Tarapoto, 11 de Diciembre del 2O15

Transcripción

1 6OMERHD (JCGIONAL GH N 536-2O15-GRSM-PEHCBM/GG VISTOS: El informe N GRSM-PEHCBM/D.O., de fecha , del '/rector de Obras del Proyecto Especial Huallaga central y Bajo Mayo, que olicita la emisión de resolución aprobando a ampliación de plazo A/ 15 de ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios efe/ Hospital n-2- Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región san Martín-incluye Plan de Contingencia", El informe legal N GRSM-PEHCBM/OAL, de fecha , del efe de la Oficina de Asesoría Legal del PEHCBM, que recomienda la emisión de a presente resolución, aprobando la ampliación de plazo de ejecución de obra A/ 15, por 123 día calendario, por estar comprobada la causal presentada por el contratista, y; CONSIDERANDO: Que, mediante resolución gerencial N GRSM- 'EHCBM/GG, de fecha 03 de octubre del 2012, se aprobó el Expediente Técnico de la obra: "Mejoramiento efe los Servicios del Hospital n-2-tarapoto, Provincia y Región san Martín", por el monto de S/. 149'461,811.O2 nuevos soles, con precios vigentes ai mes de junio 2012, con un plazo de ejecución de 540 días calendario, para ser ejecutado por contrata, Que, mediante Carta A/ CSMl, la Empresa contratista Consorcio San Martín l, presenta a la Supervisión CONSORCIO SUPERVISOR TARAPOTO, la solicitud de ampliación de plazo A/ 15, por 255 días calendario, por a causal de cuando se aprueba la prestación adicional de obra A/ 25 Que, mediante Carta A/ 507-CST-2015, de fecha , la Empresa de Supervisión consorcio Supervisor Tarapoto, remite la documentación técnica sustentatoria respecto al análisis, revisión, formulación y evaluación de la solicitud de ampliación de plazo A/ 15, con la que el contratista consorcio san Martín i, solicita una ampliación de plazo por 255 días calendario, que justifican con su expediente adjunto

2 SanMSfrtín MuM y lolkuní N 536-2O15-GRSM-PEHCBM/GG Luego del análisis, revisión, formulación y evaluación respectivos, recomienda eclarar procedente la solicitud del contratista de ampliación de plazo A/ 15, or cuanto la causal invocada está justificada de acuerdo a los artículos 200 y 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, pero por 148 días calendario, de acuerdo al análisis y evaluación realizados por su Supervisión, según informe Técnico adjunto Que, mediante informe N CMM/AC-HT, de fecha , el Administrador de Contratos, manifiesta que luego de la revisión tíe los documentos presentados por el contratista y el informe realizado por la supervisión, establece lo siguiente Tanto el Contratista como la supervisión han cumplido las formalidades y procedimiento establecidos en la normatividad vigente, para la solicitud y pronunciamiento de la ampliación de plazo N 15 Está claramente evidenciado que la Prestación Adicional de Obra N 23, tiene un plazo de ejecución de 123 días calendario, según consta en el expediente respectivo, cuyo inicio se da al día siguiente de su aprobación y notificación al Contratista, mediante Resolución cerencial N 'CRSM-PEHCBM/CC, es decir se inicia el día y concluye el (Se adjunta Diagrama de cant de la Prestación Adicional de Obra N 23) Con la aprobación de la prestación adicional de obra N 23, se genera la ampliación de plazo N 15, por 123 días calendario, cuyas partidas pertenecen a la ruta crítica, del programa de ejecución de obra vigente, en razón de que las actividades contractuales en la obra no han podido ser desarrolladas, condición cumplida para la procedencia de la ampliación de plazo, tal como lo establece el numeral 41.6 del artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 201 del Reglamento de la Ley La ampliación de plazo por 123 días calendario, no generará mayores gastos generales, por cuanto la Prestación Adicional de Obra A/ 23 cuenta con su propio gasto general, tal conforme se podrá evidenciar en el expediente respectivo

