/\3 DECLARACIONES: DECLARA "EL H. AYUNTAMIENTOw.-

Transcripción

1 r H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES T NTRATO DE OBRA PÚBLCA "CONSTRUCCÓN DE SERVCOS HDRAULCOS Y TAROS EN CALLES JUAN JMÉNEz, 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTEMBRE, EN LA DE EGACÓN DE MRANDLLAS" EN EL MUNCPO DE SAN MGUEL EL ALTO, JALSCO, QUE CELEBRAN EL MUNCPO DE SAN MGUEL EL ALTO, JALSCO, Y EL LC. MARTÍN FONSO CORNEJO GUTÉRREZ. LA CUDAD DE SAN MGUEL EL ALTO, JALSCO, A LOS 07 SETEDAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 DOS ML ONCE, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLCA A PRECOS UNTAROS, POR TEMPO DETERMNADO, COMPARECENDO POR UNA PARTE EL AYUNTAMENTO CONSTlTüCONAL DE SAN MGUEL EL ALTO, JALSCO, REPRESENTADO ESTE ACTO POR LOS C.C. LC. MGUEL HERNÁNDEZ ANAYA, LEOBARDO JMÉNEZ ORTEGA, PROFR. VÍCTOR MANUEL MONTASO DÍAZ, ARQ. OSCAR HUMBERTO ORNELAS LOZANO, Y L.C.P. JOSÉ ENRQUE GUTÉRREZ LÓPEZ, LOS ANTERORES FUNCONAROS EN SU CARÁCTER DE PRESDENTE MUNCPAL, SNDCO MUNJCPAL, SECRETARO GENERAL, DRECTOR DE OBRAS P~BLCAS MUNCPALES, Y ENCARGADO DE LA HACENDA MUNCPAL, RESPECTVAMENTE, A QUENES EN LO SUCESVO SE LES DENOMNARÁ COMO "EL H. AYUNTAMENTO", Y POR LA OTRA PARTE EL C. LC. MARTÍN ALFONSO CORNEJO GUTÉRREZ, QUEN SERÁ EL ENCARGADO Y CONTRATADO PARA LA EJECUCÓN DE LA OBRA,YQUE PARA LOS EFECTOS DELSUSCRlTONSTRUMENTO SE LE DENOMNARÁ COMO "EL CONTRATSTA" MANFESTANDO AMBAS PARTES, QUE EXSTE LA DSPOSC~N PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLCA AL TENOR DE LAS SGUENTES DECLARACONES Y CLAUSULAS: /\3 T..,. DECLARACONES: i J DECLARA "EL H. AYUNTAMENTOw.- 1. ES UN MUNCPO LBRE, BASE DE LA DVSÓN TERRTORAL, DE LA ORGANZACÓN POLÍTCA Y ADMNSTRATVA DEL ESTADO DE JALSCO, CUENTA CON PERSONALDAD JUR~CA Y PATRTMONO PROPOS, DE CONFORMDAD CON LO DSPUESTO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA CONST~C~N POL~CA DE LOS ESTADOS UNDOS MEXCANOS; EL NUMERAL 73 DE LA CONST~T~CON DEL ESTADO DE JALSCO Y EL DSPOSTVO LEGAL 2" DE LA LEY DEL GOBERNO Y LA ADMNSTRACÓN PÚBLCA MUNCPAL DEL ESTADO DE JALSCO.. QUE DE CONFORMDAD CON LA FRACCÓN 11, DEL ARTÍCULO 38, DE LA LEY DEL GOBERNO Y LA ADMNSTRACON P~BLCA MUNCPAL DEL ESTADO DE JALSCO, ES FACULTAD DEL AYUNTAMENTO CELEBRAR CONVENOS CON ORGANSMOS PÚBLCOS Y PRVADOS TENDENTES A LA REALZACON DE OBRAS DE NTERÉS CO-, SEMPRE QUE NO CORRESPONDA SU EJECUCON AL ESTADO. "UN GOBERNO CON SENTDO HJMANO"

