ADENDA No 3 LICITACIÓN No LIC

Transcripción

1 ADENDA No 3 LICITACIÓN No LIC REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA NOVIEMBRE DE 2017 Gerencia Administrativa 1

2 2 ÍNDICE DE CLÁUSULAS CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO...5 CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL PROYECTO...5 CLÁUSULA TERCERA: PRESUPUESTO...6 CLÁUSULA CUARTA: VALORES COMPARABLES DE LA OFERTA...6 CLÁUSULA QUINTA: EMPRESAS PARTICIPANTES...6 CLÁUSULA SEXTA: ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO...11 CLAUSULA SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO...16 CLAUSULA OCTAVA: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN...16 CLÁUSULA NOVENA: ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS...22 CLÁUSULA DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO E INICIO DEL OBJETO CONTRATADO...23 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: PRECIO...25 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PRESENTACIÓN DE FACTURAS...26 CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASPECTOS Y TEMAS TRIBUTARIOS...26 CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: FUENTE DE RECURSOS Y FORMA DE PAGO...27 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RETENCIÓN DE PAGOS...29 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CONDICIONES ESPECÍFICAS...29 CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD Y GARANTIA DE LA CALIDAD DE LA OBRA...30 CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS...30 CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN DEFINITIVA...31 CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS...31 CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN...39 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INTERVENTORÍA...40 CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA...41 CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PENAS...42 CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA...45 CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA...45 CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: CONTRATISTA INDEPENDIENTE...46 CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO...46 CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO...47 CLAUSULA TRIGÉSIMA: MODIFICACIONES...47 CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: CONFLICTOS DE INTERESES E IMPEDIMENTOS...48 CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL...48 CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD...49 CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS...50 ANEXO 1 DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS GENERALES...51 ANEXO 2 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES...51

3 3 ANEXO 3 DEL PLIEGO DE CLAUSULAS GENERALES...52 ANEXO 5 MODELO CONTRATO DE OBRA...53

4 4 ÍNDICE DE ANEXOS ANEXO 1 MODELO CARTA PRESENTACION DE LA OFERTA. ANEXO 2 MODELO DE CARTA DE INFORMACION DE UNIÓN TEMPORAL Y/O CONSORCIO. ANEXO 3 INFORMACIÓN GENERAL. ANEXO 4 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. ANEXO 5 MODELO CONTRATO DE OBRA.

5 5 CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO El objeto de esta licitación es la selección del contratista que será el encargado de ejecutar el proyecto REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA de acuerdo con el alcance señalado en los Pliegos de Condiciones Técnicas definidas por TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. De igual manera formarán parte del objeto contratado las Cláusulas contenidas en los Pliegos de Condiciones Generales y sus Anexos, Pliegos de Condiciones Técnicas y sus Anexos, el Anexo de Seguridad y Salud en el Trabajo y Manual de Seguridad para Contratistas. CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL PROYECTO Dentro del alcance de este proyecto se contemplan las siguientes actividades: 1. Reposición de redes de acueducto. 2. Reposición de redes de alcantarillado. 3. Estructuras de concreto reforzado. Quedan incluidas las entibaciones, manejo de agua y obras especiales para permitir adecuadamente la realización de las obras. Se incluyen igualmente el reacondicionamiento de obras, disponibilidad permanente de personal, equipo y material e instalaciones existentes para poder realizar la totalidad de la obra proyectada hasta su correcto funcionamiento en su situación definitiva. Se incluyen la totalidad de los medios auxiliares (comunicación por medios magnéticos o vía telefónica) necesarios para la correcta ejecución de las obras, el transporte de maquinaria, el control de la topografía y en definitiva todas aquellas actividades necesarias para la entrega en perfectas condiciones del funcionamiento de la obra. Se incluyen todos los medios de transporte y equipos de control de calidad que la Interventoría requiera para la supervisión y control de las obras. Se incluyen por último dentro de este proceso de contratación cuantas operaciones sean necesarias de movimiento de tierras, compactación de terrenos, reposición o nueva construcción para la perfecta terminación de la obra. Las obras a ejecutar quedan definidas en detalle el Pliego de condiciones Técnicas el cual hace parte del presente proceso de contratación.

6 6 CLÁUSULA TERCERA: PRESUPUESTO El presupuesto para esta licitación es de Once Mil Novecientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Dos Mil Quinientos Veintiséis Pesos M/L ($ ); valor que incluye el AU e IVA. EL VALOR TOTAL OFERTADO NO PODRÁ EXCEDER LA SUMA DE $ ; LAS PROPUESTAS CUYOS VALORES SUPEREN ESTE LÍMITE ESTIPULADO SERÁN RECHAZADAS. CLÁUSULA CUARTA: VALORES COMPARABLES DE LA OFERTA El OFERENTE presentará una única OFERTA para la ejecución del proyecto, la cual será de carácter obligatorio, esta debe ajustarse en todos los aspectos a los Pliegos de Condiciones Generales y Pliegos de Condiciones Técnicas y sus respectivos anexos. NO podrá presentar ofertas parciales ni alternativas. El valor de la oferta presentada por el OFERENTE deberá especificar el valor unitario para cada una de los ítems señalados en el Cuadro de Presentación de la Oferta para la ejecución de la obra. La moneda que se establece para la presentación de ofertas es en Pesos Colombianos. La propuesta económica deberá estar ajustada de acuerdo con los formatos que se anexan a este pliego (Anexo 1. Cuadro Presentación de la Oferta). CLÁUSULA QUINTA: EMPRESAS PARTICIPANTES En el proceso objeto de esta licitación podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras y/o los miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán acreditar una duración mínima del término de vigencia del contrato y un año más. El número de empresas y la participación de cada una de ellas dentro del Consorcio o la Unión Temporal podrán ser libremente fijados por los OFERENTES. No se admitirá que una persona natural o jurídica pertenezca a más de un Consorcio o Unión Temporal, so pena de eliminarlo de todas las propuestas. Esta regla se aplicará a todas las licitaciones que adelante concomitantemente TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., con objeto similar, para celebrar contratos que se ejecutarán en distintas licitaciones:

