuvieren acopiados y tuvieren relación con la obra contratada. Sólo después de haber efectuado la entrega material, podrá el contratista ejercer las acciones que crea corresponderle. La Municipalidad de Iquique, se reservan el derecho a continuar la ejecución de parte de la obra mediante contratación directa o con un tercero, por cuenta y con cargo al contratista hasta su total terminación. La Municipalidad de Iquique suspenderá todo pago correspondiente de parte de la obra al contratista hasta la Recepción Provisoria de la totalidad de la obra, especialmente los derivados de la continuación de la misma, de acuerdo con el sistema o método que la Municipalidad considere más conveniente. Se hará exigible de inmediato y por este solo hecho, y sin perjuicio de cualquier otra multa, indemnización o sanción que corresponda, por concepto de cláusula penal en los términos del artículo 1542 del Código Civil, una multa ascendiente al 5% del monto del contrato la cual el contratista deberá pagar en la Municipalidad de Iquique dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la correspondiente notificación. Si así no ocurriese, el contratista autoriza expresamente a la Municipalidad de Iquique, para pagarse de esta multa con cualquier suma que adeude por cualquier concepto al contratista, con el monto de las retenciones y de las garantías en su poder. Dentro de los 100 días siguientes al Decreto Alcaldicio o terminación anticipada del contrato, según corresponda, el ITO procederá a realizar una liquidación final del contrato. En ella se evaluarán y valorizarán: 14

15 i) La totalidad de las obras efectiva y correctamente realizadas a satisfacción de la Municipalidad, en conformidad a su estado de avance y presupuesto; ii) Los materiales acopiados en la obra respecto de los cuales la Municipalidad, manifieste su intención de apropiarse; y iii) Los montos retenidos de los Estados de Pago. Al monto resultante de la valorización anterior se deducirán los siguientes conceptos: i) Montos otorgados por la Institución que financia, al contratista por concepto de anticipo por la ejecución de la obra pendientes de restitución. ii) Multas por atraso en la ejecución de la obra; iii) El monto de la pena estipulada en la cláusula penal por concepto de terminación anticipada; iv) Cualquier suma reclamada por terceros derivadas de la ejecución de la obra y, en especial, toda cantidad que el contratista adeudare por cualquier otro concepto a sus trabajadores ;y v) Cualquier otra suma que adeudare el contratista por cualquier concepto, incluso las derivadas de acciones entabladas por terceros que tengan por origen la ejecución de la obra. Si de la valorización efectuada resultare un saldo en contra del contratista, la Municipalidad de Iquique, estará facultada para imputar dichas sumas a las Garantías emitidas en su favor, pagándose del monto adeudado por el contratista y restituyéndole el saldo resultante, si existiese, sin perjuicio del derecho que tendrá el contratista a ejercer las acciones que creyere corresponderle. La procedencia y el ejercicio de los derechos establecidos en los puntos anteriores no podrán ser discutidas por el contratista bajo ningún concepto, pues aunque éste se considere perjudicado, acatará lo resuelto por la Municipalidad, haciéndole entrega inmediata de la obra, sin que ello obste al ejercicio de las acciones que crea le puedan corresponder posteriormente. La resolución administrativa anticipada del contrato se hará por Decreto Alcaldicio que se notificará personalmente o por cédula en el domicilio que el contratista ha señalado al celebrar el contrato o en el Libro de Obras si durante la vigencia del contrato hubiere modificado éste. Puesto término anticipado al contrato por las causales que se señalan en este artículo la Municipalidad de Iquique, hará efectiva las garantías del mismo. Asimismo, la parte del precio no devengada será destinada a financiar la nueva contratación y si quedare un saldo a favor del contratista, le será devuelto luego de la suscripción del nuevo contrato con un tercero. Para estos efectos, será aplicable la siguiente norma: El término anticipado del contrato se hará administrativamente sin forma de juicio Término del contrato de mutuo acuerdo. El contrato podrá ser dejado sin efecto por mutuo consentimiento de las partes, caso en el cual, ninguna de las partes tendrá derecho a indemnización Término del contrato por causa de fuerza mayor o caso fortuito. 15

16 La Municipalidad de Iquique, podrá declarar terminado anticipado de pleno derecho el Contrato de Construcción y proceder a su liquidación anticipada cuando por causas de fuerza mayor calificada por la Municipalidad, se deba paralizar la Obra. En este caso la Municipalidad de Iquique, dará aviso por carta certificada al Contratista con no menos de treinta días corridos de anticipación, plazo en el cual ambas partes convendrán la forma y condiciones en que se paralizarán los trabajos y se efectuarán aquellos cuya continuación o terminación sea indispensable, según la Municipalidad. En la liquidación del Contrato la Institución que financie pagará al Contratista los Estados de Pago pendientes que correspondan a trabajos ejecutados hasta la fecha del aviso de suspensión, a los precios convenidos y en conformidad a una cubicación hecha de común acuerdo Procedimientos posteriores al término del contrato de obra. Una vez que la Ilustre Municipalidad de Iquique haya resuelto poner término a la obra a través de resolución administrativa, deberá procederse a efectuar la liquidación del contrato, dentro de los plazos establecidos en el art. 184 del D. S N º 75 del Ministerio de Obras Públicas. Finalizado el procedimiento de liquidación y estando la obra a disposición de la Unidad Técnica, ésta deberá proceder a efectuar el llamada a licitación pública, privada o contratación directa. 13. MULTAS Se considerarán las siguientes multas según los casos que se describen a continuación: a) Si el Contratista no termina la obra dentro del plazo total del contrato incluida las eventuales ampliaciones de plazo solicitadas por el mismo a la DOM, antes de su vencimiento contractual. Multa diaria de 3 UTM en contratos de obras menores y de 6 UTM para contratos de obras mayores. b) Si el Contratista no cumple una orden dada por el Inspector Técnico, esta multa será de 0,5 a 3 UTM, en contratos de obras menores y de 3 a 8 UTM en contratos de obras mayores, por cada día que no se cumpla la orden desde que se anotó en el Libro de Obras. c) Si el Contratista no entrega oportunamente los datos que le solicite la DOM, la Inspección Técnica o la Dirección del Trabajo. Multa de 1 UTM por cada día de atraso en la entrega de la información. d) Si el Contratista no efectúa la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales en conformidad con las disposiciones legales vigentes. Multa de 1 UTM por cada día de atraso en la entrega de la información a la Dirección del Trabajo y a la Inspección Técnica. e) Si el Contratista no toma medidas de seguridad, protección e higiene, no mantiene los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias, no suministra a sus trabajadores los elementos de protección personal que cuenten con 16

17 certificación de calidad emitido por organismos competentes. Multa de 1 UTM por cada día de incumplimiento. f) Si el Contratista no entrega la nómina mensual de los trabajadores en actividad. Multa de 1 UTM en cada día de atraso en la entrega de la información. g) Por término anticipado del contrato según lo señalado en el punto N 12.4 de las presentes Bases Administrativas Especiales. Multa de por lo menos el 5% del valor del monto del contrato, salvo en los casos estipulados en los artículos N y de las presentes Bases. h) Por incumplimientos técnicos definidos en las Especificaciones Técnicas Arquitectura y de Especialidades y aquellos definidos por faltas a Normas o Reglamentos de las mismas. Multa de 1 UTM diaria por cada día de incumplimiento. i) Por ausencia injustificada del profesional de terreno a cargo de las obras, sea titular o de reemplazo. Multa de 3 a 5 UTM diaria por cada día de incumplimiento. j) Por incumplimiento a las disposiciones referidas a cierros provisorios contenidas en el art. 5º de la Ordenanza Municipal 405 del Multa de 1 UTM diaria por cada día de incumplimiento k) Por no disponer en las faenas, del libro de la Obra estipulado en las bases técnicas generales a partir del décimo día después del acta de entrega de terreno. Multa de 1 UTM diaria por cada día de incumplimiento l) Por incumplimiento en las normas referidas a los Derechos Laborales y Previsionales, de sus trabajadores y de sus contratistas. Multa de 1 UTM diaria por cada incumplimiento. m) Por no acreditar en la fecha requerida, el pago de remuneraciones y leyes sociales de los trabajadores de la obra. Multa de 1 UTM por cada día de atraso en el incumplimiento en la entrega de información. n) Si el contratista no diere cumplimiento con el plazo, para ejecutar las observaciones presentadas en la Recepción Provisoria. Multa de 3 UTM diaria por cada día de incumplimiento. o) Una vez terminada la obra y solicitada la recepción provisoria, el contratista entregará, los certificados de las empresas sanitarias, eléctricas y gas, en caso que el proyecto considere instalaciones, sanitarias de agua potable y alcantarillado, eléctricas y de gas. El no cumplimiento será causal de multa de 1 U.T.M. diaria por atraso, sin perjuicio de la multa por concepto de atraso de la obra en los plazos ofertado si procediere. El procedimiento para aplicación de las multas es el siguiente: - Constatado por el Inspector Técnico, el incumplimiento o contravención, a las presentes Bases o al Reglamento de Contratación de Obras Públicas, se notificará al contratista por escrito de la falta y de la multa a aplicar. - Todas las multas, se cursarán en forma administrativa sin forma de juicio y se deducirán de los estados de pagos más próximos, o de las retenciones del contrato, o de las garantías del contrato si aquellas no fueren suficientes, en ese orden de prelación, una vez que se hayan agotado los recursos que las 17

18 presentes bases establecen o no haya sido interpuesto recurso alguno. Se calcularán sobre la base de la UTM del mes en que se cursa la multa. - La multa total por atraso en la terminación de la obra no podrá exceder de un 10% del valor del contrato primitivo más o menos sus ampliaciones o disminuciones de obras. - Contra las resoluciones del ITO sólo procederá, por parte del contratista, el recurso de apelación ante la DOM, el que deberá ser interpuesto por escrito dentro del plazo de 3 días hábiles administrativos contados desde la notificación por el ITO. La DOM, previo informe de la Dirección Jurídica, sugerirá al Sr. Alcalde la aplicación de la multa o aceptación de la apelación, según corresponda, lo que será formalizado por Decreto Alcaldicio. 14. FORMA DE PAGO La cancelación del monto contratado se efectuará, según la siguiente modalidad: 14.1 Las obras se cancelará mediante Estados de Pagos mensuales De cada Estado de Pago, se retendrá un 5% de su monto total, garantizando la buena ejecución y plazo de la obra, 15.4 de las B.A.E. El Contratista incluirá únicamente en los Estados de Pago aquellas unidades o partidas de la Obra que estén en construcción, de acuerdo con los planos y en las condiciones estipuladas en las Especificaciones Técnicas, no considerando, las provisiones de material en Obra y los anticipos a los Subcontratistas. Todo trabajo o suministro destinado a quedar oculto por otro, deberá ser inspeccionado por el ITO con anterioridad a ser cubiertos. En consecuencia, no se cancelarán Estados de Pago por obras cubiertas que no hayan cumplido con esta inspección antes de cubrir, sin perjuicio de la obligación del Contratista de reabrir las Obras para la inspección, a su costo y plazo. Los Estados de Pago serán considerados como abonos parciales que se efectúan al contratista, a cuenta del valor de la obra que se está realizando. En ningún caso se estimarán estos abonos como la aceptación por parte de la IMI de la cantidad y calidad de la obra ejecutada, y sólo tendrán la calidad de anticipo a cuenta del valor del contrato Para dar curso a los Estados de Pago, el contratista deberá acompañar: Primer Estado de Pago: a) La factura correspondiente, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: b) Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales c) Formato de Estado de Pago, con los avances de obras. d) Certificado del Permiso de Edificación otorgado por la Dirección de Obras, cuando corresponda. f) Fotografía del letrero de la obra reglamentado por la Unidad Técnica, información cuyo texto será proporcionado por el ITO. g) Cualquier otro documento que el Inspector Técnico estime pertinente y sea requerido a través del Libro de Obra. 18

19 Próximos Estados de Pago: a) La factura correspondiente, extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: b) Formato de Estado de Pago, con los avances de obras. c) Certificado de Cumplimiento de las Obligaciones Laborales y cotizaciones previsionales (Certificado N 30-1) emitido por la Inspección del Trabajo que debe tener validez a la fecha de la presentación de correspondiente Estado de Pago. d) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (Formulario 30) emitido por la Inspección del Trabajo que debe tener validez a la fecha de la presentación de correspondiente Estado de Pago. e) Planillas de cotizaciones previsionales al día, si corresponde f) Certificados de laboratorios, de análisis y ensayos efectuados a la fecha de estado de pago, si corresponde g) Cualquier otro documento que el Inspector Técnico estime pertinente y sea requerido a través del Libro de Obra Retenciones. El contratista al término de su obra, es decir, cuando su avance de obra llega al 100%, debe presentar una carta a la Dirección de Obras, indicando que sus trabajos han finalizado, de acuerdo al contrato vigente, y solicitar la Recepción Provisoria Retiro de las Retenciones. Para dar curso al Estado de Pago, correspondiente a las retenciones, el contratista deberá presentar en la Dirección de Obras Municipales: a) Boleta de garantía, Vale Vista con certificados bancarios de autenticidad o Póliza de Garantía con Liquidador o Póliza de Garantía con Ejecución inmediata, por la BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, por un 5% del monto total contratado, de vigencia a 180 días a contar de la recepción provisoria, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: , institución que caucionará dicho documento. b) Formato de Estado de Pago, indicando los montos retenidos en cada Estado de Pago. c) Acta de Recepción Provisoria DOM. _ Comisión. d) Certificado de Recepción Municipal Definitiva, conforme a lo establecido en los artículos y de la Ordenanza General de Construcciones, si procediere. e) Certificado de la Inspección del Trabajo que acredite que con relación a esta obra, no registra reclamos, denuncias, multas ni deudas pendientes por 19

20 concepto de remuneraciones y cotizaciones previsionales. f) Cualquier otro documento que el Inspector Técnico estime pertinente y sea requerido a través del Libro de Obra. 15. GARANTIAS El proponente deberá presentar en las condiciones que se indican, las siguientes garantías: 15.1 Seriedad de la oferta Se deberá presentar una garantía, la cual podrá ser Vale Vista o Boleta de Garantía de seriedad de la oferta, con vigencia de 60 días corridos o más, contados desde la fecha de apertura de la presente propuestas si es que fuera boleta de garantía, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique RUT , por la suma de $ En ambos casos deben ir dentro de un sobre individualizado con nombre y número de propuesta. La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá presentar físicamente en Secretaria Municipal, ubicada en Aníbal Pinto N º 50, Edificio Ex aduana Segundo Piso, con al menos media hora de anticipación a la hora y fecha del acto de apertura de la propuesta. Aquellas garantías presentadas fuera de este plazo y hasta antes el acto de apertura, excepcionalmente se admitirán, si tal presentación tardía fuere calificada por la Comisión de Apertura como un caso de Fuerza mayor y/o caso fortuito. Iniciado el acto de apertura, es inadmisible cualquier garantía. Esta garantía se hará efectiva cobrando íntegramente su monto, a título de cláusula penal, en los términos del art del Código Civil, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el proponente se desiste de la oferta; b) Si el proponente no suscribe el contrato en el plazo y forma estipulada; c) Si el proponente no entregare las garantías del contrato en el plazo establecido; d) Si el proponente no entregare dentro del plazo las Pólizas de Seguro establecidas en las presentes bases; f) Si no entregare los antecedentes solicitados por la Comisión Evaluadora, como complemento o aclaración de su oferta Fiel Cumplimiento del Contrato Al momento de firmar el contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica, deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista con certificado bancario de autenticidad, o Póliza de Garantía con Liquidador o Póliza de Garantía con Ejecución inmediata, para caucionar el fiel cumplimiento del contrato, por un 5% del monto total a contratar, de vigencia a 60 días o más, al plazo total propuesto, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: , institución que caucionará dicho documento. El proponente adjudicado, dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contadas desde la notificación de la adjudicación para presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en caso contrario se dejará sin efecto la adjudicación y se hará efectiva la 20

21 garantía de seriedad de la oferta, todo ello por simple resolución administrativa. Dicho documento debe estar dentro de un sobre individualizado con el nombre y número de la propuesta Aumento de Obra En caso de aumento de Obra y valor que se genere en el transcurso de la ejecución del contrato, se deberá entregar al momento de firmar la modificación del contrato, una Boleta de Garantía Bancaria o Vale Vista con certificado bancario de autenticidad, o Póliza de Garantía con Liquidador o Póliza de Garantía con Ejecución inmediata, correspondiente al 5 % del monto de aumento, más el monto del contrato primitivo, con una validez superior en 60 días o más, al nuevo plazo final propuesto para la ejecución, de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: La Garantía original, correspondiente al contrato primitivo, se devolverá 10 días después de haberse recepcionado la nueva caución que quedará en su reemplazo Aumento de Plazo Si sólo se tratase de un aumento de plazo y las garantías primitivas de Fiel Cumplimiento del Contrato, queda dentro de la fecha de vigencia del mismo, incluido el aumento de plazo, no será necesario presentar una nueva caución Facultad de la Municipalidad. La Municipalidad de Iquique queda facultada por el contratista para hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Obra y de las Retenciones que procedieren, sin necesidad de juicio o demanda ante tribunal, en los siguientes casos: a) Si el contratista no reemplazare cualquiera de las boletas antes de 30 días de sus respectivos vencimientos. b) Si el contratista fuere demandado por deudas previsionales y laborales por trabajadores con los que la Municipalidad tuviera responsabilidad solidaria. En este caso, si la Municipalidad, fuera demandada por responsabilidad solidaria, quedan facultadas para pagar con cargo a la garantía. c) Si el contratista no hubiere resuelto las observaciones para la Recepción Provisoria, dentro del plazo fijado por la comisión de Recepción. d) En el evento de término anticipado del contrato. e) En el caso de que existan vicios de construcción no resueltos por el contratista, a pesar de haber sido expresamente solicitada la demolición y reconstrucción, de la parte sospechosa, por parte del Inspector Técnico de Obras Buen Funcionamiento de la Obra El contratista al solicitar la Recepción Provisoria, debe garantizar el Buen Funcionamiento de la Obra a través de una Boleta de garantía o un Vale Vista con 21

