CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
|
|
- Catalina Camacho Lara
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMAS Y PARLANTES DE EMERGENCIA, EN DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA ENTRE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA En Santiago de Chile, con fecha 23 de julio de 2012, comparecen, por una parte, la empresa SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA, R.U.T. N , representada por don Alejandro Javier Escalona Flores, chileno, casado, ingeniero, R.U.T. N K, ambos domiciliados en San Ignacio N 1233, comuna de Santiago, en adelante también el Contratista, y por la otra, la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, R.U.T. N , representada por el Contralor General, don Ramiro Mendoza Zúñiga, chileno, casado, abogado, R.U.T. N , ambos domiciliados en calle Teatinos N 56, comuna de Santiago, en adelante CGR o La Contraloría indistintamente, acuerdan lo siguiente: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO Por medio del presente contrato, el Contratista se obliga para con la CGR, a la dirección, administración y ejecución de la totalidad del proyecto de suministro e instalación de un sistema de alarmas y parlantes de emergencia para los edificios institucionales ubicados en Teatinos N 56 (14 Niveles) y Teatinos N 78 (13 Niveles), comuna de Santiago, que fuera especificado en las bases de licitación pública aprobadas mediante la Resolución Ex. N 02659, de fecha 24 de mayo de Por su parte, la CGR se obliga a pagar el precio correspondiente al suministro e instalación referidos. CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO La CGR pagará al Contratista la suma de $ (veintiún millones, trescientos once mil, ochocientos diecinueve pesos), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), en moneda nacional, el que se pagará en una sola cuota, contra presentación de la respectiva factura, pagadera en un plazo máximo de treinta (30) días, previa autorización y conformidad de la Contraparte Técnica de la totalidad de los servicios contratados. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al personal del Contratista respecto de sus dependientes, la CGR exigirá como requisito para cursar el pago que el Contratista acompañe a la factura correspondiente, los siguientes documentos: - Fotocopia - Certificado de las liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores que prestaron el servicio a la CGR y, o comprobante de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Salud del mes anterior, de las personas que prestaron el servicio el mes anterior al que se está pagando.
2 Los documentos señalados anteriormente se solicitarán en todos los estados de pago, a excepción del primero de ellos. Los documentos de cobro (facturas o boletas) deberán extenderse a nombre de la Contraloría General de la República, R.U.T , dirección Teatinos N 56 y deberán ser entregados en esa dirección, para la visación correspondiente de la contraparte técnica, quién posteriormente la remitirá al Departamento de Abastecimiento. CLÁUSULA TERCERA: PLAZO Y VIGENCIA El plazo total para la ejecución del contrato es de 30 días corridos, los que se cuentan a partir del día 06 de agosto de 2012, independientemente de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución aprobatoria del presente contrato, por razones de buena administración. CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO El Contratista en este acto hace entrega de una Boleta Bancaria de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, a la vista, y a la orden de Contraloría General de la República, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del presente contrato. La Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato es por un valor de $ (un millón, sesenta y cinco mil, quinientos noventa pesos) y tiene una vigencia hasta el día 31 de diciembre de Esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del Contratista, en conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la ley N , de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. CLÁUSULA QUINTA: ENCARGADO DEL CONTRATISTA El Contratista nombra en el presente acto a Marisol Fernández, que será encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las siguientes funciones: a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Contrato. b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato. Todo cambio relativo a esta designación, deberá ser informado a la Contraloría, por el representante legal, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones: a) No realizar por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en el presente contrato. b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
3 c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a sus estipulaciones y el resto de la documentación que forma parte integrante del mismo. d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica. e) Responsabilizarse de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Contraloría, que sean imputables al Contratista. f) Responsabilizarse de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, u otros que le sean aplicables. g) Cuidar los bienes, materiales, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no tendrá derecho alguno a indemnización de ninguna especie por perdida, destrucción, deterioro, desgaste producidos por robo, uso, mal uso u otra razón, incluyendo la fuerza mayor y caso fortuito. h) Entregar copia simple de los contratos de trabajo vigente, liquidaciones de sueldo, finiquitos y cualquier otra documentación que solicite la Contraparte Técnica, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales a los trabajadores. CLÁUSULA SÉPTIMA: CONTRAPARTE TÉCNICA DE LA CONTRALORIA La contraparte técnica corresponde al Jefe de la Unidad de Mantención, o la persona en quien delegue esta función, quién realizará las siguientes actividades: a) Supervisar y coordinar los procedimientos establecidos en este contrato. b) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las especificaciones técnicas y otros documentos complementarios. c) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento de Abastecimiento en caso de incumplimiento para la aplicación de multas. d) Dar visto bueno y recepción conforme de las facturas y documentos que acompañan. CLÁUSULA OCTAVA: RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA a. Recepción provisional Una vez terminados los trabajos el Contratista solicitará, por escrito, su recepción provisional a la Contraparte Técnica, quien deberá verificar el fiel cumplimiento de las especificaciones del contrato, en un plazo no superior a 5 (cinco) días hábiles, indicando la fecha de término de la obra. Si la Contraparte Técnica verificara que los trabajos no están terminados o no están ejecutados en conformidad con el presupuesto y regias de la técnica y del arte o se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la recepción y se realizará un informe con el detalle de las observaciones técnicas, comunicándolo por oficio al Contratista. Si el Contratista no hiciere las reparaciones y/o cambios que se le ordenaren, dentro del plazo fijado por la CGR, se podrá poner término anticipado al contrato, constituyendo incumplimiento grave del contrato.
