CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA PORTONES DE MACHALI (CREDITO DIRECTO)
|
|
- María Ángeles Ortíz Villanueva
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA PORTONES DE MACHALI (CREDITO DIRECTO) En Rancagua a 15 DE MAYO DEL 2013, entre GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, Rut: , del giro de su denominación, representada por sus mandatarios don ALVARO TAPIA BRAVO, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad Nº k, y don GONZALO SOROLLA PARKER, chileno, casado, ingeniero civil, cédula nacional de identidad Nº ; ambos domiciliados en calle 3 Oriente N 1424, Talca, de paso en esta ciudad, por una parte como promitente vendedora; y por otra parte como promitente compradora, don (ña) MARTINEZ MIRANDA NELSON CARLOS, nacionalidad, CHILENO, estado civil, CASADO, actividad o profesión, QUIMICO FARMACEUTICO cedula nacional de identidad Nº 15,710,939-1, Y DOÑA, ORELLANA VENEGAS CAROLINA SIOMARA, NACIONALIDAD, CHILENA, ESTADO CIVIL, CASADA, CEDULA DE IDENTIDAD, 15,524,563-8, AMBOS domiciliado(a) en, MEMBRILLAR N 400, EDIFICIO GABRIELA MISTRAL, DPTO 215, Fono: Se ha convenido el siguiente contrato de promesa de compraventa con las estipulaciones que se indican a continuación: PRIMERO: GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN es dueña de los siguientes lotes: Uno) Parcela número catorce del Proyecto de Parcelación Las Mercedes, ubicada en la comuna de Machalí, y que deslinda: NORTE, con sitio número tres, parcela número doce y parcela número quince; SUR, con parcela número diecisiete; ORIENTE, con parcela quince, parcela dieciséis y parcela diecisiete ; y PONIENTE, con rol ocho guión veintinueve y rol ciento trece guión veinte, ambos con camino interior de por medio. Según consta de escritura de fecha nueve de mayo del dos mil once, ante el Notario de Rancagua don Jaime Bernales Valenzuela por compra a don Ricardo Emilio Saldaña Bravo. Inscripción a fojas dos mil cuatrocientos uno número cuatro mil seiscientos ochenta y tres del año dos mil once en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua. Dos.-) Parcela número Doce del Proyecto de Parcelación Las Mercedes, ubicado en la comuna de Machali, de una superficie aproximada de ocho coma veintidós hectáreas y que deslinda : NORTE, con rol ciento trece veintidós, con camino interior de por medio; SUR, con sitio uno, parcela catorce; ORIENTE, con parcelas trrece y quince; y PONIENTE, con sitios tres, dos y uno y rol ciento trece-veinte. Se comprenden en la venta los derechos de aprovechamiento de aguas que le correspondan a la propiedad. Según escritura pública de fecha nueve de mayo del dos mil once, ante el Notario de Rancagua don Jaime Bernales Valenzuela, compró a don Ricardo Emilio Saldaña Bravo. Inscripción a fojas dos mil cuatrocientos uno númo cuatro mil seiscientos ochenta 1
2 y dos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Rancagua del año dos mil once. SEGUNDO: Sobre los lotes individualizado en la cláusula anterior, se ha proyectado un loteo de 555 viviendas, de las cuales 447 viviendas son Torcaza y 108 Tipo Cormoran, según consta del plano proyectado por el arquitecto don Juan Pablo Benavente Undurraga, referido al conjunto habitacional denominado Loteo Portones de Machali, aprobado mediante Resolución N 184 de fecha 18 de agosto del 2011 y resolución N 008 de fecha 18 de agosto del 2011 emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Machali, plano que el promitente comprador compareciente declara conocer y aceptar como parte integrante del presente contrato. TERCERO: GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN promete vender a don(ña) MARTINEZ MIRANDA NELSON CARLOS, quién promete comprar para sí, una vivienda económica acogida al D.F.L. Nº2, de una superficie aproximada de 125 M2 de construcción, que se levantará en el sitio o lote Nº87 Etapa Nº 1 del plano de loteo mencionado precedentemente, el cual tiene los siguientes deslindes especiales o particulares: NORTE: 23,42 MTRS CON LOTE N 88 SUR: 23,39 MTRS CON LOTE N 86 ORIENTE: 11,00 MTRS CON LOTE N 147 PONIENTE: 11,00 MTRS CON PARTE AREA VERDE No obstante, la empresa se reserva el derecho de cambiar la asignación del lote antes descrito en los siguientes casos: 1. Para adecuar la entrega de la vivienda prometida vender, de acuerdo al programa de construcción. 2. Sí a la fecha de la Recepción Municipal de la vivienda, el promitente comprador no hubiese pagado a entera satisfacción de GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, la totalidad del monto establecido en la letra C de la cláusula sexta de este instrumento, se entiende para estos efectos que deberá haber pagado la totalidad de las letras a que alude la citada cláusula. 3. Sí la reserva de un lote y/o vivienda depende del resultado de la factibilidad bancaria para otorgar el crédito hipotecario, o de la aprobación de éste, por parte del Banco del Estado o cualquier otra institución financiera, todo esto, con el fin de financiar parte del precio de la vivienda. 2