2 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS M UNlClPALES C SEPTEMBRE, EN LA DELEGACON DE MRANDLLAS",EN EL MUNCPO DE SAN MGUEL EL ALTO, JALSC0,DE CONFORMDAD CON EL PROYECTO CONTENDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECFCACONES, PROGRAMAS Y CALENDARO DE OBRAS, AS1 COMO PRECOS UNTAROS APROBADOS, QUE FRMADOS POR LAS PARTES SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENDO FORMA PARTE NTEGRANTE DEL MSMO, QUEDANDO POR REPRODUCDO NTEGRAMENTE. M. PARA LA ELABORACÓN DE DCHO PROYECTO REQUERDO PARA LA EJECUCÓN DE ESTA OBRA, SE CONTRATARA MEDANTE LA MODALDAD DE ADJUDCACON DRECTA, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LA FRACCÓN 1 DEL ARTCULO 104,105, Y 182DE LA LEY DE OBRA PUBLCA DEL ESTADO DE JALSCO, TODA VEZ QUE GARANTZA TENER LOS CONOCMENTOS TÉCNCOS, PROFESONALES Y LA CAPACDAD DE NFRAESTRUCTURA NECESARA, ASÍ COMO EXPERENCA EN PROYECTOS SMLARES, COMO LOS REQUSTOS LEGALES NECESAROS, LO ANTEROR CON FUNDAMENTO EN LO DSPUESTO POR EL ARTÍcULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLCAS DEL ESTADO DE JALSCO. (\.Ak,1 DECLARA "EL CONTRATSTAm.-. QUE CUENTA CON LA CAPACDAD JUR~CA, TÉCNCA Y FNANCERA PARA CONTRATARSE Y OBLGARSE CON PARA LA EJECUC~N DEL SERVCO QUE REQUERE "EL AYUNTAMENTO", OBJETO DE ESTE CONTRAT0,Y QUE PARA ELLO CUENTA CON LOS RECURSOS PROFESONALES ASÍ COMO LA NFRAESTRUCTURA DÓNEA PARA LA EJECUCÓN DEL MSMO, ADEMÁS DE QUE SU OBJETO SOCLAL Y ACTVDADES COMERCALES Y PROFESONALES ESTÁN RELACONADAS CON LA PRESTACÓN DE LOS SERVCOS REQUERDOS. 11. QUE ES SU VOLUNTAD PRESTAR LOS SERVCOS A "EL H. AYUNTAMENTO", EN LOS TÉRMNOS, CONDCONES Y CARACTERÍSTCAS QUE SE PACTAN EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS QUE LO CONFORMAN, QUE FRMADOS POR AMBAS PARTES FORMAN PARTE NTEGRAL DEL MSMO, COMO S A LA LETRA SE NSERTARAN. m. QUE EL C. MARTÍN ALFONSO CORNEJO GUTÉRREZ, SE ENCUENTRA DEBDAMENTE NSCRTO EN EL SERVCO DE ADMNSTRAC~N TRBUTARA Y QUE SU REGSTRO FEDERAL DE CONTRBUYENTES ES EL COGM840406EBAY SU DOMCLO FSCAL SE ENCUENTRA UBCADO EN EL NÚMERO 507, DE LA CALLE AYUNTAMENTO, COLONA SAN PABLO EN EL MUNCPO DE ENCARNAC~N DE DÍAZ, JALSCO, MSMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS CORRESPONDENTES. V. QUE HA PRESENTADO EL PROGRAMA DE OBRA POR PARTDAS, AS1 COMO TAMBEN EL 100% DE ANALSS DE PRECOS, DE LA OBRA MOTVO DEL PRESENTE CONTRATO. "UN GOBERNO CON SENTDO HJMANO"

3 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL P~BLCAS MUNCPALES 3!? ) REPARACÓN DE REGSTROS EN CALLE JUAN JMÉNEZ EN LA DELEGACÓN DE MRANDLLAS CONSSTENTE EN: REPAR~CÓN DE DESCARGAS CON TUBERÍA PVC SERE 25 DE 6" DE D~ETRO, NCLUYE CONEXÓN ENCAMADO Y RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. 2) REPAR~CÓN DE REGSTROS Y DESCARGAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN DELEGACÓN DE MRANDLLAS, CONSSTENTE EN: ELABORACÓN DE CAJA Ci válvulas PARA ALOJAR válvula EXSTENTE, LADRLLO ENJARRADO Y COLAD CON ESTRUCTURA PARA ALOJAR TAPA; REPARAC~N DE DESCARGAS CON TUBE PVC SERE 25 DE 6" DE DÁMETRO, NCLUYE CONEXÓN ENCAMADO Y RELLEN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS; REPARAC~N DE REGSTROS SANTAROS, NCLUYE REWELACON DEL REGSTRO, SUMNSTRO Y COLOCACÓN DE TAPA NUEVA DE POLETLENO. 