7 7 - Licitación: Reconstrucción De Pavimentos Y Andenes, Obras Complementarias Y Reparación De Fugas En El Distrito De Barranquilla Y El Municipio De Puerto Colombia. - Licitación. Reconstrucción De Pavimentos Y Andenes, Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado, Obras Complementarias Y Reparaciones De Fugas En Los Municipios Del Atlántico. - Licitación: Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado Y Obras Complementarias En El Distrito De Barranquilla Zona A Y Municipio De Puerto Colombia. - Licitación: Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado Y Obras Complementarias En El Distrito De Barranquilla Zona B. En caso que una persona natural o jurídica haga parte de más de un consorcio o unión temporal sea en una misma o en dos o más de las licitaciones que concomitantemente adelante TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P., las propuestas de estos consorcios o uniones temporales serán eliminadas de todas las licitaciones en que se presenten. Las personas naturales o jurídicas interesadas en participar en este proceso de contratación deberán garantizar las siguientes condiciones mínimas: 5.1 EXPERIENCIA. Las empresas concursantes deberán acreditar experiencia comprobable en obras de instalación de tuberías de Acueducto y Alcantarillado, obras de construcción de pavimentos, andenes, bordillos y estructuras en concreto. Instalación de redes de acueducto: Deberá certificar la instalación mínima de 2500 m de tubería en material polietileno de alta densidad (PEAD) o Policloruro de vinilo (PVC) o Glass Reinforce Pipe (GRP) o Hierro Dúctil (HD) en diámetro de 90 mm (3 ) hasta 315 mm (12 ). De

8 8 estos 2500 m deberá certificar la instalación mínima de 1000 m de tubería de PEAD por termofusión o electrofusión en diámetros de 90 mm a 315 mm. Instalación de redes Alcantarillado: Deberá certificar la instalación mínima 2000 m de tubería en material polietileno de alta densidad (PEAD) o Policloruro de vinilo (PVC) o Glass Reinforce Pipe (GRP) o Hierro Dúctil (HD) en diámetro de 160 mm (6 ) hasta 500 mm (20 ). Construcción de pavimento: Deberá certificar la construcción mínima de 2000 metros cuadrados. Construcción de andenes: Deberá certificar la construcción mínima de 1500 metros cuadrados. La experiencia deberá ser soportada como máximo con la suma de diez (10) contratos ejecutados y terminados en los últimos 10 años. Esta experiencia debe haberse adquirido en el territorio colombiano. En caso de consorcios y/o uniones temporales, este requisito se calculará teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada una de las empresas que lo conforma. Las empresas que lo integran deberán tener una participación igual o superior al veinticinco por ciento (25%). Si solo uno de los integrantes es quien acredita la experiencia, su participación deberá ser mayor al cincuenta por ciento (50%). La experiencia requerida será reconocida con las actas de obras ejecutadas y recibidas dentro de un contrato en ejecución hasta el mes de diciembre del 2017, para lo cual deben anexar copia del contrato y la última acta suscrita entre las partes, con los acumulados ejecutados. 5.2 INSCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO UNIFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATISTAS (RUC) OTORGADO POR EL CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD. Los interesados en participar en este concurso licitatorio, deberán acreditar inscripción y calificación mínima de 80 en el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente para Contratistas. En caso que el Oferente no cumpla con esta calificación deberá aportar el informe de la auditoría RUC y el Plan de Acción donde determine las medidas que llevará a cabo para subsanar los hallazgos evidenciados en dicho informe. Será responsabilidad del Interventor del Contrato, realizar seguimiento al cumplimiento de Plan de Acción presentado. Si el Contratista se encontraba inscrito, previamente a esta licitación, deberá comprobar la renovación al Registro Uniforme de Evaluación para Contratistas. Para el caso de los Consorcio o Uniones Temporales se cumplirá este requisito si cada una de las empresas que lo conforma, presentan el Certificado emitido por el Consejo Colombiano de Seguridad. Adicionalmente el Representante Legal del Consorcio o la Unión Temporal deberán emitir una carta de compromiso en la que define los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo que regirán para la ejecución de las actividades a contratar.

9 9 En la ejecución del contrato, podrá ser auditable por la Interventoría del Contrato los compromisos adquiridos en lo relacionado con Seguridad y en el Trabajo. Para mayor información consultar en la siguiente dirección electrónica: En caso que el Oferente no cumpla con este requisito puede homologar el cumplimiento del mismo con la presentación de las siguientes dos (2) certificaciones en los Sistemas de Gestión de: - Seguridad y Salud Laboral OHSAS y - SGA (Sistema de Gestión Ambiental) ISO Ambas por un Ente Certificador Acreditado, las cuales deberán estar vigentes para la prestación del servicio u obra a contratar. Para el caso de los Consorcio o Uniones Temporales se cumplirá este requisito si cada una de las empresas que lo conforma cumple con el requisito, contando con cada certificación de Sistemas de Gestión mencionados. 5.3 INSCRIPCIÓN EN EL RUP DE LA CÁMARA DE COMERCIO. Estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) de la Cámara de Comercio, de acuerdo con el régimen del Decreto 1082 de 2015 compilatorio, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, según el clasificador de bienes y servicios UNSPSC (Sistema de Codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios), en algunas de las siguientes categorías: SEGMENTO FAMILIA CLASE Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones. 72. Servicio de edificación, Construcción de instalaciones y Mantenimiento. 72. Servicio de edificación, Construcción de instalaciones y Mantenimiento 72. Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 72: Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 72. Servicio de edificación, Construcción de Servicios de construcción de edificaciones o residenciales Servicios de construcción de edificaciones o residenciales Servicios de construcción de edificaciones o residenciales Servicios de construcción Pesada Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas Nuevas Servicios de construcción de edificios públicos especializados Servicios de construcción de plantas industriales Servicios de construcción y revestimiento y