4 En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la Contraparte Técnica. b. Recepción definitiva Sólo una vez otorgada la Recepción Definitiva de las obras del contrato por parte del Contraparte Técnica y certificado el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores, la CGR procederá a liquidar el contrato. CLÁUSULA NOVENA: PRÓRROGA DE COMPETENCIA Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y se someten a la competencia de los Tribunales ubicados dentro del territorio jurisdiccional perteneciente a la 1. Corte de Apelaciones de Santiago. CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN DE DERECHOS El Contratista no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente las obligaciones contenidas en este contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división del Contratista, situación en que las obligaciones se traspasarán al continuador legal, en las mismas condiciones establecidas en este contrato y en los términos establecidos en las bases de la licitación pública. CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: MULTAS La Contraloría podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando ésta no cumpla con el servicio contratado. En tal caso, de aplicarse multas, la Contraloría notificará por escrito esta decisión al Contratista indicando la causa y la multa a que da origen el incumplimiento y el Contratista podrá reclamar de su aplicación a la Contraloría dentro de 5 días hábiles contados desde la notificación. La Contraloría resolverá la reclamación presentada, acogiendo los fundamentos dados por el Contratista o bien, la rechazará confirmando la multa respectiva. Situaciones Concepto Determinación de Mufta Corresponde al retraso en 0,5% del monto total Atraso en el inicio de el inicio de la obra, de I.V.A. incluido del la obra acuerdo a la fecha Contrato por día de establecida en el contrato. atraso. Corresponde al retraso en 0,5% del monto total Atraso en la entrega la entrega de los trabajos I.V.A. incluido del de la obra terminada según lo establecido en el Contrato por día de Daños provocados a bienes del Servicios presente contrato. atraso. Corresponde a daños a los bienes muebles e Reposición de bien inmuebles del Servicio. 1 El monto de la multa será descontado del pago correspondiente, salvo que el Contratista pague la multa directamente en el Departamento de Presupuesto de la CGR, debiendo otorgársele recibo para tal efecto.
5 Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de la Contraloría, de hacer cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato en caso de incumplimiento grave del contrato. CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO De conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Compras, el contrato podrá modificarse por las siguientes causales: a) Mutuo acuerdo entre las partes. b) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. En virtud de las causales señaladas, podrán introducirse modificaciones al contrato respecto de las materias consideradas en el punto 9. de las bases administrativas y en los puntos 2 al 9 de las bases técnicas. Las modificaciones introducidas podrán significar una variación en el precio del contrato, de hasta un 20% del precio total, IVA incluido. La resolución que apruebe cualquier modificación al contrato, deberá ser fundada y publicarse en el Sistema de Información Mercado Público, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: TÉRMINO DEL CONTRATO Término del contrato El término natural del contrato estará determinado por la duración del mismo, el cual será el contemplado en la cláusula tercera del presente contrato. El contrato podrá, además, terminarse anticipadamente por las siguientes causales: 1.- Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 2.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 3.- Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. 4.- Término o liquidación anticipada del Contratista por causa distinta a la quiebra. 5.- Por causa de interés público. 6.- Por exigirlo la seguridad nacional. 7.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La resolución que disponga el término anticipado del contrato definitivo, deberá ser fundada y publicarse en el Sistema de Información Mercado Público, a más tardar dentro de las 24 horas de dictada. Se entenderá como incumplimiento grave de las obligaciones del Contratista, facultando a la CGR para poner término anticipado al contrato y cobrar la Garantía de Fiel Cumplimiento, las siguientes acciones, que serán siempre certificadas por la contraparte técnica de la CGR.
