Año XII - N 2544 :: BUENOS AIRES, Viernes 13 de Mayo de 2016 ::

Transcripción

1 Resolución N 0732 Adecuación provisoria de precios - Htal. Esteban Echeverría...pág.1 Disposición Conjunta N 0216-GA-GPM-16 Renueva LP N 53/14, insumos cirugía cardiovascular...pág.5 Resolución N 0766 Declara nulidad TS N 3761/15...pág.6 Resolución N 0767 Faculta agente para gestiones s/seguro automotor...pág.7 Resolución N 0768 Colonia Hogar Municipal para Ancianos de Chivilcoy...pág.8 Disposición Conjunta N 0231-GA-UPCPS-16 Deja sin efecto llamado a LP, servicio de seguridad...pág.9 Resolución N 0732 BUENOS AIRES, 06 MAY 2016 VISTO el Expediente N , las Resoluciones N 0166/DE/11, 0358/DE/12, 0545/DE/13, 0843/ DE/13, 397/DE/14, 099/DE/15, 115/DE/15, 0429/DE/15, 0496/ DE/15, y Que en el marco del proyecto de construcción de los Hospitales del Bicentenario del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), mediante Resolución N 0166/DE/11, se aprobó la construcción del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría y, con carácter de Régimen de Contratación Especial, se aprobó lo actuado por cuenta y orden del Estado Nacional en la Licitación Pública N 21/2009, de la Municipalidad de Esteban Echeverría. Que por la citada Resolución se adjudicó la obra a la Unión Transitoria de Empresas Caputo S.A.I.C y F. - PYPSA S.A. - SES S.A, -UTE- por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ ) - IVA incluido -, conforme los términos de la oferta presentada y a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la referida Licitación Pública. Que el Decreto N 1295, del 19 de julio de 2002, establece la metodología para lograr el equilibrio de la ecuación económicofinanciera de los contratos de obra pública, redeterminando los precios cuando se registren variaciones del orden del DIEZ POR CIENTO (10%). Que, conforme lo previsto en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N 21/2009, corresponde la aplicación del citado Decreto a los fines de la redeterminación del precio del contrato. Que por Resolución N 0358/DE/12 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 1, con valores a Abril de correspondiendo a una Variación de Referencia del 30,06% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,3006- en la suma de PESOS SESENTA MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ ) IVA incluido, que se adicionó al valor de adjudicación. Que por Resolución N 0545/DE/13 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 2, con valores al mes de Noviembre de correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 48,01 % y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,4321- por la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS con 15/100 ($ ,15.-), IVA incluido. Que por Resolución N 0843/DE/13 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 3, con valores al mes de Junio de correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 74,16% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,6675- en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES CON 33/100 ($ ,33.-), IVA incluido. Que por Resolución N 0397/DE/14 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 4, con valores de Abril de correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 95,41% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,8587- por la suma de PESOS DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS con 53/100 ($ ,53.-) -IVA incluido - y la Adecuación Provisoria de Precios N 5, con valores de Septiembre de 2013, - correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 120,48% y un Factor de Adecuación Provisorio de 2,0843- por la suma de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO con 48/100 ($ ,48.-), IVA incluido. Que por Resolución N 099/DE/15 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 6, con valores de Abril de correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 160,25% y un Factor de Adecuación Provisorio de 2,4422- por la suma de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOCE con 24/100 ($ ,24), IVA incluido, que se adicionó al valor de adjudicación y a las mencionadas Adecuaciones Provisorias de Precios N 1, 2, 3, 4 y 5. Que por Resolución N 0429/DE/15 se aprobó la Adecuación Provisoria de Precios N 7, con valores de Octubre de correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 190,11 % y un Factor de Adecuación Provisorio de 2,7110- por la suma de PESOS CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO con 68/100 ($ ,68.- ), IVA incluido, que se adicionó al valor de adjudicación y a las Adecuaciones Provisorias de Precios N 1, 2, 3, 4,5 y 6. Que por Resolución N 0496/DE/15 se aprobó la Redeterminación Definitiva de Precios N 1 a N 6, a valores de Abril de 2014, llevando el valor del contrato total a la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS DOS con 13/100 ($ ,13), y se estableció el procedimiento a seguir para la presentación de página 1