10 10 instalaciones y Mantenimiento. pavimentación de infraestructura La inscripción del proponente debe estar vigente y el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio deberá haber sido expedido antes de la fecha de apertura de este concurso licitatorio. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada una de las empresas integrantes deberá presentar el respectivo Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP y deben cumplir con los requisitos de inscripción exigidos. En caso de prórroga de la fecha de esta licitación, el registro único de proponentes tendrá validez con respecto a la primera fecha. 5.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. EL OFERENTE deberá acreditar la Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) acorde con el objeto a contratar. En la ejecución del contrato, podrá ser auditable por la Interventoría del Contrato los compromisos adquiridos en lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad. 5.5 EVALUACIÓN FINANCIERA: CAPITAL DE TRABAJO EL OFERENTE deberá demostrar mediante sus estados financieros un capital de trabajo igual o superior a Tres Mil Quinientos Noventa y Seis Millones Cuatrocientos Sesenta Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Pesos M/L ($ ). En caso que el Capital de Trabajo no cumpla con el anterior requerimiento, el proponente podrá presentar una Carta de Aprobación de Cupo de Crédito o Crédito (no se acepta Carta de Intención, ni de Pre-aprobación), expedida por una entidad bancaria o financiera vigilada por la Superintendencia Bancaria, dirigida a TRIPLE A S.A E.S.P., que establezca como destinación específica del crédito, el proyecto a ejecutar, hasta completar el monto mínimo exigido. Para la evaluación del cupo de crédito asignado para la ejecución de este proyecto se confirmarán los datos que proporcione EL OFERENTE a través de la Certificación de Disponibilidad del Cupo emitida por las entidades financieras. El capital de trabajo se evaluará de la siguiente forma: CT = Capital de trabajo. AC = Activo corriente. PC = Pasivo corriente. CT = AC - PC ($ ). Este indicador nos muestra la capacidad de la empresa para desarrollar sus actividades de manera normal en el corto plazo.

11 11 En los consorcios y/o uniones temporales el capital de trabajo se conformará por la sumatoria de cada uno de los capitales de trabajo de las empresas participantes. EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE ESTOS CINCO (5) REQUISITOS, SERÁ CAUSAL PARA RECHAZAR LA OFERTA RECIBIDA. CLÁUSULA SEXTA: ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO 6.1 REUNIÓN ACLARATORIA DE DUDAS TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. organizó una reunión aclaratoria de dudas, la cual NO es OBLIGATORIA pero si es importante la asistencia de los Oferentes, para mayor comprensión del proyecto a ofertar; para el día jueves 23 de noviembre de 2017a las 02:00 p.m. en la carrera 8 Vía 5 Acueducto Distrital, en el salón de reuniones de la Subgerencia de Interventoría. La reunión de aclaración de dudas, será coordinada por la Jefe de Interventoría, Rosa Margarita Rodríguez. Los OFERENTES interesados en asistir a esta reunión, deberán inscribirse previamente al correo electrónico rosa.rodriguez@aaa.com.co o comunicarse previamente vía telefónica al: Consideraciones particulares: Para facilitar el ingreso en cualquier instalación de Triple A, las empresas interesadas deberán presentar en portería los soportes de pago de seguridad social, copia u original de ARL y EPS y tener en cuenta que no se aceptan certificaciones, ni pantallazos, ni versión digital, debe ser físico y legible; así mismo como contar con la indumentaria adecuada para la actividad en campo que se desarrollará. 6.2 PREGUNTAS Y RESOLUCIÓN DE INQUIETUDES Las dudas o inquietudes relacionadas con los pliegos de este proceso licitatorio se recibirán hasta las 4:00 PM el día martes 12 de diciembre de 2017, vía a la siguiente dirección: licitaciones@aaa.com.co. Las respuestas a las inquietudes manifestadas se publicarán la página Web de la empresa: Cualquier aclaración o modificación a los documentos de esta licitación, que TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. considere oportuno hacer, será notificada por medio de adendas las cuales serán publicadas en la página Web de la empresa, a más tardar un (1) día hábil antes de vencerse el plazo para la entrega de las propuestas. Estas aclaraciones y modificaciones formarán parte del Pliego de Condiciones Generales.