6 a.- Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el Contratista. b.- La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a los que se hubiere comprometido, que sean procedentes. c.- La aplicación de 6 multas o más, cualquiera sea su naturaleza. d. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la cláusula sexta del presente contrato. En el periodo que transcurra entre la notificación del término anticipado del contrato y la nueva adjudicación del servicio, el Contratista estará obligado a prestar el servicio adjudicado en el contrato y la CGR, por su parte, deberá pagarle hasta el último día en que efectivamente realizó el servicio para el que fue contratado. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la CGR pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios. En caso de terminar anticipadamente el contrato, la CGR se reserva el derecho de aplicar lo dispuesto en el artículo 8 letra b) de la ley N en consonancia con el artículo 100 numeral 2 del Reglamento de la Ley citada o llamar a una nueva licitación pública para proveer el servicio. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PERSONERÍAS La personería de don RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA para representar a la CGR consta del decreto N 476 de 2007, del Ministerio de Hacienda; La personería de don Alejandro Javier Escalona Flores para representar al Contratista SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA consta en la escritura pública de fecha 25 de abril de 2007, suscrita ante el Notario Público, Titular de la Décimo Tercera Notaría de Santiago, de don Clovis Toro Campos. Estos documentos no se insertan por ser conocidos de las partes. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: EJEMPLARES El presente contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder de la CGR y uno en poder del Contratista. Representante legal Contralor ZÚÑIGA la República
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMAS Y PARLANTES DE EMERGENCIA, EN DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA
Más detallesCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ralada General de la República de Chile CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ELIZABETH SCHNEIDER CASTILLO
Más detallesRES. EXENTA N 209 VISTOS:
RES. EXENTA N 209 MAT.: Autoriza prorroga para el suministro de servicio de aseo en complejo libertadores mediante trato directo por urgencia, hasta resolver licitación por el mismo.- LOS ANDES, 6 de Marzo
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA En Santiago de Chile, a de
Más detallesTransparencia RESOLUCIÓN EXENTA N 48/2010. Santiago, 30 de Marzo de 2010 VISTO:
APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA "UNIVERSIDAD DE CHILE" PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN SU NUEVA FUNCIÓN
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detallesSANTIAGO, e. Que esta Contraloría General cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para financiar la referida adquisición.
4, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,17-? IK" APRUEBA CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAISAJISMO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y SISTEMA DE RIEGO, EN LOS PISOS 10 Y 11 DE
Más detallesCONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Administración Dirección General de Personal CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Más detallesANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN
45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse
Más detallesYRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO
YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO AHUMADA 3! 2 OF. 236 - SANTIAGO CRA/MBS REPERTORIO N 10.222.- O.T. CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL En Santiago de Chile, a. de de 200.., entre Larraín Vial Activos S.A. Administradora General
Más detallesContraloría General de la República de Chile Secretaría General Departamento de Abastecimiento
Contraloría General de la República de Chile CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y UPGRADE (CHILE)S.A. Santiago, 22 de Mayo de 2009, comparecen:
Más detallesInforme Final N 151 Procesos de Adquisiciones
UNIDAD AUDITADA División de Administración y Finanzas Unidad de Abastecimiento. PERIODO DE AUDITORIÍA 1 de Enero y 31 de Diciembre 2010 FECHA RESPUESTA Octubre 2011 JEFE DIVISION AUDITADA Gustavo Bravo
Más detallesLICITACION 2012 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE BASES ADMINISTRATIVAS
LICITACION 2012 SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE BASES ADMINISTRATIVAS 1. INTRODUCCION. Fundación INTEGRA es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya misión
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesLICITACION PÚBLICA CS-LIC-15/1149 SERVICIOS DE ENTREGA COLACIONES Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DESARROLLO EN GENERAL
LICITACION PÚBLICA CS-LIC-15/1149 SERVICIOS DE ENTREGA COLACIONES Y COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y DESARROLLO EN GENERAL RESUMEN EJECUTIVO 1. SERVICIO A LICITAR Entregar servicios de alimentación