22 certificados bancarios de autenticidad o Póliza de Garantía con Liquidador o Póliza de Garantía con Ejecución inmediata, por la BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA, por un 5% del monto total contratado, de vigencia a 180 días a contar de la recepción provisoria, a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique, domiciliado en Aníbal Pinto N º 50, Rut: , institución que caucionará dicho documento Retenciones En cada Estado de pago podrá retenerse, a lo menos el 5% y no más del 10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato, incluidos sus aumentos, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Las retenciones serán devueltas al momento de la recepción provisoria de las obras, previa solicitud de la Unidad Técnica y en todo caso una vez entregados los antecedentes requeridos en los instrumentos de la licitación o conforme a las normas vigentes (recepción municipal). 16. DEVOLUCION DE GARANTIAS 16.1 Seriedad de la Oferta La garantía de los proponentes no adjudicados, será devuelta 10 días después de notificada la adjudicación, previa solicitud por escrito del proponente a la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación (SECOPLAC). Al proponente adjudicado se le devolverá después de entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa solicitud por escrito del proponente a la unidad técnica respectiva. Para tal efecto, el contratista deberá presentar una carta a la Dirección de Asesoría Jurídica Fiel Cumplimiento del Contrato La boleta bancaria o Póliza de Garantía con Liquidador o Póliza de Garantía con Ejecución inmediata, correspondiente al fiel cumplimiento del contrato, se devolverá 10 días después de efectuada la Recepción Provisoria e informe definitivo por parte de la Unidad Ejecutora y solicitada por escrito por el proponente a la unidad técnica respectiva Buen Funcionamiento de la Obra Después de cumplirse el plazo de la vigencia del Buen Funcionamiento de la Obra (180 días) la boleta bancaria se devolverá 15 días después de emitir la Recepción Final e informe definitivo favorable, por parte de la Dirección de Obras. 17. SANCIONES Cualquier incumplimiento al contrato por causas imputables al oferente adjudicado, facultará al mandante para poner término anticipado a éste, por simple resolución administrativa, sin forma de juicio, no obstante cualquier otra medida que el caso requiera Las sanciones se aplicarán administrativamente, sin forma de juicio y se 22

23 deducirán de los estados de pago pendientes, de las garantías del contrato, o de cualquier otro valor que se le adeude al contratista Se hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta y se suspenderá por un año del Registro de Contratista al oferente que: Se desista de la oferta presentada. No suscriba el contrato dentro del plazo. Se negare a mantener los términos y condiciones de su oferta. No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato y la Municipalidad por este hecho dejare sin efecto la resolución que adjudicó las obras Estarán afectos a sanciones especialmente los contratistas que incurran en las siguientes situaciones, las que se señalan con un solo efecto enunciativo. Atraso por incumplimiento de plazos contractuales. Por no cumplimiento de disposiciones legales de seguridad vigente. Por no cumplimiento de las órdenes impartidas por el I.T.O. en el Libro de Inspección. Por no entrega oportuna del Libro de Inspección su custodia y accesibilidad. Por no instalación oportuna del o los Letreros de Obra En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emanadas de las Bases y en especial de las observaciones formuladas en el Libro de Inspección, la Municipalidad retendrá el o los Estados de Pagos más próximos hasta que éstas sean subsanadas Sin perjuicio de lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales cualquier otro incumplimiento al Contrato será sancionado con una multa equivalente al uno por mil diario del monto total del Contrato (con sus modificaciones). Las multas enunciadas precedentemente las ejecutará directamente la I.T.O. y procederá de acuerdo a lo siguiente: Si la empresa ha incurrido en incumplimiento de lo instruido por la I.T.O. por Libro de Inspección podrá, a contar del plazo que expiró, anotar en el Libro de Inspección que lo contratado se encuentra en multa de acuerdo a las presentes Bases. Esta multa será diaria y cesará sólo cuando haya superado el incumplimiento y la I.T.O. lo haya constatado, lo que anotará en el Libro de Inspección con la fecha en que cesa la multa aplicada, la que se descontará del estado de pago más próximo La multa por el atraso del plazo contractual se estipulará en el punto N 13 las Bases Administrativas Especiales En virtud de presentarse el oferente a una licitación, pública o privada, la persona adjudicada acepta expresamente los procedimientos establecidos por la Municipalidad para la contratación, ejecución, finalización, control, recepción y aplicación de sanciones contempladas en las presentes Bases Administrativas del contrato. En el caso de la aplicación de sanciones, cualquiera sea su naturaleza, éstas se harán administrativamente y sin forma de juicio, con el solo mérito de lo informado por los funcionarios municipales. Lo anterior, sin perjuicio de las impugnaciones administrativas o judiciales que 23

24 estime interponer el contratista. 18. RECEPCION PROVISORIA 18.1 Solicitud de Recepción Provisoria Terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito la Recepción Provisoria de la Obra al Inspector Técnico, quién deberá verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones técnicas, Bases Administrativas del contrato y en el plazo que se indique en el mismo. Constatado lo anterior, deberá comunicarlo por escrito a la DOM, indicando la fecha en que el contratista puso término a la obra. Se entenderá como fecha de término el día que el contratista terminó de construir el 100% de las obras contratadas. La recepción provisoria de las obras se efectuará por una comisión de personas, profesionales competentes, y funcionarios, designados por la autoridad que adjudicó el contrato. Si de la verificación de la obra efectuada por la comisión de recepción, resulta que los trabajos no están terminados o ejecutados en conformidad a planos, especificaciones y o regla de la técnica, o se ha constatado que se han empleado los materiales defectuosos o inadecuados, esta no dará curso a la Recepción Provisoria y elaborará un Informe de Observaciones, proponiendo un plazo para que el contratista ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que determine. Cuando el contratista no hiciere las reparaciones y cambios dentro del plazo fijado por el Municipio, se aplicará las multas indicadas en el punto 13 n) Una vez aplicado lo indicado en el punto 12.4, la DOM podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos por cuenta del contratista, incluso por trato directo o administración directa con cargo en primer lugar a las retenciones y en segundo lugar a las garantías del contrato. Lo anterior será causal de suspensión del Registro de Contratistas, proponiendo la DOM el período de suspensión sobre la base de la importancia del incumplimiento. Subsanados los defectos observados por la comisión, el contratista solicitará nuevamente la recepción al Inspector Técnico, quién verificará su término e informará a la comisión para que esta proceda a efectuar la Recepción Provisoria fijando como fecha de término de la obra, la indicada en el oficio del ITO, adicionada con el plazo que el contratista empleó en ejecutar las reparaciones. En ningún caso el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos, bajo pretexto de haber sido aceptado por el Inspector Técnico Oficial. La fecha del Acta de la Recepción Provisoria, no es causal de multa por efecto del plazo contractual Antecedentes para la Recepción Provisoria Al solicitar la Recepción Provisoria el contratista, deberá adjuntar los siguientes documentos: 24

25 a) Certificados de Laboratorios y Ensayes relativos a la calidad de los materiales y obras (hormigones, etc.), si corresponde. b) Constancia de no existir cuentas pendientes por consumos de agua potable y electricidad, presentando a la ITO, boletas de consumo y retiro de instalaciones provisorias canceladas. 19. RECEPCIÓN FINAL El contratista deberá solicitar por escrito la Recepción Final dentro de los 30 días corridos, anteriores al cumplimiento del plazo de 180 días desde la Recepción Provisoria. Si el contratista no solicita la recepción final con la anticipación indicada, deberá renovar la garantía de Buen Funcionamiento de la Obra por 30 días corridos más. La comisión será la misma que fue nominada para efectuar la Recepción Provisoria, pudiéndose presentar los siguientes casos: a) Cualquier deterioro en la obra debido a defectos en su construcción o mala calidad de los materiales empleados, ocurrido durante la vigencia de la garantía, calificado por la municipalidad, deberá ser reparado y costeado por el contratista dentro del plazo fijado por la comisión, sin perjuicio del derecho que tiene la Municipalidad de Iquique, para demandar indemnización de daños y perjuicios por el monto del deterioro no cubierto por la garantía de Buen funcionamiento de la Obra en caso de que esta se haga efectiva. Si el contratista no hiciera las reparaciones en el plazo fijado, las podrá efectuar el municipio con cargo a dicha garantía por la modalidad del trato directo y la DOM quedará facultada para aplicar la multa estipulada en el punto 13 a) de las presentes bases administrativas especiales. b) En caso de no haber defectos, el acta deberá ser suscrita por la comisión y el contratista, remitiéndose copia de ella a la Dirección de Control y a la institución que financia las obras, solicitando al mismo tiempo, la devolución de la garantía constituida. Durante el período de explotación, en el caso de haber defectos imputables al contratista, éste debe repararlos a su costa en el plazo que establezca la Comisión Receptora, ya sea que se trate de Obras menores o mayores. Si éste no lo hiciere en el plazo fijado, las podrá efectuar la unidad técnica en conformidad al inciso 2º del Art. 167º de Reglamento para Contratos de Obras Públicas, quedando facultada para aplicar las multas consignadas en el inciso 2º, Art. 111º del mismo reglamento, descontadas de las garantías de Buen funcionamiento de la Obras existentes. Con posterioridad a esta fecha, el contratista se responsabiliza durante 5 años, por cualquier desperfecto que le sea imputable a su calidad de constructor. 20. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. Se solicita la elaboración de Análisis de Precios Unitarios de todas las partidas que se indican en el itemizado de presupuesto, incluidos los subcontratos, si los hubiere. 25

26 En el caso de presentar repetición de P. U. en los ítems, basta con presentar un análisis de precio unitario., indicando el número en cada ítems a repetir. En tanto, se respete el orden y el contenido del formato entregado para este análisis, se podrá hacer uso de programa computacional para cumplir con lo solicitado en esta materia. En los precios unitarios se consideran todos los costos y gastos que demanden la ejecución de las obras contratadas y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales. El precio unitario incluirá, para cada ítem, todos los gastos concernientes a maquinarias y equipos, mano de obra, leyes sociales, provisión, adquisición, flete y almacenamiento de todos los materiales y elementos requeridos para la ejecución de la obra. Asimismo, están incluidos todos los transportes desde cualquier distancia de aquellos materiales obtenidos y procesados por el contratista, así como el transporte a botaderos aprobados, de todos los materiales de desecho. Nota: El oferente que le faltaré un Precio Unitario ó no coincidiera el Análisis de Precio Unitario con la cantidad indicada en presupuesto detallado, quedará automáticamente FUERA DE BASES. 21. FORMATO PRESUPUESTO DETALLADO Con el objeto de facilitar el estudio comparativo de las propuestas, esta deberá ser presentada en el orden, denominación y formato del Itemizado de partidas, el que será completado por los proponentes, con las cubicaciones, precios unitarios y precios totales de las diferentes partidas conformando el Presupuesto Detallado. Se deja constancia que las cubicaciones, precios unitarios y precios totales que contenga el Presupuesto Detallado del contratista, serán de la exclusiva responsabilidad de este último y que, en consecuencia, las omisiones o diferencias con la realidad que ellas acusen, no modificarán el valor ofrecido para la propuesta, debiendo ser asumido por el contratista. Será responsabilidad de la empresa incluir todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de la obra, aunque algunas de ellas pudiesen no estar contenidas o estarlo incorrectamente en el formato, planos y/o especificaciones técnicas. En caso de omisiones, divergencias, deberá evidenciarse por la empresa oferente en la etapa de consultas a fin de incluirlas en el itemizado oficial de la propuesta, de manera que no se podrá argumentar una vez adjudicada, la inconsistencia, divergencia o carencia entre documentos o proyectos, o la omisión de algún ítem necesario para la correcta ejecución. La sumatoria total de los Ítems o partidas, debe ser el mismo valor neto del precio del Presupuesto Detallado, y a su vez, éste deberá coincidir con el valor neto, presentado en la Oferta Económica. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente que no cumpla con lo señalado, quedará automáticamente FUERA DE BASES. No se podrá modificar el listado de partidas, se mantendrá su agrupación, el orden y las unidades del mismo, evitando efectuar fusión de valores y desgloses no solicitados. 26

27 Cualquier divergencia, que afecte al valor neto ofertado, quedará fuera de bases. De acuerdo a formato que se adjunta, se indicará también el plazo en días corridos. 22. POLIZAS DE SEGURO. Las pérdidas causadas por siniestro y los daños ocasionados a terceros, serán de cargo del contratista, el que deberá asegurar la obra por su cuenta hasta la Recepción Provisoria. Asimismo, la DOM podrá exigir al contratista que exhiba los comprobantes de pago al día de las pólizas de seguro para dar curso a los estados de pago. El monto mínimo será de UF La póliza deberá ser emitida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Iquique. Póliza de Responsabilidad civil de construcción, código POL con: - Cláusula adicional de responsabilidad civil patronal, código CAD Cláusula adicional de responsabilidad civil cruzada, código CAD Cláusula adicional de responsabilidad civil de construcción, código CAD El contratista deberá informar de inmediato, a la Unidad Ejecutora, el siniestro que hubiere afectado al inmueble en construcción, cualquiera que sea el daño o la pérdida que haya sufrido y se encuentren o no cubiertos por el seguro, indicando la fecha y circunstancias del siniestro, así como la naturaleza y monto de los daños. La rehabilitación de todos los seguros durante el período de construcción, después de ocurrido un siniestro, será de cargo de la empresa contratista. Si el siniestro fuera parcial y el asegurador no pagare la indemnización, cualquiera sea el seguro comprometido, o la indemnización que pagare fuere insuficiente para reparar íntegramente el inmueble o la obra en construcción, cualquiera sea la causa de la ausencia o insuficiencia de la indemnización o del siniestro, incluido el caso fortuito o fuerza mayor, la empresa contratista, deberá reparar íntegramente por sí misma el inmueble o completar la indemnización pagada por el asegurador si fuere insuficiente, asumiendo de su cargo el valor de la reparación no cubierta por el seguro. En el evento de existir discrepancias entre la aseguradora y la empresa contratista, sobre la oportunidad del denuncio, el monto de la liquidación y la cobertura de los seguros y sus adicionales, la empresa deberá iniciar la acción legal tendiente a obtener la correspondiente indemnización. La Ilustre Municipalidad de Iquique, no se hará responsable de reparar los daños ocasionados por un siniestro; cuya indemnización no se haya cubierta por negligencia o falta de accionar de la empresa contratista. En tal caso, las reparaciones serán a costa exclusiva de la constructora a lasa cuales queda obligada. Estas pólizas deben contener una cláusula de renovación automática que permita cubrir todo el periodo de construcción de las obras hasta la Recepción Provisoria de las mismas; deberán ser pagadas al contado, contendrán en forma específica, dentro de la glosa correspondiente, la materia asegurada, el numero y fecha del decreto que adjudica el contrato y los daños e indemnizaciones referidos, sin exclusiones en cuanto al origen de estos. 27

28 23. INDEMNIZACION DE LOS ARTICULOS 146º Y 147º DEL R.C.O.P. En la eventualidad de que hubiere que pagar indemnización, cuando las circunstancias especiales en obras de construcción lo aconsejen, la Dirección de Obras Municipales a recomendación del Inspector Técnico, podrá modificar el programa de trabajo, indemnizado, si procede, al contratista por los perjuicios que esta medida pueda ocasionarle. Esto se hará definiendo como Gastos Generales, un porcentaje igual al 12% del monto de la oferta. Atendiendo al hecho que se trata del concepto Gastos Generales y con el fin de no incurrir en duplicidad de pagos por concepto de igual índole, se define como propuesta, al Costo Directo de la Obra una vez descontando del valor de la oferta, los impuestos, las utilidades, los gastos generales y gastos financieros por el propio oferente. Tratándose de aumento de plazo, por razones no imputables al contratista, la cantidad a cancelar por este concepto, corresponderá a la parte proporcional al aumento del plazo en relación al plazo original establecido por el mismo contratista. 24. NORMATIVA DE DISCAPACITADOS La empresa contratista deberá tener especial cuidado en dar cumplimiento a la legislación vigente, referente a la plena integración social de personas con discapacidad. 25. USO Y MANEJO DE EXPLOSIVOS El uso de explosivos, si procediere, se regirá por lo establecido en la legislación vigente sobre uso de armas y explosivos, siendo de responsabilidad y cargo del contratista, la tramitación y costo de los permisos correspondientes. 26. COORDINACION CON LOS USUARIOS Si de la ejecución de los trabajos, surge la necesidad de ocupar espacios que estén siendo utilizados por los usuarios, cerrar vías o modificar su accionar cotidiano, el contratista no podrá actuar en forma unilateral y deberá coordinar, con dichos usuarios en la medida de lo posible, y en conjunto con la Inspección Técnica, la mejor solución ejecutar los trabajos propios de la obra. 27. REPARACIONES URGENTES El contratista deberá ejecutar de inmediato los arreglos o reparaciones que en opinión de la Dirección de Obras o del Inspector Técnico, fuesen necesarios ejecutar para la seguridad de las mismas, ante cualquier accidente, falla o acontecimiento inesperado ocurrido en ellas, durante su ejecución o durante el período de garantía. Si por incapacidad o renuncia del contratista, no se realizaren dichos arreglos, la unidad técnica podrá ordenar su ejecución con otros trabajadores y otros elementos, deduciendo los costos y cargos en que incurra por este concepto, administrativamente de los Estados de Pago, de las retenciones o de las garantías procediendo en ese mismo orden de prelación. 28

