TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS S.A.

Transcripción

1 TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS S.A. CONTRATO TIPO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ANALIZADORES DE EMISIONES ATMOSFERICAS DE LA PLANTA DE VALORIZACION ENERGETICA DE SANT ADRIA DE BESOS EXP. CTPVE169

2 En Sant Adrià de Besòs, a...de... de... REUNIDOS De una parte el Sr...., mayor de edad, con DNI...y domicilio en la calle... de Barcelona (080..), España. Y de otra parte D.., mayor de edad, con NIF. nº. en nombre y representación de Tractament i Selecció de Residus, S.A. (en adelante TERSA), constituida en escritura pública otorgada ante el Notario. con domicilio a efectos del contrato en Avda. Eduard Maristany, 44 de Sant Adriá de Besós y con CIF. nº A EXPONEN I. TERSA es... y se rige por..., y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. II.- De Acuerdo con sus Estatutos, TERSA tiene por objeto social la prestación del servicio público de gestión, tratamiento y eliminación de residuos sólidos y asimilables en el ámbito territorial de competencia de las entidades públicas que forman parte de la sociedad. III.- TERSA ha convocado un procedimiento abierto de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los analizadores de emisiones atmosféricas de la Planta de Valorizacion Energetica de Sant Adrià de Besòs. IV.- El órgano de Contratación de TERSA competente por la cuantía, ha resuelto en fecha..., adjudicar el contrato de servicios, mencionado en el expositivo III en... V. - El Contratista ha acreditado ante TERSA su capacidad y personalidad para contratar y obligarse y, en especial, para el otorgamiento del presente Contrato; ha acreditado también su solvencia técnica y profesional, económica y financiera solicitada en el Pliego de Cláusulas Particulares reguladoras de la licitación (en lo sucesivo, referido como Pliego). VI. - Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para llevar a cabo este acto y proceden a la formalización del Contrato de servicios antes mencionado, y que queda sujeto a las siguientes: 1

3 CLÁUSULAS 1. - OBJETO 1. - El objeto del Contrato lo constituye la realización de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los analizadores de emisiones atmosféricas de la Planta de Valorizacion energética de Sant Adrià de Besòs por parte de la empresa Los mencionados trabajos y servicios serán desarrollados bajo la dirección y control de TERSA de acuerdo con las especificaciones y en los términos establecidos en este Contrato y en la documentación que se adjunta con carácter contractual, el contenido de la cual el contratista manifiesta conocer, aceptar y se obliga a cumplir íntegramente. Por todo eso, el contratista tendrá que actuar de acuerdo con la documentación que se adjunta en el presente contrato, siendo necesaria la autorización expresa y escrita de TERSA para modificar el contenido, especialmente con respecto a la calidad, coste y plazo de la prestación contratada Con esta finalidad se incluyen como parte integrante del presente Contrato, revistiendo carácter contractual, debidamente identificados por las partes, la siguiente documentación: a) Pliego de cláusulas particulares, como anexo nº. 1. b) Pliego de Prescripciones técnicas particulares, como anexo nº. 2. c) Oferta presentada por el contratista, que se adjunta como anexo nº. 3. d) Copia de la fianza definitiva, como anexo nº. 4. e) Otros De la documentación que acaba de indicarse como definitoria del objeto de este Contrato, manifiestan ambas partes poseer copia exacta, siendo toda ella firmada por las partes formando parte integrante del Contrato. En caso de discordancia o contradicción en el contenido de los documentos contractuales será de aplicación preferente este Contrato y después los documentos anexos al mismo Los servicios y trabajos de referencia se realizarán directamente por el contratista sin que pueda cederlos ni subcontratarlos sin la previa autorización de TERSA, y siempre bajo su exclusiva responsabilidad, tanto con respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales que como empresa les corresponda, como por los daños y perjuicios que con motivo de la ejecución de éstos se pudieran causar, incluido los de terceros. TERSA podrá deducir directamente de las correspondientes facturas o certificaciones el importe de los daños originados, sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los cuales se considere asistida. El contratista se responsabilizará solidariamente y con expresa renuncia a los beneficios de excusión, división y orden de las obligaciones de los terceros contratistas. TERSA estará siempre ajeno y al margen de las relaciones entre ésta y el subcontratista, no siendo responsable en ningún caso, por las consecuencias derivadas del Contrato que aquél celebre con el segundo y continuará relacionándose, por lo tanto, exclusivamente con el Contratista. 2