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA ZEAL CHILE S.A. POR EL ARRIENDO DE PURIFICADORES, COMODATO DE DISPENSADORES DE PEDESTAL Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SANTIAGO, 1 6 OCT 2015 CONSIDERANDO:
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
MODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO Entre los suscritos a saber, debidamente representada por, identificado con la cédula de ciudadanía número de, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, quien en adelante
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CERTIPOSTAL S.A.S.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CERTIPOSTAL S.A.S. Entre los suscritos a saber:, mayor de edad y vecino de, identificado con la cedula de ciudadanía No., quien en su calidad de Representante Legal,
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL ENTRE ARRENDADORA PERSONA JURÍDICA Y ARRENDATARIO PERSONA FÍSICA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL ENTRE ARRENDADORA PERSONA JURÍDICA Y ARRENDATARIO PERSONA FÍSICA En la ciudad/municipio/delegación de,, comparecen a celebrar contrato de arrendamiento
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INSTITUCIONAL ENTRE ÓSCAR NIBALDO PAREDES CÓRDOVA Y LA CONTRALORÍA
Más detallesINTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
OBJETO INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº../2012 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama a Licitación
Más detallesCOPIAPÓ, 2 9 MAYO 2015 CONSIDERANDO:
83 RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No / --- COPIAPÓ, 2 9 MAYO 2015 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución
Más detallesLICITACION PÚBLICA CS-LIC-15/909 SERVICIO DE ARRIENDO DE SALAS Y SALONES CON ALIMENTACION RESUMEN EJECUTIVO
LICITACION PÚBLICA CS-LIC-15/909 SERVICIO DE ARRIENDO DE SALAS Y SALONES CON ALIMENTACION RESUMEN EJECUTIVO 1. SERVICIO A LICITAR Codelco Chile, para su División Chuquicamata, ubicada en la segunda región,
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos
Más detallesCONTRATO No. DE 2011, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL META CORPOMETA Y
Entre los suscritos CARLOS ELEAZAR LOPEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.315.281 de Villavicencio en su condición de Director General y Representante Legal de la Corporación para
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS En Santiago, a (.fecha..), entre la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A., RUT 76.032.176-1, representada en este acto por su Director Ejecutivo DON ÁLVARO VIAL GAETE,
Más detallesINSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos INSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO LICITACION PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRECERTIFICACIÓN,
Más detallesMODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS. Versión 2.0 (06 de febrero 2017)
MODELO DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS Versión 2.0 (06 de febrero 2017) V. CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS DE BIENES Y/O DE SERVICIOS Nota: Las Condiciones
Más detalles/,.{ 111. PLAZODEL.<CO~TRATO. El plazo contractual será 4el.uno de enero
CONAIPD podrá realizar todas las gestiones de control /:'!1 los aspectos materiales y técnicos del referido servicio, que razonablemente considere necesarios, con el propósito de salvaguardar los intereses
Más detallesCONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD
CONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD Entre el Ministerio de Salud de la Nación, por una parte, en adelante llamado EL MINISTERIO y el/la señor/a en adelante EL RESIDENTE, identificado con
Más detallesLa Paz, 29 de Julio de
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.- 448/08. ------------------------------------------------- La Paz, 29 de Julio de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ C O N S
Más detallesI. Del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios declara por conducto de su representante que:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y GESTION DE CREDITO AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE - -, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL PRESTADOR
Más detallesPOLIZA PENSIONAL COLECTIVA DE RENTAS VITALICIAS Código: P-42-PASIVOPENSIONAL
METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A., que para el presente contrato se llamará La Compañía, en desarrollo del artículo 276 del Código Sustantivo del Trabajo, de la Ley 100 de 1993, de la Ley 1116 de 2006
Más detalles(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y. Universidad Católica de Temuco, Chile
(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y Universidad Católica de Temuco, Chile En Temuco, a de.. de 201., comparecen, por una parte, la Universidad Católica
Más detallesCARATULA POLIZA DE SEGURO DE VIDA TEMPORAL
CARATULA POLIZA DE SEGURO DE VIDA TEMPORAL POLIZA No. FECHA INICIO VIGENCIA FECHA VENCIMIENTO SUMA ASEGURADA BASICA ASEGURADO DOMICILIO DEL ASEGURADO EDAD MONEDA CONTRATADA PRIMAS TOTALES FECHA ULTIMO
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA-
MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA- Aplicable a aquellos casos en los cuales la obra sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación
