Ayuntamiento de Aller Decreto de Alcaldía Fecha: Numero: 706/2011

Transcripción

1 Asunto RESOLUCION DE ADJUDICACION RESOLUCION DE ALCALDIA Visto el estado de tramitación en que se encuentra el expediente de la contratación, medianteprocedimiento abierto, trámite ordinario; para adjudicar la obra de ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A LOS HEROS, VILLAR DE MURIAS Y CABANIELLES, por importe ,95 euros, más ,69 euros de IVA, mediante procedimiento abierto, trámite de urgencia. Resultando que, durante el plazo abierto a tal fin, se presentaron las siguientes empresas: Contratas y Excavaciones García S.L.CIF: B ; Vía 2000, S.L. CIF: B ; Tyc La Mata S.L. CIF: B ; Ceyd S.A.U. CIF: A ; Ingeniería de construcción y obra civil de Asturias S.L. (CGS) CIF: B ; Alvargonzález Contratas S.A. CIF: A ; Aglomerados Asfálticos S.A. CIF: A ; Joferma, Obras civiles S.L. CIF: B Proyecta S.L. CIF: B ; Mecuma S.L. CIF: B ; Regueiro Construcciones y Asfaltos S.L. CIF: B ; Contratas Souto S.L. CIF: B ; Esyco S.A. CIF: A ; Contratas Iglesias CIF: A ; Herán Nalón S.L. CIF: B ; Transportes Blanco Asturias S.L. CIF: B ; Trasfalt, Asfaltos y Construcciones CIF: A ; Jesús Martínez Construcciones CIF: A ; Valles Transportes y Maquinaria del Principado S.L. CIF: B ; Sardesa, Sardalla Española S.A. CIF: A ; Asfal Norte S.L. CIF: B ; Ingeco S.L. CIF: B Resultando que la Mesa de Contratación del día 3 de mayo de 2011 acordó admitir a licitación a las siguientes empresas: Tyc La Mata S.L. CIF: B , Ceyd S.A.U. CIF: A , Ingeniería de construcción y obra civil de Asturias S.L. (CGS) CIF: B , Alvargonzález Contratas S.A. CIF: A , Aglomerados Asfálticos S.A. CIF: A , Joferma, Obras civiles S.L. CIF: B , Proyecta S.L. CIF: B , Mecuma S.L. CIF: B , Regueiro Construcciones y Asfaltos S.L. CIF: B , Contratas Souto S.L., CIF: B Esyco S.A. CIF: A , Contratas Iglesias CIF: A , Transportes Blanco Asturias S.L. CIF: B , Trasfalt, Asfaltos y Construcciones, CIF: A , Jesús Martínez Construcciones CIF: A , Valles Transportes y Maquinaria del Principado S.L. CIF: B , Sardesa, Sardalla Española S.A. CIF: A , Asfal Norte S.L., CIF: B , Ingeco S.L. CIF: B

2 No admitir a licitación a las siguientes empresas: Contratas y Excavaciones García S.L.CIF: B , Vía 2000, S.L. CIF: B y Herán Nalón S.L. CIF: B ; motivado en que los recursos propios de estas empresas, manifestados en sus respectivos balances, no representan, como mínimo, un 20% del precio del respectivo contrato incumpliendo de esta forma la condición de solvencia financiera establecida en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas. Resultando que la Mesa de Contratación correspondiente al día 3 de mayo de 2011, procedió a la apertura del sobre B, conteniendo la oferta económica y los criterios objetivos con el siguiente resultado: Oferta 1ª.- Contratas y Excavaciones García S.L. CIF: B , no se abre por no haber sido admitida a licitación. Oferta 2ª.- Vía 2000, S.L. CIF: B , no se abre por no haber sido admitida a licitación. Oferta 3ª.-Tyc La Mata S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 77 euros, más , 99 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 4ª.- Ceyd S.A.U. CIF: A , oferta económica por importe de ,83 euros, más , 31 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 5ª.- Ingeniería de construcción y obra civil de Asturias S.L. (CGS) CIF: B , oferta económica por importe de ,99 euros, más , 20 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 6ª.- Alvargonzález Contratas S.A. CIF: A , oferta económica por importe de euros, más , 20 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 7ª.- Aglomerados Asfálticos S.A. CIF: A , oferta económica por importe de , 63 euros, más , 57 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 8ª.- Joferma, Obras civiles S.L. CIF: B , oferta económica por importe de euros, más euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 9ª.- Proyecta S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 09 euros, más , 74 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 10ª.- Mecuma S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 63 euros, más , 91 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. 2 6