4 5. - El contratista queda obligado a resarcir a TERSA el cien por ciento de las obligaciones, de cualquier índole, que con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente Contrato, y por razones imputables al contratista pudieran imponerle, facultando a TERSA expresamente para que pueda efectuar deducciones de facturación con este objeto PRECIO 1. - El importe total a abonar al contratista, se establece en la cantidad fija, total correspondiente al mantenimiento preventivo y recambios de.. Euros, mas el IVA correspondiente (...importe de IVA) por un año de contrato. Por lo que respecta al mantenimiento correctivo y posibles recambios a sustituir, se establece una partiza máxima de ,00.- y un precio unitario por hora /técnico de..,00.- /hora. Asimismo se establece un importe máximo de..- por analíticas, a razón de..- por analítica efectuada. El mencionado importe comprende la totalidad de los conceptos, costes y gastos necesarios para el correcto y completo desarrollo de la prestación del servicio objeto del presente contrato. 2.- El importe consignado abarca, sin que la relación sea limitativa, sino meramente enunciativa: - Los gastos generales, de empresa y beneficio industrial del adjudicatario. - Seguros de todo tipo. - Impuestos. - Permisos y licencias necesarios (excepto las que facilite directamente TERSA) No será de aplicación ninguna revisión de precios FORMA DE PAGO 1. - El contratista facturará los trabajos de referencia de la siguiente manera: 2. - El contratista enviará a TERSA la correspondiente factura. El abono de las facturas tendrá lugar el primer día de pago de TERSA (dia 15 o 25), después de los 30 días transcurridos desde la fecha de recepción de la factura, si ésta fuera conforme mediante transferencia bancaria. 3. Para la cesión o endoso de cualquier factura se necesitará la previa comunicación, de forma fehaciente, a TERSA. En caso contrario, el pago realizado por TERSA al Contratista tendrá efectos liberadores para TERSA. 3

5 4. - DIRECTOR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TERSA nombra al Director de Planta que será el responsable de velar por el cumplimiento del contrato, resolver las incidencias y marcar las directrices pertinentes así como de conformar las facturas RESPONSABLE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 1. - El responsable de la prestación del servicio por parte del adjudicatario será el/la Sr./Sra La responsabilidad profesional del adjudicatario recaerá en el/la Sr./Sra....con poder suficiente para llevar a cabo todas las relaciones con TERSA. 3. TERSA valorará libremente la idoneidad de las personas para llevar a cabo las funciones específicas asignadas, y podrá, en cualquier momento, exigir la sustitución de cualquiera de éstas. El contratista tendrá que atender esta exigencia en el plazo de las dos semanas siguientes. La ignorancia de su exigencia dará a TERSA derecho a rescindir el Contrato con pérdida de la fianza por parte del contratista, o de imponer una penalización de hasta un veinte por ciento (20%) en cada uno de los abonos correspondientes a los meses en que se mantenga esta situación No se podrá alterar la composición de los medios humanos sin autorización escrita de TERSA, en respuesta a una petición motivada por parte del contratista PLAZO 1. Los servicios objeto del presente contrato se iniciarán el dia..y finalizarán el próximo... El plazo previsto es de un año y se prorrogará automáticamente por un años, salvo que cualquiera de las partes notifique a la otra de manera fehaciente su voluntad de no prorrogarlo con una antelación mínima de noventa (90) días naturales a la fecha prevista para la finalización del periodo de duración inicial. En caso de finalización por cumplimiento del plazo de duración o resolución del contrato, el adjudicatario continuará prestando el servicio hasta que esté finalizado el nuevo expediente de contratación. 7.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO Para hacer un seguimiento del servicio de mantenimiento, se hará un repaso mensual de las asistencias realizadas, ya sean de mantenimiento preventivo como correctivo y se hará resumen de los materiales consumidos. Los citados trabajos y servicios serán desarrollados bajo la dirección y control del licitador, de acuerdo con las especificaciones y en los términos establecidos. Los servicios y trabajos de referencia se realizarán directamente por el contratista sin que pueda cederlos en ningún caso y pudiendo subcontratar las prestaciones auxiliares, y siempre bajo su exclusiva responsabilidad y aprobación por parte de 4