2 las actualizaciones sobre los certificados de obra ya abonados, como así también respecto a los certificados posteriores. Que la UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS CAPUTO S.A.I.C y F. - PYPSA S.A. - SES S.A cumplimentó debidamente las pautas fijadas, presentando con relación a los certificados que le fueron abonados, los certificados de ajuste conteniendo exclusivamente los importes surgidos de la actualización, y respecto de los avances de obra que se fueron ejecutando con posterioridad, presentó los certificados con los importes básicos. Que, posteriormente y siguiendo el mismo criterio, la citada contratista solicitó la Adecuación Provisoria de Precios N 8 del contrato básico y de los adicionales de Obra B y C, todo ello a valores de Mayo de 2015, manifestando que en esa fecha se cumplieron los supuestos establecidos por el Decreto PEN N 1295/02. Que por ello, y en el marco del Protocolo de Asistencia Técnica N 921/2010, el INSJJP solicitó a la Subsecretaría de Obras Públicas que dictamine respecto de los parámetros considerados por la contratista en sus cálculos para las Adecuaciones Provisorias de Precios N 7 y N 8. Que la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente de la mencionada Subsecretaría, elaboró el correspondiente informe de Adecuación Provisoria de Precios N 8, verificando la fuente de los indicadores de precio y sosteniendo que se verifica el cálculo del Factor de Adecuación provisorio de Precios, utilizando el 90%, respecto a la Redeterminación Definitiva Aprobada N 6 es: Adecuación Provisoria N 7: 9,94%; Adecuación Provisoria N 8: 10,93%; Coeficiente de Adecuación Provisorio Acumulado: 20,93%. Y que ( ) se ha realizado correctamente el algoritmo aritmético que determina el 7 Salto al mes de Abril 2014 y Octubre 2014, y el 8 Salto entre octubre/2014 y mayo/2015 (...). Que en función de ello, y en base a la comparativa entre los Valores de Referencia consignados por la contratista, y los verificados en el informe de la Dirección Nacional de Arquitectura, se infiere una Variación de Referencia de 11,05% para el período Abril/ Octubre/2014 y una Variación de Referencia de 10,93% para el período Octubre/ Mayo/2015. Que la Coordinación Adjunta de Obras Hospitalarias, La coordinación General de Obras de Contención Sociosanitaria y la Coordinación de Proyectos de Contención Sociosanitaria fijaron para la Adecuación Provisoria de Precios N 8 la Variación de Referencia (período Octubre Mayo 2015) en 10,93%, el Coeficiente de Adecuación Provisorio Acumulado en 20,93% y el Factor de Adecuación Provisorio Acumulado de Precios en 1,2093. Que la Gerencia de Desarrollo Estratégico y Gestión para la Calidad, dependiente de la Secretaria General de Planificación y Modernización, considera atendible la solicitud del contratista correspondiente a la Adecuación Provisoria de Precios N 8, ya que se supera el 10% de incremento de los precios respecto del mes del salto anterior correspondiente a la Adecuación Provisoria de Precios N 7. Que respecto del cumplimiento del Plan de Trabajos establecido, conforme lo previsto en el Artículo 3 del Decreto N 1259/02, y atento la contingencia propia de la obra, la UTE -CAPUTO S.A.I.C y F. - PYPSA S.A - SES S.A, mediante Notas de Pedido N 512 y 514 de fechas 10 y 19 de noviembre de 2015, respectivamente, presentó ante el INSSJP la solicitud de aprobación de la ampliación de plazo y su consecuente modificación de la Curva de Inversión y Plan de Trabajo -según el Protocolo Específico de Asistencia Técnica N 921/ Que la Dirección Nacional de Arquitectura prestó conformidad al Nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, con una ampliación de plazo de 122 días corridos fijando nueva fecha de Final de Obra el 31 de Marzo de Que la Coordinación Adjunta de Obras Hospitalarias comunicó a la Contratista la aprobación de la nueva Curva de Inversión y Plan de Trabajos. Que, a su vez, la Coordinación General de Obras de Contención Sociosanitaria entendió que la nueva Curva de Inversión y Plan de Trabajos aprobados validan que, al momento de producirse los saltos- Octubre/2014 y Mayo/2015-, la contratista había ejecutado los trabajos allí previstos y que se encuentra en cumplimiento de dicho plan de trabajos. Que encontrándose cumplidos los recaudos establecidos para la solicitud corresponde aprobar la Adecuación de Provisoria de Precios N 8 - Obra Principal - y para ello es menester aprobar la metodología para el cálculo y presentación de los certificados de avance de obra y de los certificados de ajuste. Que, en el mismo sentido, la contratista, solicitó la Adecuación Provisoria de Precios relativos a los Adicionales de Obra B y C. Que este requerimiento encuentra basamento en la documentación que forma parte del contrato de obra (Titulo B- del Pliego de Bases y Condiciones Generales, artículo 79 y Titulo C -Cláusulas Especiales- artículo 42, y Ley Nacional de Obras Publicas N artículos 30, 38 y 53). Que por Resolución N 1029/DE/2015 y Resolución N 0474/ DE/15, se aprobaron los modelos de Acta Complementaria de la contratación adjudicada por Resolución N 0166/DE/11 (Resolución N 1029/DE/ Adicional de Obra B / Acta Complementaria N 005/16 de fecha 21/01/2016 y Resolución N 0474/DE/15 Adicional de obra C / Acta Complementaria N 062/15, de fecha 23/06/2015). Que en la cláusula segunda de la citada Acta, los precios acordados corresponden a Abril/14 (salto Redeterminación Definitiva N 6), por lo cual, en esta oportunidad la contratista solicitó las Adecuaciones Provisorias de Precios desde el salto de la Redeterminación Definitiva N 6 hasta la Adecuación provisoria N 8, o sea, desde el origen de dichos precios con mes base Abril/2014 hasta el mes de Mayo/2015. Que, del mismo modo, por Resolución N 0474/DE/15, se aprobaron las Adicionales de obra C, en tanto resultaban de un cambio en el sistema de Aire Acondicionado (Instalación Termomecánica), la cual se plasmó en el Acta Complementaria N 062/15 con fecha 23/06/2015, suscripta entre las partes. página 2