3 4. Si a la fecha de la Recepción Municipal de la vivienda, no se encuentra disponible la documentación que debe entregar el promitente comprador para que el Banco del Estado o cualquier otra institución financiera inicie el proceso de aprobación del crédito hipotecario, crédito de consumo, mutuo, leasing o cualquier otro tipo de operación que permita financiar parte del precio de la vivienda. 5. A solicitud del promitente comprador, con acuerdo de la empresa. 6. En caso que el promitente comprador no suscriba la compraventa definitiva a la fecha de Recepción Municipal del inmueble. CUARTO: La vivienda que GALILEA S.A. DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN promete vender será edificada de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas que ha elaborado el arquitecto don Juan Pablo Benavente Undurraga, y cuyo ante proyecto ha recibido la correspondiente aprobación por parte de la Ilustre Municipalidad de Machali. El promitente comprador compareciente declara conocer y aceptar todos los antecedentes técnicos antes mencionados, los cuales se consideran como parte integrante del presente contrato, y que no se adjuntan al mismo por ser considerado innecesario por las partes. QUINTO: La propiedad se venderá Ad Corpus o como cuerpo cierto, con todos sus derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, las que el promitente comprador declara conocer y aceptar; con todo lo construido y plantado; libre de gravámenes, prohibiciones, litigios u otras limitantes del derecho de dominio, salvo las que se constituyan a favor de las entidades bancarias o financieras que concurran al financiamiento del precio del bien raíz. El promitente vendedor se obliga al saneamiento de los vicios redhibitorios y de la evicción conforme a la ley. SEXTO: El precio de la compraventa asciende a la suma equivalente en moneda nacional a 2593,63 unidades de fomento o la unidad que la reemplace, la que será pagada por el promitente comprador de la siguiente manera: A) Con la suma equivalente en moneda nacional a 259,36 unidades de fomento, de las cuales 259,36 unidades de fomento se pagan en este acto al contado, y el saldo correspondiente a 00 unidades de fomento, se pagará directamente al promitente vendedor con fecha anterior a la suscripción del contrato de compraventa definitivo, para cuyo efecto el comprador acepta y firma letras con los siguientes vencimientos: 1 Letra Nº UF Vencimiento 3
4 2 Además de las letras precedentemente detalladas, el promitente comprador suscribe en este acto un pagaré a la orden del promitente vendedor. respecto de este pagaré, el promitente comprador libera a Galilea S.A. de Ingeniería y Construccion de la obligación de protesto y declara su aceptación para que se considere suficiente título ejecutivo en el evento de la futura acción judicial en su contra. d) Con la suma equivalente en moneda nacional a 259,36 unidades de fomento, que pagará al momento de firmar el contrato de compraventa definitivo. el promitente comprador queda facultado para pagar la suma de dinero señalada, mediante un préstamo hipotecario tramitado a través del Banco del Estado chile o cualquier otra Institución Financiera. Los Gastos de administración, todos los gastos legales, así como también los derechos notariales y conservatorios. Además, de los impuestos que demande y deban pagarse por efecto de la operación de crédito y transferencia de la vivienda prometida vender, serán de cargo exclusivo del promitente comprador y no están incluidos en el valor de la compraventa prometida. Todos estos gastos, cuyo monto las partes acuerdan en la suma de unidades de fomento, deberán pagarse antes de la firma del contrato de compraventa y mutuo correspondiente. SÉPTIMO: En caso de desistimiento y/o incumplimiento del presente contrato por parte del promitente comprador, se acuerda por vía de indemnización y como avaluación anticipada de los perjuicios, la cancelacion por parte de éste de una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la propiedad prometida comprar. En caso de incumplimiento imputable al promitente comprador o ante su desistimiento, éste autoriza al promitente vendedor para descontar de las sumas ya pagadas por él, el monto equivalente a la multa del 5% señalada, devolviendo la diferencia si la hubiera. En caso que el desistimiento de efectuar la compraventa sea imputable al promitente vendedor, los dineros por éste percibidos producto de los pagos hechos por el promitente comprador, serán devueltos debidamente reajustados en la variación que haya experimentado la unidad de fomento y al valor que dicha unidad tenga al dia de la efectiva devolución. 4