6 TERSA, tanto en cuanto al cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales que como empresa les corresponda. El adjudicatario deberá gestionar la prestación del servicio en todos sus aspectos: materiales, técnicos, legales, administrativos, laborales, económicos y de todo orden, bajo su total responsabilidad y autoridad, de acuerdo con el contrato y con las limitaciones que éste establece con respecto a las facultades de TERSA. El contratista deberá poseer todas las autorizaciones relacionadas con el servicio motivo del contrato. El adjudicatario asume la responsabilidad por daños y perjuicios que puedan ocasionarse derivados del mal funcionamiento en su servicio en las instalaciones de la PVE, contratando a este efecto pólizas de responsabilidad civil. El adjudicatario propondrá a TERSA todas aquellas mejoras técnicas que considere necesarias con el fin de poder mantener una optima disponibilidad de los analizadores. Garantías en los trabajos del mantenimiento El adjudicatario debe garantizar los trabajos durante un período mínimo de un (1) año y dos (2) años para todos los materiales utilizados. La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, los componentes y las piezas empleadas en la reparación, así como la mano de obra empleada en la reparación o reposición. Queda expresamente incluido todas las demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales costes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante en caso de avería durante el período de garantía. La garantía correspondiente a los equipos empleados e instalados corresponderá a la facilitada por el fabricante. El oferente realizará las gestiones necesarias para satisfacer la garantía de los equipos según la documentación disponible para TERSA. 8. -PENALIZACIONES Sin perjuicio de aplicar cuando sea oportuno la facultad resolutoria que concede el presente contrato a TERSA, ésta tendrá derecho a aplicar y percibir penalizaciones por las siguientes causas: Penalizaciones RESPECTO DEL ALCANCE DEL SERVICIO CORRECTIVO - Analizadores de chimenea (b) o oxígeno de líneas (c) : Retraso de hasta 1 hora (a partir del margen establecido para cada técnicas)en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA. 10% del precio del servicio correctivo realizado. 5

7 Retraso de entre 1 y 2 horas (a partir del margen establecido para cada técnicas)en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA. 25% del precio del servicio correctivo realizado. Retraso de más de 2 horas(a partir del margen establecido para cada técnicas) en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA, será motivo de rescisión del contrato. - Resto de analizadores (a, d, e): Retraso de hasta 6 horas (a partir del margen establecido para cada técnicas)en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA. 5% del precio del servicio correctivo realizado. Retraso de entre 6 y 12 horas (a partir del margen establecido para cada técnicas )en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA. 10% del precio del servicio correctivo realizado. Retraso de más de 12 horas (a partir del margen establecido para cada técnicas ) en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA. 15% del precio del servicio correctivo realizado. Retraso de más de 24 horas (a partir del margen establecido para cada técnicas) en la prestación de servicios de mantenimiento correctivo, desde el aviso por parte de TERSA, será motivo de rescisión del contrato. Si por causa del contratista se llega a una indisponibilidad anual de los analizadores de 5 días, para cualquiera de los parámetros, será motivo de rescisión del contrato. Para el supuesto que TERSA se vea incursa en sanción administrativa de cualquier organismo, debido a un mantenimiento inapropiado por parte del adjudicatario, el importe de la misma será repercutido directamente al adjudicatario, Por incumplimiento en temas de prevención Se aplicará la penalización siguiente: Faltas muy graves de prevención - P = (1,5% x I.S), per incumplimiento en las faltas muy graves relativas a la Prevención de Riesgos Laborales. P = Penalización en Euros. I.S = Importe total del servicio anual Faltes graves de prevención Se aplicará la penalización siguiente: - P = (1,0% x I.S), per incumplimiento en las faltas muy graves relativas a la Prevención de Riesgos Laborales. P = Penalización en Euros. 6

8 I.S = Importe total del servicio anual Faltes leves de prevención Se aplicará la penalización siguiente: - P = (0,5% x I.S), per incumplimiento en las faltas muy graves relativas a la Prevención de Riesgos Laborales. P = Penalización en Euros. I.S = Importe total del servicio anual La suma total de penalizaciones no superaran el 10% del importe total del contrato. Se consideraran: FALTAS LEVES: - El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que no haya transcendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. FALTAS GRAVES: - Una falta manifiesta de disciplina que ocasionara un perjuicio notorio para la empresa. - Simular la presencia de otro trabajador marcando o firmando por aquel. - La imprudencia en acto de servicio si implica riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de avería para las instalaciones. - La no utilización de material de seguridad. - La reincidencia en falta leve FALTAS MUY GRAVES: - Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable. - La reincidencia en la no utilización de material de seguridad. - La reincidencia en falta grave RÉGIMEN DE FIANZAS 1. - El adjudicatario aporta fianza, mediante aval a favor de TERSA, por un 5% del importe de este Contrato, respondiendo del exacto cumplimiento de las obligaciones y de las otras responsabilidades que asume, derivadas del presente Contrato. Se adjunta copia de la mencionada fianza como anexo nº La fianza responderá de todas las deudas del adjudicatario dimanantes del Contrato; de su ejecución o de su eventual resolución; del reintegro de las cantidades que, en su caso, TERSA hubiera abonado en exceso a raíz de la liquidación final; del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de sus obligaciones, incluidos los que pudieran ser reclamados a TERSA por terceros y, singularmente, por la Administración; y con carácter general, del cumplimiento de todas sus obligaciones y penalizaciones. 7