12 12 En caso que TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. no genere respuestas a una, alguna o todas las inquietudes planteadas por los interesados dentro de los términos señalados en el presente numeral, se entenderá que se ratifica el contenido de las condiciones y términos originales. La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. 6.3 PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Las ofertas se presentarán en la oficina de Gestión Documental de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., ubicada en la Carrera 58 No , Sede Prado, en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 04:00 p.m. hasta el día miércoles 17 de enero de Sin excepciones de ningún tipo las ofertas que sean presentadas después de las 04:00 p.m. de este día NO serán recibidas. En el día y hora señalada como plazo para presentar las ofertas, en acto público que se efectuará en el salón Prado de la Sede Prado ubicada en la Carrera 58 No 67 09, se abrirán las Propuestas originales recibidas dentro del plazo establecido y se leerán los términos básicos de cada una de las propuestas presentadas. Los documentos que serán revisados en la Reunión de Apertura de Ofertas será: Presentación del Original y Copia de los documentos solicitados, documentación de los sobres solicitados foliados y firmados por el Representante Legal de la empresa OFERENTE, Póliza de Seriedad de la Oferta, Certificado de existencia y representación legal y la Oferta Económica presentada de acuerdo con el Anexo 1 Modelo carta de presentación de la oferta de estos pliegos. En el caso que alguna empresa no presente su oferta foliada, el delegado asistente del OFERENTE procederá al momento de la apertura de la oferta a foliarla para dejar constancia de los folios entregados en cada uno de los sobres; si la oferta no se presenta foliada y no hay un delegado por parte del OFERENTE, TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. no se hace responsable del contenido de la misma. Del acto de cierre de la Contratación y apertura de las propuestas, se levantará un Acta que contendrá la relación de las propuestas con indicación del objeto a contratar, fecha y hora de cierre, Proponentes presentados, número de folios, número y vigencia de la Póliza de Seriedad. Esta acta será suscrita por el representante o delegado de las empresas oferentes que participe de la Reunión de Apertura y por los miembros de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. presentes. 6.4 EVALUACIÓN DE OFERTAS Durante los quince (15) días siguientes a la presentación de la oferta, TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. realizará los estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos necesarios para la evaluación de las ofertas, pudiendo solicitar a los OFERENTES las aclaraciones o explicaciones pertinentes. La información que se solicite durante esta etapa deberá ser remitida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. en los plazos que sean fijados, o la propuesta será eliminada; so pretexto de estas aclaraciones o explicaciones los OFERENTES no podrán modificar sus OFERTAS. Durante el proceso de evaluación se verificará el cumplimiento de los requisitos definidos en cada uno de los tres sobres solicitados, y se realizaran las siguientes evaluaciones:

13 13 Evaluación Técnica: El concepto emitido por el área especialista responsable de la evaluación será de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de los documentos presentados en el Sobre C Documentos Técnicos. El no cumplimiento de estos requisitos será causal de eliminación de la oferta. La interventoría del contrato como parte de esta evaluación técnica podrá efectuar visitas en las instalaciones de los Oferentes para constatar el cumplimiento de la oferta, en cuanto a disponibilidad de recursos, tales como equipos y maquinarias exclusivas para la operación, entre otros aspectos que considere pertinente verificar. Evaluación Económica: En esta evaluación se analizará los precios del proyecto ofertado para el objeto del presente proceso licitatorio. Durante la evaluación se corregirán los errores aritméticos detectados y el valor corregido será el utilizado para efectuar la comparación económica de las mismas. En los casos que el error aritmético encontrado incremente el valor de la oferta inicialmente presentada en un 5% se eliminará la oferta recibida. Evaluación Financiera: En esta evaluación se analizará toda la información financiera que permita determinar el estado financiero del OFERENTE y su capacidad para llevar a cabo la ejecución del proyecto de esta licitación. Evaluación Jurídica: El concepto emitido por el área especialista responsable de la evaluación será de acuerdo con el cumplimiento o incumplimiento de los documentos presentados en el Sobre B Documentos Generales ; adicionalmente se analizará entre otros aspectos la capacidad jurídica del oferente para la ejecución del contrato, así como las facultades de los representantes legales para la presentación de la oferta y celebración del respectivo contrato. Posterior al análisis de las evaluaciones técnica, financiera y jurídica; se seleccionarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos mínimos definidos; para posteriormente efectuar las ponderaciones de acuerdo con los siguientes criterios: Sistema de Evaluación Criterio Evaluación Económica Evaluación Técnica Evaluación Financiera Total Puntuación 500 Puntos 300 Puntos 200 Puntos 1000 Puntos La evaluación se realizará teniendo en cuenta los factores mencionados en el Sistema de Evaluación, con una calificación máxima de Mil (1000) Puntos, de acuerdo con los anteriores criterios y puntuaciones. En caso de surgir empate en el Sistema de Evaluación de ofertas, se dará prioridad al oferente que cuente con la mayor experiencia medida en cantidades de obras ejecutadas en instalaciones de tubería de acueducto y alcantarillado acreditada.

14 14 En el evento que el empate persista, se dará prioridad al proponente que haya radicado primero la oferta, de acuerdo con la hora de recibido del soporte generado en la oficina de Gestión Documental EVALUACIÓN ECONÓMICA: 500 PUNTOS Se evaluarán las propuestas económicas de acuerdo a la siguiente fórmula: = á (1 í í ) Dónde: Pt = Puntaje de la propuesta que se está evaluando Pmáx = Puntaje máximo asignado Vmín = Menor valor entre todas las propuestas calificados Vx = Valor de la propuesta que se está evaluando TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. para la asignación de los puntos en la evaluación económica tomará como referencia el valor de la oferta económica presentada en el Anexo 1. Cuadro Presentación de la Oferta EVALUACIÓN TÉCNICA: 300 PUNTOS EXPERIENCIA SUPERIOR A LA MÍNIMA REQUERIDA: 300 PUNTOS De acuerdo a la experiencia aportada por los OFERENTES, se asignarán los puntos dando la mayor calificación (300 PUNTOS) a las empresas que demuestre mayor cantidad de metros lineales ejecutadas en instalaciones de tubería de acueducto y alcantarillado acreditada; aquellas empresas que demuestren una cantidad de metros lineales menor se les asignará una calificación proporcional, aplicando la formula regla de tres simples EVALUACIÓN FINANCIERA: 200 PUNTOS Para los Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores se calcularán con base en la sumatoria de los índices calculados por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes SOLVENCIA ECONÓMICA: 100 PUNTOS Solvencia Económica (Liquidez) = Activo Corriente Pasivo Corriente Este indicador deberá ser mayor o igual que uno (1,0), midiendo este la capacidad de la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo, este indicador debe mostrar mínimo la siguiente relación de 1:1 es decir que por cada $1 que se tiene como obligación de corto plazo se dispone de $1 para el pago.