29 28. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 28.1 En el acta de Entrega de Terreno el contratista deberá hacer entrega de una programación financiera y un Libro de Inspección foliado en triplicado Libro de Inspección Para la buena marcha y fiscalización de la obra se llevará en ella un libro que se denominará "Libro de Inspección", en el que se anotarán todas las observaciones que merezca la marcha de los trabajos y las órdenes que se le den al contratista. Estas órdenes llevarán fecha y la firma del funcionario de la I.T.O. que las instruyó y deberán ser, asimismo, firmadas por el contratista o su representante en fe de notificación, pero su firma no será indispensable para la validez del acto. Este libro quedará bajo la custodia del contratista, quién será responsable de su extravío, enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Será, asimismo, obligación del contratista mantener dicho libro en un sitio adecuado para los efectos de la anotación oportuna de las órdenes o notificaciones que le impartan o efectúen los representantes de la Municipalidad. El contratista utilizará el Libro de Inspección para estampar las consultas, observaciones o proposiciones. Asimismo, en el libro quedará constancia de las apelaciones que eleve el contratista Será obligación del contratista ejecutar las obras con sujeción estricta a los planos, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, empleando materiales y obra de mano de acuerdo al contrato Dirección Técnica en la obra. El contratista deberá mantener permanentemente en obra a lo menos un profesional o jefe de obra, con la experiencia de la especialidad correspondiente a las características y magnitud de las obras a ejecutar, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Administrativas Especiales, quién deberá asumir la plena responsabilidad y representación del Contratista para hacer efectiva ejecutivamente las instrucciones impartidas por la I.T.O. y proporcionar los antecedentes e informes que ésta requiera. La Municipalidad se reserva el derecho de rechazar a este profesional o Jefe de Obras si lo estima conveniente, como garantía para la correcta ejecución de los trabajos. Esta medida podrá hacerla extensiva a cualquier trabajador Si los trabajos no se inician dentro de los primeros cinco días a partir de la entrega de terreno, el Municipio podrá unilateralmente poner término anticipado al contrato y/o aplicar otras sanciones establecidas en las Bases Suministro de Energía El Contratista deberá considerar en su programa cualquier medida que signifique asegurar al normal desarrollo de los trabajos para los casos de fallas imprevistas en los suministros de energía o servicios al recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos Prevención de Riesgo y Seguro de Accidentes El contratista deberá proveer a su personal del equipo de seguridad que establezcan las normas de seguridad industrial, cumplir las prevenciones de riesgo de los mismos y las instrucciones que imparte la Mutual o la entidad aseguradora con la cual se haya contratado el seguro de accidentes correspondiente. 29

30 28.8 Responsabilidad de Señalización El contratista que ejecute trabajos en las vías públicas, estará obligado a colocar y mantener por su cuenta, de día y de noche, la señalización de peligro y tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de sus trabajos. Para el evento de que la Municipalidad sea demandada por esta causa, cualquier suma, compensación o indemnización que se adeude a terceros, deberá ser solventada exclusivamente por el contratista, para cuyo efecto la Municipalidad podrá hacer efectivas todas sus garantías, pagos pendientes y retenciones que tenga en la Municipalidad Responsabilidad del cuidado de la Obra Será responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras con posterioridad a su ejecución y recepción por el plazo que estipulen las Bases Administrativas Especiales, a contar del acto de Recepción Provisoria o única y, en consecuencia, serán de su cargo cualquier merma o deterioro que pudiere producirse en las obras en este período Responsabilidad en obras accesorias El costo de todas las obras accesorias necesarias para realizar las contratadas, se considerará incluido en las partidas del contrato. En consecuencia, no podrán ser cobradas por el contratista obras accesorias tales como, las instalaciones de cualquier tipo incluyendo las de faenas, almacenes y depósitos de materiales, la conservación y reposición de los estacados, o las facilidades requeridas por el Inspector Técnico en el desempeño de sus funciones Contratos, remuneraciones e imposiciones de los trabajadores El pago de remuneraciones a los trabajadores, cotizaciones y otros, se realizará en estricto apego a la legislación vigente Mantención de las obras existentes Será de responsabilidad del contratista, la mantención de las obras existentes que permanezcan sin modificación en el sector de las obras involucrada en el proyecto, en las condiciones que dichas obras se encontraban en el momento de la entrega del terreno. Esta mantención deberá efectuarse durante todo el período de ejecución del contrato, hasta la Recepción Provisoria de todas las obras. Particular atención se prestará a todas aquellas obras cuya mala conservación pudiere afectar el tránsito público por el sector. Todos los gastos que irrogue dicha mantención se entenderán incluidos en el costo del contrato Daños a las instalaciones de terceros Todo daño de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecución de las obras se cause a instalación de terceros, se tratará de acuerdo a lo señalado en el art. 134 del Reglamento de contratos de Obras Públicas y serán soportados exclusivamente por el contratista a menos que la Dirección de Obras califique el caso como extraordinario y ajeno a toda previsión, o que la obra haya sido recibida provisoria o definitivamente. El contratista deberá adoptar todas las medidas de precaución para preservar de 30

31 cualquier daño a la propiedad ajena incluyendo edificaciones y cercos que se encuentran en o cerca del sitio de las obras ( incluyendo cualquier zanja, excavación, demolición o faena de bombeo) se apoyará, entibará o protegerá de modo que dicha edificación o propiedad se conserve estable y se asumirá la responsabilidad de subsanar cualquier daño que en la opinión del Inspector Técnico sea atribuible a la realización de las obras o a consecuencia de ellas incluidos asentamiento o vibración. El contratista responderá por las indemnizaciones que tengan su origen en la ocupación temporal de terrenos corte de árboles u otros y cualquier daño será subsanado por el contratista sin cargo para la Municipalidad Despeje y limpieza del área de trabajo El contratista deberá efectuar de su cargo y costo la limpieza de todas las áreas o fajas de trabajo, tanto antes de iniciar actividades como durante la ejecución y término. Esta obligación incluye también las instalaciones de faenas. El material sobrante o en desuso deberá ser retirado de las áreas de trabajo, evitando que se produzcan acumulaciones que entorpezcan el tránsito expedito de las personas, vehículos y equipos. 29 INSPECCIÓN TÉCNICA 29.1 La Unidad Técnica, previa la entrega del terreno respectivo, deberá designar el ITO de la obra y solicitar su aprobación por Decreto Alcaldicio El contratista deberá someterse a las órdenes o resoluciones que, sobre las obras u otros aspectos del contrato, imparta por escrito el I.T.O. conforme los términos y condiciones del contrato. Dichas órdenes deberán ser cumplidas o apeladas por el contratista en un plazo máximo de 7 días. El incumplimiento de una orden no apelada dará lugar a aplicar las sanciones del punto N 17 de las presentes Bases. Las órdenes o resoluciones del I.T.O. o aquellas que recaigan respecto a los reclamos, se entenderán suficientemente notificadas al contratista mediante su anotación en el Libro de Inspección. Esta forma de notificación no excluye otras que la Municipalidad pueda adoptar. Si el contratista no estuviera de acuerdo con la resolución de la autoridad a la cual apelare, podrá reclamar de ello y por escrito, dentro de los tres días siguientes de su notificación, a la autoridad superior de la Municipalidad, cuyo dictamen será definitivo. Si después de resueltos los reclamos o dificultades, el contratista se resistiere a acatar las órdenes impartidas, la autoridad que haya adjudicado el contrato podrá, previa notificación, poner término administrativamente y en forma anticipada al contrato El I.T.O. podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajadores del contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio de la inspección, quedando siempre responsable el contratista de los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada, siendo de su cargo todo pago que deba hacerse con motivo de la aplicación de la orden que se le imparta. 31

32 El contratista tiene obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por el I.T.O Toda consulta, observación o proposición de los contratistas que se relacionen con los trabajos, salvo las apelaciones a que se refiere el artículo 57, deberán presentarse por escrito al I.T.O. el que resolverá dentro de un plazo máximo de 10 días o bien, si fuere necesario la enviará dentro de un plazo máximo de 7 días y con el informe correspondiente, a la autoridad respectiva para su resolución o para que se someta a la consideración de la autoridad superior de la Municipalidad En casos de grave negligencia o en que los trabajos constituyan peligro, durante la ejecución de la Obra, el I.T.O. con la aprobación de la autoridad que corresponda, podrá tomar las medidas inmediatas que estime del caso e imputar su valor a las retenciones y garantías del contratista, descontándose su costo del estado de pago (máximo) más próximo. Incluso, podrá suspender el trabajo en la sección objetada, anotará esta circunstancia en el Libro de Inspección y dará cuenta inmediata a la autoridad correspondiente, ordenando al contratista la demolición y/o reconstrucción de la parte defectuosa El control que ejerza la Municipalidad por medio del I.T.O no libera al contratista de la responsabilidad contractual y técnica que le cabe El contratista deberá pedir al I.T.O. el VºBº de las partidas que la Municipalidad establezca, de lo cual se dejará constancia en el Libro de Inspección. Tales VºBº podrán otorgarse por parcialidades y deberán hacerse antes que el avance de las obras cubran dichas partidas. No podrán proseguirse los trabajos sino después que se hayan obtenido los respectivos informes, para cuyo objeto el I.T.O debe recibir oportunamente las partidas que corresponda El I.T.O. tendrá acceso a toda la documentación de la obra, tanto por parte de la Municipalidad como del contratista y, además, de la correspondencia entre aquellos. Podrá, asimismo requerir copia de todos y cada uno de los antecedentes que precise relacionados con los trabajos y/o el contrato El I.T.O. se preocupará especialmente que el avance de las obras se desarrolle en proporción al plazo de ejecución estipulado en el contrato, para cuyo objeto controlará el avance contractual en relación con el avance real y deberá proponer y ordenar al contratista las medidas necesarias para mantener el normal desarrollo de las obras El I.T.O. informará a la autoridad que corresponda, las modificaciones de obras que sean necesarias ejecutar, no pudiendo ordenar su ejecución hasta no contar con la aceptación de ellas, por parte de dicha autoridad. El informe respectivo deberá hacerse con la debida antelación Sin perjuicio de lo anterior, el I.T.O. está facultada para autorizar pequeñas 32

33 modificaciones que, obedeciendo a elementales exigencias de buena construcción, pudieren producirse a pesar de todo lo previsto y cuya resolución evite detener la marcha de la obra, dando cuenta de esto a la autoridad correspondiente Cuando a juicio del I.T.O. sea necesario efectuar una verificación técnica especializada podrá requerir de la autoridad respectiva la intervención de un profesional experto HORARIO PARA LA JORNADA LABORAL Las restricciones de horario para la jornada laboral, son las que se señalan en el punto 12 b) del Título IV de la Ordenanza Municipal 125 del Sólo estará permitido trabajar en días hábiles, en jornada de Lunes a Viernes de 08:00 a 21:00 horas, Sábados de 8:00 a 14:00 hrs. Los trabajos que se realicen fuera de estos horarios y que produzcan cualquier ruido exterior, sólo serán permitidos con autorización expresa de la Dirección de Obras, cuando circunstancias debidamente calificadas lo justifiquen LIBRO DE LA OBRA Se deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente y actualizada, un Libro de Obras, en el cual se consignarán, debidamente firmadas, las instrucciones y observaciones sobre el desarrollo de la construcción, por parte de los profesionales proyectistas, el constructor y el profesional, sin perjuicio de las observaciones que registren los inspectores municipales cuando lo requieran. En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: De los avances de obras. De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas. De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u otros servicios o empresas externas. De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra. Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o el Inspector Técnico, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial LETRERO (Indicativo de Obra) El contratista deberá construir e instalar un letrero, cuyo diseño y ubicación serán dadas por el I.T.O oportunamente y en concordancia con las especificaciones 33

34 técnicas. Las dimensiones del letrero serán de 2 x 4 metros. Este letrero debe ser instalado por la empresa en un plazo máximo de 10 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno. Su incumplimiento hará acreedor a la empresa de una multa igual a 0,5 U.T.M por cada día de atraso en la instalación del o los referidos letreros y que será descontado por vía administrativa en el primer Estado de Pago que se curse. Este letrero, una vez finalizada la Obra, deberán entregarse en lugar municipal definido por la I.T.O. 33. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar información adicional, una vez abierta la propuesta a las empresas participantes, lo anterior para que los oferentes salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones, no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad a los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de información o porque, la Comisión de Evaluación estime, que la o las ofertas presentadas no son lo suficientemente claras para realizar un buen análisis. 34

35 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE IBAÑEZ, BARRIO TENIENTE IBAÑEZ IQUIQUE 35

36 OBRA : Mejoramiento Plaza Teniente Ibáñez UBICACIÓN: PROPIETARIO: ARQUITECTO: Calle Orella con Elías Lafertte S/N, Barrio Teniente Ibáñez Municipalidad de Iquique Héctor Varela Calle GENERALIDADES Las presentes especificaciones técnicas están referidas a las características de los materiales y su correcta utilización para ser incorporados a la obra del Mejoramiento plaza Teniente Ibáñez, en adelante denominado Plaza. La obra contempla la pavimentación de zonas con hormigón y baldosa, ejecución de escaleras, rampas, muros de mampostería en piedra y H.A, ejecución e instalación de mobiliario urbano, Sombreaderos, mejoramiento de áreas verdes e instalación de juegos infantiles, entre otros, con una superficie total de 1895 m2. La obra considera el siguiente programa -Zona actos cívicos -Eje cívico monumento Teniente Ibáñez. -2 Áreas de juegos infantiles -Área de sombreadero -Áreas verdes. -Terraza de acceso a Sede JJVV y Multicancha. -Lugares de estar y circulaciones. Las presentes especificaciones técnicas son complementarias al siguiente listado de planos de arquitectura: 00 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 01 PLANTA DE ARQUITECTURA Y PAVIMENTOS 02 PLANTA DE TRAZADOS 03 PLANTA DE MOBILIARIOS Y VEGETACION 04 PLANTA DE DEMOLICIONES 05 CORTES GENERALES 06 CORTES Y DETALLES MUROS DE CONTENCION 07 DETALLE DE PAVIMENTOS Y MOBILIARIOS 08 DETALLES CONSTRUCTIVOS SOMBREADERO Las Empresas Constructoras en licitación, deberán consultar en su estudio todo trabajo y/o acciones necesarias para la correcta ejecución de la obra y su entrega final debidamente recepcionada por todos los organismos pertinentes. 36

37 La obra deberá ejecutarse en conformidad a las normas del Instituto Nacional de Normalización (I.N.N.), a la Ordenanza General de Construcción y Urbanización, al Plan Regulador vigente de la comuna de Iquique, a los reglamentos para instalaciones domiciliarias de la Superintendencia de Servicios Eléctricos y de Combustibles, al correspondiente de la Empresa de Servicios Sanitarios con competencia en la región, a la normativa vigente referida a los discapacitados, a las leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes relativas a permisos, aprobaciones, recepciones, derechos, imposiciones fiscales y municipales, a los planos de arquitectura, planos informativos de estructuras e instalaciones y a las presentes especificaciones técnicas. En cada una de las partidas se tendrá presente la obligación que adquiere el contratista por este contrato, de entregar la óptima calidad en procedimientos, obra de mano y materiales, debiendo cumplir con los mejores factores de pruebas, ensayos, análisis de todos los materiales a emplear, e igualmente, deberá ofrecer la mejor calidad en equipos y accesorios. No se aceptarán materiales alternativos a los definidos en las presentes especificaciones técnicas o de menor calidad, por cuanto se entiende que lo definido se establece en de un proyecto tan especifico y de cuidado como uno de restauración y rehabilitación. Para este fin el contratista deberá contemplar en su oferta, los tiempos que se requieran para conseguir materiales que no se encuentren en la zona. En el caso excepcional de no encontrar los suministros por falta de stock en las casas matrices, cualquier cambio que sea estrictamente necesario deberá ser aprobado por los arquitectos proyectistas. Los materiales que se especifican para las obras definitivas son de carácter referencial, establecen un parámetro de calidad y diseño aceptado, se entienden de primera calidad dentro de la especie y son susceptibles de ser reemplazados por otros, siempre y cuando ostenten ser mejores y / o de superior calidad, comprobada: potestad que se reserva para dirimir y decidir, exclusivamente la Seremi de Vivienda y Urbanismo y su cuerpo técnico, en conjunto con la Dirección de Obras de la I. Municipalidad de Iquique. La Empresa suministrará la mano de obra, los materiales y los elementos de trabajo. Podrá utilizar sub-contratistas en las especialidades que expresamente indiquen las Bases Administrativas, siempre y cuando cuente con la aprobación y V B del Inspector Fiscal (ITO.) y del mandante. Sin perjuicio de lo anterior, será exclusiva responsabilidad de la Empresa Constructora adjudicada la contratación de todo el personal que labora en las faenas, en estricto cumplimiento de la totalidad de las leyes provisionales y sociales vigentes. Los materiales que se especifican se entenderán de primera calidad dentro de su variedad y sin uso, incorporándolos a las obras definitivas conforme a normas y recomendaciones entregadas por sus fabricantes. Lo dispuesto por las presentes especificaciones se considera para los efectos de construcción complementario a los planos. El Contratista deberá verificar la existencia de postaciones, canales, ductos subterráneos y 37