3 Oferta 11ª.- Regueiro Construcciones y Asfaltos S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 99 euros, más , 94 euros de IVA; plazo de ejecución 2 meses y medio y 5 años adicionales de garantía. Oferta 12ª.- Contratas Souto S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 04 euros, más , 23 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y medio y 1 año adicional de garantía. Oferta 13ª.- Esyco S.A.CIF: A , oferta económica por importe de ,44 euros, más , 04 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 14ª.- Contratas Iglesias CIF: A , oferta económica por importe de , 63 euros, más , 89 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 15ª.- Herán Nalón S.L. CIF: B , no se abre por no haber sido admitida a licitación. Oferta 16ª.- Transportes Blanco Asturias S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 15 euros, más , 93 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 17ª.- Trasfalt, Asfaltos y Construcciones, CIF: A , oferta económica por importe de euros, más euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 18ª.- Jesús Martínez ConstruccionesCIF: A , oferta económica por importe de euros, más euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 19ª.- Valles Transportes y Maquinaria del Principado S.L. CIF: B , oferta económica por importe de ,85 euros, más , 57 euros de IVA; plazo de ejecución 8 semanas y 4 años adicionales de garantía. Oferta 20ª.- Sardesa, Sardalla Española S.A.CIF: A , oferta económica por importe de ,33 euros, más , 44 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 21ª.- Asfal Norte S.L. CIF: B , oferta económica por importe de , 87 euros, más , 02 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Oferta 22ª.- Ingeco S.L. CIF: B , oferta económica por importe de euros, más , 70 euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía. Vista la documentación presentada por las empresas Joferma, Obras civiles S.L., Proyecta S.L., Mecuma S.L para justificar su baja y visto, asimismo, el informe emitido por la Oficina Técnica Municipal de fecha 8 de junio de 2011, en el que se hace constar, entre otras cosas que: Se podría dar por razonablemente fundamentadas las justificaciones de las bajas presentadas. Resultando que la puntuación de las empresas, aplicando los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas queda como sigue: 3 6

4 A. CRITERIOS OBJETIVOS MENOR PRECIO OFERTADO MAYOR PLAZO DE GARANTÍA PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL SOBRE B (0-40 Ptos.) (0-30 Ptos.) (0-30 Ptos) (0-100 Ptos) 1 TYC LA MATA SL CEYD 16, , 80 3 INGENIERIA OBRA CIVIL DE ASTURIAS 18, 29 22, , 79 4 ALVARGONZÁLEZ SA AGLOMERADOS ASFALTICOS SA 6 JOFERMA OBRAS CIVILES SA 10, , PROYECTA SL MECUMA SL REGUEIRO 39, , 71 CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS 10 CONTRATAS SOUTO SL 0 7, , 5 11 ESYCO SA 6, ,33 12 CONTRATAS IGLESIAS SA 13 TRANSPORTES BLANCO ASTURIAS SL 6, ,72 2, ,73 14 TRASFALT SA 29, , JESUS MARTINEZ CONSTRUCCIONES SA 1, ,86 16 VALLES TRANSPORTES Y MAQUINARIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 17 SARDALLA ESPAÑOLA ASFALNORTE 16, ,67 4 6

5 19 INGECO Considerando que, no obstante la igualdad de puntuación según los criterios de valoración del pliego de cláusulas administrativas de las ofertas de las empresas TYC LA MATA, ALVARGONZÁLEZ CONTRATAS SA, JOFERMA OBRAS CIVILES, PROYECTA SL, MECUMA SL e INGECO; la oferta más ventajosa económicamente es, por importe de euros IVA excluido, la de Joferma, Obras civiles S.L, al haber justificado la baja presentada. Vista la propuesta emitida por la Mesa de Contratación celebrada el día 9 de junio de 2011, de adjudicación del contrato de OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A HEROS, VILLAR DE MURIAS Y CABANIELLES a la empresa Joferma, Obras civiles S.L. Resultando que, la oferta más ventajosa económicamente, de entre las presentadas, es la de JOFERMA, OBRAS CIVILES S.L. CIF: B Resultando que por la entidad JOFERMA, OBRAS CIVILES S.L. CIF: B se ha procedido a la constitución de la garantía definitiva, por importe de euros, presentado las certificaciones acreditativas de estar al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en el plazo establecido en el artículo de la Ley 30/2001, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y póliza de seguro de la construcción. Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, HA RESUELTO: 1º.-Adjudicar el contrato para la ejecución de las OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS CARRETERAS DE ACCESO A LOS HEROS, VILLAR DE MURIAS Y CABANIELLES a la entidad mercantil JOFERMA, OBRAS CIVILES S.L. CIF: B oferta económica por importe de euros, más euros de IVA; plazo de ejecución 4 meses y 4 años adicionales de garantía, con arreglo a la oferta del adjudicatario, al pliego de cláusulas administrativas y proyecto técnico, todo ello motivado en ser la oferta más ventajosa económicamente de entre las empresas que han obtenido mayor puntuación según los criterios de valoración establecidos en el pliego de cláusulas administrativas. 5 6

6 2º. Requerir a la entidad adjudicataria para que proceda a la formalización del presente contrato, que se efectuará en documento administrativo en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la presente resolución. 3º.- Aprobar el gasto para tal fin por el importe anteriormente señalado con cargo a la partida correspondiente del vigente Presupuesto General. 4º. Notificar la presente resolución al adjudicatario, publicar los correspondientes anuncios en la plataforma de contratación del estado y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Lo manda y firma el Sr. Alcalde, ante mi, el secretario accidental, que doy fe. En Cabañaquinta, 23 de junio de 2011 EL ALCALDE EL SECRETARIO ACCIDENTAL DAVID MORENO BOBELA JAVIER BERNARDO DELGADO 6 6