3 GOBIERNO i'u-leí NAL N GRSM-PEHCBM/GG En consecuencia de lo manifestado en los ítems precedentes, su Administración de contrato, recomienda previa al dictamen legal correspondiente: Declarar Procedente la aprobación de la ampliación de plazo N 15, por 123 días calendario, solicitado por el Contratista consorcio san Martín I, para la etapa "Ejecución de Obra Principal y Equipamiento del Hospital n-2 Tarapoto, correspondiente a la Obra: "Mejoramiento tíe los Servicios del Hospital n-2-tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martín-induye Plan de Contingencia", generado por la causal "Cuando se aprueba la Prestación Adicional de Obra", por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes; desplazando el plazo de culminación de la ejecución de la obra al Que, mediante informe A/ GRSM-PEHCBM-AEPV/JP-HT, el Jefe del Proyecto, da a conocer que el Contratista ha presentado a la upervisión su solicitud de ampliación de plazo N 15, por 255 días calendario, n la ejecución de la obra: "Mejoramiento tíe los Servicios tíel Hospital //-2-Tarapoto, Distrito de Tarapoto, Provincia y Región san Martín - incluye Plan de Contingencia" debido a la aprobación de la prestación adicional de obra N 23 Así mismo manifiesta Que con la aprobación de la prestación adicional de obra N 23, se genera la ampliación de plazo N 15, por 123 días calendario, cuyas partidas pertenecen a la ruta crítica, del programa de ejecución de obra vigente, en razón de que las actividades contractuales en la obra no han podido ser desarrolladas, condición cumplida para la procedencia de ampliación de plazo, tal como lo establece el numeral 41.6 del artículo 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 201 del Reglamento de la Ley, recomendando que se apruebe dicha ampliación En consecuencia, analizada la documentación presentada, su Jefatura, considera pertinente que a través de la Dirección de Obras, previa evaluación, se continúe con el trámite administrativo ante la Oficina de Asesoría Legal de la Entidad, para que emita opinión legal de su competencia, luego del cual, deberá emitir la resolución respectiva, resolviendo: Declarar procedente la aprobación de la ampliación de plazo N 15, por 123 días calendario, solicitado por el contratista consorcio san Martín I, para la etapa Ejecución de Obra

4 a GOBIERNO REGIONAL. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN Resolución Carencial N GRSM-PEHCBM/CG Tarapoto, 17 de Diciembre del 2O15 Principal y Equipamiento del Hospital ll-2 Tarapoto, correspondiente a la Obra: "Mejoramiento de loa Servicios del Hospital II-2 Tarapoto, distrito de Tarapoto, rovincia y Región san Martín-lncluye plan de Contingencia", generado por la usal "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", por los Amentos expuestos en los párrafos precedentes, desplazando el plazo de ulminación de la ejecución de la obra al ; Que, mediante Informe A/ GRSM-PEHCBM/JASLO-JEYB de fecha , el Jefe del Área de Supervisión y Liquidación de Obras, manifiesta que de la revisión realizada se tiene que se ha cumplido con la formalidad exigida para una solicitud de ampliación de plazo por parte del contratista, y luego del análisis del sustento técnico se encuentra que es procedente otorgar una ampliación de plazo de 123 días calendario de ejecución de obra, recomendando su aprobación, generado por la causal "cuando se aprueba la prestación adicional de obra", por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, desplazando el plazo de culminación de la ejecución de la obra al 28 de marzo del 2016 Que, mediante el documento del visto, el Director de Obras, manifiesta que de la revisión efectuada se tiene que ha cumplido con la formalidad exigida para una solicitud de ampliación de plazo por parte del Contratista, y luego del análisis del sustento técnico, su Dirección encuentra procedente otorgar una ampliación de plazo de 123 días calendario de ejecución de obra, solicitado por el Contratista para la etapa "Ejecución de Obra Principal y Equipamiento del Hospital lf-2 Tarapoto", correspondiente a la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Hospital n-2 Tarapoto, Provincia y Región San Martín-lncluye Plan de contingencia", generado por la causal "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", por lo que recomienda su aprobación, por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, desplazando el plazo de culminación de la ejecución de la obra al 28 de Marzo del 2016 Que, mediante el informe Legal del visto, el Jefe de la Oficina de Asesoría Legal del PEHCBM, recomienda la emisión de la presente resolución, aprobando la ampliación de plazo de ejecución de obra A/ 15, por ciento veintitrés (123) días calendario; por estar comprobada la causal presentada por el contratista.

5 GOBIERNO HÍG10NAL N 536-2O15-CRSM-PEHCBM/CG con la facultad concedida en la Resolución Ejecutiva Regional A/ GRSM/PGR, del , y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Legal y de la Dirección de Obras; SE RESUELVE. Artículo Único.- Aprobarla ampliación de plazo A/ 15 de ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los servicios del Hospital n-2-rarapoto, Distrito efe Tarapoto, Provincia y Región San Martín-lncluye Plan de Contingencia", or Ciento Veintitrés (123) días calendario, correspondiente a la etapa 'Ejecución de Obra Principal y Equipamiento del Hospital II-2 Tarapoto", solicitada por el contratista-consorcio San Martín I, por la causal "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra", establecida en el artículo 200 numeral 4), del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con lo que la nueva fecha de culminación de la obra queda desplazada al 28 de Marzo del regístrese y comuniqúese entreras - PEHCBM /Idcp.