38 otras instalaciones, como también árboles y otras especies naturales, todo lo cual pudiera interferir en las obras; de manera de tomar las medidas necesarias para que no sufran daño y evitar accidentes. Asimismo, todas las vías de tránsito aledañas a la obra, deberán mantenerse expeditas y libres de escombros. Si durante la construcción estas vías, sufren daños por efecto de la Obra, el Contratista deberá efectuar las reposiciones a su costo. Se deberán colocar las señalizaciones necesarias para la entrada y salida de vehículos y peatones. El Contratista deberá ejecutar a su costo, la re-nivelación de todas las cámaras de instalaciones, de cualquier tipo que se vean afectadas en sus cotas de rasantes, por efectos de estas obras de pavimentación. El Contratista deberá hacerse asesorar en estos trabajos, por los servicios respectivos. En referencia a la inspección del Programa Recuperación de Barrios, se realizará 4 registros obligatorios las cuales se realizarán al 0, 40, 70 y 100% del avance real de la obra, pudiendo agregarse otras visitas de acuerdo a la complejidad del proyecto. Estas se realizarán en compañía de la comisión de obra vecinal, compuesta por Gloria Campusano, Ximena Saldía y Yubiza Robledo, personas que cuentan con credencial identificativa, quienes podrán ingresar a la obra exclusivamente con él o los profesionales urbanos del Programa Recuperación de Barrios. Las Empresas Constructoras licitantes, deberán considerar incluidos dentro del rubro Gastos Generales y Utilidades del Estudio de su Propuesta ; lo que a continuación se especifica: A- Permisos, Derechos Y Aprobaciones La Empresa Adjudicada asumirá a su entero costo el pago de lo siguiente: -Tramitación y obtención de los permisos de Edificación y derechos Municipales. -Protocolización ante Notario Público de la resolución que aprueba el contrato, si corresponde. -Contratación de un seguro contra accidentes del trabajo. -Boleta de garantía por cumplimiento del contrato. -Pólizas de seguro contra incendios y daños a terceros. -Contratación de los servicios de Laboratorio de Materiales autorizado para la certificación de calidad de los materiales. El estado de pago final sólo se cursará, al momento que la Empresa Constructora adjudicada haga entrega a la Inspección Fiscal de todos los certificados de recepción, tanto Municipal como el de los diferentes servicios fiscalizadores, en caso que corresponda. El contratista que se adjudique la propuesta, deberá entregar a la ITO. Una programación detallada de todas las etapas involucradas en el presente proyecto mediante una carta Gantt, Pert u otro sistema. Dicha programación será revisada todos los meses y 38

39 confrontada con el avance real de las obras. Los atrasos serán sancionados, de acuerdo a lo indicado en el reglamento según contrato. Aprobaciones: Será de cuenta de la Empresa Constructora la confección y aprobación de la totalidad de los planos de especialidades que sean necesarias para dar término final a los trabajos contratados, conforme a lo señalado en la propuesta. Será además la responsable de coordinar la visita a terreno de todos los inspectores de los servicios correspondientes para la dación de los servicios de instalaciones que contempla el proyecto. Previo a la solicitud de recepción final la obra se considerará terminada esta, con el Certificado de Recepción Municipal acompañada de todos los Certificados de otras instalaciones. El contratista entregará una carpeta con los siguientes documentos para dar por terminados sus trabajos: -Libro de Obras. -Certificados de Recepción Municipal. -Certificados de recepción de todas las instalaciones si aplicara. -Planos AS BUILT de todas las instalaciones y de arquitectura si aplicara. -Todos los documentos, boletas, etc. indicados en las bases de la propuesta. B- Profesional a cargo de la Obra: Antes del inicio de las obras el contratista presentará a la ITO. los antecedentes y currículum del profesional que propone para dirigir las faenas en su representación el que deberá tener 3 años de experiencias en obras similares; a fin de obtener la aprobación por parte de la ITO. Se deja establecido que este profesional dirigirá personalmente los trabajos en calidad de residente en la obra y no podrá ausentarse de ella, sin la autorización previa de la ITO y se haya resuelto la suplencia respectiva. C-Ingeniero Estructural: La empresa deberá incluir en sus gastos generales la asesoría de un ingeniero estructural quién deberá revisar el proyecto referencial de estructuras presentado por esta Unidad Técnica, modificarlo y completarlo en todo lo que sea necesario, lo que tendrá que dar a conocer a la ITO de la Obra oportunamente. Se exigirá que el ingeniero estructural tenga a lo menos 2 años de experiencia como calculista de obras de edificación. 39

40 El proyecto de Ingeniería deberá estar basado fielmente en el proyecto de arquitectura que se entrega junto con las bases administrativas y deberá ser aprobado por el mandante. D- Serenía: La empresa deberá contratar serenía permanente para la obra, la que deberá mantener a lo menos 30 días corridos después de tramitada la Recepción Provisoria de la obra, siempre y cuando no se haya hecho entrega a explotación el lugar, al mandante respectivo. 1.0 OBRAS PRELIMINARES 1.1. Instalación de Faenas y cierro: Corresponde a la construcción de recintos provisorios, que permitan desarrollar las faenas en forma ordenada y segura. La Empresa deberá habilitar lugares adecuados para el funcionamiento de oficinas, tanto para el personal de la empresa como para la Inspección Fiscal, bodegas, baños para obreros y empleados, cobertizos para talleres de enfierraduras, carpintería, estructuras y otros de requerimientos necesarios e indispensables a juicio de la Inspección Fiscal. La obra se dotará de las instalaciones provisorias de agua potable y energía eléctrica necesarias, así como de los cierros, controles, señalizaciones u otro tipo de habilitación indispensable. Servicios Provisorios Se contempla en esta partida la provisión de baños para el personal de obras así como también instalaciones apropiadas para que los obreros hagan uso en el momento de sus colaciones. Se considera un recinto protegido del sol (cubierto) y cerrado a la vista. Los baños serán químicos y su número dependerá de la cantidad de obreros asociados al proyecto. Será responsabilidad del ITO velar que este número sea apropiado para un buen funcionamiento de la obra Ensayos: El contratista está obligado a otorgar todas las facilidades necesarias para la obtención de muestras y testigos que la ITO. requiera, para garantía del control de calidad de los trabajos y/o materiales empleados y los ensayos de materiales exigidos, los que se encargarán a laboratorios de materiales reconocidos y autorizados por la Ilustre Municipalidad de Iquique y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 40

41 El costo de los ensayos será con cargo a la Empresa Constructora, en el caso de materiales o sistemas prefabricados, se aceptarán certificados de calidad emitidos por el fabricante. Se deberán contemplar, como mínimo los siguientes ensayes: -Granulometría de áridos, dosificación de hormigones -Resistencia de hormigones, una muestra cada 30 m3 o una muestra por jornada (volumen menor) -Compactación de los rellenos y sellos de fundación. Todos los materiales empleados en la obra serán de primera calidad y serán usados por primera vez a excepción de los que expresamente se indiquen. Sin perjuicio de lo anterior, si a juicio de la ITO es procedente, este podrá solicitar los ensayes que considere necesarios para evaluar la situación en partidas que en apariencia pudiesen estar defectuosas. Para el caso de toma de testigos de hormigón se deberá contar con la aprobación del ingeniero calculista o el ITO Letrero Indicativo de obra: Contempla la Ejecución e instalación de una estructura soportante del letrero indicativo de obra. El letrero deberá ser emplazado en el lugar más visible de la obra y de acuerdo a las instrucciones de la ITO. Alto : 2 metros Ancho : 4 metros El letrero se confeccionara con pino dimensionado de 2 x3 cada 50 cm en ambas direcciones con plancha de acero o pvc. Para la estructura soportante se utilizara postes de pino dimensionado de 4 x4 con arriostramiento, convenientemente afianzados al piso, que se colocarán a una altura de 2.20 mts. Desde el borde inferior del terreno natural. El diseño del letrero de obra será proporcionado por el equipo proyectista una vez adjudicado el proyecto de construcción. 2.0 OBRA GRUESA 2.1 Movimiento de tierra Demolición, Retiro de Escombros y Limpieza General. Se deberá disponer de un lugar para el acopio ordenado de materiales (particularmente de material granular) durante todo el transcurso de las faenas hasta la entrega definitiva. Del mismo modo, deberá disponerse del acopio ordenado de escombros y material de desechos, hasta su extracción oportuna fuera del terreno de la obra, evitando acumulación 41

42 excesiva de ellos. Esta partida considera el retiro y transporte a botadero autorizado de las demoliciones a efectuar, situación graficada en los planos de arquitectura Planta de demoliciones. Se consideran también el retiro y transporte de: -Solerillas, pastelones, adoquines y elementos prefabricados menores. -2 bases de bandera de Hormigón -Base de hormigón del monumento Teniente Ibáñez -Jardinera/Fuente de hormigón ubicada en el centro de la plaza. Se deberá tener especial cuidado con la postación (luminaria), el cierre existente de la multicancha, la sede social, arboles, palmeras y áreas verdes del sector al momento de ejecutar esta partida. La postación o el cierre existentes que entorpezcan el proceso, podrán ser retirados y posteriormente reubicados en su posición original a costo de la empresa. Cualquier luminaria, postación o cierre existente o que sufra algún tipo de daño deberá ser reemplazado o reparado a total costo de la empresa contratista Nivelación, Trazado y replanteo: Dados los ejes principales y niveles de referencia por el arquitecto, director de la obra o su representante, se procederá al trazado o replanteo mediante tablestacado continuo en todo el perímetro de las futuras construcciones y separados a lo menos a 1 mt. Para no entorpecer las labores específicas. La niveleta se hará con tabla de 1"x 6" sobre pies derechos 4" x 4" cada 1,50 mts. como distanciamiento máximo. En ellas se marcarán los ejes y anchos de excavaciones estableciendo su identificación con pintura contrastante sobre un fondo blanco. Será requisito indispensable antes de iniciar las excavaciones y zanjas; la recepción del trazado y niveles por el Inspector Fiscal (ITO.) de la obra o su representante, procedimiento tras el cual quedará constancia escrita en el libro de obras. El trazado deberá ser sometido a la aprobación del ITO y no se considerará definitivo hasta que no se obtenga su aprobación en el libro de Obra Escarpe de terreno Previo al inicio de las excavaciones y rellenos, se deberá efectuar el escarpe del estrato superior de material vegetal, en toda el área afectada por las excavaciones, para definir la ubicación de todas las obras contempladas en el Proyecto. Todo el excedente que no sea utilizado en las obras deberá ser retirado de las faenas en un plazo máximo de 48 horas a botaderos autorizados por la autoridad competente. 42

43 2.1.4 Excavaciones y movimientos de tierra En esta partida se considera el movimiento de tierra masivo para realizar los cortes y rellenos necesarios para encontrar las cotas de proyecto. El contratista debe considerar el constante riego del sector para evitar la polución ambiental que se pueda ocasionar a causa de los movimientos de tierra. El material que se extraiga del movimiento de tierra podrá ser usado como relleno en los sectores que indican en el proyecto, siempre y cuando cumpla con la exigencia del ítem rellenos con material de empréstito. Todo el excedente que no sea utilizado en las obras deberá ser retirado de las faenas en un plazo máximo de 48 horas a botaderos autorizados por la autoridad competente. Además el contratista debe considerar la delimitación y seguridad de los sectores de acopio de materiales, con las condiciones necesarias para que estos no se contaminen, de acuerdo al tipo de material a acopiar Retiro de excedentes Todos los escombros que resulten de los trabajos preliminares y de construcción en general deberán ser llevados a botadero autorizado por la Municipalidad de Iquique y la ITO. No se deben acumular escombros en área de trabajo, por lo que se deberá realizar retiro de éstos cada vez que sea necesario, con un máximo de tiempo de acopio de 48 horas Rellenos compactados con material de obra Esta partida consulta los rellenos necesarios para dar altura a las bases de pavimentos para la construcción del eje cívico del sector del monumento Teniente Ibañez y el area de juegos. Se ejecutará por capas horizontales y sucesivas de espesor variable según la altura a rellenar. El relleno consistirá en base estabilizada (grava arenosa con algo de finos) dispuesto en capas de 20 cm. espesor suelto, regadas y compactadas con placa o rodillo vibrador hasta alcanzar una densidad igual o superior al 95% de la DMCS / Proctor modificado (NCH ). El espesor mínimo de este relleno será de 20 cm. Los niveles alcanzados deberán considerarse los señalados en los planos. El relleno deberá tener una salinidad soluble en agua que debe ser menor a 5% Deben estar libres de escombros, materias orgánicas y basuras, con un tamaño máximo de sus gravas menor a 10 cm Compactación terreno y terraplenes 43

44 a) Preparación de la sub-rasante Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberá proceder como se indica: 1. El suelo se escarificará 0.20 m y se compactará a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidará de no alterar la estructura original del suelo. 2. La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534/2 Of.1979, o al 80% de la densidad relativa, ASTM D , y ASTM D , según corresponda. 3. El Contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a la colocación de la capa estructural siguiente. Para este efecto deberá presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de terreno. La sub-rasante terminada deberá cumplir, además de la compactación especificada, con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto Luego de la operación anterior se procederá a la compactación del relleno. Cada capa a compactar debe tener, uniformemente en toda su extensión y en toda su profundidad una humedad lo más cercana posible a la humedad óptima del material determinada por el laboratorio mediante el ensayo de compactación AASHO T-180. En caso que el material estuviese demasiado seco, deberá adicionársele uniformemente la cantidad de agua requerida de manera que se obtenga un contenido uniforme y satisfactorio de humedad a través de toda la profundidad de la capa. En caso que el material tenga un contenido excesivo de humedad, deberá airearse hasta que este contenido sea el adecuado. Cuando las condiciones meteorológicas, especialmente en invierno, impidan que el contenido de humedad del material de relleno pueda ser reducido al valor apropiado, la obra deberá suspenderse en lo concerniente a la compactación de los materiales, y por lo tanto, a la colocación de nuevas capas sobre el material que no haya podido ser compactado. La compactación deberá efectuarse mediante equipos compactadores aprobados por la Inspección Técnica, los cuales pueden corresponder a patas de cabra, rodillos neumáticos y rodillos lisos, con o sin aditamento vibrador u otro tipo adecuado dependiendo del tipo de material a compactar. Los equipos deben tener el peso y la frecuencia de vibraciones adecuadas para producir la compactación requerida y deben estar en buenas condiciones de funcionamiento y ser operados y mantenidos correctamente para garantizar continuidad en las faenas. La compactación debe realizarse sobre toda la extensión de la capa con humedad óptima, comenzando en los bordes y avanzando hacia la línea central en pasadas paralelas traslapadas en por lo menos una mitad del ancho de la unidad compactadora. En curvas peraltadas la compactación deberá comenzar en la parte baja y avanzar hacia la más elevada. Toda área terminada deberá quedar sometida a un número suficiente de pasadas completas, como se ha indicado, para producir una compactación uniforme y una densidad seca que dé, por lo menos, los siguientes valores: en todas las áreas en que se ejecute relleno, un mínimo de 95% de la densidad seca medida según AASHO T-99 modificado o 44

45 de 80% de las densidades relativas obtenidas por el Ensayo Racionalizado ASTM D Si alguna capa no cumple con alguna de las exigencias anteriores, esta deberá ser compactada hasta alcanzar la exigencia especificada. La Inspección Técnica aprobará cada capa antes que se inicie la colocación de las siguientes. Las capas se ejecutarán en forma sucesiva hasta llegar al nivel requerido. 2.2 Muros de Contención Muros de contención de Hormigón armado H-25 Ubicado en el sector del monumento Teniente Ibáñez en el área de corte del terreno natural. En general y para todas las estructuras de hormigón armado en el proyecto, a considerar: Norma Chilena de Cumplimiento Obligatorio Nch 429, Nch 430, Nch 147, Nch 149, Nch 150, Nch 151, Nch 152, Nch 153, Nch 154, Nch 157, Nch 158, Nch 159, Nch 160, Nch 161, Nch 162, Nch 170, Nch 171, Nch 1017, Nch 1018, Nch 1019, Nch 1037, Nch 1038, Nch 1170, Nch Arena Será de procedencia natural, no salina y libre de elementos orgánicos nocivos. Su contenido de arcilla no debe superar el 4% y los granos serán de tamaño variable hasta 7mm. Agua Será de acuerdo a Nch 170. Agregados Pétreos La calidad y granulometría de los agregados pétreos se ceñirá a Nch 170 y su muestreo se practicará en conformidad a la Nch 170. No obstante lo anterior, cada partida de arena que llegue a la obra y que esté destinada a la construcción de hormigones, se someterá a las pruebas mínimas de porcentajes de arcilla, para lo cual se mantendrán en la faena los elementos de laboratorio correspondiente. Confección y Colocación de Hormigón El hormigón debe provenir de planta calificada y no se permitirá la preparación en obra. La dosificación del ripio y la arena se hará en peso y deberá ser chequeada permanentemente por la ITO. En estos casos, se deberá presentar los certificados de dosificación y materiales a emplear (hormigones premezclados en planta elaboradora). En todos los casos en los cuales un elemento de hormigón quede en contacto directo con el 45