5 Las partes comparecientes declaran que estan plenamente de acuerdo en no considerar como desistimiento o incumplimiento por parte del promitente vendedor, la aplicación de las condiciones señaladas en los números 1,2,3,4,5 y 6 de la cláusula tercera precedente. OCTAVO: El promitente comprador se obliga a entregar al promitente vendedor, en los plazos y oportunidades que éste le exija, todos los documentos necesarios para que el promitente vendedor perciba los dineros del precio de compraventa convenidos en la cláusula sexta precedente. NOVENO: La entrega material del sitio y casa habitación objeto de este contrato se hará con posterioridad a la celebración del contrato de compraventa prometido, para lo cual será indispensable que el promitente comprador haya entregado la documentación requerida antes de esta fecha. La escritura de compraventa respectiva se otorgará en la notaría pública de. Si no se firmase esta escritura dentro del plazo anteriormente señalado, se resolverá ipso facto, pudiendo el contratante diligente recabar la indemnización de perjuicios correspondientes. sin perjuicio de todo lo anterior, el contrato prometido deberá celebrarse dentro del plazo de vigencia del subsidio habitacional. DÉCIMO: Será obligación del promitente vendedor comunicar por escrito al promitente comprador la Recepción Municipal definitiva de la vivienda. Desde esta fecha, el promitente comprador estará obligado a firmar el contrato de compraventa prometido. de no hacerlo, se entenderá como desistimiento y/o incumplimiento y se aplicarán las sanciones contempladas en la cláusula octava precedente. DÉCIMO PRIMERO: El promitente comprador autoriza y faculta al promitente vendedor para modificar los planos, metrajes y/o las especificaciones técnicas citadas en la cláusula cuarta precedente, cuando las condiciones de orden constructivo asi lo requieran. Asimismo, lo faculta para modificar sin previo aviso los materiales empleados en la construcción de la vivienda, reemplazándolos por otros de calidad similar o equivalente. En ningún caso estas modificaciones podrán afectar significativamente las características básicas del inmueble. DÉCIMO SEGUNDO: El promitente vendedor, o quien haya recibido de él mandato suficiente, tendrá a su cargo la ejecución de la obra, siendo por lo tanto de su exclusiva atribución y responsabilidad la dirección, coordinación y control de la determinacion, entrega y recepcion final correspondiente. DÉCIMO TERCERO: Toda duda, cuestión o litigio que se suscite con ocasión de la celebración, interpretación, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato, será resuelto por la justicia ordinaria. 5
6 DÉCIMO CUARTO: Para todos los efectos legales derivados de la celebración del presente contrato, las partes comparecientes fijan su domicilio convencional en la ciudad de Santiago, y declaran que se someten a la jurisdicción de sus tribunales. DÉCIMO QUINTO: El presente contrato de promesa de compraventa se suscribe en un ejemplar, el cual queda en poder del promitente vendedor, a quien se le faculta para obtener del mismo todas las copias que sean necesarias para los fines que estime pertinentes, teniendo aquellos la validez de este original con las autorizaciones notariales correspondientes. Las partes comparecientes declaran su total aceptación y conformidad con las estipulaciones. 6
7 Alvaro Tapia Bravo C.I. Nacional Nº k Rep. Legal de Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción Promitente Vendedor. Gonzalo Sorolla Parker C.I. Nacional Nº Rep. Legal de Galilea S.A. de Ingeniería y Construcción Promitente Vendedor MARTINEZ MIRANDA NELSON CARLOS C.I. Nacional Nº 15,710,939-1 Promitente Comprador ORELLANA VENEGAS CAROLINA SIOMARA C.I. Nacional N 15,524,563-8 Promitente Comprador 7
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA En Santiago de Chile, a de
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL En Santiago de Chile, a. de de 200.., entre Larraín Vial Activos S.A. Administradora General
Más detallesDOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR MUTUO HIPOTECARIO. El funcionario interesado debe cumplir los siguientes requisitos para solicitar el Mutuo
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR MUTUO HIPOTECARIO a) Requisitos: El funcionario interesado debe cumplir los siguientes requisitos para solicitar el Mutuo Hipotecario (préstamos habitacionales desde
Más detallesYRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO
YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO AHUMADA 3! 2 OF. 236 - SANTIAGO CRA/MBS REPERTORIO N 10.222.- O.T. CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD
Más detallesNOMBRE DEL DEUDOR O SUSCRIPTOR R.U.T.:. DOMICILIO:.. COMUNA:. CIUDAD: FIRMA DEL DEUDOR O SUSCRIPTOR: En Santiago a.. de. de
PAGARÉ N Debo y pagaré a la orden de NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A., del giro de su denominación, Rut 76.020.064-6, con domicilio en Avenida Alejandro Fleming 7885, Santiago, Las
Más detallesCONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Administración Dirección General de Personal CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS En Santiago, a (.fecha..), entre la Agencia Acreditadora de Chile A&C S.A., RUT 76.032.176-1, representada en este acto por su Director Ejecutivo DON ÁLVARO VIAL GAETE,
Más detallesCONTRATO DE CESION DE CREDITOS ENTRE LEASING Y FACTORING AMBERGRIS SPA. (Razón social de la sociedad)
CONTRATO DE CESION DE CREDITOS ENTRE LEASING Y FACTORING AMBERGRIS SPA Y (Razón social de la sociedad) En Santiago, República de Chile, a de del año 201, comparece(n): por una parte don (representante),
Más detallesPROMESA DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA E INVERSIONES FORESTA DEL MAR S.A.