Más detallesamparos exigidos en los contratos estatales en Colombia
Gama de pólizas p y amparos exigidos en los contratos estatales en Colombia DEFINICION La póliza de cumplimiento es un típico contrato de seguros, mediante el cual se garantiza el cumplimiento por parte
Más detallesCONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
CONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. En Santiago, a [ ] de [ ] del año [ ], en cumplimiento de lo dispuesto en la letra A de la Sección I.2 de la Norma de Carácter General
Más detallesCONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES
CONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES En Santiago de Chile, a de entre: VALLE NEVADO S.A., RUT 96.513.050-0, debidamente representada por don Samuel
Más detallesDIRECTIVA Nº GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI
DIRECTIVA Nº 002-2012-GRU-P-GGR-GRPPyAT-SGDI PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION DEL CONTROL PREVIO DE LAS SOLICITUDES DE PAGO DE LOS ADELANTOS Y VALORIZACIONES DE OBRAS, TRAMITADOS POR LA GERENCIA REGIONAL
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesFICHA DEL PROCESO: RELACIÓN CON EL ENTORNO
1.- INTRODUCCIÓN Destinatarios: Comunidad, instituciones externas. Ámbitos de aplicación: todas las acciones vinculadas con el Establecimiento, de relaciones con instituciones y organizaciones del entorno.
Más detallesDECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL ILMO. SR. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.
DECRETO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2009, DEL ILMO. SR. CONCEJAL DE GOBIERNO RESPONSABLE DEL ÁREA DE CALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. Visto
Más detallesAPRUEBA PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
APRUEBA PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. En cumplimiento del principio de colaboración entre organismos públicos, consagrado
Más detallesPÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015
PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 1. AMPAROS. SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD
Más detallesa) Que se ejecute habitualmente para uno o varios patrones. b) En el domicilio del trabajador o en un local elegido libremente por él.
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A DOMICILIO DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO Este Contrato Laboral cuyo uso no es muy difundido, reviste de circunstancias muy particulares; en primer término el trabajo a domicilio
Más detallesCLAUSULAS VARIAS CLAUSULAS COMPRAVENTA
CLAUSULAS COMPRAVENTA MORA Y PENA Sexto: La mora en el cumplimiento de las producirá de pleno derecho; y el moroso, en situación de optar su contraparte por la resolución del contrato, abonará a ésta en
Más detallesILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CASA PREFABRICADA 1 BASES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE
AUTORIZA A PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS CON RUBÉN DOMINGO ROJAS ÁLVAREZ, CAPACITACIÓN E.I.R.L. SANTIAGO, 114 EF3:::-.1 Hoy se
Más detallesPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA Nº 23. (Expediente 03881/2015)
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA Nº 23 (Expediente 03881/2015) ARTICULO PRIMERO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el procedimiento
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES, ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SOCIEDAD DE
Más detallesBASES DE LICITACION CARTERA DE MUTUOS HIPOTECARIOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO SEPARADO Nº3 SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA
BASES DE LICITACION CARTERA DE MUTUOS HIPOTECARIOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO SEPARADO Nº3 DE SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA OBJETO: El objeto de la convocatoria a licitación de la Cartera
Más detallesPROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS N Revisión: 01 PROCESO DE RECEPCION Y MANEJO DE DOCUMENTOS Pág. 2 de 14 Contenido OBJETIVO... 3 DOCUMENTOS APLICABLES... 3 DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE
Más detallesOBLIGACION DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES ATRASADAS COMO REQUISITO PREVIO AL TERMINO DE LA RELACION LABORAL POR PARTE DEL EMPLEADOR.
CIRCULAR NE 1101 VISTOS: Las facultades que confiere la ley a esta Superintendencia, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento obligatorio para todas las Administradoras de Fondos de Pensiones
Más detallesCONTRATO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES.
CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los. días del mes de..del año 2.013, entre la Municipalidad de Asunción,
Más detallesLICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES
LICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1.- INTRODUCCIÓN Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor o Fundación Integra
Más detalles11 ' RESUELVO: MODIFICACIÓN DE CONVENIO
11 ' \ / 1 lcj Aprueba modificación de convenio DIRECON -Asociación Gremial de Vinos de Chile Concurso Silvoagropecuario y Productos del Mar 1 Llamado, Proyecto N 1276649 Santiago, 20 de diciembre de 2012.