46 terreno natural, se deberá considerar su impermeabilización previendo además el correcto drenaje de las aguas que pudieran escurrir en las caras implicadas. No se aceptará la utilización de áridos de la zona que no cumplan las exigencias normadas. La elección del árido deberá contar con el análisis correspondiente de laboratorio autorizado para VºBº. Para la compactación de la masa dentro del encofrado, sólo se aceptará el uso de vibradores de inmersión de los diámetros adecuados. Durante la ejecución de las faenas de hormigonado, se deberán tomar muestras en sitio cada 30 m3. de hormigón elaborado o una muestra por jornada de confección cuando el volumen sea menor, para ensayes de la resistencia a la compresión. Cada muestra consistirá en 4 cubos o probetas, de los cuales se ensayarán 2 a las edades que se especifique para cada elemento, y 2 a los 28 días. En general: + Los hormigones se deberán vibrar con sistema mecánico. + Se deberá proteger los hormigones de evaporación, cambios bruscos de temperaturas, sol directo, heladas, trepidaciones, etc. + Se deberá regar constantemente para mantener la humedad. + Se deberá ubicar y proteger las pasadas de tuberías que crucen o queden incorporadas a las estructuras, así como los elementos de anclajes y otros que deben quedar en la obra gruesa. + Los hormigones deberán ser preparados en planta cumpliendo los tipos y dosificaciones indicadas por el proyecto de cálculo. Para la obtención de los coeficientes de resistencia se practicarán ensayos previos a objeto de determinar la adecuada dosificación y granulometría. + En cualquier caso se deberá certificar la calidad de los hormigones por algún laboratorio reconocido. + El transporte del hormigón dentro de la obra se podrá realizar por medio de carretillas u otros métodos manuales, mediante gravedad por canoas y tubos, o bombeado. Las junturas de trabajo se ejecutarán solamente en los puntos de menor fatiga del elemento antes de reanudar cualquier faena futura, se retirarán los trozos sueltos y se lavará prolijamente con agua potable el sector a completar. + Se utilizará hormigón tipo H25 controlado, según norma 170 con una resistencia a la rotura después de 26 días, se ejecutarán ensayos de resistencia por cada 30m3. En general, se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en plano de proyecto de arquitectura, proyecto de ingeniería a ser confeccionado por la empresa contratista y las presentes especificaciones técnicas. Su ubicación, altura y dimensiones será la definida por proyecto. 46

47 Características: Se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones de Calculista y Estudio de Mecánica de suelos. Se ejecutarán con hormigón H-25 (NC=90%). Se ajustarán a los planos de detalles en lo referente a dosificación de hormigones y dimensiones de los elementos. Serán vibrados y su terminación deberá ser perfectamente lisa y sus líneas (vértices) perfectamente aplomadas. No se aceptarán caras con nido de pájaro ni terminaciones irregulares. Ubicación: según sea necesario como soporte en todos los desniveles del proyecto, sector costado multicancha, rampas y desniveles en torno al centro de actos cívicos de calle Elias Lafertte. Excavaciones muro de contención. Estas se ejecutarán de acuerdo a plano de fundaciones referenciales en cuanto a profundidad y sección a ejecutar por el contratista. El sello de las excavaciones deberán penetrar a lo menos 20 cms. en el terreno apto para fundar, quedar perfectamente horizontales y limpios en los niveles que se indique. Los costados deberán ejecutarse perfectamente a plomo y las intersecciones serán de canto vivo. Esta partida deberá contar con el V B de la ITO. y del Ingeniero Calculista, dejando constancia expresa de este acto en el Libro de Obras correspondiente; previo a la continuación de las siguientes partidas. Para la recepción de las excavaciones, se deberá cumplir previamente con las exigencias dadas por el Ingeniero Civil en relación con la "Compactación del Suelo de Fundación". El Laboratorio de Suelos, deberá realizar los siguientes controles: verificación de humedad y densidad especificada. El Área de control se hará según instrucciones de la ITO. Compactación sello 95% d.m.c.s Refiérase a punto 2.7 Compactación terreno y terraplenes. Emplantillado h=5 Se ejecutará emplantillado de e=5cm. de hormigón tipo H-5, con la finalidad de aislar el concreto armado del terreno y facilitar el posterior trazado y colocación de enfierraduras y moldajes de fundación para los muros de contención contemplados; además de relleno para absorber distintas profundidades de las fundaciones. Los áridos del hormigón deben cumplir con los porcentajes de cloruros y sulfatos indicados en la Nch

48 Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización del emplantillado bajo fundaciones de escaños, pilares, machones, muros y fundaciones en general. Características: Estos se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones del Calculista, Estudio de Mecánica de suelos y proyecto de Pavimentación. Una vez alcanzado el sello de excavación, se compactará la base de suelo para proceder a confeccionar los emplantillados del cajón central. En esta etapa, el contratista será responsable de la adecuada coordinación con la ITO para prever las obras de saneamiento de aguas lluvia. Se confeccionaran de acuerdo a las indicaciones de cálculo o en hormigón simple de 127,5 Kg.cem. (3 sacos)/ m3 de material elaborado (H15), con las dimensiones mínimas indicadas en planos de estructura, considerando siempre un espesor mínimo de 5 cm. Espesor : 5 cm Grado : H 15 Dosificación mínima : 170 Kg cem/m3 (4 sacos cem/m3) En caso de que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones. Ubicación: bajo radier, fundaciones aisladas de Pilares del sombreadero, fundaciones en general, escaños y mobiliario urbano y todo elemento estructural que en el sentido del buen construir lo requiera. Enfierradura Muro A63-42H En general (y para todas las estructuras de hormigón armado en el proyecto) se consulta el empleo de acero en barras del A63-42H y según lo indicado en plano de proyecto de ingeniería. El material deberá cumplir con todas las disposiciones contenidas en la normas Nch. 204 y Nch 218. Las armaduras deberán colocarse limpias, libre de polvo, grasa, escamas de óxido, pinturas o cualquier otra sustancia que impida la adherencia con el concreto. Las enfierraduras deberán ser recibidas previamente por la ITO., como requisito obligatorio para el inicio de faenas de hormigonado. Las armaduras se mantendrán alejadas de los moldajes mediante uso de separadores (calugas) plásticos o de mortero. Ante cualquier diferencia entre las presentes especificaciones técnicas y lo definido por el ingeniero calculista que desarrolle el proyecto estructural, se considerará para efectos de ejecución del proyecto, lo definido por el ingeniero calculista. 48

49 Moldajes. Serán de madera nuevos (tableros contraplacados), metal u otro material suficientemente rígido, resistente y estanco, que le permitan soportar con éxito su propio peso, sobrecargas y la presión del hormigón fresco; sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias permitidas. Las caras del moldaje en contacto directo con el hormigón, serán impregnadas con productos especiales desmoldantes tipo Sika o similar, que asegure no manchar ni contaminar las caras expuestas del hormigón, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos y pinturas. Su descimbre, sólo se iniciará cuando el concreto haya alcanzado una capacidad de soporte mínima equivalente al doble de las solicitaciones, que generan las estructuras al momento de liberar el alzaprimado o presión del encofrado. Hormigón H-25 En general, se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en plano de proyecto de arquitectura, proyecto de ingeniería a ser confeccionado por la empresa contratista y las presentes especificaciones técnicas. Su ubicación, altura y dimensiones será la definida por proyecto. Se empleará un hormigón H-25, con una resistencia mínima de 255 Kg/cm2 El contratista deberá considerar HORMIGON PREMEZCLADO o IN-SITU con dosificación de laboratorio normalizado, los concretos deben mantenerse a lo menos durante los primeros siete días, contados de su colocación, en estrictas condiciones de humedad que garanticen un correcto fraguado. Por lo anterior en aquellos elementos en que sea difícil mantenerlos húmedos, debe considerarse la instalación de arpilleras mojadas o polietileno o membranas químicas, que eviten una rápida evaporación del agua. Los áridos deben cumplir estrictamente con las normas INN vigentes, sobre todo en lo referente a impedir la corrosión electroquímica, especialmente las normas NCh 163. Of 79 y NCh 1444/1 Of 80. En los planos se recomienda que sus áridos gruesos tengan un diámetro medio comprendido entre 6 y 25 mm.- (H25 (10) 25 / 6) Si al momento de ser descimbrados, en las superficies de hormigones se presentan porosidades, deben tenerse presente las siguientes normas: Se consideran porosidades inadmisibles de primer grado, las que afectan sólo al recubrimiento. Se deben corregir previa limpieza y retape con mortero 1:3, con aditivo expansivo (Intraplast o similar). Con cargo al Contratista. Se consideran porosidades inadmisibles de segundo grado, las que afectan hasta el 30% de la menor distancia del elemento estructural. Se debe corregir, previa aprobación de la 49

50 ITO, mediante la extracción de partículas sueltas, colocación de puente adhesivo y hormigón similar, con expansivo y rebalse, de acuerdo a especificaciones propuestas por Sika para el uso de sus productos, en estas eventualidades. Con cargo al Contratista. Se consideran porosidades inadmisibles de tercer grado, las que afectan entre el 30 y 100 % del menor espesor del elemento estructural, es decir, puede llegar a atravesarlo totalmente. En estos casos y si la ITO no ordena demoler, debe aplicarse una metodología similar al caso anterior, con los refuerzos pertinentes, de acuerdo con la incidencia estructural. Con cargo al Contratista. El Contratista debe hacerse proveer por los áridos más adecuados y se reitera que debe hacer llegar a la lto certificado en que se determine una dosificación para los hormigones, basada en el análisis previo de sus áridos a emplear. Aquellas faenas de concretadura, cuyas muestras cúbicas extraídas y ensayadas a los siete días de su colocación, no entreguen la resistencia exigida, se deben demoler y rehacer bajo condiciones más estrictas, con cargo al Contratista. Todo inserto o anclaje que debe quedar incorporado a los concretos, debe ser instalado de acuerdo a lo especificado en Insertos y ser cuidadosamente bien rectificado y afianzado en forma previa a la concretadura del elemento y así evitar posteriores picados para corregirlo. Doce horas después de iniciada la fragua del hormigón de las fundaciones, podrán hormigonarse los pilares, muros u otros elementos de la estructura que se apoyan en dichas fundaciones. La velocidad de colocación del hormigón en fundaciones, de preferencia, no será superior a 0.60 ml en vertical por hora., situación que produce una presión del hormigón fresco sobre los moldajes estimada entre 0.15 a 0.20 kg/cm² a + 21ºC. La colocación de hormigón en su posición definitiva se hará antes que transcurran 30 minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento, tiempo que subirá a 90 minutos si se confecciona en camión mezclador. La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado teniendo en cuenta que el hormigón debe ser colocado en faena continua entre juntas de construcción, previamente fijada. Se admiten los siguientes conos de asentamiento, siempre que sean compatibles con las resistencias requeridas en los planos. Tipo de estructura Vibrado Apisonado Losas, vigas y muros armados Pilares Fundaciones armadas Pavimentos

51 El hormigón que acuse un principio de fraguado o haya sido contaminado con substancias extrañas "no será colocado en obra". La máxima pérdida de asentamiento entre el momento de mezclado y el de colocación no será superior a 3 cm. No se permitirá agregar agua para su ablandamiento. El espesor máximo de la capa de hormigón que se esté colocando no excederá de 50 cm. ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado. No se permitirá colocar el hormigón desde alturas mayores a 1.5 m. en caso de ser necesario la operación se hará mediante embudos y conductos cilíndricos flexibles evitando que la caída libre provoque la segregación. Cuando sea posible, los elementos verticales, se hormigonarán en una sola jornada. En vigas y losas, el hormigón empezará a colocarse en el centro de los paños, prosiguiendo simultáneamente hacia ambos lados. El hormigón será compactado hasta alcanzar su máxima densidad posible. El tiempo de aplicación de la vibración dependerá de la consistencia del hormigón, de su composición y de la potencia del vibrador. No se permitirá aplicar los vibradores en las armaduras. El curado del hormigón si se efectúa con agua, debe aplicarse tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente para que no lo perjudique la acción del agua. Si se aplica curado con membrana sellante, se aplicará tan pronto la superficie del hormigón muestre un aspecto húmedo, pero no antes que haya desaparecido el exceso de agua pelicular libre. En todo caso, el curado del hormigón se hará de acuerdo al contenido de la Norma INN NCh 172. Toda tubería que deba quedar incluida en el hormigón, en ningún caso tendrá un diámetro externo mayor que 1/3 del espesor del elemento. Ubicación: según sea necesario como soporte en todos los desniveles del proyecto, sector rampas y escenario eventos públicos. Fundación Corrida H-25 Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización de los cimientos de muros de contención de acuerdo con lo señalado en los planos y según especificaciones de planos de arquitectura y cálculo estructural a ser confeccionados por el contratista. Características: Corresponde a fundación corrida y se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones de Calculista y Estudio de Mecánica de suelos. 51

52 Los cimientos se ejecutarán con hormigón H-25 (NC=90%). Se ajustarán a los planos de detalles en lo referente a dosificación de hormigones y dimensiones de los elementos. Su resistencia mínima será R28 con 20% máximo de bolón desplazador de diámetro no superior a 4 y una dosificación mínima de 255 kg/ m3. Antes de concretar las fundaciones, se deberá verificar el estado de las excavaciones, la correcta construcción del emplantillado y la colocación de las armaduras de las estructuras resistentes, las que deberán estar separadas del emplantillado en una distancia de 5 cm. Serán vibrados y con terminación tipo platachado, dejando preferentemente una superficie rugosa para recibir el sobrecimiento. En caso contrario, se removerá la lechada superficial. Ubicación: como fundación en muros de contención. Ante cualquier diferencia entre las presentes especificaciones técnicas y lo definido por el ingeniero calculista que desarrolle el proyecto estructural, se considerará para efectos de ejecución del proyecto, lo definido por el ingeniero calculista. Enfierradura Fundación Corrida, A63-42H En general (y para todas las estructuras de hormigón armado en el proyecto) se Consulta el empleo de acero en barras del A63-42H y según lo indicado en plano de proyecto de ingeniería. El material deberá cumplir con todas las disposiciones contenidas en la normas Nch. 204 y Nch 218. Las armaduras deberán colocarse limpias, libre de polvo, grasa, escamas de óxido, pinturas o cualquier otra sustancia que impida la adherencia con el concreto. Las enfierraduras deberán ser recibidas previamente por la ITO., como requisito obligatorio para el inicio de faenas de hormigonado. Las armaduras se mantendrán alejadas de los moldajes mediante uso de separadores (calugas) plásticos o de mortero. Ante cualquier diferencia entre las presentes especificaciones técnicas y lo definido por el ingeniero calculista que desarrolle el proyecto estructural, se considerará para efectos de ejecución del proyecto, lo definido por el ingeniero calculista. Polietileno 0.4mm Se empleará como barrera de humedad un film de polietileno, 0,4 mm. de espesor con traslapos mínimos de 0.40m, en todas las caras del hormigón en contacto directo con el terreno natural y/o rellenos compactados. La colocación del film deberá ser rigurosa en extremos, para evitar contactos húmedos con la masa de hormigón, especialmente en zonas de pasadas de ductos y/o tuberías. Ubicación: bajo radier, cama de ripio y baldosa, fundaciones en general, escaños, mobiliario urbano y todo elemento estructural que en el sentido del buen construir lo requiera. Impermeabilización Igol Primer e Igol Denso 52

53 Igol Primer una mano e Igol Denso una mano como barrera para la humedad en hormigones de fundación en contacto directo con terreno natural y o relleno compactado Muros de Contención Mampostería en Piedra. Se consulta la ejecución de un muro de contención de acuerdo a sección y longitud indicados en el plano del proyecto, diseñado según el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación, versión 2008, del MINVU. Se ejecutará Mampostería de piedra en muro de contención posterior, según detalle de arquitectura, con piedra gris. Como terminación se consulta barniz natural tipo Renner o similar en calidad, en ambas caras. Construcción: a) Colocación: Las piedras deberán humedecerse y luego colocarse sobre una capa de mortero de manera que queden perfectamente estables, sin necesidad de acuñado con piedras de menor tamaño. Las piedras no se considerarán propiamente empotradas hasta que el mortero empiece a salir por debajo de la roca. Las piedras se irán colocando sucesivamente en capas horizontales y entre cada superficie de contacto se empleara mortero de pega cuyas características se describen en punto 3.2. Las piedras seleccionadas que presenten caras aproximadamente en ángulo recto, deben ser colocadas en las esquinas y terminaciones de muros. Las rocas planas y estratificadas deben ser colocadas en posición horizontal y no de canto. Con excepción de lo estipulado más arriba por lo menos 1/5 del área de la cara del muro consistirá en cabezales que se extiendan por una distancia igual o mayor al doble de su espesor hacia atrás. Las piedras deben traslapar o desplazar las junturas verticales, en la cara expuesta del muro, en 10 [cm] por lo menos. La cara del muro debe quedar con la forma de las diferentes rocas o inclinarse ligeramente, si es necesario. Las junturas horizontales y verticales, en la cara del muro no deben tener menos de 0,5 [cm], y no más de 3 [cm] de espesor. Las piedras de relleno deben colocarse traslapando las junturas y no deben tener menos de 4 [lt] en volumen y 10 [Kg] en peso. Los espacios entre las rocas de relleno deben ser llenados con mortero y luego rellenados con lajas y piedras chicas. No se permitirán espacios vacíos en ninguna parte del muro y su cara posterior deberá presentar una superficie aproximadamente plana. La construcción del muro no debe comenzarse hasta que su fundación haya sido aprobada por el I.T.O. b) Repaso de las junturas: Dentro de las 24 horas siguientes a la construcción de las junturas, todas las caras expuestas deben ser aspadas y repasadas con el mortero especificado, de modo que las juntas queden rebajadas en 0,5 [cm] aproximadamente. La textura de la junta repasada y rebajada, debe armonizar con la roca usada y en ningún caso deben tener una terminación lisa. 53