3 Que, en la cláusula segunda de la citada Acta, los precios acordados corresponden a precios a Abril/14 (salto Redeterminación Definitiva N 6), por lo cual, en esta oportunidad la contratista solicitó las Adecuaciones Provisorias de Precios desde el salto de la Redeterminación Definitiva N 6 hasta la Adecuación provisoria N 8, o sea, desde el origen de dichos precios con mes base Abril/2014 hasta el mes de Mayo/2015. Que para los Adicionales de Obra B y C rige la misma metodología que para el cálculo de la Adecuación Provisoria de Precios N 8 - Obra principal, tomándose en este caso el resultado correspondiente al salto desde el mes base Mayo/2015. Que por ello, corresponde aplicar a los Adicionales de Obra B y C, el ajuste de precios acumulado por el Coeficiente de Adecuación Provisoria N 8 de 20,93% y el Factor de Adecuación Provisoria de 1,2093. Que, atento que el citado factor es acumulado, por lo que incluye el Factor de Adecuación Provisoria de la Adecuación Provisoria de Precios N 7, se debe deducir el valor pendiente correspondiente del monto de PESOS CUATRO MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO con 68/100 - IVA incluido ($ ,68.-) aprobado por dicha Adecuación. Que por otro lado, la suma de lo ya certificado por la Adecuación Provisoria de Precios N 7, los Certificados Nro. 42 -Octubre 14- hasta Nro. 48 -Abril 15- es de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 58/100 ($ ,58.-). Que entonces, la diferencia entre el total a pagar por Adecuación Provisoria N 7 y lo que fuere certificado hasta Abril/15 es la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO con 10/100 ($ ,10.-). Que por ello, la diferencia entre los montos detallados suman el valor de la Adecuación de Precios Provisoria N 8 - Obra Principal, el cual asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO con 75/100 ($ ,75.-). Que por su parte, al valor del Adicional de Obra B de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES CON 25/100 ($ ,25.-) se le debe aplicar el Factor de Adecuación Provisoria Acumulado aprobado por la Dirección Nacional de Arquitectura de 1,2093. Que el citado Adicional de Obra adecuado al mes de Mayo 2015 (Adecuación Provisoria de Precios N 8) es de PESOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO con 60/100 ($ ,60.-) Que por ello, el valor a aprobar por la adecuación provisoria para este adicional es la diferencia entre el valor adecuado al mes de Mayo 2015 (Adecuación Provisoria de Precios N 8) menos el valor del adicional a precios de Redeterminación Definitiva N 6. Que así, el monto a pagar por la Adecuación Provisoria de Precios N 8 del Adicional de Obra B es PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO con 35/100 ($ ,35.). Que del mismo modo, al valor del Adicional de Obra C de PESOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE con 68/100 ($ ,68.-), aprobado por Resolución N 0474/DE/15, se le debe aplicar el Factor de Adecuación Provisoria Acumulado aprobado por la Dirección Nacional de Arquitectura de 1,2093. Que el citado Adicional de Obra, adecuado al mes de Mayo 2015 (Adecuación Provisoria de Precios N 8), es de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y SEIS con 33/100 ($ ,33) Que por ello, el valor a aprobar por la adecuación provisoria para este adicional es la diferencia entre el valor adecuado al mes de Mayo 2015 (Adecuación Provisoria de Precios N 8) menos el valor del adicional a precios de Rederterminación Definitiva N 6. Que el monto a pagar por la Adecuación Provisoria de Precios N 8 del Adicional de Obra C es PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 65/100 ($ ,65). Que una vez aprobadas las Adecuaciones Provisorias de los Precios referidas, la UTE adjudicataria -Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A- debe presentar los certificados de avance de obra con los precios originales de la adjudicación, juntamente con los certificados de ajuste por los valores que en más surjan de la Adecuación, documentados en forma independiente y concomitante. Que se aprueba la metodología y proceso de trámite para la presentación de los certificados detallados en el considerando anterior. Que, conforme las obligaciones asumidas en el Contrato de Obra, una vez formalizada la Adecuación Provisoria de Precios, la UTE adjudicataria -Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A- debe readecuar la Póliza de Seguro de Caución de Garantía de Cumplimiento de Contrato, a los nuevos valores resultantes hasta cubrir el CINCO POR CIENTO (5%) del contrato. Que la Gerencia de Administración, dependiente de la Secretaria General de Administración, deberá emitir y suscribir la respectiva Orden de Compra a favor de la UTE -Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A-. Que esa Gerencia dispondrá la liberación de las citadas Órdenes de Compra al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, respecto de las Adecuaciones Provisorias de Precios. Que se debe notificar a la UTE adjudicataria, para que, oportunamente, presente la Redeterminación de Precios Definitiva para su aprobación. Que se ha efectuado la reserva presupuestaria correspondiente al ejercicio Que la Gerencia de Desarrollo Estratégico y Gestión para la Calidad, la Gerencia Económico Financiera y la Gerencia de Asuntos Jurídicos han intervenido de acuerdo a sus competencias. Que la Sindicatura General ha tomado la intervención de su página 3