3) SERVCOS HDRÁULCOS Y SANTAROS PARA LOTES EN CALLE 16 DE SEPTEMBRE EN LA DELEGAC~N DE MRANDLLAS, CONSSTENTE EN: ELABORAC~N DE CAJA DE válvulas PAR4 ALOJAR válvula EXSTENTE, HECHA CON LADRLLO ENJARRADO Y COLADO CON ESTRUCTURA PARA ALOJAR TAPA; SUMNSTRO Y COLOCACÓN DE DESCARGA DOMCLARA A BASE DE PVC SERE 25 DE 6" DE DÁMETRO NCLUYE CODOS. \, TERCERA.-MONTO DEL CONTRATO.- EL MPORTE DEL SERVCO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES POR LA CANTDAD DE: $52, (CNCUENTA Y DOS ML CUATROCENTOSVENTCNCO PESOS O01100 M.N.) CORRESPONDENTE A LOS CONCEPTOS PRESUPUESTADOS NETOS, Y LA CANTDAD DE $8, (OCHO ML TRESCENTOS OCHENTA.3(, - Y OCHO PESOS O01100 M. N.)POR CONCEPTO DEL MPUESTO AL VALOR AGREGADO, SUMANDO UN TOTAL DE$60, (SESENTA ML OCHOCENTOS TRECE PESOS O01100 M.N.). 1 Y CUARTA.- PLAZO DE EJECUC~N.- "EL CONTRATSTA" SE OBLGA A NTCAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA O8 OCHO DE OCTUBRE DEL 2011, Y CONCLURLOS EL DÍA 03 DE NOVEMBRE DEL 2011 DOS ML ONCE. TTULAR DE LA DRECC~N DE OBRAS P~BLCAS MUNCPALES, S ESTO NO OCURRE EN ESE PERODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLCTUD SEMPRE Y CUANDO NO HAYA SDO PRESENTADA EXTEMPORÁNEA; DE SER ACEPTADA LA SOLCTUD DE PRORROGA "EL PUBLCAS MUNCPALES EL NUEVO PROGRAMA DE OBRA. "UN GOBERNO CON SENTDO HUMANO"

4 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES AFANZADORA A LA COMPETENCA DE LOS TRlBUNALES DE ESTA CUDAD. MENTRAS "EL NTRATSTA" NO OTORGUE LA FANZA NO SE PERFECCONARA EL CONTRATO POR LO QUE surtrá EFECTO ALGUNO. 1.A.-TRABAJOS EXTRAORDNAROS.- CUANDO A JUCO DE "EL H. AYUNTAMENTO EA NECESARO LLEVAR A CABO TRABAJOS QUE NO ESTÉN COMPRENDDOS EN PROYECTO Y PROGRAMA DE OBRA, "EL H. AYUNTAMENTO" DENTRO DEL PLAZO QUE E SEÑALE SOMETERÁ A SU CONSDERACÓN LOS NUEVOS PRECOS ACOMPAÑADOS DE RESPECTVOS ANÁLSS, EN EL ENTENDMENTO DE QUE, PARA LA FUACÓN DE ESTOS DEBERÁ DE APLCAR EL MSMO CRTERO DE LOS ANTERORMENTE CONTRATADOS. LA ATJToRTZACÓN DE LOS PRECOS EXTRAORDNAROS NO MPLCARA LA AMPLACÓN AUTOMÁTCA DEL TECHO FNANCERO, SU ATJToRTZACÓN PROCEDERÁ SEMPRE Y CUANDO "EL H. AYUNTAMENTO" CUENTE CON LOS RECURSOS FNANCEROS ATJTORTZADOS. LAS CANTDADES DE TRABAJO CONSGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO SON APROXMADAS Y POR LO TANTO SUJETAS A VARACONES, SN QUE POR ESTE CONCEPTO LOS PRECOS UNTAROS CONVENDOS DEBAN MODFCARSE. S EXSTEN CONCEPTOS A PRECOS UNTAROS ESTPULADOS EN EL CONTRATO QUE SEAN APLCABLES A LOS TRABAJOS DE QUE SE TRATAN, "EL H. AYUNTAMENTO" ESTARA FACULTAD0 PARA NDCAR A "EL