54 La superficie se debe mantener húmeda mientras se efectúe el repaso de las junturas. c) Barbacanas: Estos orificios serán de 75 [mm] de diámetro con una pendiente mínima del 3% y longitud de 50 [cm] mín., se ubicarán cada 1,8 [m2] de superficie. Por su parte posterior se hará un relleno de ripio de 0,2 x 0,3 x 0,20, mínimo recomendándose el uso de mallas plásticas rellenas de ripio adosadas a la barbacana. d) Precauciones: Cualquier trabajo que sea dañado debe ser removido y reemplazado. La mampostería deberá ser protegida del sol y mantenida húmeda hasta por lo menos tres días después del repaso de las juntas. Excavación Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos respectivos, en cuanto se refiere a profundidad y ancho de ellas. El contratista deberá entregar al I.T.O. las excavaciones y obtener de ellos su VºBº, sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas de los trabajos. Las sobre excavaciones se recuperarán de acuerdo a las instrucciones del ingeniero calculista. Para dar cabida a la fundación del muro se deberá realizar una zanja de 50 [cm] de profundidad como mínimo y ancho conforme a diseño. Previo a la colocación del hormigón de emplantillado el terreno bajo fundación deberá ser compactado con humedad óptima hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máxima compactada seca obtenida del ensaye Proctor Modificado. Compactación sello Refiérase a punto 2.7- COMPACTACIÓN TERRENO Y TERRAPLENES. Emplantillado h-5 Se contempla en este ítem, un emplantillado en el fondo de las zanjas que albergarán los muros de contención. En todo el largo de los mismos, este emplantillado tendrá un espesor de 10 [cm]. Moldajes Refiérase punto MOLDAJE Piedra de 15 y 30 cm Las rocas para la mampostería de piedra, deben ser limpias, duras, durables y deben estar libres de grietas u otras imperfecciones ni presentar señales de descomposición o desintegración. Al ser sometidas al ensaye de Los Ángeles AASHTO T-96 no deberán tener 54

55 una pérdida mayor al 50 por ciento. Todas las rocas meteorizadas deben ser rechazadas. Las rocas a utilizar deberán ser seleccionadas entre las que presenten caras de formas aproximadamente planas quedando prohibido el uso de piedras en forma de bolón. Su volumen no deberá ser menor de 4 [lt] ni mayor a 25 [lt], y su tamaño no menor de 15 [cm] ni mayor a 30 [cm], medidos en cualquier dirección. Mortero El mortero para asentar las piedras y repasar las juntas, consistirá en una parte en volumen de cemento Portland por 2 partes en volumen de agregado fino. El cemento deberá ajustarse a los requisitos de la Norma Nch148.Of68 y el agregado fino a la norma Nch163. Puede agregarse al mortero Cal Hidratada en una proporción del 10% del volumen del cemento, la cual debe considerarse como aditivo y no como reemplazante del cemento. A no ser que el I.T.O. lo autorice el mortero debe mezclarse en una betonera. Si se autoriza el mezclado a mano, el agregado fino, el cemento y la cal hidratada deben mezclarse en seco en una caja hermética, hasta que la mezcla adquiera un color uniforme, después de lo cual se le agregará el agua y se continuará con la mezcla hasta que ésta adquiera una consistencia uniforme. El mortero deberá ser usado dentro del transcurso de una 1 hora después de haber sido agregada el agua y no debe ser reavivado mediante la agregación de cemento. 2.3 PAVIMENTOS Baldosas Microvibradas tipo ATRIO. Serán microvibradas de 40x40cms y de espesor 38 mm, compuesta de sólo dos capas perfectamente cohesionadas, sin permitir una capa intermedia de material secante que la debilita estructuralmente. Se utilizarán los siguientes tipos en las cantidades definidas según proyecto de arquitectura: Preparación de la Sub-rasante Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de sub-rasante se deberá proceder como se indica: 1. El suelo se escarificará 0.20 m y se compactará a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuidará de no alterar la estructura original del suelo. 2. La compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, NCh 1534/2 Of.1979, o al 80% de la densidad relativa, ASTM D , y ASTM D , según corresponda. 3. El Contratista deberá solicitar la recepción de esta partida antes de proceder a la colocación de la capa estructural siguiente. Para este efecto deberá presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de terreno. 55

56 4. La sub-rasante terminada deberá cumplir, además de la compactación especificada, con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto. En casos calificados de alta solicitación, el proyectista puede exigir compactación por medio de equipos mecánicos (placas o rodillos), estableciendo el tipo de equipo y el número de pasadas o el grado de compactación requerido Base estabilizada e=20 cm Dependiendo de la existencia de estructuras construidas previamente (radieres o losas) el pavimento de baldosas puede tener como sub-base una capa de material granular o de hormigón, las cuales se explican a continuación: a.) Sub base de material granular: sobre el terreno preparado según el punto anterior, se coloca una capa de material granular del espesor compactado que se indique en el proyecto, y en ningún caso inferior a 8 cm. El material a utilizar deberá estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente mezclado, libre de grumos o terrones de arcilla, de materias orgánicas, escombros, basura o de cualquier otro material perjudicial. La granulometría del material debe estar comprendida dentro de la banda indicada en la Tabla 6-1 para tamaño máximo 2. TABLA 6-1: BANDA GRANULOMÉTRICA PARA MATERIALES DE SUB- BASE Tamiz [mm] Tamaño Máximo 2" 1" % que pasa en peso ,25 0,425 0,315 0, La fracción de material que pasa por el tamiz de [mm] (malla ASTM #40) debe tener un Límite Líquido (LL) menor o igual al 25% y un Índice de Plasticidad (IP) menor o igual al 6%. La sub-base se debe compactar por capas con un espesor suelto comprendido entre 10 y 20 cm, y un contenido de humedad igual o ligeramente inferior al óptimo. 56

57 La sub base se debe compactar con equipo mecánico hasta obtener una densidad del 95% de la densidad máxima seca obtenida por el ensayo Proctor Modificado (NCh 1534 / 2.Of1979) o del 80% de la Densidad Relativa (ASTM ). Si se cuenta con la aprobación del proyectista, puede aceptarse la compactación de la subbase por medio de pisones o elementos de accionamiento manual. La superficie de la sub-base puede presentar una apariencia de textura densa y tupida, a fin de evitar la pérdida del mortero que se coloca sobre ella Malla Electro soldada tipo Acma C-92 Para el refuerzo de la zona de baldosa se consulta el uso de una malla de acero electro soldada galvanizada tipo acma C-92 sobre la cama de ripio compactada. La malla deberá ser modulada de acuerdo a los cortes del mortero de pega de asiento de la baldosas. Estos cortes deben ser logrando paños de 4x4 mt. como máximo para baldosas de 40x40cm. Para la unión de las baldosas en estos puntos críticos se consulta el uso de fibra de vidrio elástica de 1.5 mm de espesor. En general, deberán respetarse todas las disposiciones contenidas en la Norma INN Nch. 429 Artículo 11 al 20 inclusive, y las siguientes disposiciones especiales. Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos Base de Mortero La arena que se emplea en los morteros, juega un rol de primerísima importancia en el resultado de ellos. La causa más común de los fracasos de los morteros, ha sido la baja calidad de la arena. La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgánica, aceptándose en ellas hasta un 5% de arcilla. Es recomendable que no contengan sales, para evitar florescencias sobre todo las sales contenidas en las arenas de playa. Su granulometría influye notoriamente en la plasticidad. Sobre la superficie compactada de la sub-base granular o sobre el radier de hormigón limpio y ligeramente humedecido (sin presentar acumulación de agua) se coloca una capa de mortero de 35 + / - 5 mm de espesor. El mortero se debe confeccionar con una relación cemento: arena = 1:4 en peso. A su vez, la arena que tenga un tamaño máximo de 5 mm y debe cumplir la NCh 163 Of Un saco de cemento contiene aproximadamente 35 lts. De cemento suelto, por lo tanto para 57

58 esta relación por saco de cemento se ocuparían 175 litros de arena. Se recomienda que la consistencia del mortero sea plástica para que el material pueda ser esparcido con facilidad, en forma ajustada a los niveles de proyecto, y se obtenga al mismo tiempo un óptimo contacto con la cara inferior de los elementos que se utilicen para la superficie del pavimento Baldosa microvibrada Lisa Ocre arroz Características Formato 40x40 Baldosas Coloniales Peso Espesor Unidades La capa inferior deberá presentar rugosidad que asegure una excelente adherencia al piso producida por la granulometría de la arena; característica que no es sustituible por dibujos en relieve, ubicados en la parte inferior de la Baldosa. Su superficie deberá presentar piedras naturales homogéneas distribuidas, perfectamente horizontal; la Baldosa no podrá presentar diferencias de tonos. Estas Baldosas Microvibradas, deberán ser sometidas en su proceso de fabricación a un prensado de absorción para conseguir un nivel de humedad homogéneo; un prensado de compactación de 500 toneladas y a un fraguado en cámara de vapor que conferirá una máxima resistencia. Valores según prueba de Desgaste que realiza IDIEM, Universidad de Chile, con arena de San Sebastián. Valores de Impacto en ensaye de baldosa entera. Estos valores podrán ser certificados por el contratista de la obra, mediante ensayes en IDIEM, de partidas de Baldosas de la obra en ejecución. Previa su instalación, las baldosas deberán ser aprobadas por la I.T.O. cualquier cambio que se desee efectuar, el contratista deberá consultar a la I.T.O. o al Arquitecto proyectista, según amerite el caso, dejando constancia en el libro de obras, que se inicia proceso de aprobación del producto alternativo. 1.- Solicitar al ITO permiso de cambio de EETT. 2.- Entrega de muestras del producto alternativo a usar. 3.- Visto bueno del ITO para proceder a Evaluación Técnica. 4.- Evaluación y Certificación Técnica: - Ensayes de Laboratorios Externos Reconocidos. - Certificado Norma NCh 183.Of58 y NCh 187.Of58 58

59 - Aprobación arquitecto Proyectista. 5.- Informe con evaluación de Calidad igual o superior a EETT original. Si es así, será cargo del contratista la totalidad de los Ensayes solicitados de modo de igualar una calidad similar o mayor a las establecidas en estas especificaciones técnicas. Estos ensayes solo podrán ser efectuados por los Laboratorios declarados Oficiales por resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Calidad de los materiales Las baldosas que se empleen en este proyecto deberán provenir de una fábrica que garantice que han sido elaboradas conforme a alguno de los procedimientos establecidos en la norma NCh 183.Of58, Baldosas de Mortero de Cemento, y NCh 187.Of58, Ensayos de Baldosas de Mortero y con el Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación Nº 291, versión 1994 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los requisitos de diseño superficial y colorido de las baldosas deben ser los estipulados en las presentes especificaciones y regirá para efectos de la construcción y, serán complemento de estas las especificaciones de los materiales entregados en la cubicación y presupuesto de cada una de las partidas correspondientes y en su conjunto estos documentos complementarán los planos de la obra. Toda discrepancia será resuelta previa consulta al Arquitecto proyectista o a la I.T.O. según corresponda. La totalidad de los materiales especificados, se entienden de primera calidad dentro de su especie, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y ensayos para cada uno de ellos o a las instrucciones de los fabricantes. Antes de depositar en el lugar de las obras los materiales que se vayan a emplear, el Contratista deberá presentar a consideración del arquitecto Director de la obra o al Inspector Técnico, una muestra de cada uno de ellos para su revisión, ensayo o recepción provisora. Deberán adjuntarse y presentar al I.T.O., los certificados correspondientes de los materiales a emplear y de los ensayes de las muestras obtenidas en terreno Colocación de las baldosas sobre estabilizado compactado. Ventajas del sistema Instalar baldosas sobre estabilizado compactado, resulta más económico, ya que se evita la confección de un radier, lo que a su vez acelera el ritmo de avance de una determinada obra. 59

60 Desventajas La principal desventaja, radica en que si no se siguen estrictamente las especificaciones referentes a la calidad del estabilizado y el grado de compactación, se corre el riesgo de que, posteriormente la base presente descensos diferentes que quiebren los pavimentos de baldosas. Al momento de colocación las baldosas deben encontrarse en un estado de humedad en equilibrio con el ambiente y presentar un aspecto seco. En ningún caso se pueden encontrar mojadas antes de ser colocadas. Las baldosas se colocan a mano, adosándolas con sus vecinas y asentándolas sobre el mortero fresco con golpes suaves de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel correspondiente. Es de fundamental importancia que se logre un íntimo contacto entre la baldosa y el mortero, a objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme. Es conveniente que el avance se haga por hileras transversales a la mayor longitud a cubrir. Se recomienda que los alineamientos, niveles y pendientes se ajusten a lo especificado en el proyecto, dentro de las tolerancias permitidas. Juntas de dilatación Al igual que en otro tipo de pavimentos, deben disponerse juntas de dilatación, con el fin de optimizar su funcionamiento y permitir los movimientos originados por efecto esfuerzos de variaciones térmicas o propios de la estructura. Como norma general, son tres los tipos de juntas que pueden disponerse en un pavimento: - Juntas de dilatación o aislamiento - Juntas de contracción o alabeo - Juntas de separación entre baldosas Para las juntas el material ocupado en la instalación de baldosas es la huincha de fibra de vidrio. Las dimensiones son 100x4x0.15 cm. Las juntas de dilatación deben disponerse siempre en coincidencia con las juntas de dilatación de la propia estructura. En la pavimentación se respetarán las juntas estructurales existentes en la edificación. Las juntas de contracción o alabeo se disponen para absorber los pequeños 60

61 desplazamientos originados en los paños de solado, debido a saltos térmicos, y evitar que se produzcan roturas en el pavimento. Tanto las juntas de dilatación, como las de contracción, deben venir definidas en el proyecto de construcción. Como criterio general. En grandes superficies es recomendable disponer una junta de contracción a intervalos, de manera que se formen áreas cuadradas de superficie no superior a los 16 m2 formando paños de 4x4 m para baldosa de 40x40 cm. Las juntas de separación entre baldosas tienen como finalidad evitar que se puedan producir desconchados en las baldosas. Las baldosas se colocarán con una separación de entre 1.5 y 2 mm. Para rellenar la separación que deja la dilatación, se usa habitualmente una huincha de fibra de vidrio de 1.5 mm. De espesor, por 35 mm. De alto. Con el mismo propósito, se ha usado también con excelentes resultados una masilla elástica de poliuretano (SIKA FLEX). Esta se usa para dilatar pavimentos exteriores expuestos al sol o para dilatar grandes superficies. Sellado de Juntas. Una vez transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se esparcirá mediante derrame una lechada de cemento blanco o gris con un pigmento de color según el tipo de baldosa. Se deben rellenar las juntas, esparciendo sobre la superficie una lechada dosificada de un Kg de cemento por cada 4 litros de agua y pigmentos o tierra de color cuando corresponda. Pasadas 3 o 4 horas se procede a lavar y escobillar la superficie para eliminar los restos de lechada. Esta lechada debe ser esparcida sobre la superficie con una escoba en reiteradas ocasiones, hasta rellenas las junturas entre las baldosas. Posteriormente debe dejarse reposar este fluido, para que decante por gravedad. Luego de transcurrido un mínimo de 6 hrs. se vuelve a preparar una lechada esta vez más espesa, la que se aplica sobre la superficie con una goma de mediana rigidez, las veces que sea necesario hasta rellenar completamente la juntura, dejando transcurrir un período de tiempo entre pasadas que la permita acomodarse al material de relleno. Es recomendable mantener húmeda la superficie de los embaldosados después de fraguados, por lo menos durante 3 días. Para este efecto debe cubrirse inmediatamente la superficie fraguada con polietileno transparente y dejarlo así por 3 días. Al día siguiente del fraguado de las baldosas, se puede entregar el sector para tránsito más liviano, el que podrá ir aumentando hasta que transcurran 28 días, plazo en que el mortero de pega ha alcanzado su máxima resistencia. 61

62 Curado, pulido y Puesta en Servicio. Una vez terminado el proceso de colocación, se debe cubrir la superficie con polietileno o arena húmeda para asegurar un fraguado normal del mortero y de la lechada. El ambiente húmedo de la superficie debe mantenerse por 5 días como mínimo. Esto es especialmente importante en tiempo caluroso. Se recomienda poner en servicio el pavimento de baldosas después de transcurridos 5 días contados desde la terminación de la superficie. Pulido El pulido de las baldosas microvibradas, reprenda una etapa muy importante en el proceso de instalación, ya que a través de esta, se le da al pavimento su grado de terminación definitiva. Para este efecto, el pulido debe realizarse por personal especializado, con la maquinaria y los elementos adecuados, la ITO y/o el arquitecto recepcionará esta partida dando la conformidad, si el pulido a juicio de esta es el adecuado. Niveles, regularidad superficial y pendiente. El nivel de la superficie del pavimento de baldosas debe respetar las cotas establecidas en el proyecto, con una tolerancia de +/- 3 mm. Las irregularidades de la superficie del pavimento de baldosas medida con respecto a una regla de 2 m de longitud, no pueden ser de más de 3 mm, después del tratamiento de pulido, cuando se efectuare. No obstante, el proyectista puede especificar condiciones más exigentes. Las baldosas adosadas a una línea de solerillas u otros elementos de borde, a sumideros o piletas de evacuación de aguas, pueden quedar sobre el nivel de dichos elementos, en una magnitud comprendida entre 0 y 3 mm. Se deben respetar las pendientes establecidas en el proyecto. En el caso de superficies expuestas a escurrimiento de aguas, las pendientes hacia los lugares de evacuación no pueden ser inferiores a 0.5 % para baldosas lisas y a 1% para baldosas de superficies texturadas. Requisito de las baldosas. Requisitos geométricos y dimensionales. Es recomendable que las baldosas tengan cantos vivos y superficies libres de fisuras, trizaduras y otros defectos, el color de la cara superficial sea homogéneo, libre de manchas y zonas opacas visibles directamente o que aparezcan al humedecerlas. Se requiere que sean cuadradas o rectangulares y sus dimensiones sean las especificadas por el fabricante, con la condición de que el espesor no sea inferior a 20 mm. Se aconseja 62