15 15 Para esta evaluación si el OFERENTE, no cumple este requisito, no se le asignarán puntos (0 puntos) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 100 PUNTOS Nivel de Endeudamiento: (Total Pasivo / Total Activo) x100 Este indicador deberá ser menor al sesenta y cinco por ciento (65%), Corresponde al grado de apalancamiento utilizado e indica la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. Para esta evaluación si el OFERENTE, no cumple este requisito, no se le asignarán puntos (0 puntos). 6.5 ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA En atención a que TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. adelanta concomitantemente varias licitaciones, que tienen el mismo o similar objeto, cuyos contratos se ejecutarán en distintos procesos licitatorios, el oferente que resulte adjudicatario en una de estas licitaciones no podrá ser adjudicatario en ninguna de las otras licitaciones; por lo tanto, cada oferente no podrá ser adjudicatario en más de una de las licitaciones; salvo que sea oferente único. Las licitaciones referenciadas se enuncian a continuación: - Licitación: Reconstrucción De Pavimentos Y Andenes, Obras Complementarias Y Reparación De Fugas En El Distrito De Barranquilla Y El Municipio De Puerto Colombia. - Licitación. Reconstrucción De Pavimentos Y Andenes, Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado, Obras Complementarias Y Reparaciones De Fugas En Los Municipios Del Atlántico. - Licitación: Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado Y Obras Complementarias En El Distrito De Barranquilla Zona A Y Municipio De Puerto Colombia. - Licitación: Reposiciones De Tuberías De Acueducto, Alcantarillado Y Obras Complementarias En El Distrito De Barranquilla Zona B. El criterio de adjudicación para la licitación objeto de estudio será el mejor puntaje resultado del Sistema de Evaluación Económico Técnico Financiero; siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos legales, financieros, económicos y técnicos, exigidos dentro de este Pliego de Condiciones Generales. Este concurso licitatorio será declarado DESIERTO, cuando: Cuando no se presente propuesta alguna. Ninguna de las empresas participantes cumpla con los requisitos mínimos definidos en el Pliego de Condiciones Generales y/o en el Pliego de Condiciones Técnicas.

16 PLAZO DE COMUNICACIÓN Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de recibido de las ofertas se comunicará por escrito a cada uno de los oferentes acerca de la aceptación o rechazo de las mismas, a la dirección que figure reportada en la respectiva oferta. 6.7 PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO El contrato entre el TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., y EL OFERENTE se suscribirá dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la remisión de la comunicación de aceptación de la oferta. Si el oferente seleccionado no concurriere a suscribir el contrato, no hiciere las diligencias necesarias para su legalización o no demostrase interés en suscribirlo dentro de los quince (15) días calendarios posteriores a la recepción de la carta de adjudicación, TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P podrá efectuar una nueva adjudicación eligiendo a quien se encuentre en segundo lugar de acuerdo con el valor de la oferta económica presentada y reúna las condiciones legales y técnicas-económicas definidas en este concurso licitatorio; o abrir un proceso de contratación. CLAUSULA SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO El presente contrato tendrá un tiempo de ejecución de dos (2) años contado a partir de la firma del acta de inicio. CLAUSULA OCTAVA: FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN FORMALIDADES: 1. La oferta se presentará en medio magnético (CD), constará de tres carpetas nombradas como A, B y C; cada una deberá contener todos los documentos requeridos en cada carpeta, tal cual como se señala en los numerales a, b y c, en formato PDF. 2. La propuesta económica de la Carpeta A (Anexo 1. MODELO CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) y todos los documentos de la Carpeta B se presentarán adicionalmente por escrito, en sobre cerrado sin borrones, tachaduras o enmendaduras a menos que se hagan con salvedad, la cual se entiende con la firma del OFERENTE o su representante legal al pie de la corrección, debidamente foliados, folder pasta dura, folder argollado o en algún tipo de método utilizado para legajar la información suministrada en ambos sobres. Estos documentos deben corresponder de forma idéntica a los aportados en medio magnéticos (CD).