4 competencia. Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2 y 3 del Decreto N 002/04-PEN y el Decreto N 0086/15-PEN, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Aprobar la Adecuación Provisoria de Precios N 8 para la obra construcción del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría-PAMI, correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 20,93% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,2093, conforme lo previsto en el artículo 30 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N 21/2009, de la Obra del Hospital del Bicentenario - Localidad Esteban Echeverría y los términos del Decreto PEN N 1295/2002, resultando un monto de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 84/100 ($ ,84) - IVA incluido - que se adiciona al valor de adjudicación aprobado por Resolución N 166/DE/11 y a lo previsto por las Resoluciones N 358/DE/12, 0545/DE/13, 0843/DE/13, 397/DE/14, 099/DE/ /DE/15, 0429/DE/15 y 0496/DE/15. ARTÍCULO 2.- Aprobar la Adecuación Provisoria de Precios del Adicional de Obra B para la obra de construcción del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría-PAMI, correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 20,93% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,2093, resultando una suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 35/100 ($ ,35.-). ARTÍCULO 3.- Aprobar la Adecuación Provisoria de Precios del Adicional de Obra C para la obra de construcción del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría-PAMI, correspondiendo a una Variación de Referencia Acumulada del 20,93% y un Factor de Adecuación Provisorio de 1,2093, resultando una suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 65/100 ($ ,65.-). ARTÍCULO 4.- Establecer que, previo a toda presentación de certificados de avance de obra por Redeterminación de Precios, la Unión Transitoria de Empresas Transitoria de Empresas adjudicataria -Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.Adeberá presentar el ajuste de la póliza de seguro de cumplimento de contrato, hasta cubrir el CINCO POR CIENTO (5%) del nuevo valor actualizado. ARTÍCULO 5.- Establecer que la Unión Transitoria de Empresas Transitoria de Empresas adjudicataria - Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A- deberá presentar los certificados de avance de obra con los precios originales de la adjudicación, juntamente con los certificados de ajuste por los valores que surjan de la Adecuación, cada uno de ellos documentados en forma independiente y concomitante. ARTÍCULO 6.- Aprobar la metodología y el proceso de trámite para la presentación de los certificados de ajuste y de los certificados de avance de obra, tanto de la obra principal como de los adicionales., que se agrega como Anexo 1, el cual forma parte de la presente. ARTÍCULO 7.- Instruir a la Gerencia de Administración, dependiente de la Secretaria General de Administración, a emitir y suscribir la respectiva Orden de Compra a favor de la Unión Transitoria de Empresas integrada por Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero, conforme lo dispuesto en los Artículos 1, 2 y 3 de la presente. ARTÍCULO 8.- Notificar a la Unión Transitoria de Empresas Caputo S.A.I.C. y F. - PYPSA S.A - SES S.A a efectos de presentar la solicitud de Redeterminación de Precios definitiva para su aprobación. ARTÍCULO 9.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. RESOLUCIÓN N 0732 Dr. Carlos J. REGAZZONI Director Ejecutivo ANEXO I - RESOLUCION N Metodología y procedimiento para la presentación de los certificados de avance de obra luego de aprobada la Adecuación Provisoria de Precios N 8 y adicionales de obra B y C 1) Obra Principal Cálculo para los certificados (de avance de obra y de ajuste) - Certificados ya presentados: Para el trámite de presentación de cada una de las adecuaciones provisorias de precios sobre los certificados ya presentados, la contratista deberá presentar un Certificado de Ajuste por el total de los certificados ajustados. El importe del ajuste de cada certificado surgirá de multiplicar el Valor Redeterminado Definitivo Neto (VRDefNx) correspondiente al certificado de avance de obra por el Factor de Adecuación Provisoria Acumulado de la Redeterminación N 8 (FAPAn); entendiéndose por Valor Redeterminado Definitivo al monto del certificado de avance de obra con precios nuevos a abril de 2014 (RD6). Al resultado obtenido se le restará el resultado de lo ya abonado por los mismos Certificados de obra, actualizados por la Adecuación Provisoria de Precios N 7. VRDefBx - AFx = VRDefNx VRDefNx x FAPA n (8) = RPn (8) RPn (8) - (VRDefNxx FAPAn (7)) = An (8) Σ Anx = CAn - Certificados posteriores: Para la presentación de los certificados posteriores a la fecha de notificación de la aprobación de la Adecuación Provisoria de Precios N 8, la contratista deberá presentar el nuevo certificado de avance de obra detallando: página 4

5 el monto total del certificado con precios Redeterminados Definitivos (RD Definitiva N 6). el monto correspondiente al ajuste por las Adecuaciones Provisorias N 7 y N 8 la sumatoria de los ítems anteriores da como resultado el importe total del certificado redeterminado. VRDefBx - AFx = VRDefNx VRDefNx x FAPA(7) = VRPn(7) RDn(6)- VRPx (7) = Ax (7) VRDefNx x FAPA(8) = VRPn(8) VRPx(8) - (VRDefNx x FAPAx(7)) = Ax(8) VRDefNx + Ax (7) + Ax (8) = Importe del certificado redeterminado Referencias: RDn: Valor de la redeterminación de precios n n = (7), (8) VRDefNx: Valor Redeterminado Definitivo neto del certificado x VRDefBx: Valor Redeterminado Definitivo bruto del certificado x AFx: Anticipo Financiero x FAPAn: Factor de Adecuación Provisoria Acumulado n Anx: Ajuste de la redeterminación n al certificado x CA: Certificado de ajuste 2) Adicional de Obra B Cálculo para los certificados (de ajuste y de avance de obra) - Certificados ya presentados: Para el trámite de presentación de la Adecuación Provisoria de Precios sobre los certificados ya presentados del adicional de obra, la contratista deberá presentar un Certificado de ajuste. El importe del ajuste del certificado surgirá de multiplicar