PROMESA DE COMPRAVENTA INMOBILIARIA E INVERSIONES FORESTA DEL MAR S.A. Y En Santiago, a. de Marzo de dos mil., comparecen: Por una parte la sociedad denominada INMOBILIARIA E INVERSIONES FORESTA DEL MAR
Más detallesCOMPRAVENTA Y ALZAMIENTOS VENDEDOR COMPRADOR ALZAMIENTOS BANCO, CHILE CONDOMINIO [ ]
REPERTORIO Nº COMPRAVENTA Y ALZAMIENTOS VENDEDOR A COMPRADOR Y ALZAMIENTOS BANCO, CHILE CONDOMINIO [ ] En Santiago de Chile, a de dos mil quince, ante mí, Abogado, Notario Público, titular de la, Notaría
Más detallesProceso de Compraventa
Proceso de Compraventa A continuación se detallan los pasos para que la venta pueda realizarse de la manera más expedita posible. 1. Firma Promesa ante notario 2. Entrega de datos para estudio de títulos
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detallesManual del comprador
Proceso de compra: Reserva Oferta de compra Escritura de compraventa Entrega Reserva Primera etapa: Reserva Como próximo propietario de una vivienda Urbani, en este momento usted reserva a su nombre, por
Más detallesCONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO
Autor: Esc. Jorge Machado Giachero CONTRATO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO En la ciudad de Montevideo, el día... de... de... ENTRE: POR UNA PARTE: (ACREEDOR): POR OTRA PARTE: (DEUDOR): CONVIENEN, en celebrar
Más detallesI. Del Prestador de Servicios. El Prestador de Servicios declara por conducto de su representante que:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y GESTION DE CREDITO AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA, EL CONTRATO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE - -, (EN LO SUCESIVO DENOMINADO COMO EL PRESTADOR
Más detallesSistema de Gestión de Calidad
CONTRATO DE MUTUO LIQUIDEZ FACTORING S.A. -a-. ******** En Santiago de Chile, a de del año dos mil ; a) por una parte, como mutuante, la sociedad LIQUIDEZ FACTORING S.A., sociedad del giro de su denominación,
Más detallesTransparencia RESOLUCIÓN EXENTA N 48/2010. Santiago, 30 de Marzo de 2010 VISTO:
APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA "UNIVERSIDAD DE CHILE" PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN SU NUEVA FUNCIÓN
Más detallesCONVENIO DE AUSPICIO DE LA PELICULA CHILENA ENTRE BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CONVENIO DE AUSPICIO DE LA PELICULA CHILENA. ENTRE Y BANCO DEL ESTADO DE CHILE En Santiago, a de. de 2011, entre, RUT Nº, sociedad del giro que su nombre indica, representada por don., cédula nacional
Más detallesMINUTA DE COMPRAVENTA NOTA : DEBE DILIGENCIAR Y TRANSCRIBIR ESTA MINUTA EN PAPEL BLANCO Y SIN FIRMAS EN DOS EJEMPLARES
MINUTA DE COMPRAVENTA NOTA : DEBE DILIGENCIAR Y TRANSCRIBIR ESTA MINUTA EN PAPEL BLANCO Y SIN FIRMAS EN DOS EJEMPLARES Comparecieron (nombre de los vendedores), mayor(es), domiciliado(s) en, identificado(s)
Más detallesBASES DE LICITACION CARTERA DE MUTUOS HIPOTECARIOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO SEPARADO Nº3 SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA
BASES DE LICITACION CARTERA DE MUTUOS HIPOTECARIOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO SEPARADO Nº3 DE SANTANDER SANTIAGO S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA OBJETO: El objeto de la convocatoria a licitación de la Cartera
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN AGENCIA WEB PENINSULAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU GERENTE
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesTALCA, O 9 AGO N 959 ü
UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA PREVIO DE LEGAL: 09/A602012 APRUEBA TRATO DIRECTO Y CONTRATO COMPRAVENTA E INSTRUCCIONES NOTARIALES CON AVILES ARENAS, AÍDA DEL CARMEN Y OTROS. TALCA, O 9 AGO. 2012 N 959
Más detallesCONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD
CONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD Entre el Ministerio de Salud de la Nación, por una parte, en adelante llamado EL MINISTERIO y el/la señor/a en adelante EL RESIDENTE, identificado con
Más detallesPROMESA DE COMPRAVENTA "INMOBILIARIA CAMINO ALTO S.A. A TAMARA ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO
PROMESA DE COMPRAVENTA "INMOBILIARIA CAMINO ALTO S.A. A TAMARA ALEJANDRA SANCHEZ PIZARRO En Santiago de Chile, a 15 de Septiembre del 2014 entre INMOBILIARIA CAMINO ALTO S.A., RUT 96.898.600-7, del giro
Más detallesÍNDICE PRESENTACIÓN...11 A. LA COMPRAVENTA COMO CONTRATO CIVIL...13
ÍNDICE PRESENTACIÓN...11 A. LA COMPRAVENTA COMO CONTRATO CIVIL...13 1. Definición de compraventa...13 2. Regulación legal...13 3. Las tratativas previas no son compraventa, pero pueden generar responsabilidad...14
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA
CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA Entre el/los suscrito(s), a saber por una parte:, mayor(es) de edad, domiciliado(s) en Bogotá, casado(s) (entre sí) con sociedad conyugal vigente, identificado(s) con
Más detallesDOCUMENTO PROTOCOLIZADO BASES DE LA PROMOCIÓN CAMPAÑA SEPTIEMBRE
DOCUMENTO PROTOCOLIZADO BASES DE LA PROMOCIÓN CAMPAÑA SEPTIEMBRE Con fecha 15 de Septiembre de 2016, Claudio Eduardo Reyes Vera, chileno, casado, magister en administración de empresas, cédula nacional
Más detallesGRUPO ACTIVA PROMESA DE COMPRAVENTA PROYECTO ACTIVA HIPÓDROMO INMOBILIARIA PLAZA CHACABUCO S.A. Y _PROMITENTE COMPRADOR_
GRUPO ACTIVA PROMESA DE COMPRAVENTA PROYECTO ACTIVA HIPÓDROMO INMOBILIARIA PLAZA CHACABUCO S.A. Y _PROMITENTE COMPRADOR_ En Santiago de Chile, a FECHA, comparecen: doña MARÍA LUISA DE LA MAZA MICHELSON-
Más detallesINFORME Nº 84 A C O P C N S I. Instrucciones Notariales en compraventa de inmuebles.