17 17 Es causal de eliminación de la oferta cuando no se presente la carta de Presentación de la Propuesta o cuando no se encuentre debidamente firmada por el OFERENTE. 3. La propuesta económica de la Carpeta A (Anexo 1. MODELO CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA) y la Carpeta B deberán ser presentadas por escrito, numeradas y refrendadas en todas sus páginas con la firma del OFERENTE o su representante legal. 4. La propuesta deberá presentarse en idioma español. 5. Los OFERENTES deberán estudiar minuciosamente las condiciones contenidas en este Pliego e informarse de todas las circunstancias que puedan afectar los plazos, precios y el desarrollo de todos y cada uno de los bienes y servicios que se oferta. TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. no aceptará como motivos de reclamación, ni reconocerá indemnización alguna por el hecho de que EL OFERENTE no ofrezca u olvide ofrecer alguna de los bienes o servicios necesarios para la ejecución cabal del objeto de la contratación de estos pliegos, hasta su recibo a satisfacción por parte de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. 6. TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., no se responsabiliza de las propuestas enviadas por medios diferentes a los señalados, la recepción de las propuestas se hará conforme al contenido del numeral PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS, es importante que todos los ejemplares de la propuesta (por escrito y digital) sean de idéntica información, en caso de discrepancias, entre los documentos aportados por escritos y los documentos en medio digital, primará el contenido de la propuesta por escrito. a. Carpeta A, denominada PROPOSICIÓN ECONÓMICA, se presentará en medio magnético (CD) en formato.pdf, adicionalmente deberá aportar la propuesta económica (Anexo 1. MODELO CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA), por medio escrito. La Proposición Económica para optar a la contratación de las REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, contendrá tal cual se señala los siguientes documentos digitalizados con la siguiente numeración: *A.1.- Propuesta económica (Anexo 1. MODELO CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA), la cual deberá ir acompañada del Análisis de Precios Unitarios (APU), y la oferta ajustada al formulario suministrado (FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS). La información solicitada en este numeral deberá ser presentada en físico y en medio magnético (CD) en Excel. *A.2.- Estados Financieros a diciembre de Los Estados Financieros solicitados son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales deberán cumplir con toda la Reglamentación Colombiana e incluir las Notas de los mismos. Los Estados Financieros se presentarán de manera comparativa a diciembre de 2015 y a diciembre de *A.3.- DECLARACIÓN DE LA RENTA DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS FISCALES de Diciembre del año 2015 y Diciembre del Año 2016.

18 18 * A.4.- Certificado de existencia y representación legal con vigencia hasta de UN (1) MES a la fecha de presentación de la oferta. El tiempo de constitución de la empresa no podrá ser inferior a seis (6) meses previos a la presentación de la oferta. * A.5.- En caso de Consorcio o Uniones Temporales: documento privado donde conste la constitución de Consorcio o Unión temporal para optar a la contratación para las RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y ANDENES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REPARACIÓN DE FUGAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. Dicho documento de constitución deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre del representante legal, domicilio social, porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal, responsabilidad y duración; también deberán aportarse los certificados que acrediten la existencia y representación legal expedida por el funcionario u organismo competente, y con fecha de expedición máxima de treinta (30) días anteriores a la presentación de la oferta. Nota: Toda la información solicitada se considera NO SUBSANABLE. La no presentación o presentación incompleta de los documentos solicitados será causal de eliminación de la oferta. b. Carpeta B, denominada DOCUMENTOS GENERALES, expresará la inscripción de: Documentos Generales para optar a la contratación de las REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, este sobre deberá ser entregado por escrito, en original y en medio magnético (CD) en formato.pdf, contendrá: * B.1.- Documento privado donde conste la constitución de Consorcio o Unión temporal para optar a la contratación para las REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA. Dicho documento de constitución deberá contener como mínimo la siguiente información: Nombre del representante legal, domicilio social, porcentaje de participación en el consorcio o unión temporal, responsabilidad y duración; también deberán aportarse los certificados que acrediten la existencia y representación legal expedida por el funcionario u organismo competente, y con fecha de expedición máxima de treinta (30) días anteriores a la presentación de la oferta. Si se llegase a adjudicar el proyecto a una propuesta presentada sea por una Unión Temporal o Consorcio, la adjudicación será de carácter provisional, hasta que se aporte el NIT correspondiente a dicha Unión Temporal o Consorcio, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha de recibido de la carta de adjudicación; posterior a dicha presentación se procederá a realizar la adjudicación definitiva. * B.2.- Poder y/o acta o extracto de acta debidamente otorgados cuando se actúe por representación y/o autorización para firmar la propuesta y suscribir el contrato. * B.3.- Declaración del oferente firmado por el Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debidamente facultado, dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. haciendo constar que no se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar señalados en las leyes colombianas vigentes aplicables.

19 19 B.4.- Declaración extraprocesal firmada por el Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debidamente facultado, dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., acreditando la no existencia de manejo de dinero proveniente de lavado de Activos. B.5.- Declaración firmada por el Representante Legal de la empresa o por quien haga sus veces, debidamente facultado, dirigida a TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., donde el Oferente garantice en cada una de sus actuaciones la dignificación del trabajo y la no discriminación, refiriéndose a la seguridad y protección en el trabajo, la remuneración de acuerdo a la ley, la equidad de género y el no al trabajo infantil. * B.6.- Póliza de Seriedad de la Oferta (Original) con una vigencia de tres (03) meses contados a partir de la fecha de presentación de la misma y por el 20% del valor del presupuesto del presente concurso licitatorio para toda la vigencia del contrato. Con la póliza emitida se deberá adjuntar la constancia de pago de la prima correspondiente. El cumplimiento de la Póliza de Seriedad debe estar dirigido a la empresa contratante, TRIPLE A S.A E.S.P. La Póliza debe ser emitida en Pesos Colombianos. B.7.- Registro Único Tributario (R.U.T). B.8.- Nombramiento del representante autorizado y competente para actuar en su nombre en todo lo relativo a la ejecución del contrato en los términos de la Cláusula REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. * B.9.- Original certificado de existencia y representación legal con vigencia hasta de UN (1) MES a la fecha de presentación de la oferta. El tiempo de constitución de la empresa no podrá ser inferior a seis (6) meses previos a la presentación de la oferta. Notas: La información solicitada en los ítems B.1, B.2, B.3, B.6 y B.9 se considera NO SUBSANABLE. Todos los documentos que son SUBSANABLES requeridos por TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. deberán ser entregados para su revisión y aceptación dentro del plazo establecido durante el proceso de evaluación de las ofertas, el cual será hasta de tres (3) días. La no presentación o presentación incompleta de los documentos solicitados será causal de eliminación de la oferta. c. Carpeta C, denominada DOCUMENTOS TÉCNICOS, presentada en medio magnético (CD) en formato.pdf, para optar a la contratación de las REPOSICIONES DE TUBERÍAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA ZONA A Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, contendrá tal cual se señala los siguientes documentos digitalizados con la siguiente numeración: C1.- Organigrama del personal vinculado a utilizar en la Obra, con las especificaciones