el Valor Redeterminado Definitivo a la RD N 6 Bruto (ya que no aplicó anticipo financiero ni acopio) (VRDefBx) correspondiente al certificado por el Factor de Adecuación Provisoria Acumulado de la Adecuación correspondiente (FAPAn). Al resultado obtenido se le restará el resultado del Valor Redeterminado Definitivo a la RD N 6 Bruto. VRDefNx(6) x FAPA1(8) = RPx(8) RPx(8) - VRDefNx (6) = Ax(8) - Certificados posteriores: Para la presentación de los certificados posteriores a la fecha de notificación de la aprobación de la Adecuación Provisoria de Precios N 8, la contratista deberá presentar el nuevo certificado de avance de obra detallando: - el monto total del certificado con precios Redeterminados Definitivos (RD Definitiva N 6). - el monto correspondiente al ajuste por las Adecuación Provisorias N 8 - la sumatoria de los ítems anteriores da como resultado el importe total del certificado redeterminado. VRDefBx = VRDefNx VRDefNx x FAPA(8) = VRPx(8) RDn(6) - VRPx(8) = Ax(8) VRDefNx + Ax (8) = Importe del certificado redeterminado Referencias: RDn: Valor de la redeterminación de precios n n = (8) VRDefNx: Valor Redeterminado Definitivo neto del certificado x VRDefBx: Valor Redeterminado Definitivo bruto del certificado x AFx: Anticipo Financiero x FAPAn: Factor de Adecuación Provisoria Acumulado n Anx: Ajuste de la redeterminación n al certificado x CA: Certificado de ajuste 3) Adicional de Obra B Cálculo del certificado de ajuste Para el trámite de presentación de la Adecuación Provisoria de Precios sobre los certificados ya presentados del adicional de obra, la contratista deberá presentar un Certificado de ajuste. El importe del ajuste del certificado surgirá de multiplicar el Valor Redeterminado Definitivo a la RD N 6 Bruto (ya que no aplicó anticipo financiero ni acopio) (VRDefBx) correspondiente al certificado, por el Factor de Adecuación Provisoria Acumulado de la Adecuación N 8 (FAPAn), que es de 1,2093. Al resultado obtenido se le restará el resultado del Valor Redeterminado Definitivo al mes de abril de 2015 (RD N 6). VRDefNx (6) x FAPA1(8) = RPx(8) RPx(8) - VRDefNx (6) = Ax(8) Disposición Conjunta N 0216 BUENOS AIRES, 06 MAY 2016 VISTO el Expediente N y CONSIDERANDO Que por el expediente citado se tramita. la provisión de insumos para cirugía cardiovascular, para atender la demanda de los afiliados del INSTITUTO en todo el país. Que por Disposición N 113/CE/14 de la Coordinación Ejecutiva se autorizó la realización de un llamado registrado como Licitación Pública N 53/14 en los términos establecidos por los artículos 19 inciso a); 25 incisos a) y c): 26 y 28 del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N 135/03-I del 8 de Agosto de 2003 y sus modificatorias. Que por Resolución 32/DE/15 se adjudicó parcialmente la Licitación Pública precitada a las firmas ST JUDE MEDICAL ARGENTINA S.A., LATECBA S.A. y FOC MEDICAL S.A. por la suma de PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ ,00). Que por Resolución N 822/DE/15 se aprobó la renovación de los contratos con las firmas adjudicatarias por el término de seis (6) meses por la suma de PESOS TRECE MILLONES página 5

6 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ ,00). Que asimismo por Resolución N 240/DE/16 se aprobó la renovación de los contratos con las firmas adjudicatarias ST JUDE MEDICAL S.A. y FOC MEDICAL S.A. por el término de seis (6) meses por la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN ($ ,00.-), dado que hasta la fecha de la citada renovación la firma LA TECBA S.A. no había manifestado su aceptación a la renovación del contrato. Que posteriormente, la firma LATECBA S.A. manifestó su conformidad formal a los términos ofrecidos por el Instituto, con fecha 04 de Febrero del corriente. Que en virtud de lo expuesto resulta procedente renovar el contrato celebrado con las firmas LATECBA S.A., a partir de la fecha 05 de Abril del corriente por el término de seis (6) meses o hasta la notificación de un nuevo adjudicatario, lo que ocurra primero, para la provisión de insumos para cirugía cardiovascular para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país, conforme a los valores detallados en el Anexo I de la presente y en un todo de acuerdo a las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y Anexos de la Licitación Pública N 53/14. Que el monto total de la presente renovación asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL ($ ,00.-). Que de acuerdo a lo establecido en el Anexo II de la Resolución N 589/DE/14 y Artículo 3 de la Resolución N 140/DE/15 se procedió a emitir la correspondiente Disposición de Recursos. Que asimismo se procedió a verificar en el Sistema de Gestión Económico Financiero, la disponibilidad de fondos, realizándose en consecuencia la reserva de la correspondiente partida presupuestaria. Que las Gerencias de Administración y de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su competencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N 589/DE/14, 140/DE/15 y 004/DE/15, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y EL GERENTE DE PRESTACIONES MÉDICAS DEL INSTITUTO DISPONEN: ARTÍCULO 1.- Renovar el contrato celebrado en el marco de la Licitación Pública N 53/14 con la firma LATECBA S.A. para la provisión de insumos para cirugía cardiovascular para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país a partir de la fecha 05 de Abril del corriente por el término de seis (6) meses o hasta la notificación de un nuevo adjudicatario, por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL ($ ,00.-), conforme a los valores detallados en el Anexo I que se agrega y forma parte de la presente. ARTÍCULO 2.