9 3. - En cualquiera de los supuestos previstos en los apartados anteriores de la presente cláusula, TERSA podrá proceder libremente y por su exclusiva determinación de la fianza constituida, y disponer de las cantidades que abarque. Todo eso sin perjuicio de las acciones, reclamaciones o recursos de los cuales se crea asistido el adjudicatario que no suspenderán en ningún caso la libre disponibilidad de la fianza por TERSA, siendo la única obligación de ésta, reintegrar en su día las sumas dispuestas, si así resultara procedente La mencionada fianza será devuelta una vez realizada, a plena satisfacción de TERSA la prestación del servicio. En el caso de prórroga del presente contrato, la fianza se devolverá al finalizar la prórroga OBLIGACIONES LABORALES Y FISCALES Y OTROS 1. - El contratista, en todo momento, tendrá que estar al corriente de las obligaciones que, como Empresa o empresario le correspondan en materia fiscal, laboral, de seguros, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud del Trabajo y sindical; y será estrictamente y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y sin ningún cargo por cuenta de TERSA, del incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones El contratista responde de dotar y de mantener en sus equipos de campo y gabinete, los elementos de Seguridad y Salud en el Trabajo, previstos en la legislación vigente RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN 1. - Serán causa de resolución del Contrato: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad júridica de la sociedad contratista. b) La disolución o extinción de TERSA, cualquiera que sean las causas de tales supuestos. d) La declaración de insolvencia de la sociedad adjudicataria en cualquier tipo de procedimiento. e) En el supuesto de hallarse en concurso de acreedores, la apertura de la fase de liquidación. f) El embargo de los bienes utilizados para realizar los trabajos y/o servicios contratados. g) El mutuo acuerdo entre TERSA y el contratista. h) La no formalización del contrato dentro del plazo indicado l) Graves deficiencias en el cumplimiento de los trabajos encargados, de las prescripciones técnicas establecidas en la documentación anexada al presente contrato. p) Cambios de las personas responsables que configuren el equipo de trabajo ofertado por el contratista no aceptados por TERSA, de acuerdo con la cláusula 5. 8

10 q) La demora en el pago por causa imputable a TERSA por un plazo superior a 8 meses. r) Aquellas otras que expresamente se prevean a continuación: - Graves deficiencias en el cumplimiento de los servicios encargados. - Retraso de más de 2 horas en la prestación de servicios de mantenimiento de analizadores de chimenea. - Retraso de más de 24 horas en la prestación de servicios de mantenimiento al resto de analizadores. - Si por causa del contratista se llega a una indisponibilidad de los analizadores de 5 días, para cualquiera de los parámetros controlados - La reincidencia, con retrasos no penalizables con rescisión del contrato de acuerdo con el punto 10, cuando sumando el total de penalizaciones dentro del periodo de un año se lleguen al 50%. 2.- La resolución del Contrato por cualquiera de las causas mencionadas en el apartado 1 de la presente cláusula producirá los siguientes efectos: TERSA valorará el trabajo realizado por el Contratista hasta la fecha de rescisión, una vez descontados los gastos que la rescisión ocasione a TERSA. Como consecuencia de ello, se procederá a realizar una liquidación sumaria de los trabajos y servicios realizados por el Contratista. TERSA podrá retener el importe de los trabajos no pagados a los efectos de aplicarlos al resarcimiento de los daños y perjuicios que le hayan causado y sean imputables al contratista, notificándole la pertinente relación y liquidación. 3. Asimismo, el presente contrato quedará automáticamente resuelto en el supuesto de que en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la firma del presente contrato no se hayan iniciado los trabajos objeto de la misma, con independencia de que sea la causa. TERSA podrá, en cualquier momento, y siempre y cuando no concurra ninguna de las causas de resolución anteriormente previstas, rescindir este contrato por motivos de interés general, abonando al Contratista todas aquellas cantidades que hubiera acreditado. Una vez comunicada la resolución por parte de TERSA, éste podrá acordar continuar la prestación del servicio por el procedimiento que estime más conveniente. En el caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la apertura de la fase de liquidación, TERSA, de forma potestativa, continuará el contrato si el contratista presta las garantías que, a juicio de éste, son suficientes para su ejecución. 9

11 4. Cuándo el contrato se resuelva por acuerdo de las partes, los derechos de éstos se estiputalaran entre éstas CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD El contratista y TERSA estáran obligados al deber de secreto y a respetar el carácter confidencial respecto de toda aquella información, datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o tenga conocimiento con ocasión del mismo, o que así expresamente le indique la entidad, o que por su propia naturaleza tenga que ser tratada como tal. Este deber de confidencialidad se mantendrá durante un plazo mínimo de 5 años. El no cumplimiento de esta cláusula dará derecho al ADJUDICADOR a una indemnización por el perjuicio causado RÉGIMEN JURÍDICO El Contrato queda sujeto a la legislación civil, mercantil y procesal española. Para resolver cualquier discrepancia resultante de la interpretación o ejecución del presente Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción civil y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero que les pueda corresponder. Y, para que así conste, se firma por duplicado este documento, en el lugar y fecha del encabezamiento. 10