CONTRATSTA" SU EJECUCÓN Y ESTE SE OBLGA A REALZARLOS CONFORME A DCHOS PRECOS. J ( \ S PARA ESTOS TRABAJOS NO EXSTEREN CONCEPTOS A PRECOS UNTAROS EN EL PRESUPUESTO QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y ''EL H. AYUNTAMENTO' CONSDERA FACTBLE PRECOS YA ESTABLECDOS EN EL CONTRATO, PROCEDERA A DETERMNAR LOS NUEVOS, CON NTERVENCON DE "EL CONTRATSTA" Y ESTE SE OBLGARA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONFORME A DCHOS PRECOS. S NO FUERA POSBLE DETERMNAR LOS NUEVOS PRECOS UNTAROS EN LA FORMA ESTABLECDA EN EL PÁRRAFO ANTEROR, "EL CONTRATSTA^^ A REQUERMENTO DE "EL H. AYUNTAMENTO1'Y DENTRO DEL PLAZO QUE ESTE SEÑALE SOMETER4 A SU CONSDERACON LOS NUEVOS PRECOS UNTAROS ACOMPAÑADOS DE SUS RESPECTVOS ANALSS, EN EL ENTENDMENTO DE QUE, PARA LA FUACON DE ESTOS PRECOS DEBER4 DE APLCAR EL 1 MSMO CRTERO DE COSTOS Y RENDMENTOS DE NSUMOS QUE SE HUBESE SEGUDO PARA LA DETERMNACON DE LOS PRECOS UNTAROS ESTABLECDOS EN ESTE CONTRATO. DÉCMA PRMERA.- PRESENTACÓN DE ESTMACONES.- "EL CONTRATSTA" RECBRÁ COMO PAGO TOTAL POR LA EJECUC~N SATSFACTO~ DE LOS TRABAJOS, EL MPORTE QUE RESULTE DE APLCAR LAS ESTMACONES CONFORME A LOS AVANCES FSCOS DE LA OBRA EJECUTADA EN LAS FECHAS QUE "EL H. AYUNTAMENTO" DETERMNE. LAS "UN GOBERNO CON SENTDO HUMANO"

5 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES D$cMA CUARTA.- OBLGACONES OBRERO-PATRONALES.- "EL CONTRATSTA" SERA EL &PONSABLE DE LAS OBLGACONES OBRERO-PATRONALES ANTE LAS DVERSAS NSTTUCONES Y ORGANSMOS PUBLCOS, AS1 COMO CON QUENES LES SUM MATERALES PAR4 LA MSMA, POR LO QUE "EL H. AYUNTAMENTO" SERA CUALQUER RECLAMAC~N PROVENENTE DE DCHAS RELACONES. O DÉCMA 0UNTA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVCOS. "EL CONTRATSTA" S COMPROMETE AL PAGO DE LOS MATERALES O SERVCOS RELATVOS A LA OBRA PÚBLCA SUJETA DE ESTE CONTRATO. DÉCMA SEXTA.-CONVENOS MODFCATOROS.-"LAS PARTES" ACUERDAN QUE EN CASO DE REQUERR MODFCACONES AL PROYECTO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE REPRESENTEN NCREMENTOS AL MONTO CONTRATADO PAR4 LA EJECUCÓN DE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLCTAS, SE SUSCRBlRA UN CONVENO MODFCATORO, EL CUAL PORDRÁ SER UNCAMENTE HASTA EL 25% DEL MONTO ORGNAL, COMO LO DSPONE EL ARTÍcULO 73,74 Y 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLCAS DEL ESTADO DE JALSCO; MODFCACONES QUE DEBERAN SER SOLCTADAS POR ESCRTODENTRO DE LA VGENCA DEL CONTRATO, A LA DRECC~N DE OBRAS PUBLCAS MUNCPALES PARA SU ACÓN O RECHAZO, FUNDAMENTANDO DE FORMA CLARA Y PRECSA LOS MOTVOS PRETENCON PARA CELEBRAR EL CONVENO MODFCATORO YA SEA EN MONTO O EN, O POR AMBAS CAUSAS. "EL H. AYUTAMENTO"DETERMNARÁ LA PROCEDENCA O MPROCEDENCA DE LOS SOLCTADO, SENDO RESPONSABLDAD DE "LAS PARTES" FORMULAR LAS RAZONES QUE OTVAN LA SUSCRPC~N DEL CONVENO MODFCATORO, CRCUNSTANCA QUE SE ASENT- A DETALLE EN EL PROEMO DEL NSTRUMENTO ANTES MENCONADO..] DÉCMA SÉPTMA.