- Autorizar a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a suscribir la correspondiente Orden de Compra a favor de la firma mencionada en el Artículo 1, facultándola a disponer su liberación al sólo efecto de su inclusión en el Sistema de Gestión Económico Financiero. ARTÍCULO 3.- Aprobar el modelo de Acta Acuerdo el cual se adjunta como Anexo II y forma parte de la presente. ARTÍCULO 4.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, archivar. DISPOSICIÓN CONJUNTA N 0216/GA-GPM/2016 Enrique M. NOLTING - Gerente de Administración Dr. Hernán Carlos CHAVIN - Gerente de Prestaciones Médicas ANEXO I - DISPOSICIÓN CONJUNTA N LATECBA S.A. Renglón Descripción Cantidad 11- Precio unitario Precio Total hasta Prótesis vascular 210 $ 7.200,00 $ ,00 de poliéster MONTO TOTAL $ ,00 ANEXO II DISPOSICIÓN CONJUNTA N MODELO ACTA ACUERDO Entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en adelante EL INSTITUTO, representado en este acto por ENRIQUE NOLTING en su carácter de Gerente de Administración, con domicilio en Av. Corrientes 655 y HERNAN CHAVIN en su carácter de Gerente de Prestaciones Médicas, con domicilio en Perú 169, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, y por la otra en adelante EL PROVEEDOR, representada por (DNI ), en su carácter de con domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con relación al contrato suscripto en el marco de la Licitación Pública N 53/14 en virtud de la adjudicación dispuesta por Resolución N 32/15-DE, dictada en el Expediente N acuerdan lo siguiente: CLÁUSULA PRIMERA: Las partes acuerdan renovar el contrato citado en el exordio de acuerdo a lo dispuesto por Disposición Conjunta N, desde el día 05 de Abril del corriente por el término de seis (6) meses o hasta la notificación de un nuevo adjudicatario, lo que ocurra primero, conforme los valores expresados en el Anexo I de la citada Resolución, y demás condiciones originalmente pactadas. CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes ratifican el contrato individualizado en el exordio, en todo aquello que no haya sido modificado por la presente acta. En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días del mes de de.- Resolución N 0766 BUENOS AIRES, 11 MAY 2016 página 6

7 VISTO los Expedientes N y N y, Que mediante Resolución N 135/I/03 se aprobó el Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto, sentando sus bases en los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia para todo proceso de contratación. Que dicho Régimen prevé en el artículo 19, inciso d, los supuestos de excepción que habilitan el procedimiento de Trámite Simplificado, enunciándose en el apartado 3 el de la Exclusividad, estableciendo para su configuración que el bien o el servicio requerido debe ser comercializado por una determinada persona física o jurídica, sin que la titularidad de la marca constituya por sí mismo causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demuestre la inexistencia de bienes o servicios sustitutos. Que mediante Expediente N tramitó la contratación realizada a la firma RED HAT DE ARGENTINA S.A. en el Trámite Simplificado N 3761/15 de una Solución de Plataforma de Desarrollo Open Source para el desarrollo de los Sistemas Core bajo la modalidad de Código Abierto y el acompañamiento de los servicios profesionales, por el término de dos años con opción a renovación hasta un año y por hasta igual cantidad de horas. Que el mencionado procedimiento fue autorizado mediante Disposición N 112/15/CE de la Subdirección Ejecutiva, con fundamento en los informes técnicos del área requirente -Unidad de Análisis, Estadística y Planeamiento- quien informó la necesidad de contratar el mencionado servicio en forma exclusiva con la citada empresa por ser esta la única subsidiaria en Argentina y dado que la solución propuesta se correspondía con una continuidad y extensión de una línea de productos con la que ya se encontraba trabajando el Instituto. Que dicha contratación fue adjudicada por Resolución N 0801/ DE/15 de la Dirección Ejecutiva, de fecha 30 de septiembre de 2015, por un monto total de HASTA PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 51/100 ($ ,51). Que no obstante lo manifestado en el marco del citado expediente respecto a la exclusividad de la contratación, la Secretaría General de Modernización y Planificación remitió el informe elaborado por la Gerencia de Análisis Estadística y Planeamiento, donde se informó que los requerimientos informáticos del INSSJP que motivaron la Contratación con RED HAT DE ARGENTINA S.A. podrían haber sido cubiertos por otros proveedores del mercado. En tal sentido, se destaca que las tecnologías utilizadas por el Instituto son de amplia popularidad y podrían ser provistas por una multiplicidad de empresas del sector. Que a partir del informe citado se verifica que la contratación referida ha sido otorgada mediante un procedimiento de contratación que no se encontraba habilitado al efecto, atento a la existencia de sustitutos convenientes. Que en virtud de las normas y principios de derecho público aplicables a los actos de los entes de derecho público no estatal, corresponde que este Instituto declarare la nulidad de los contratos que celebra cuando -como en el caso- se verifique una nulidad absoluta. Que en consecuencia se torna nulo de nulidad absoluta el Trámite Simplificado N 3761/15 y la contratación efectuada a favor de la firma RED HAT DE ARGENTINA S.A., por incumplimiento de las formalidades exigidas por las disposiciones pertinentes en cuanto a la forma y procedimientos de contratación (Fallos 323:3924 