63 que la tolerancia en la cara superficial sea de +/-0.5 mm y en el espesor +/- 2 mm. El espesor de la capa superior debe ser, a lo menos, de 2 mm en baldosas lisas. En el caso de baldosas con estrías, esta capa puede tener a lo menos 1 mm de espesor por debajo de la estría. Requisitos de resistencia. Las baldosas según sus características y dimensiones deben cumplir con los requisitos de resistencia a la flexotracción, al desgaste y otros que se indican en la siguiente Tabla. Tabla Requisitos mínimos para baldosas estampadas y lisas. Índices de Resistencia Formato (1) Desgaste Baldosas Coloniales Flexión Compresión (2) Impacto 40x Requisitos de acuerdo al tipo de vereda. Se presentan tres situaciones en relación a la estructuración mínima asociada al uso de baldosas: 1. Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se sugiere respetar la siguiente estructuración: una sub-base espesor 0,08 m (CBR mín 60%), un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas micro vibradas de espesor mínimo 0,036 m. 2. Veredas reforzadas: Esta situación se aplica al refuerzo dado a las veredas adyacentes a un acceso (1m longitud mínima) o bien puede corresponder al acceso mismo en el caso de viviendas unifamiliares. Se sugiere respetar la siguiente estructuración: una sub-base espesor 0,08 m (CBR mín. 60%), una vereda de hormigón espesor 0,07 m, un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de espesor mínimo 0,036 m. 3. Veredas acceso: En el caso de accesos, la estructuración se encuentra acorde a la cartilla de pavimentos de hormigón para pasajes. 63

64 Criterios de aceptación. Se recomienda aplicar lo establecido en el apartado , considerando lotes de 5000 unidades o fracción inferior y muestras compuestas por 10 baldosas; 5 de ellas se destinan al ensayo de flexotracción y 5 al ensayo de desgaste. Los requisitos a cumplir son los establecidos en el punto 4.8 de las presentes especificaciones técnicas Baldosa lisa Rojo Vallenar arroz 40x40 Refiérase a punto Baldosa Antideslizante pulida Oviedo-crema pulido 40x40 Refiérase a punto Baldosa Antideslizante Sevilla recta pulida 30x30 Refiérase a punto Baldosa colonial la serena 40x40 Refiérase a punto Pavimento radier armado Se usará hormigón H-25 con una dosificación mínima de 255 Kg.cem/m3 (NC=90%). El radier se ejecutará sobre un relleno estabilizado y compactado con un CBR mínimo del 60%. En todos los tramos, el radier será de 10 cm de espesor. El afinado de los radieres se efectuara en fresco, eliminando agregados posteriores de cemento o mortero. La terminación será del tipo lavado grano chancado grueso para lograr una superficie rugosa y anti-deslizante con el árido de gravilla chancada a la vista Pavimento conchuela Se contempla Pavimento de conchuela como pavimento decorativo en los sectores indicados en planos de arquitectura. Espesor mínimo 8 cm Gradas Hormigón h-25 7cm espesor Serán de Hormigón Armado, su detalle preciso será definido en proyecto de ingeniería a realizar por la empresa contratista. Se consulta hormigones tipo H-25 para la masa de hormigón de escaleras de acuerdo a planos de proyecto definitivo. La masa deberá cumplir todas las normas INN respectivas. Se debe prever antes de hormigonar efectuar todas las pasadas para ductos de instalaciones (en caso que corresponda), no se aceptarán picados 64

65 posteriores. Se deberá considerar las siguientes Normas para este Ítem: NCh 148 Of. 68, NCh 163 Of. 79, NCh 165 Of. 77, NCh 166 Of. 52, NCh 170 Of. 85, NCh 1934 Of.92. El Cemento a usar será de calidad y tipo especial o superior. Los agregados pétreos deben someterse a la aprobación de la ITO. El contratista deberá presentar certificado de ensaye de áridos. Serán exentos de materiales orgánicos, arcillas o cualquier otro tipo de impurezas. Los asentamientos del cono de Abrams recomendados para los hormigones serán: - Escaleras = 5-10 cm. Se ejecutarán con hormigón H-25 (NC=90%). Se ajustarán a los planos de ingeniería en lo referente a dosificación de hormigones y dimensiones de los elementos Solerillas Tipo C canto redondo 100x20x10 Esta especificación se refiere a las solerillas prefabricadas de hormigón que se utilizan como límites de restricción para pavimentos de aceras y vías de circulación peatonal, como elementos de separación de áreas de jardines, plazas, etc. Se considera en este ítem el suministro de solerillas tipo C canto redondeado, en los lugares y dimensiones indicados en los planos de proyecto, para confinamiento de áreas verdes, tazas de árbol y pavimento de conchuela. La partida de solerillas deberá cumplir con las siguientes especificaciones Dimensiones. Las indicadas en el Código Normas y especificaciones Técnicas de Construcción del MINVU. Ensayes. Deberá considerarse los valores que a continuación se indican: Flexión.: Carga de rotura promedio 2.9 KN. Carga de rotura mínima 2.4 KN. (Valor individual). Preparación del Terreno. Es recomendable que la base de fundación se obtenga excavando una zanja en el terreno natural o en la sub-base granular compactada. Junto con ello, se recomienda que la excavación deba tener un ancho mínimo de 25 cm y la profundidad necesaria para que el extremo superior de la solerilla quede al nivel especificado en los planos. Como criterio general los niveles del canto superior de la solerilla tipo C con su respectivo pavimento adyacente NPT, son los siguientes: 65

66 5cm para pavimento de conchuela. 2cm para pavimento de césped. 15 cm para cambios de nivel especiales indicados en plano de arquitectura para solerilla canto recto. El fondo de la excavación debe presentar una superficie compactada, pareja y limpia de materiales sueltos, basuras, escombros, materia orgánica o restos vegetales. Colocación de Solerillas. Se deberá humedecer ligeramente la excavación y colocar sobre ella una capa de hormigón simple de 170 Kg. de cemento por metro cúbico y 0.10 m. de espesor mínimo. La superficie de esta capa debe tener el nivel y la pendiente adecuados, a fin de que la solerilla que se va a colocar sobre ella se ajuste a lo indicado en los planos. Las solerillas se colocarán sobre la capa de hormigón fresco, y se alinearán según lo que indiquen los planos. Las solerillas se colocarán lo más ajustado posible entre sí, con una separación máxima de 5 mm. Las juntas se rellenarán con un mortero de cemento y arena fina en proporción 1:4 en peso. El respaldo de la solerilla se rellenará con el mismo hormigón establecido para la base, hasta una altura mínima de 15 cm., medida desde la parte inferior de la solerilla. El hormigón y el mortero de junta deberán mantenerse húmedos durante 5 días mínimo, cubriéndolos con algún material que mantenga la humedad, o mediante riego frecuente. Una vez que el hormigón de base y de respaldo y el mortero de juntas hayan endurecido lo suficiente, se procederá a completar el relleno posterior hasta el borde superior de la solera, de acuerdo al perfil indicado en el proyecto. Para este efecto, salvo que se establezcan otras condiciones, podrá utilizarse el mismo material obtenido de las excavaciones, siempre que esté libre de materia orgánica, basuras o bolones. Ejes, Niveles y Tolerancia. Se verificará el alineamiento y nivelación de las solerillas mediante una regla de longitud igual al doble del largo de los elementos utilizados. La separación máxima aceptable entre la regla y las soleras, ya sea en su cara superior o en la lateral inclinada, será de 4 mm. Requisito de las solerillas Requisitos Geométricos y dimensionales. 66

67 Las solerillas se clasifican en los tipos A, B y C. Según su forma y dimensiones, que son las indicadas en la Tabla 6-13 y en la Figura 6-4. Se considera en este ítem el suministro de solerillas nuevas tipo C en los lugares y dimensiones indicados en los planos de proyecto, para confinamiento de jardineras. FIGURA 6 4. DIMENSIONES DE LAS SOLERILLAS Tabla DIMENSIONES DE LAS SOLERILLAS (mm) Resistencia a la flexión. Se recomienda que las solerillas resistan como mínimo las cargas de flexión que se indican en la Tabla Tabla CARGA DE FLEXIÓN, SEGÚN EL TIPO DE SOLERILLA. (kn) Ensayos Muestras y Ensayos (aplicable sólo al suministro de solerillas nuevas). Las muestras estarán compuestas por 3 solerillas para el ensayo a flexión. Esta densidad de muestras considera un lote de 2000 unidades o fracción inferior. Para el ensayo a flexión se debe verificar que: 67

68 Se cuente con una prensa de ensayo, un sistema de soporte y aplicación de carga que cumpla los requisitos establecidos en la norma NCh 1038.Of1977, que sean pertinentes. Los apoyos sean cilíndricos o semicilíndricos de 30 a 40 cm de diámetro. Uno de ellos sea fijo y el otro articulado al centro, en un eje paralelo a la mayor dimensión de la solerilla, para evitar esfuerzos de torsión. Las solerillas se mantengan sumergidas en agua a 20 +/- 3oC, durante las 24 horas previas al ensayo o en su defecto, en cámara húmeda a 20 +/- 3oC, y 80% de humedad relativa mínima. Antes de comenzar el ensayo, se retiren las solerillas del agua y se marque en forma indeleble las secciones de apoyo y de carga. Para esto, se considere una luz de ensayo de 40 cm. Se coloque la solerilla sobre los apoyos de acuerdo a las marcas, apoyada en su cara posterior, cuidando que su eje longitudinal quede perpendicular a ellos. Para la aplicación de la carga se coloque, centrado sobre la marca correspondiente, un disco cilíndrico de acero de 5 cm de diámetro y 2 cm de espesor, tal como lo indica la Figura 6-5. Criterios de aceptación. La evaluación de la calidad de las unidades y su consiguiente aceptación o rechazo se efectuará por lotes, entendiéndose por lote un conjunto de elementos correspondientes a una misma partida fabricada bajo similares condiciones de producción. De cada lote, se recomienda extraer una muestra al azar, para su medición y ensayo de acuerdo a las Especificaciones particulares de cada elemento. Lotes de 2000 unidades o fracción inferior y muestras compuestas por 3 solerillas. Se aceptará el lote si la muestra cumple con los requisitos geométricos y mecánicos establecidos. Si la muestra no cumple con algún requisito se efectuará un remuestreo por lote, extrayendo al azar una muestra con el doble de unidades consideradas inicialmente. Se aceptará el lote si la muestra de re muestreo cumple con los requisitos especificados. En caso contrario, se aconseja rechazar el lote completo. Los requisitos a cumplir son los establecidos en el punto requisitos de las solerillas. 68

69 3.0 Obras complementarias 3.1 Sombreadero Estructuras de Acero a) Perfil Cuadrado 75x75x3 A modo de pilar soportando la estructura general de sombreaderos, se utilizan perfiles cuadrados 75x75x3. Su ubicación será la definida según proyecto de arquitectura. Su fijación a tierra será mediante fundación aislada, placa y pernos de anclaje según calculo. b) Perfil C 100x50x3 A modo de vigas estructurantes se utiliza un perfil rectangular 150x100x3 cuya disposición será la definida en proyecto de arquitectura. c) Perfil Tubular cuadrado 150x50x3 A modo de costanera y con el fin de acortar las distancias entre apoyos del sombreadero, se utiliza perfil cuadrado 50x50x3. Su ubicación será la indicada en detalle de arquitectura. d) Celosía parasol (palillaje de madera) A modo de sombreadero, se utiliza Pino IPV 2 x3 con una separación de 8 cm entre ellas. En las cantidades definidas en proyecto de arquitectura. Su fijación será directa al perfil mediante tornillos auto roscantes, en las cantidades necesarias que aseguren su permanencia en la estructura. PINTURA a) Pintura Anticorrosiva (Anti óxido) En general, se aplicarán sobre todas las estructuras y carpintería metálicas existentes y proyectadas. Consulta un mínimo de dos manos de pintura Antióxido de diferente color. La primera mano se realizará cuando la estructura se encuentre instalada, la segunda mano se realizará con el visto bueno del ITO y una vez que se apruebe la aplicación de la primera mano. b) Pintura de Terminación, Esmalte Sintético En general, se aplicarán sobre todas las estructuras y carpintería metálicas existentes y proyectadas. Consulta un mínimo de dos manos de pintura de color a definir por el arquitecto proyectista. No se aceptarán caras en la perfilería sin pintar o con irregularidades 69

70 de tono. Se aplicará esmalte sintético en la cantidad que sea necesaria para lograr un color homogéneo y libre de transparencias. Será responsabilidad del ITO supervisar y visar que estas partidas cumplan con lo requerido. c) Protector Imprimante de Madera MINWAX, incoloro Se aplicará sobre las piezas componentes del sombreadero y el parasol por todas sus caras, protector imprimante de madera MINWAX incoloro, sherwinwilliams. Consulta un mínimo de dos manos de imprimante. No se aceptarán caras del entablado sin pintar o con irregularidades de tono. Se aplicará imprimante MINWAX en la cantidad que sea necesaria para lograr un acabado homogéneo y libre de transparencias. Será responsabilidad del ITO supervisar y visar que estas partidas cumplan con lo requerido. Fundación Hormigón H-25, Sombreadero Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización de los cimientos de acuerdo con lo señalado en los planos y según especificaciones de planos de detalles de arquitectura y cálculo estructural que deberán ser confeccionados por la empresa contratista. Características: Se consultan cimientos aislados de hormigón para pilares de perfilería metálica estructurantes del sombreadero que los requieran. Se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones de Calculista y Estudio de Mecánica de suelos. Los cimientos se ejecutarán con hormigón H-25 (NC=90%). Se ajustarán a los planos de detalles en lo referente a dosificación de hormigones y dimensiones de los elementos. Su resistencia mínima será R28 con 20% máximo de bolón desplazador de diámetro no superior a 4 y una dosificación mínima de 280 kg/ m3. Antes de concretar las fundaciones, se deberá verificar el estado de las excavaciones, la correcta construcción del emplantillado y la colocación de las armaduras de las estructuras resistentes, las que deberán estar separadas del emplantillado en una distancia de 5 cm. Serán vibrados y con terminación tipo platachado, dejando preferentemente una superficie rugosa para recibir el sobrecimiento. En caso contrario, se removerá la lechada superficial. Ubicación: como fundación en mobiliarios y pilares de sombreadero. Emplantillado Hormigón H-5 70

71 Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización del emplantillado bajo fundaciones de escaños y fundaciones en general. Características: Estos se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones del Calculista, Estudio de Mecánica de suelos y proyecto de Pavimentación. Una vez alcanzado el sello de excavación, se compactará la base de suelo para proceder a confeccionar los emplantillados del cajón central. En esta etapa, el contratista será responsable de la adecuada coordinación con la ITO para prever las obras de saneamiento de aguas lluvia. Se confeccionaran de acuerdo a las indicaciones de cálculo, con las dimensiones mínimas indicadas en planos de estructura, considerando siempre un espesor mínimo de 5 cm, grado H-5 y dosificación mínima 170 Kgcem/m3 (4 sacos cem/m3) En caso de que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones. Ubicación: Bajo todas las fundaciones escaños y todos los elementos señalados en planos de estructura. Moldajes. Serán de madera nuevos (tableros contraplacados), metal u otro material suficientemente rígido, resistente y estanco, que le permitan soportar con éxito su propio peso, sobrecargas y la presión del hormigón fresco; sin deformaciones ni desplazamientos superiores a las tolerancias permitidas. Las caras del moldaje en contacto directo con el hormigón, serán impregnadas con productos especiales desmoldantes tipo Sika o similar, que asegure no manchar ni contaminar las caras expuestas del hormigón, cuidando que su tipo y calidad no afecte posteriormente a los estucos y pinturas. Su descimbre, sólo se iniciará cuando el concreto haya alcanzado una capacidad de soporte mínima equivalente al doble de las solicitaciones, que generan las estructuras al momento de liberar el alzaprimado o presión del encofrado. Impermeabilización con Polietileno 4mm Sobre el relleno nivelado y compactado, se empleará como barrera de humedad un film de polietileno, 4 mm de espesor con traslapos mínimos de 0.40 m., e irá en todas las caras del hormigón en contacto directo con el terreno natural y/o relleno compactados. 71

72 La colocación del film deberá ser rigurosa en extremos, para evitar contactos húmedos con la masa de hormigón de radier, especialmente en zonas de pasadas de ductos y/o tuberías. Enfierraduras Se consulta el empleo de acero del tipo A37-24ES de acuerdo a plano de detalles. Placa Base Se consulta el empleo de placa base fe de 12 mm de espesor, de acuerdo a plano de detalles Pernos Se consulta 4 pernos por placa de ø3/4 A - 325, de acuerdo a plano de detalles. 3.2 Mobiliario Excavaciones Las excavaciones se ejecutarán en concordancia con los planos respectivos, en cuanto se refiere a profundidad y ancho de ellas. El contratista deberá entregar al I.T.O. las excavaciones y obtener de ellos su VºBº, sin el cual no podrá continuar con las siguientes etapas de los trabajos. Las sobre excavaciones se recuperarán de acuerdo a las instrucciones del ingeniero calculista. Para dar cabida a la fundación se deberá realizar una excavación de 40x40x40 [cm] de profundidad como mínimo y ancho conforme a las instrucciones del fabricante. Previo a la colocación del hormigón de emplantillado el terreno bajo fundación deberá ser compactado con humedad óptima hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la densidad máxima compactada seca obtenida del ensaye Proctor Modificado. Compactación sello 95%DMCS Refiérase a punto 2.7- COMPACTACIÓN TERRENO Y TERRAPLENES. Emplantillado H-5 e: 5cm Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización del emplantillado bajo fundaciones de escaños y fundaciones en general. Características: Estos se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones del 72