20 20 definidas en la cláusula de DISPONIBILIDAD DE RECURSOS contemplada en estos Pliegos de Condiciones Generales. C.2.- Declaración de maquinaria, material y equipo técnico disponible para la ejecución de la obra ofertada. Para la ejecución del proyecto, se requiere la disponibilidad de todos los equipos y maquinaria señalados en la CLÁUSULA VIGÉSIMA: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS del presente Pliego de Condiciones Generales. El OFERENTE deberá presentar certificación de la disponibilidad de los equipos y/o maquinarias requeridas para el proyecto, emitida por el proveedor donde garantice que éste contará con lo requerido durante el tiempo de vigencia del contrato. Si los equipos y/o maquinarias son de propiedad del OFERENTE, deberá refrendarlos a través de alguno de los siguientes documentos: certificados de propiedad, contrato de compra venta, comodato, leasing o facturas que demuestren que los equipo y/o maquinaria son de su propiedad. C.3.- Presentación de un plan para el cumplimiento de la normatividad sobre señalización en la obra. C.4.- Presentación de un Plan de Control de Calidad donde se entregue la siguiente información: Relación de pruebas y ensayos que ejecutará a los materiales, equipos y unidades de obra. Presentación de los laboratorios que empleará el Oferente en el desarrollo de los trabajos. Relación de equipos de laboratorio requeridos para cada ensayo anexando Certificados de calibración de los mismos. Relación de equipos de topografía que empleará el Oferente en el desarrollo de los trabajos anexando Certificados de calibración de los mismos. Relación del personal propuesto para el control de la calidad anexando Calificación del mismo. Procedimiento para la entrega de la unidad de obra. Procedimiento para controlar la unidad de obra no conforme. C.5.- Presentación del Cálculo del Factor Prestacional y Costos de Administración. C.6.- Matriz de Peligros, Valoración de Riesgos y Controles y Autoevaluación de la Resolución 1111 de 2017 y Plan de Acción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. C.7.- Reglamento de Higiene y Seguridad. C.8- Cancelación de los aportes a la EPS, ARL y AFP de los trabajadores relacionados en el Organigrama del personal a utilizar en la Obra (En los casos que aplique). C.9.- Relación de certificaciones y/o contratos finalizados en donde se demuestre la experiencia exigida en la Cláusula de EMPRESAS PARTICIPANTES numeral EXPERIENCIA. Las certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos: - Que sean expedidas por la empresa contratante y firmadas por quien tenga la facultad para hacerlo.

21 21 - Las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información: Nombre de la entidad contratante, Descripción u objeto contratado, Monto ejecutado en Pesos Colombianos, Fecha de inicio y terminación del objeto contratado, Nombre del interventor del contrato y Teléfono de contacto. Esta información podrá ser verificada por parte de TRIPLE A DE B/Q SA ESP. C.10.- Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP). La información contenida en el certificado deberá estar actualizada. TRIPLE A de B/Q S.A E.S.P., podrá solicitar la información adicional que sirve de soporte a los documentos contenidos en dicho certificado. Este certificado deberá ser presentado por el OFERENTE con una fecha de expedición no superior a (30) días calendarios anterior a la fecha de cierre del presente proceso de contratación simplificado. En caso de Consorcio o Unión Temporal, cada integrante deberá aportar el registro en forma independiente. C.11.- Certificación de un Sistema de Gestión de la Calidad (ISO 9001) acorde con el objeto a contratar. Puede ser presentado por uno de los integrantes, siempre y cuando la firma que la presente sea la que tenga más del 50% de participación en el consorcio o unión temporal. C.12.- Copia del Registros (RUC) o en su defecto, copia de los certificados actualizados emitidos por el Ente Certificador competente de cada uno de los siguientes Sistemas, los cuales deberán estar vigentes: - Inscripción y calificación en el Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para Contratistas. O - Certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral (OHSAS 18001) acorde con el objeto a contratar, y - Certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA ISO 14001) acorde con el objeto a contratar. C.13.- Especificaciones Medio Ambientales y de Calidad: Suministrar la Matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales, de acuerdo a las actividades del proyecto. Esta matriz podrá ser desarrollada de acuerdo a los lineamientos establecidos en la metodología que el oferente tenga implementada al interior de su organización. Suministrar la Matriz de requisitos legales ambientales, asociado a cada uno de los aspectos ambientales que genera el proyecto. Suministrar documento que contemple las medidas ambientales que realizarán de acuerdo a las posibles afectaciones que sobre el medio ambiente se identificaron durante la valoración de los aspectos e impactos ambientales. Listado de vehículos a usar y los respectivos certificados de revisión técnico mecánica y de gases. Suministrar el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos, vehículos y