INFORME Nº 84 A C O P C N S I MATERIA: Instrucciones Notariales en compraventa de inmuebles. I. Antecedentes La utilización de las instrucciones notariales se ha convertido en los últimos años en una práctica
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA-
MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA- Aplicable a aquellos casos en los cuales la obra sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación
Más detallesContrato de arras en una compraventa
Contrato de arras en una compraventa En la ciudad de a de de. REUNIDOS De una parte, D./ DÑA, mayor de edad, separado/a judicialmente, con domicilio en en calle, nº y portador del D.N.I. número De otra
Más detallesCONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL ENTRE ARRENDADORA PERSONA JURÍDICA Y ARRENDATARIO PERSONA FÍSICA
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA USO COMERCIAL ENTRE ARRENDADORA PERSONA JURÍDICA Y ARRENDATARIO PERSONA FÍSICA En la ciudad/municipio/delegación de,, comparecen a celebrar contrato de arrendamiento
Más detallesLos P arques S.A. E x plotació n d e B i e n e s R aíce s R u t : Luis Tha yer O j e da 320 P rov idenc ia - S antia g o
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE SEPULTURA AL CONTADO ANTECEDENTES DEL CONTRATO En Santiago, a, de de 20. SERIE: A02 SECCION A. INDIVIDUALIZACION DEL CLIENTE (En adelante también el Cliente ): Fecha de Nacimiento:,
Más detallesADENDA AL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITO DE CONSUMO
ADENDA AL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITO DE CONSUMO Conste por el presente documento, la ADENDA AL CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE LÍNEA DE CRÉDITO DE CONSUMO (la Adenda ), que celebran de una
Más detallesADENDUM MODIFICATORIO Y AMPLIATORIO A PROMESA COMPRAVENTA DE INMUEBLE QUE OTORGAN: SANTIAGO JOSE VILLAGOMEZ SEVILLA MARIA FERNANDA VILLAGOMEZ SEVILLA
ESCRITURA No. ADENDUM MODIFICATORIO Y AMPLIATORIO A PROMESA COMPRAVENTA DE INMUEBLE QUE OTORGAN: 1 SANTIAGO JOSE VILLAGOMEZ SEVILLA MARIA FERNANDA VILLAGOMEZ SEVILLA A FAVOR DE: ECUABILCOT S.A. CUANTIA:
Más detalles-Promoción KABIEZES- Contrato de Reserva En Santurtzi, a... de.. de 2015
-Promoción KABIEZES- Contrato de Reserva En Santurtzi, a... de.. de 2015 COMPARECEN Por una parte, Dn...., mayor de edad, con D.N.I. nº... y domicilio a efectos de notificación en... Y por la otra, D....,
Más detallesRemolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros.
TARIFA REMOLQUE Remolque náutico para embarcaciones de vela ligera, semirrigidas, motos de agua, neumáticas, piraguas, etc. hasta 750 kg y 5,5 metros. Precio alquiler diario: 35 Devolución del remolque
Más detallesBASES. TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCION BANCO ESTADO Campaña Giro en CajaVecina
BASES TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCION BANCO ESTADO Campaña Giro en CajaVecina En Santiago de Chile, a 8 de Enero de 2013, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, Rol Único Tributario número 97.030.000-7, ha encomendado
Más detallesCLAUSULAS VARIAS CLAUSULAS COMPRAVENTA
CLAUSULAS COMPRAVENTA MORA Y PENA Sexto: La mora en el cumplimiento de las producirá de pleno derecho; y el moroso, en situación de optar su contraparte por la resolución del contrato, abonará a ésta en
Más detallesExpdte.: 18/2014 CO NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL PRECIO Y LAS FORMAS DE PAGO DE LA VIVIENDA EN PLANTA 2 LETRA A, DEL EDIFICIO 1, EN CONSTRUCCIÓN EN LA
Expdte.: 18/2014 CO NOTA EXPLICATIVA SOBRE EL PRECIO Y LAS FORMAS DE PAGO DE LA VIVIENDA EN PLANTA 2 LETRA A, DEL EDIFICIO 1, EN CONSTRUCCIÓN EN LA AVENIDA DE SAN SEVERIANO, NÚMERO 10, EN CÁDIZ (UE EX
Más detallesBASES LEGALES PROGRAMA CLUB PINTOR CODELPA CHILE S.A.
BASES LEGALES PROGRAMA CLUB PINTOR CODELPA CHILE S.A. EN SANTIAGO DE CHILE, a 12 de Enero de 2016, comparece: CODELPA CHILE S.A., Rol Único Tributario N 94.668.000-1, debidamente representada, según se
Más detallesCARTA COMPROMISO. En Montevideo, el, comparece. calidad de, en nombre y representación de la. empresa.., inscripta en el Registro Único
CARTA COMPROMISO En Montevideo, el, comparece, C.I., en calidad de, en nombre y representación de la empresa.., inscripta en el Registro Único Tributario con el número., según certificado notarial que
Más detallesPROMESA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE
PROMESA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE Conste por medio del presente documento que entre los suscritos a saber: por una parte, mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparecen al pie de
Más detallesCONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO
CONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO DE UNA PARTE: EL BANCO MULTIPLE ADEMI, SOCIEDAD ANONIMA, entidad bancaria organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, provista de su Registro
Más detallesPROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.