- SUPERVSÓN.- "EL H. AYUNTAMENTO" A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESGNE, TENDRÁN EL DERECHO A SUPERVSAR EN TODO TEMPO LOS SERVCOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y DARA A "EL CONTRATSTA" LAS OBSERVACONES E NSTRUCCONES QUE ESTME PERTNENTES RELACONADAS CON SU EJECUCON, A FN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y MODFCACONES QUE SE CONSDEREN PERTNENTES. 1 DÉcMA OCTAVA.- RETENCONES POR SUPERWS~N.-"EL CONTRATSTA" CONVENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTMENTO PARA QUE DE LAS ESTMACONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA SGUENTE RETENC~N: DEL 5% CNCO POR CENTO AL MLLAR DEL MPORTE DE CADA ESTMAC~N, PARA CUMPLR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE NSPECCÓN, CONTROL Y VGLANCA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARA DE LA FUNCÓN PÚBLCA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37, FRACC~N vm, DE LA LEY ORGÁNTCA DE LA ADM~NSTRAC~N PÚBLCA FEDERAL. MSMOS, QUE SERÁN ENTERADOS A LA CONTRALORA DEL ESTADO DE "UN GOBERNO CON SENTDO HJMANO"

6 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES RABAJOS, Y SN QUE ESTO SEA MOTVO PARA AMPLAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA RMNACON DE LAS OBRAS. \ VGÉSMA TERCERA.- SEGURDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATSTA" SE OBLGA ADOPTAR PARA LA PREVSON DE RESGOS PRESENTES O FUTUROS CON MOTVO DE LA OB A EJECUTAR, A NSTALAR A SU COSTA LOS ANUNCOS, AVSOS, SEÑALES Y MEDD PREVENTVAS Y DE ORlENTACON QUE SE REQUERAN PARA EVTAR LOS RlESGOS QUE 0 CORRAN POR LOS TRABAJOS QUE SE REALZAN, DE CAUSARSE CUALQUER SNESTRO SE SUFRAGADA LA RESPONSABLDAD POR EL PROPO CONTRATSTA. VGÉSMACUARTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATSTA" SERÁ EL ÚNKo RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUCOS QUE CON MOTVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL H. AYUNTAMENTO" O A TERCEROS, POR NO AJUSTARSE A LO ESTPULADO EN EL CONTRATO, POR NOBSERVANCA DE LAS DSPOSCONES DADAS POR ESTA O POR LAS VOLACONES A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLCABLES. VGÉSMA 0UNTA.- PENA POR NCUMPLMENTO EN TEMPO.- "EL CONTRATSTA" QUE NO CONCLUYA LA OBRA CONTRATADA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA DE EJECUCÓN, CONFORME A LA CLAUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUBRRÁ TAMBÉN COMO PENA CONVENCONAL, EL 15% (QUNCE POR CENTO) DEL MPORTE DE LOS AJOS QUE NO SE HAYAN REALZADO EN LA FECHA DE TERMNACÓN SEÑALADA EN EL RAMA, LO ANTEROR CON BASE A EN BASE A LA SGUENTE FORMULA: SANCÓN POR NCUMPLMENTO EN TEMPO: = O.lSX(C-E). E= NVERSÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMNACÓN AUTORZADA. VGÉSMA SEXTA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.