22 22 maquinaria, que serán usadas para la ejecución del servicio. Permisos de los vehículos que serán usados para el transporte de residuos de construcción y demolición de acuerdo a los requerimientos establecidos dentro de la Resolución DAMAB hoy Barranquilla Verde 1011 de Plan de contingencia para el transporte de residuos de construcción y demolición, debidamente aprobado por Barranquilla Verde. Licencia o permiso de sitio de disposición de residuos de construcción y demolición. Licencia de la cantera que suministrará los materiales de agregados (Si aplica). Matriz de comunicación entre el proveedor y TRIPLE A. C.14.-Anexo No 4. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, completamente diligenciado y firmado por el Representante Legal. Este anexo se encuentra publicado de manera permanente en la página Web de la empresa: C.15.-Anexo 3. INFORMACIÓN GENERAL. Nota: Los documentos solicitados con asterisco (*) se consideran NO SUBSANABLE. Todos los documentos que son SUBSANABLES requeridos por TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. deberán ser entregados para su revisión y aceptación dentro del plazo establecido durante el proceso de evaluación de las ofertas, el cual será hasta de tres (3) días. La no presentación o presentación incompleta de los documentos solicitados será causal de eliminación de la oferta. CLÁUSULA NOVENA: ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. al analizar la información presentada por EL OFERENTE en cada una de las carpetas descritas en la cláusula anterior, rechazará las propuestas, en cualquiera de los siguientes casos: - La presentación incorrecta de las Carpetas A, B y C requeridas para la propuesta, descritas en la Cláusula de FORMALIDADES Y DOCUMENTACION. - Cuando la Propuesta sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora fijadas en el numeral PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA de la Cláusula ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN SIMPLIFICADO. - Cuando no se presenten alguno de los documentos señalados como NO SUBSANABLES en la Cláusula de FORMALIDADES Y DOCUMENTACIÓN. - Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo OFERENTE o cuando este tenga participación en otra (s) sociedad; salvo cuando se trate de sociedades anónimas.

23 23 - Cuando EL OFERENTE altere la descripción, unidad o cantidad de al menos uno de los ítems que forman parte del cuadro de la Oferta o cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems del formulario (s) de Precios Unitarios. - Cuando EL OFERENTE presente documentación que contenga información que no sea consistente con documentos aportados en otros procesos que se hayan adelantado con la empresa. - Cuando EL OFERENTE presente documentación que sea inexacta, adulterada, o que no sea veraz y fiel reflejo de la realidad financiera, jurídica, técnica y comercial de los oferentes. - Cuando la empresa OFERENTE no presente los documentos subsanables requeridos por TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. dentro del plazo establecido durante el proceso de evaluación de las ofertas, el cual será hasta de tres (3) días. - Cuando del análisis jurídico se establezca la ausencia de capacidad para contratar por parte del OFERENTE. - Cuando no se aporten por escrito los documentos de la carpeta B y/o no se presente la carta de Presentación de la Propuesta o cuando esta no se encuentre debidamente firmada en original por el Representante Legal del OFERENTE. - Cuando se verifique el impedimento señalado en la cláusula CONFLICTOS DE INTERESES E IMPEDIMENTOS. - Cuando una persona natural o jurídica haga parte de más de un consorcio o unión temporal sea en una misma o en dos o más de las licitaciones que concomitantemente adelante TRIPLE A DE B/Q S.A. E.S.P. - Cuando el valor total ofertado supere la suma de $ TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. se reserva el derecho de verificar toda la información suministrada en la Propuesta. CLÁUSULA DÉCIMA: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO E INICIO DEL OBJETO CONTRATADO El contrato deberá suscribirse y formalizarse dentro de los quince (15) días siguientes a la remisión de la comunicación de aceptación de la oferta. El oferente deberá anexar junto con el contrato debidamente firmado, el original de las pólizas requeridas y constituidas. En el evento que resulte una corrección de las pólizas a cargo del oferente aceptado, éste deberá subsanarlas y remitirlas a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación que en tal sentido dirija TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P EXPEDICIÓN DE PÓLIZAS DE GARANTÍA

24 24 EL CONTRATISTA, se obliga a contratar, mantener vigentes y entregar a satisfacción de Triple A de B/Q S.A E.S.P., en original y con evidencia del pago de las primas correspondientes, las siguientes garantías, otorgadas por Compañías de Seguros legalmente establecidas en Colombia y autorizadas para expedirlas, y que sean aceptables por Triple A de B/Q S.A E.S.P. Las pólizas de Garantía deberán expedirse a favor de: TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. NIT Cada póliza deberá cumplir lo siguiente: DE CUMPLIMIENTO. La cual garantizará el cumplimiento del contrato, tendrá una suma asegurada del 20% del valor de este, y una vigencia igual a la duración del contrato y noventa (90) días más AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LEGALES. Garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el CONTRATISTA haya de utilizar para la ejecución del Contrato, por el equivalente al veinte por ciento (20%) del Valor Estimado del Contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo, su liquidación y tres (3) años más DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de protegerse contra reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño contra la propiedad, que puedan surgir por causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y subcontratistas, el CONTRATISTA deberá mantener una Póliza de Seguros por tales conceptos, que cubra al menos el 30% del valor del Contrato y deberá constituirse por el término de duración del contrato y tres (3) meses más. Se deberá tener en cuenta que el beneficiario de la misma será TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. y terceros afectados. Amparo o coberturas: Predios labores y operaciones 100% Contratistas y subcontratistas 100% Amparo Patronal 50% Responsabilidad Civil Cruzada 40% Vehículos Propios y no propios al 50% Bienes Bajo Cuidado Tenencia y Control 50% Gastos Médicos 20% DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. El CONTRATISTA deberá constituir una póliza que garantice protegerse contra reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daños a terceros, que puedan surgir por causa del objeto del contrato por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y subcontratistas de la ejecución de este contrato. Esta póliza de responsabilidad civil extracontractual el contratista deberá mantenerla vigente con las mismas coberturas indicadas en la póliza inicial, hasta la suma de $ , la cual opera en exceso de la inicial que exige el contrato y estará vigente durante el contrato. Esta póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual se puede reemplazar por la póliza matriz de RCE que las empresas tienen para su operación, aportando certificación de la Aseguradora, donde indique vigencia, actividad cubierta. También opera en exceso de la inicial.