Más detallesCONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los. días del mes de..del año 2.013, entre la Municipalidad de Asunción, representada en este
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir
Más detallesI. Comunidad Autónoma
Página 8084 I. Comunidad Autónoma 3. Otras disposiciones Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente 1207 Resolución de 6 de febrero de 2017, por la que se publica el convenio de colaboración entre
Más detallesContrato de arrendamiento de bienes muebles para eventos sociales.
Contrato Número Contrato de arrendamiento de bienes muebles para eventos sociales que celebran por una parte el Proveedor, representado en este acto por el C. y en contraparte el Consumidor C., mismos
Más detallesRÉGIMEN DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
RÉGIMEN DE LAS GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 1. Las garantías pueden constituirse mediante... a) Retención en precio salvo en los contratos de obra y concesión de obra, efectivo, valores de deuda
Más detallesCURANILAHUE, 10 DE ENERO DEL 2012 VISTOS:
REPÚBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE SECPLAN DECRETO ALCALDICIO N 187 ACEPTA CONTRATO CON LA CONSULTORA ASISTENCIA TÉCNICA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA, ASCAPACITACION PARA LA "CAPACITACIÓN
Más detallesMODELO DE CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
MODELO DE CONVENIO DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Conste por el presente documento que se firma por cuadruplicado, el Convenio de Práctica Preprofesional, celebrado de conformidad con el artículo 12º y
Más detalles1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
28729 ANUNCIO de 26 de octubre de 2016 por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de Impartición de un programa superior
Más detallesCONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO
Autor: Esc. Jorge Machado Giachero CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO En la ciudad de Montevideo, el día... de... de... ENTRE: POR UNA PARTE: (ACREEDOR): POR OTRA PARTE: (DEUDOR): CONVIENEN, en celebrar
Más detallesNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA REUNIDOS INTERVIENEN
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE TEMPORADA En., a.. de.. de 2015 REUNIDOS De una parte, D., mayor de edad, con DNI..., y con domicilio en la ciudad de..., C/... De otra parte, D., mayor de edad, con DNI...
Más detallesCONTRATO DE SUMINISTRO DE PRISMA SOL BGK2/3.5 Y KITS PRISMAFLEX ENTRE HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA
1 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRISMA SOL BGK2/3.5 Y KITS PRISMAFLEX ENTRE HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA Y INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA COMPUTACIÓN Y MEDICINA S. A. En Santiago de Chile, a 01 de marzo de
Más detallesCIRCULAR EXTERNA
Número CIRCULAR EXTERNA 011 1999 Año DESTINATARIO(S): REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO. ASUNTO ALIVIOS PARA DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES PARA FINANCIACION DE
Más detallesCONVENIO DE AUSPICIO DE LA PELICULA CHILENA ENTRE BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CONVENIO DE AUSPICIO DE LA PELICULA CHILENA. ENTRE Y BANCO DEL ESTADO DE CHILE En Santiago, a de. de 2011, entre, RUT Nº, sociedad del giro que su nombre indica, representada por don., cédula nacional
Más detallesExpediente: /12/3003
Expediente: 2010 0198/12/3003 0. Tipo de contrato Suministros Contrato reservado Contrato sujeto a regulación armonizada. 1. Objeto 1.1. Objeto: Suministro de mobiliario de aulas para los edificios Filologías
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES DE PREGRADO
CONTRATO N : 16102294 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES DE PREGRADO EN VIÑA DEL MAR A XXXX DE XXXXXX DEL XXXXXXX, ENTRE UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR, R.U.T. N 71.629.400-5, EN ADELANTE "LA
Más detallesCONVENIO MARCO DE COLABORACION FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
CONVENIO MARCO DE COLABORACION FUNDACIÓN ARTESANÍAS DE CHILE Y INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO En Santiago, a 23 de Julio 2014, entre la Fundación Artesanías de Chile, RUT N 65.175.180-2, en representada,
Más detallesLAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12
LAS GARANTIAS DEL CONTRATO ESTATAL EN EL DECRETO 734 /12 Por: Enrique José Arboleda Perdomo Magistrado del Consejo de Estado Punto de partida: artículo 7 ley 1150 Amplia remisión al reglamento en cuanto:
Más detallesCONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO
CONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO DE UNA PARTE: EL BANCO MULTIPLE ADEMI, SOCIEDAD ANONIMA, entidad bancaria organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, provista de su Registro
Más detallesGARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 1 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007 y DECRETO 4828) CÓDIGO SUPERFINANCIERA
Más detallesTransparencia. 5. Que para el desarrollo de sus funciones, los municipios pueden celebrar convenios con organismos públicos o privados.