PROYECTO DE CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NÚMERO: XXX-2012. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ. En la población de Santa Cruz El
Más detallesPAGARE (Unidades de Fomento Cuotas Desiguales Tasa Fija)
PAGARE (Unidades de Fomento Cuotas Desiguales Tasa Fija) Debo y Pagaré (Debemos y Pagaremos) incondicionalmente a la orden de CORPBANCA, en su oficina de calle Nº comuna de la suma de moneda corriente
Más detallesCONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
CONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. En Santiago, a [ ] de [ ] del año [ ], en cumplimiento de lo dispuesto en la letra A de la Sección I.2 de la Norma de Carácter General
Más detallesJUNTA LIQUIDADORA DE PESCA PERU. Señor Notario:
JUNTA LIQUIDADORA DE PESCA PERU Más inversión, más trabajo Av. Oscar R. Benavides 3008, Lima - Perú. Tel. 452-7831 / 452-7835, Fax. Anexo 107 Señor Notario: Sírvase extender en su Registro de Escrituras
Más detallesa) Consumidor.- A la persona física o moral que adquiere como destinatario final muebles de línea.
CONTRATO DE COMPRAVENTA AL CONTADO DE MUEBLES DE LÍNEA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PROVEEDOR, Y POR LA OTRA PARTE A QUIEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL CONSUMIDOR,
Más detallesCONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES
CONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES En Santiago de Chile, a de entre: VALLE NEVADO S.A., RUT 96.513.050-0, debidamente representada por don Samuel
Más detallesPodemos destacar las siguientes reformas:
BOLETÍN INFORMATIVO INFORME No. 09-2014. 22 DE MARZO DE 2014. REFORMA AL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS COMPAÑÍAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD INMOBILIARIA: Pág. CONTENIDO 1 Reforma al Reglamento de Funcionamiento
Más detallesCONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN
CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN Conste por el presente documento el Convenio de Traspaso de Recursos de
Más detallesBases de Promoción. Recarga tu Entel con Tarjetas Ripley
Bases de Promoción Recarga tu Entel con Tarjetas Ripley En Santiago de Chile, a 17 de Diciembre de 2012 comparece ENTEL COMERCIAL S.A., en adelante Entel, RUT 76.479.460-5, sociedad del giro de su denominación,
Más detallesBASES CONCURSO POR RECARGAS IGUALES O SUPERIORES A $ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, PARTICIPA EN EL SORTEO DE 10 ABONOS DE $5.
BASES CONCURSO POR RECARGAS IGUALES O SUPERIORES A $10.000 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, PARTICIPA EN EL SORTEO DE 10 ABONOS DE $5.000 EN TU SALDO 1. INTRODUCCIÓN WOM S.A (antes Nextel S.A.) RUT Nº78.921.690-8,
Más detallesOFERTA PÚBLICA CONDICIONES PARTICULARES DE LA CUENTA DE AHORRO DE BANCRECER, S.A BANCO DE DESARROLLO
OFERTA PÚBLICA CONDICIONES PARTICULARES DE LA CUENTA DE AHORRO DE BANCRECER, S.A BANCO DE DESARROLLO Yo, MIRYAM ELIZABETH BEDOYA, peruana, casada, mayor de edad, domiciliada en Caracas y titular de la
Más detalles11 ' RESUELVO: MODIFICACIÓN DE CONVENIO
11 ' \ / 1 lcj Aprueba modificación de convenio DIRECON -Asociación Gremial de Vinos de Chile Concurso Silvoagropecuario y Productos del Mar 1 Llamado, Proyecto N 1276649 Santiago, 20 de diciembre de 2012.