- ADEMÁS DE LA PENA POR NCUMPLMENTO EN TEMPO, SE APLCARA UNA SANCÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUDOS QUE SE RA NCREMENTANDO EN LA MEDDA EN QUE "EL CONTRATSTA" NO ENTREGUE TOTALMENTE CONCLUDOS LOS TRABAJOS, DCHA SANCÓN SE CALCULARA SEGÚN LA SGUENTE FORMULA: SANCÓN POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONCLUDOS: =O.lSX(C-E)X(FTR- 1 FTA)/3O C= NVERSON CONTRATADA E= NVERSÓN EJECUTADA A LA FECHA DE TERMNACÓN AUTORZADA. FTR=FECHA DE TERMNAC~N REAL DE LOS TRABAJOS. FTA=FECHA DE TERMNAC~N AUTORZADA DE LOS TRABAJOS. "UN GOBERNO CON SENTDO HUMANO" 11

7 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES GÉSMA.- CAUSAS DE RESCSÓN.- LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCSÓN POR PARTE DE "EL H. AYUNTAMENTO", SN NECESDAD DE DECLARACÓN SON LAS QUE A CONTNUACÓN SE SEÑALAN: ( '1 u n 1.- S "EL CONTRATSTA" NO NCA O TERMNA LOS TRABAJOS OBJETO DE ES CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA. 2.- S SUSPENDE NJUSTFCADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE HUBERE SDO RECHAZADA POR ESCRTO POR "EL H. AYUNTAMENTO". 3.- S NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMDAD CON LO ESTPULADO O SN MOTVO JUSTFCADO, NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRTO POR "EL H. AYUNTAMENTO". 4.- S NO DA CUMPLMENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO, A JUCO DE "EL H. AYUNTAMENTO". P 5.- S SE DECLARA EN QUEBRA O SUSPENSÓN DE PAGOS O S HACE CESÓN DE BENES N FORMA QUE AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALAROS, PRESTACONES SOCALES, SNDCALES Y LABORALES DE CUALQUER DOL LE. 6.- S SUBCONTRATA O CEDE LA TOTALDAD O PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, O LOS DERECHOS DERVADOS DEL MSMO, SN EL CONSENTMENTO DE "EL,. H. AYUNTAMENTO "..! 7.- S "EL CONTRATSTA" NO DA A "EL H. AYUNTAMENTO" Y A LAS NSTTUCONES OFCALES QUE TENGAN FACULTAD DE NTERVENR. LAS FACLDADES Y DATOS NECESAROS PARA NSPECC~N, VGLANCA Y SUPERVS~N DE LOS MATERALES, TRABAJOS Y OBRAS. *.-S REDUCE SU CAPTAL CONTABLE EN FORMA NOTABLE QUE A JLTCO DE "EL H. AYUNTAMENTO" NO GARANTCE EL CUMPLMENTO DE LAS OBLGACONES DE ESTE CONTRATO. 1 1 SERVCOS. Li 9.- CUANDO "EL CONTRATSTA" ACUMULE UN 25% DE ATRASO EN EL AVANCE DE LOS 10.- EN GENERAL, POR CUALQUER OTRA CAUSA MPUTABLE A "EL CONTRATSTA" SMLAR A LAS ANTES EXPRESADAS "UN GOBERNO CON SENTDO HJMANO" 13

8 H. AYUNTAMENTO DE SAN MGUEL PÚBLCAS MUNCPALES O GENERAL DEL E "EL CONTRATSTA ff C. LC. MARTÍN ALFONSO CORNEJO GUTÉRREZ "UN GOBERNO CON SENTDO HUMANO"