73 Calculista, Estudio de Mecánica de suelos y proyecto de Pavimentación. Una vez alcanzado el sello de excavación, se compactará la base de suelo para proceder a confeccionar los emplantillados del cajón central. En esta etapa, el contratista será responsable de la adecuada coordinación con la ITO para prever las obras de saneamiento de aguas lluvia. Se confeccionaran de acuerdo a las indicaciones de cálculo, con las dimensiones mínimas indicadas en planos de estructura, considerando siempre un espesor mínimo de 5 cm, grado H-5 y dosificación mínima 170 Kgcem/m3 (4 sacos cem/m3) En caso de que las condiciones del terreno lo requieran, deberá profundizarse el espesor del emplantillado hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones. Ubicación: Bajo todas las fundaciones escaños y todos los elementos señalados en planos de estructura. Hormigón de fundación H-20 Corresponde a los trabajos necesarios para la materialización de los cimientos de acuerdo con lo señalado en los planos y según especificaciones de planos de detalles de arquitectura y cálculo estructural que deberán ser confeccionados por la empresa contratista. Características: Se consultan cimientos aislados de hormigón para montaje de juegos y mobiliario según instrucciones del fabricante. Se ejecutarán en todas las partidas que los componen, según instrucciones de Calculista y Estudio de Mecánica de suelos. Los cimientos se ejecutarán con hormigón H-20 (NC=90%). Se ajustarán a los planos de detalles en lo referente a dosificación de hormigones y dimensiones de los elementos. Su resistencia mínima será R28 y una dosificación mínima de 280 kg/ m3. Antes de concretar las fundaciones, se deberá verificar el estado de las excavaciones, la correcta construcción del emplantillado y la colocación de las armaduras de las estructuras resistentes, las que deberán estar separadas del emplantillado en una distancia de 5 cm. Serán vibrados y con terminación tipo platachado, dejando preferentemente una superficie rugosa para recibir el sobre cimiento. En caso contrario, se removerá la lechada superficial. 73

74 Ubicación: como fundación en mobiliarios y mobiliario Escaño jardinera en obra tipo ATRIO 430 C. Corresponde a la fabricación en obra de 5 escaños de hormigón monolítico armado, según detalles y ubicación señalados en planos de Arquitectura. Características: Se considera la construcción de escaños de hormigón armado H-30 con terminación hormigón visto, pulido con sello antigraffiti mate transparente de acuerdo a plano de detalles de arquitectura, irán anclados mediante espárragos con grouting epóxico sikadur 30 o superior en resistencia en poyos de fundación de 40x40x40 cm. Ubicación: en todos los puntos indicados en planos de Arquitectura Escaño en obra tipo ATRIO 180R Corresponde a la fabricación en obra de 6 escaños de hormigón monolítico armado, según detalles y ubicación señalados en planos de Arquitectura. Características: Se considera la construcción de escaños de hormigón armado H-30, con terminación hormigón visto, pulido, con sello antigraffiti mate transparente de acuerdo a plano de detalles de arquitectura, irán montados sobre base de fundación, anclados mediante espárragos con grouting epóxico sikadur 30 o superior en resistencia en poyos de fundación de 40x40x40 cm. Ubicación: en todos los puntos indicados en planos de Arquitectura Escaño prefabricado tipo ATRIO 220 RR Corresponde al suministro e instalación de 4 escaños de hormigón monolítico armado prefabricados, según detalles y ubicación señalados en planos de Arquitectura. Características: Se considera la instalación de escaños de hormigón armado H-30 pre-fabricado fraguados al vapor con terminación granítico gris mara, pulido, tipo Atrio tipo 180x40x65cm con sello antigraffiti mate transparente, de acuerdo a plano de detalles de arquitectura, irán montados sobre base de fundación según instrucciones del fabricante anclados mediante espárragos con grouting epóxico sikadur 30 o superior en resistencia en poyos de fundación de 40x40x40 cm. 74

75 Ubicación: en todos los puntos indicados en planos de Arquitectura Escaño mampostería en piedra Refiérase a punto Escaño en obra estructura metálica y madera Se consulta la construcción y montaje de escaños en obra conformados por un marco de perfiles de acero fe tubular rectangular 40x80x2mm montados sobre un perfil fe angulo 50x50x3 que se fijara a los machones existentes de H.A mediante pernos de expansión. Sobre este marco deberán montarse los tablones de asiento de madera IPV de 2 x6 unidos a la estructura metálica por listones de madera de 1x3 Según detalle en planos de arquitectura N lámina Basurero capsular metálico Se consulta basurero Bascular tipo Fahneu, código BA-400, color a definir por el Arquitecto proyectista, de acuerdo a ubicación en plano y empotrado mediante poyos de hormigón. SOPORTE EN TUBO DE 1.1/2 x 1.5 MM RECEPTÁCULO EN PLANCHA 1,5 MM PINTURA POLVO HORNO ELECTROESTÁTICA COLOR VERDE TREBOL DIMENSIONES ALTO = 0.8 Mt, ANCHO = 0.5 Mt. ALTERNATIVA PARA EMPOTRAR CAPACIDAD: 50 LT Bicicletero tipo Fahneu PB-001 Se considera bicicletero de acero terminación galvanizada 2x0.8x0.5m con separación de argollas a 0.22 m. Anclado a poyos de fundación de 40x40x40 cm. mediante espárragos fe. 3.3 Juegos infantiles El proyecto considera la instalación de juegos infantiles de acuerdo a diseño, cantidad y ubicación definida en el proyectó de Arquitectura. El contratista que se adjudique la propuesta deberá entregar catalogo de los diferentes juegos a instalar de acuerdo al stock disponible, los que deberán contar con el VºBº por parte de la ITO en conjunto con el arquitecto proyectista. Excavaciones Compactación sello 95%DMCS Emplantillado H5 e : 5cm Hormigón de fundación H-20 Refiérase al punto 3.2 Mobiliario Modular tipo fahneu SM-86 (1 un) 75

76 Especificaciones Usuarios 25 a 30 Edad De Uso 5 a 12 años Medidas 9,5 x 5,5 x 3,7 Área de 11,5 x 7,5m Seguridad Balancín tipo fahneu B-205 (1 un) Especificaciones Usuarios 6 Edad De Uso 3 a 10 años Medidas 3 x 1,5 x 0,8 Área de 4 x 3 m Seguridad Columpio tipo fahneu Lp-33 (2 un) Especificaciones Usuarios 3 Edad De Uso 3 a 12 años Medidas 2,6 x 1,3 x 2,7 Área de 3,5 x 4 m Seguridad Girador tipo fahneu CP-14 (1 un) Especificaciones Usuarios 4-8 Edad De Uso 3 a 10 años Medidas 1,65 x 1,65 x 0,9 Área de 3 x 3 m Seguridad Girador tipo fahneu CP-13 (1un) Especificaciones Usuarios 6-8 Edad De Uso 5 a 12 años 76

77 Medidas Área Seguridad de 1,3 x 1,3 x 0,8 3 x 3 m Juego resorte tipo fahneu SA-03 (1un) Especificaciones Usuarios 1 Edad De Uso 3 a 8 años Medidas 1x 0,6x0,6 m Área de 2x 2 m Seguridad Juego resorte tipo fahneu SA-08 (1 un) Especificaciones Usuarios 1 Edad De Uso 3 a 8 años Medidas 1x 0,6x0,6 m Área de 2x 2 m Seguridad Traslado e instalación de máquinas Se considerará el traslado e instalación de máquinas según se indica en planimetrías, la instalación considera poyos de hormigón, según indicaciones del fabricante, para la instalación se deberá seguir circuito propuesto, esta acción se deberá ejecutar en presencia del arquitecto. 3.4 Bases de Hormigón H Base monumento teniente Ibáñez Se considera la construcción de un pedestal de Hormigón armado H-20 como soporte del busto metálico existente del Teniente Ibáñez el cual deberá anclarse mediante espárragos a la nueva base. Según planos de detalle de arquitectura y diseño de ingeniería Base asta bandera Se considera la construcción de dos pedestales de Hormigón armado H-20 donde se empotraran las dos astas de bandera existentes. Según detalles de arquitectura en cuanto 77

78 a forma y ubicación. Se consideran 2 jardineras de H.A de esquinero y unión entre los muros de contención de mampostería de piedra de la calle Elias Lafferte. 3.5 Áreas verdes Taza arboles tipo solerilla tipo c 100x20x10 CM Se consultan según detalle de planos de arquitectura. Se confinaran con solerillas tipo C, y su relleno se realizará con tierra de hoja para plantar especies arbóreas donadas por CONAF Mejoramiento tierra y plantación de especies Corresponde al suministro y plantación por parte del contratista, de los arboles según se indica en los planos de arquitectura. Ubicados en el sector de sombreaderos específicamente en los 5 escaño jardinera en obra tipo Atrio 430c, en zonas de áreas verdes y juegos infantiles. Es recomendable ir atando las ramas de las bougainvillea para que crezcan pegadas a los pilares del sombreadero, o celosía por lo que se debe considerar una estrcutura de alambres que soporten el crecimiento vertical. Los 33 árboles serán entregados por CONAF, no así los insumos que se señalan a continuación: Preparación del suelo. Despejado de escombros, nivelado y limpio. Asimismo el terreno se entregará con las pendientes adecuadas para el escurrimiento de las aguas lluvias superficiales, evitando puntos bajos donde se apocen éstas, todo lo cual deberá ser recepcionado por la ITO antes de la entrega y partida de las obras de paisajismo. Asimismo deberán estar construidas las obras civiles que confinan los paños de terreno a intervenir, tales como soleras, muros de contención, muretes, canales y canaletas, postación eléctrica, etc. Trazados y emplazamiento de Especies. Con el terreno despejado, libre de áridos de más de 1" y carente de escombros se procederá a realizar los trazados de los ejes en los cuales se emplazarán las distintas especies. Para lo cual se utilizarán puntos de referencia en el suelo que sirvan de consulta y chequeo. Holladuras En general se excavarán holladuras mínimas para Arbustos de 40x40x50cm, cuidando que el fondo esté bien removido. El tamaño de la holladura se comprobará con una vara cortada a la medida exacta. Mezcla base de plantación. Para lograr un óptimo crecimiento y desarrollo de las especies vegetales plantadas se requiere tener en el área un suelo franco (compuesto por cantidades similares de arcilla, 78

79 arena y limo), que además tenga una cantidad adecuada de macro y micro nutrientes. Para ello la empresa instaladora de áreas verdes deberá analizar el suelo existente y posteriormente establecer una formulación de compuestos que se le incorporarán para conseguir la proporción requerida. Tal proporción se dosificará in situ, considerando una mezcla base contenga tierra agrícola o vegetal harneada, y los fertilizantes más adecuados desde una perspectiva técnica y económica, ya que otorga los nutrientes necesarios para el suelo al menor costo posible, y preparados exclusivamente para cada especie utilizada en la plantación. Plantación Respecto a la distribución y cantidad de especies vegetales, se procederá según lo indicado en el plano de paisajismo y conforme a las especificaciones descritas a continuación. Arbustos. Se preparará el terreno y plantará los arbustos según indicaciones de la Inspección Técnica de obras (ITC) y de acuerdo a la siguiente especificación. Antes de proceder a la plantación se llenará de agua la excavación, solo se procederá a efectuar la plantación una vez absorbida el agua por el terreno. Los arbustos se plantarán en excavaciones de x 0.40 x 0.50 m. y a continuación se incorporarán 30 gr de superfosfato triple los que deberán taparse con 10 cm de mezcla, la cual está compuesta de 60 % de tierra del lugar mejorada con 20% de compost o tierra de hoja y 20% de arena gruesa. Inmediatamente se adicionará agua en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire. Las holladuras individuales se rellenarán con mezcla base hasta completar la altura necesaria para colocar la bolsa con la planta; se apisonará con pisón pequeño. Luego se presentará el ejemplar en posición. Se extraerá la bolsa con dos cortes: primero la base y luego el costado. Los ejemplares con el pan de tierra roto deberán reemplazarse. Se rellenará la holladura con mezcla base y luego se agregará una capa de virutas de corteza de árbol comportada o de ripio de 10 cm. de espesor. Árboles Se plantaran los árboles de acuerdo al siguiente esquema de trabajo: Se deberán retirar escombros y bolones mayores. Antes de proceder a la plantación se llenará de agua la excavación. Solo se efectuará la plantación una vez absorbida el agua por el terreno. Los árboles se plantarán en excavaciones de 100 x 100 x 80 cm de profundidad (según taza indicada en planos) y a continuación se incorporarán 50 gr, de superfosfato triple los que deberán taparse con 10 cm de mezcla, la cual está compuesta de 60 % de tierra del lugar mejorada con 20% de compost o tierra de hoja y 20% de arena gruesa, para posteriormente colocar el árbol en el hoyo y terminar de rellenar con la mezcla. Inmediatamente se adicionará agua en la cantidad suficiente para eliminar las bolsas de aire. Se agregaran a la tierra también 180grs de gel retardador de agua por m3 de tierra. Todos los árboles llevarán tutor, éste será en base a una vara de Eucalipto de 2 diámetro. Se amarrará con cinta plástica. El tutor deberá ser enterrado a 40 cm de profundidad y 79

80 deberá llevar cruceta de madera. Arboles Todos los ejemplares arbóreos cumplirán con las siguientes características: Presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas, enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes; Estar bien formados y sin ramificaciones en su base; Altura mínima de 1.5 m sobre el nivel de tierra, y un diámetro que podrá variar según la especie solicitada; Poseer un sistema radicular abundante y sano; Tener un tronco bien formado con un ápice íntegro, robusto y derecho; Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada; y Los árboles plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, serán reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. Patrones de calidad del material vegetal Las especies consideradas en la obra son aquellas indicadas en los planos de proyecto y en las presentes ETE. Las cantidades de cada una se encuentran definidas en los planos. Arbustos Todos los arbustos deberán ser robustos, sanos, libres de plagas y hongos, debiendo cumplir las siguientes normativas técnicas: a) Deberán tener la altura pedida (mínimo 0.50m, medida desde el cuello de la planta hasta al ápice caulinar), la corteza sana, libre de heridas e infecciones. b) Deben presentar un perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas y enfermedades y sin síntomas deficitarios de nutrientes; c) Todos los arbustos pedidos deberán presentarse embolsados con el pan de tierra firme y compacto; Las raíces deberán soportar el peso de la bolsa húmeda sin que esta se desprenda del tallo. d) El tamaño del pan de tierra será proporcional a la altura del árbusto. e) Poseer un sistema radicular abundante y sano; f) No se aceptarán arbustos etiolados ni con algún tipo de patología o plaga. g) Los arbustos deberán estar ramificados desde la base, presentar varias ramas sanas con ápices vigorosos y tener un diámetro y altura de follaje de al menos 1/3 de la altura del ejemplar. h) Los arbustos plantados que no se desarrollen o no broten espontáneamente, deberán ser reemplazados por otro de la misma especie y condición de desarrollo. Mantención de las Áreas Verdes La mantención deberá comenzar inmediatamente después de que las especies vegetales se encuentren plantadas, y continuar en forma periódica, contemplando riego, podas, fertilización. En este período de mantención resulta fundamental considerar un manejo a través de podas para aquellas especies arbóreas propuestas, considerando la formación de las 80

81 copas en relación al alumbrado público y las alturas de ramas laterales. En caso que los ejemplares no se desarrollen, o no broten espontáneamente, se deberá considerar una reposición vegetal, mediante el reemplazo por otro de la misma especie y condición de desarrollo Nivelación y Mejoramiento de Césped Esta partida contempla la nivelación de la sub-base y mejoramiento de césped. Además considera la nivelación de las tazas de árboles existentes que no podrán sobrepasar un diámetro de 120 cm. Componentes: Festuca y Lolium Característica: Altamente resistentes al pisoteo. Dimensiones: Espesor 4 cm. 4.0 Limpieza y entrega final 4.1 Aseo y cuidado de la obra. Esta partida consulta el retiro total de escombros y/o material sobrante, fuera de las áreas de trabajo, producida por las distintas obras de construcción. Se deberán retirar excedentes de materiales, áridos, pétreos, despuntes, etc. No se considerará terminado el aseo hasta su recepción por la ITO, y del mandante, quien emitirá un informe final de conformidad. Entrega de la obra El contratista deberá solicitar la entrega de la obra a la Inspección Técnica de Obra. 81

82 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE PRESUPUESTO ESTIMATIVO PROYECTO :"MEJORAMIENTO PLAZA TENIENTE IBAÑEZ", BARRIO TENIENTE IBAÑEZ PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE FECHA : IQUIQUE, MARZO 2013 UBICACIÓN : CALLE ORELLA CON ELÍAS LAFERTTE S/N ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD P.UNIT TOTAL 1.0 GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PREVIAS 1.1 INSTALACION DE FAENAS Y CIERRO gl 1.2 ENSAYOS gl 1.3 LETRERO INDICATIVO DE OBRA (4x2 MTS) gl SUB-TOTAL 2.0 OBRA GRUESA 2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA DEMOLICIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA GENERAL m NIVELACION, TRAZADO Y REPLANTEO m ESCARPE TERRENO m EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA m RETIRO DE EXCEDENTES (30%) m RELLENO COMPACTADO MATERIAL DE OBRA m COMPACTACION TERRENO Y TERRAPLENES m2 2.2 MUROS DE CONTENCIÓN MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO H-25 ml MURO DE CONTENCIÓN MAMPOSTERÍA EN PIEDRA ml 2.3 PAVIMENTOS BALDOSAS MICROVIBRADAS TIPO ATRIO PREPARACIÓN DE LA SUB-RASANTE m BASE ESTABILIZADA E=20 CM m MALLA ELECTROSOLDADA TIPO ACMA C-92 m BASE DE MORTERO m BALDOSA LISA OCRE ARROZ 40X40X3,8 CM m BALDOSA LISA ROJA VALLENAR ARROZ 40X40X3,8 CM m BALDOSA ANTIDESLIZANTE PULIDA OVIEDO PULIDO 40X40X3,8 CM m2 BALDOSA ANTIDESLIZANTE PULIDA SEVILLA RECTA PULIDA 30X30X3, CM m BALDOSA COLONIAL LA SERENA 40X40X3,8 CM m PAVIMENTO RADIER ARMADO E=10CM m PAVIMENTO CONCHUELA E=8CM m GRADAS H-25 m SOLERILLAS TIPO C CANTO REDONDO ml SUB-TOTAL 82