Más detallesUnidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4. Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada
Unidad Técnica Operativa / SEE OCI DOCUMENTO N 4 Modelo de Convenio entre la SEE y la organización seleccionada REPÚBLICA DOMINICANA Secretaría de Estado de Educación OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Más detallesIVA en la Venta de Inmuebles. Ximena Niño
IVA en la Venta de Inmuebles Ximena Niño 02.12.2016 Tax&Legal Abril 2014 Modificaciones en materia de IVA A contar 01.01.2016 Anuncios de Hacienda 01.01.2015 - Proyectos que cuenten con permisos de edificación
Más detalles; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: D E C L A R A C I O N E S
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE CON RESERVA DE DOMINIO (EN LO SUCESIVO EL CONTRATO ) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE. (EN LO SUCESIVO, LA PARTE VENDEDORA ), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (EN LO SUCESIVO,
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA N9332 VISTOS: ex -Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, PARA EJECUCIÓN PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, COYHAIQUE", CÓDIGO
Más detallesCESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad)
CESION DE CREDITOS (Facturas Sin Responsabilidad) Comparecen: El cedente, que se individualiza al pie del presente contrato, en adelante también indistintamente "el cliente"; y por la otra CorpBanca, sociedad
Más detallesRECARGA TU ENTEL EN
Bases de Promoción Recarga tu Entel en www.entel.cl En Santiago de Chile, a 15 de mayo de 2015, comparece ENTEL COMERCIAL S.A., en adelante Entel, RUT N 76.479.460-5, representada por don José Luis Poch
Más detallesBASES DE PROMOCIÓN. Recarga en la App Entel
Recarga en la App Entel En Santiago de Chile, a 12 de Diciembre 2016 comparece ENTEL COMERCIAL S.A., en adelante Entel, RUT N 76.479.460-5, representada por don José Luis Poch Piretta, cédula de identidad
Más detallesBASES CONCURSO GANA LA CAMISETA DE CHILE
BASES CONCURSO GANA LA CAMISETA DE CHILE 1. INTRODUCCIÓN Nextel S.A RUT N 78.921.690-8, domiciliada en Presidente Riesco 5435 piso 16, Las Condes, Santiago (en adelante Nextel ), ha organizado un concurso
Más detallesBANCO RIPLEY AVISO DE EMISIÓN DE BONOS BANCARIOS DESMATERIALIZADOS AL PORTADOR
BANCO RIPLEY AVISO DE EMISIÓN DE BONOS BANCARIOS DESMATERIALIZADOS AL PORTADOR Señor Inversionista: Informamos a Ud. que Banco Ripley ha registrado una línea de bonos en el Registro Público de Valores
Más detallesMINUTA DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE
MINUTA DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE SEÑORITA NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA SOBRE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE, QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA EMPRESA TROTAN S.A.C. CON RUC
Más detallesCOPIAPÓ, 2 9 MAYO 2015 CONSIDERANDO:
83 RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No / --- COPIAPÓ, 2 9 MAYO 2015 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución
Más detallesCONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO F30
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEN FUTURO F30 SEÑOR NOTARIO: Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de Compraventa de Bien Futuro, que celebra El Vendedor y El Comprador, cuyos datos de
Más detalles(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y. Universidad Católica de Temuco, Chile
(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y Universidad Católica de Temuco, Chile En Temuco, a de.. de 201., comparecen, por una parte, la Universidad Católica
Más detallesFICHA DEL PROCESO: RELACIÓN CON EL ENTORNO
1.- INTRODUCCIÓN Destinatarios: Comunidad, instituciones externas. Ámbitos de aplicación: todas las acciones vinculadas con el Establecimiento, de relaciones con instituciones y organizaciones del entorno.
Más detallesSERVICIOS PÚBLICOS E INTERMEDIOS. Formularios y documentos para Servicios de Telecomunicaciones Públicos e Intermedios. Anexos
E Formularios y documentos para Servicios de Telecomunicaciones Públicos e Intermedios SERVICIOS PÚBLICOS E INTERMEDIOS Anexos Servicios Públicos e Intermedios 123 SOLICITUD DE OTORGAMIENTO O MODIFICACIÓN
Más detallesCONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA ARRENDADA CON OPCION DE COMPRA R E U N I D O S
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA ARRENDADA CON OPCION DE COMPRA En, a de de 20 R E U N I D O S De un lado la parte vendedora, D., mayor de edad, con domicilio en, C/ nº, con DNI nº casado en régimen
Más detallesPRIMERA: COMPARECIENTES.-
SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar un contrato de donación de un bien inmueble por transferencia de dominio entre entidades del sector público, de conformidad
Más detallesBASES DE LICITACION PÚBLICA VENTA DE INMUEBLE MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MICHIMALONCO N 660 DE PUERTO AYSÉN.
BASES DE LICITACION PÚBLICA VENTA DE INMUEBLE MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE MICHIMALONCO N 660 DE PUERTO AYSÉN. INDICE: 1.- INTRODUCCIÓN 1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA LICITACIÓN 1.2 IDENTIDICACION Y UBICACIÓN
Más detallesFORMATO DE CONTRATO: CONSTITUCIÓN, AMPLIACION Y REDUCCION DE HIPOTECA PARA CRED. PYME CONSUMO. SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE
SEÑOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE DE HIPOTECA Y OTORGAMIENTO DE NUEVO MUTUO; QUE CELEBRAN DE UNA PARTE LA CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO, CON
Más detallesARTICULO 45. FACTORES DE LIQUIDACION. Los factores para liquidar las cesantías de los empleados y trabajadores del SENA son los siguientes:
ARTICULO 45. FACTORES DE LIQUIDACION. Los factores para liquidar las cesantías de los empleados y trabajadores del SENA son los siguientes: 1o. Asignación básica mensual o promedio: Se toma como asignación