y 326:3700, Ingeniería Omega y Rincón de los Artistas S.R.L., respectivamente), máxime teniendo en cuenta que la firma adjudicada debía tener conocimiento del vicio, atento las características de la contratación. Que en ese orden, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de contratación y el contrato a favor de la firma RED HAT DE ARGENTINA S.A. en el Trámite Simplificado N 3761/15. Que la Secretaría General Técnico Jurídica ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N y las modificaciones efectuadas a la misma por su similar N Y los Artículos 2 y 3 del Decreto N 02/04 y el Artículo 1 del Decreto N 86/15, ambos del Poder Ejecutivo Nacional, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Declarar la nulidad del Trámite Simplificado N 3761/15, y de la contratación efectuada a favor de la firma RED HAT DE ARGENTINA S.A. ARTÍCULO 2.- Instruir a la Secretaría General Técnico Jurídica a iniciar las acciones judiciales que correspondan. ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. RESOLUCIÓN N 0766 Dr. Carlos J. REGAZZONI Director Ejecutivo Resolución N 0767 BUENOS AIRES, 11 MAY 2016 VISTO el Expediente N y Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita el otorgamiento de un poder especial a favor del agente Gustavo Ariel SARMENTI (Legajo N ), en virtud del accidente de tránsito acaecido el día 14 de octubre de 2015, en donde estuvo involucrado el móvil N 903 marca Citroén, modelo Berlingo Multispace, dominio KUW 927 del INSTITUTO NACIONAL DE página 7

8 SERVICIOS SOCIALES (INSSJP). Que como consecuencia de ello, deviene necesario realizar los trámites y gestiones administrativas pertinentes ante la compañía Caja de Seguros S.A. a fin de solicitar la baja del móvil N 903 y proceder al cobro del seguro por el siniestro, el cual únicamente será efectuado mediante cheque a la orden del INSSJP. Que a tal fin, corresponde otorgar un Poder Especial a favor del agente Gustavo Ariel Sarmenti (Legajo N ), quien presta servicios en el Departamento Seguros de la Subgerencia de Proveedores, Seguros e Inspecciones, dependiente de la Gerencia de Administración, para que actúe en nombre y representación del Instituto ante la compañía Caja de Seguros S.A. y ante quien corresponda. Que la Secretaría General Técnico Jurídica ha tomado la debida intervención de su competencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2 y 3 del Decreto PEN N 02/04 y el artículo 1 del Decreto PEN N 86/15, El DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Facultar al agente Gustavo Ariel SARMENTI (Legajo ), quien presta servicios en el Departamento Seguros de la Subgerencia de Proveedores, Seguros e Inspecciones, dependiente de la Gerencia de Administración, a actuar en nombre y representación del INSSJP a fin de realizar los trámites, gestiones administrativas y diligenciamientos ante la compañía Caja de Seguros S.A. y ante quien corresponda, a los efectos de cobrar el seguro por el siniestro ocurrido el día 14 de octubre de 2015, en el cual estuvo involucrado el móvil marca Citroén, modelo Berlingo Multispace, N de interno 903, dominio KUW927. ARTÍCULO 2.- Otorgar un Poder Especial a favor del agente Gustavo Ariel SARMENTI (D.N.I. N legajo ) para representar al INSSJP, conforme lo señalado en el Artículo 1 de la presente. ARTÍCULO 3.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, archívese. RESOLUCIÓN N 0767 Dr. Carlos J. REGAZZONI Director Ejecutivo Resolución N 0768 BUENOS AIRES, 11 MAY 2016 VISTO el Expediente N , la Ley N , la Ley N , los Decretos N 2/04 y N 86/15, las Resoluciones N 2/DE/2015, 366/DE/16, y Que el artículo 1 de la Ley N , de conformidad con las modificaciones introducidas por su similar la Ley N , asignó al INSTITUTO (INSSJP) el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa. Que el artículo 6 de la ley precedentemente citada asignó al Directorio Ejecutivo del INSSJP la competencia para dictar las normas necesarias para la adecuada administración y funcionamiento del organismo. Que el artículo 3 del Decreto N 2/04 asignó al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno las facultades de gobierno y administración previstas por la Ley N y sus modificatorias en favor del Directorio Ejecutivo Nacional. Que por medio de la Resolución N 02/DE/2015 se modificó la estructura organizativa del INSSJP, incorporándose SECRETARÍAS GENERALES y nuevas GERENCIAS dentro de su organigrama. Que mediante la Resolución N 366/DE/16 se creó la Coordinación de Prestadores y Proveedores con dependencia jerárquica y funcional de la Secretaría General de Administración, dejándose sin efecto la Resolución N 559/I/01 de Registro Prestadores Servicio Geriatría. Que la Secretaría General de Promoción Social consideró conveniente y oportuno registrar ante el Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP al prestador COLONIA HOGAR MUNICIPAL PARA ANCIANOS DE CHIVILCOY (CUIT N ), sito en la calle Hijas de San José 90, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, como prestador del Servicio de Geriatría en virtud de su carácter de entidad de bien público, sin fines de lucro para el ámbito de la Unidad de Gestión Local XXXVIII - Chivilcoy. Que según antecedentes que obran en el expediente, se encuentra verificado que el establecimiento reúne los requisitos previstos para una capacidad parcial de doce (12) plazas en seis (6) habitaciones de dos (2) camas cada una. Que la Unidad de Gestión Local XXXVIII - Chivilcoy, la Coordinación de Prestadores y Proveedores y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado la debida intervención de su competencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 2 y 3 del Decreto PEN N 2/14 y el Artículo 1 del Decreto PEN N 86/15, EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ÓRGANO EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO RESUELVE: ARTÍCULO 1.- Incorporar al Registro Informático Único Nacional de Prestadores y Proveedores del INSSJP la COLONIA HOGAR MUNICIPAL PARA ANCIANOS DE CHIVILCOY (CUIT N ), sita en la calle Hijas de San José 90, Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, autorizándolo a prestar servicios de internación geriátrica en la modalidad Institución de Bien Público (LB.P.), hasta un máximo de doce (12) plazas, en seis (6) habitaciones de dos (2) camas cada una por un plazo de página 8