consejo para la Transparencia APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RESOLUCIÓN EXENTA N 2:)5 SANTIAGO ' 27 MAYO 2013 VISTOS:
Más detallesINVITACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP052-2011 OBJETO SUMINISTRO DE 14 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2010 PROFESSIONAL PARA LA SEDE UBICADA EN LA CALLE 72 NUMERO 13-23 EN LA CIUDAD DE BOGOTA 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT
Más detallesEl contrato de trabajo
Es el acuerdo entre empresario y trabajador por el que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de remuneración. Formalización: El contrato
Más detallesADJUDICACIÒN DE MENOR CUANTIA N 164-CEPAMC-2007 DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN DE 500 EJEM PLARES DEL PLAN OPERATIVO
ADJUDICACIÒN DE MENOR CUANTIA N 164-CEPAMC-2007 1. ENTIDAD: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con domicilio en Salaverry Nº 655, Jesús María y R.U.C. Nº 20131023414. 2. OBJETO (Descripción
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS 1. OBJETO:
1. OBJETO: Legalización de los contratos de bienes, obras y servicios que CORMAGDALENA suscriba, como requisito jurídico indispensable y sustancial para iniciar la ejecución del contrato. 2. ALCANCE: Aplica
Más detallesBANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución Nº 10-03-01 de fecha 2 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.379 del 4 de
Más detallesINTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO LICITACION ABREVIADA Nº / 2010 PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en adelante la Intendencia llama a Licitación Abreviada
Más detallesINTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBO LICITACION ABREVIADA Nº 15/2009 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBO LICITACION ABREVIADA Nº 15/2009 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES APERTURA: 04 de Agosto de 2009 HORA: 15:00 1. OBJETO DEL LLAMADO. La Licitación tiene por objeto la
Más detallesDOCUMENTO PROTOCOLIZADO BASES DE LA PROMOCIÓN CAMPAÑA SEPTIEMBRE
DOCUMENTO PROTOCOLIZADO BASES DE LA PROMOCIÓN CAMPAÑA SEPTIEMBRE Con fecha 15 de Septiembre de 2016, Claudio Eduardo Reyes Vera, chileno, casado, magister en administración de empresas, cédula nacional
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas,
Más detallesCONTRATO DE ADHESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y SU REGISTRO EN PROFECO LIC. HECTOR CHAMLATI
CONTRATO DE ADHESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y SU REGISTRO EN PROFECO LIC. HECTOR CHAMLATI CONTRATO DE ADHESIÓN ARTÍCULO 85 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Se entiende
Más detallesCONTRATO DE APERTURA DE CREDITO PARA LA EMISION DE BOLETA DE GARANTIA (Manual)
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO PARA LA EMISION DE BOLETA DE GARANTIA (Manual) Entre CORP BANCA, sociedad del giro bancario, en adelante "el Banco", por una parte, y por la otra, "el Cliente", ambas partes
Más detallesBASES DE LICITACIÓN DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE PRESENTACIÓN
BASES DE LICITACIÓN DISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE CHILE PRESENTACIÓN La Cámara de Diputados de Chile, en adelante e indistintamente como La Cámara o La Corporación,
Más detallesEl incumplimiento de las condiciones 1 a la 6 tienen consideración de: Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP.
1933 El incumplimiento de las condiciones 1 a la 6 tienen consideración de: Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP. 13. PERFIL DE CONTRATANTE (ARTÍCULO 53 del TRLCSP): http://contratacion.juntaex.es
Más detallesDirección de Construcción y Conservación
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE
Más detallesEJEMPLAR NI / /HOJA N. EJÉRCITO DE CHILE JEFATURA DE INSTALACIONES DE SALUD Centro Clínico Militar "Coyhaique"
EJÉRCITO DE CHILE JEFATURA DE INSTALACIONES DE SALUD Centro Clínico Militar "Coyhaique" EJEMPLAR NI / /HOJA N Aprueba contrato de prestación de Servicios de esterilización de Instrumental y material clínico.
Más detalles