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesCONTRATO MARCO DE CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA EMISIÓN, PRÓRROGA, RENOVACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS
CONTRATO MARCO DE CONDICIONES GENERALES QUE RIGEN LA EMISIÓN, PRÓRROGA, RENOVACIÓN Y/O EJECUCIÓN DE CARTAS FIANZAS Conste por el presente documento el Contrato de Condiciones Generales que rigen la Emisión,
Más detalles.4)0 (1(IIII) COMODATO suscripto entre las mismas partes el 1 CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
(1(IIII) CONTRATO DE COMODATO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL Y LA MUNICIPALIDAD DE RIACHUELO Entre el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, a través de su Sistema de Centros
Más detallesEn la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, ( ) días del mes de julio de dos cinco (2005), ante mí, JORGE IVÁN
En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los ( ) días del mes de julio de dos cinco (2005), ante mí, JORGE IVÁN CARVAJAL SEPÚLVEDA, Notario Veinticinco (25) del Círculo
Más detallesCONVENIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO "ESCUELAS SIN FRONTERAS"
CONVENIO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO y "ESCUELAS SIN FRONTERAS" En Santiago, a 11 de agosto de 2011 comparecen: La Ilustre Municipalidad de Santiago, en adelante también indistintamente, "la Municipalidad",
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
MODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO Entre los suscritos a saber, debidamente representada por, identificado con la cédula de ciudadanía número de, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, quien en adelante
Más detallesBases Promoción GIFT CARD AMIGO SECRETO DESDE 01 de diciembre de 2016 HASTA 31 de diciembre de 2016
Bases Promoción GIFT CARD AMIGO SECRETO DESDE 01 de diciembre de 2016 HASTA 31 de diciembre de 2016 SINERGIA INMOBILIARIA S.A., sociedad del giro de su denominación, Rol Único Tributario N 96.787.990-8,
Más detallesUNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA RECTORADO CARACAS
REF. DICORI 2004-24 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA ADO CARACAS Entre LA 'UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, Universidad Nacional Autónoma persona jurídica de derecho público, creada por el Real Cédula
Más detallesACUERDO DE COLABORACiÓN ENTRE. FUNDACiÓN CORP GROUP CENTRO CULTURAL YLA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO *****************
J{ ACUERDO DE COLABORACiÓN ENTRE FUNDACiÓN CORP GROUP CENTRO CULTURAL YLA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO ***************** En Santiago de Chile, a 17 de agosto de 2011, entre la FUNDACiÓN CORP GROUP
Más detallesNº. COMPRAVENTA.- POR CC A BB- En la ciudad de. Montevideo, el día..., ante mí,..., Escribano Público, comparecen: POR UNA PARTE- CC, oriental,
Nº. COMPRAVENTA.- POR CC A BB- En la ciudad de Montevideo, el día..., ante mí,..., Escribano Público, comparecen: POR UNA PARTE- CC, oriental, mayor de edad, con cédula de identidad número..., soltera,
Más detallesDECRETO CON FUERZA DE LEY N 2, DE 1959, SOBRE PLAN HABITACIONAL.
DECRETO CON FUERZA DE LEY N 2, DE 1959, SOBRE PLAN HABITACIONAL. INDICE DECRETO CON FUERZA DE LEY N 2, DE 1959, SOBRE PLAN HABITACIONAL. PRIMERA PARTE I.- TEXTO DEFINITIVO DEL D.F.L. Nº 2, DE 1959, SOBRE
Más detallesGACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero 27.781 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA la siguiente, Decreta: LEY QUE REGULA LA REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE
Más detallesCONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES DE PREGRADO
CONTRATO N : 16102294 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES DE PREGRADO EN VIÑA DEL MAR A XXXX DE XXXXXX DEL XXXXXXX, ENTRE UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR, R.U.T. N 71.629.400-5, EN ADELANTE "LA
Más detallesFormulario de Solicitud de Inscripción y Autorización
Formulario de Solicitud de Inscripción y Autorización SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION 1 Nombre o Razón Social: 2 Objeto Social: 3 Capital Social Autorizado: 4 Capital Suscrito y Pagado:
Más detallesDebo y Pagaré (Debemos y Pagaremos) incondicionalmente a la orden de CORPBANCA, en su oficina de calle Nº
PAGARE (Moneda Nacional, No Reajustable Cuotas Iguales de Capital e Intereses) Debo y Pagaré (Debemos y Pagaremos) incondicionalmente a la orden de CORPBANCA, en su oficina de calle Nº comuna de a suma
Más detallesNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE
Más detallesCIRCULAR N 1224 VISTOS: REF.:
CIRCULAR N 1224 VISTOS: Las facultades que confiere a esta Superintendencia el inciso noveno del artículo 23 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, se imparten las siguientes instrucciones de cumplimiento
Más detallesMANUAL DE OPERACIONES BURSATILES EN MONEDA EXTRANJERA FUERA DE RUEDA
MANUAL DE OPERACIONES BURSATILES EN MONEDA EXTRANJERA FUERA DE RUEDA BOLSA DE CORREDORES Julio de 1990 10 SECCION A : NORMAS APLICABLES T I T U L O I DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES ARTICULO 1º - La presente
Más detallesBases y Condiciones Generales de Promoción Copa América Centenario. Inmobiliaria Inicia Rancagua SpA
Bases y Condiciones Generales de Promoción Copa América Centenario Inmobiliaria Inicia Rancagua SpA En Santiago de chile, a 10 de junio del año 2016, don Ricardo Balocchi Huerta, chileno, soltero, ingeniero
Más detallesCONTRATO DE OPCION DE COMPRAVENTA. ---EN, PUERTO RICO, a de de DE LA PRIMERA PARTE:
Caguas: V-12 Ave. Troche Tel. 787-745-8777 caguas@realityrealtypr.com San Juan: Fernández Juncos 1253 Tel. 787-745-8777 sanjuan@realityrealtypr.com CONTRATO DE OPCION DE COMPRAVENTA ---EN, PUERTO RICO,
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detalles