9 seis (6) meses. ARTÍCULO 2.- Notificar, mediante la Unidad de Gestión Local XXXVIII - Chivilcoy, al establecimiento COLONIA HOGAR MUNICIPAL PARA ANCIANOS DE CHIVILCOY del presente acto e indicar la prohibición de la utilización de habitaciones individuales. ARTÍCULO 3.- Realizar, mediante la Unidad de Gestión Local XXXVIII - Chivilcoy, el seguimiento de la prestación que se brinda, interviniendo en el desarrollo de las tareas de capacitación y seguimiento prestacional. ARTÍCULO 4.- Instar al establecimiento COLONIA HOGAR MUNICIPAL PARA ANCIANOS DE CHIVILCOY para que en el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la notificación de la presente, reemplace el cablecanal por la cañería aprobada y adecúe -conforme lo requerido por este Instituto- el funcionamiento, registros, dotaciones de personal y recursos materiales. ARTÍCULO 5.- Instar al establecimiento COLONIA HOGAR MUNICIPAL PARA ANCIANOS DE CHIVILCOY para que en el plazo de noventa (90) días corridos de notificada la presente, incremente la cantidad de detectores de humo con respecto a los instalados. ARTÍCULO 6.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín del Instituto. Cumplido, gírense los actuados a la Coordinación de Prestadores y Proveedores para los registros de práctica. RESOLUCIÓN N 0768 Dr. Carlos J. REGAZZONI Director Ejecutivo Disposición Conjunta N 0231 BUENOS AIRES, 11 MAY 2016 VISTO el Expediente N , y Que por las mencionadas actuaciones se tramito la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la sede de Nivel Central Av. Corrientes 635/655/675, perteneciente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de doce (12) meses, con opción a renovación por hasta igual período. Que por Disposición Conjunta N 002/GAyUPCPSI/16, se autorizó el llamado a Licitación Pública N 002/16, en los términos del artículo 19 inciso a) y artículo 25 inciso b) y 27 del Régimen General de Contratación de Bienes, Servicios y Prestadores de Servicios Médico Asistenciales y Sociales del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, aprobado por Resolución N 135/I/03 y sus modificaciones. Que habiéndose fijado como fecha de apertura el día 29 de enero de 2016, se presentaron catorce (14) oferentes: SERVIN SEGURIDAD S.A., FEDERAL SERVICE S.R.L., NOVIT S.A., GUARDMAN S.A., FORTALEZA BUENOS AIRES S.A., COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SINERGIA LTDA., GROUP OF PRIVATE SECURITY S.R.L., GC SEGURIDAD S.A., CODECOP S.R.L., BLUE DOT SEGURIDAD PRIVADA S.A., WATCHMAN SEGURIDAD S.A., ROAD SEGURIDAD S.A., LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L. y COOPERATIVA DE TRABAJO SEGURIDAD INTEGRADA LTDA., según consta en el Acta de Apertura. Que la Subdirección Ejecutiva indica que en virtud de realizar un ordenado y acabado análisis sobre las políticas de seguridad de este Instituto, se está elaborando un proyecto global e integral para la contratación del servicio de seguridad, razón por la cual indica dejar sin efecto el llamado a licitación N 002/16, de conformidad a lo establecido en el art. 35 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por Resolución N 218/I/03, el cual indica que previo a la notificación de la adjudicación, el INSTITUTO podrá dejar sin efecto el llamado a la contratación en cualquier etapa del procedimiento. Que asimismo resulta procedente disponer el archivo las presentes actuaciones, previa intervención de la Subgerencia de Proveedores Seguros e Inspecciones, para la devolución de las respectivas garantías. Que en consecuencia se procedió a dar de baja la reserva de la partida presupuestaria efectuada oportunamente. Que la Asesoría Jurídica de la Gerencia de Administración ha tomado la intervención de su competencia. Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Resoluciones N 0589/DE/14, 827/DE/12 y N 004/DE/15, EL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO DISPONEN: ARTÍCULO 1.- Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N 002/16 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente. ARTÍCULO 2.- Autorizar el archivo de las presentes actuaciones, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, previa intervención de la Subgerencia de Proveedores Seguros e Inspecciones, para la devolución de las respectivas garantías de mantenimiento de oferta. ARTÍCULO 3.- Registrar, comunicar. Cumplido, archivar. DISPOSICIÓN CONJUNTA N 0231/GA-UPCPS/2016 Enrique M. NOLTING Gerente de Administración Luis Raúl SOSA Subgerente de Seguridad Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados Dr. Carlos Javier REGAZZONI - Director Ejecutivo Dr. Gonzalo Luis RIOBÓ - Subdirector Ejecutivo ISO 9001:2008 Management System ID Boletin del Instituto: Resoluciones N 0439/DE/04, 0895/DE/12, 0385/DE/14 y 0039/DE/16 Edición: División Gestión Electrónica de Normativa Departamento Despacho. Unidad Secretaría Administrativa secretaria_administrativa@pami.org.ar / despacho@pami.org.ar página 9