TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS. Desarrollo Urbano

Transcripción

1 TEXTO UNICO DE S ADMINISTRATIVOS TUPA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS Urbano

2 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI AUTORIZACION LA EXTRACCION DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente MATERIALES NO METALICOS 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder EN ALVEOS O CAUSES 3 Indicar tipo de materiales y volumenes a extraer Ley N Plazo de Extracción 01 Ley N Requisitos de Ley TUO de la Ley N D.S N JUS 6 Certificado de Defensa Civil de ser el caso FDSD-01 X 15 D.S N EF 7 Plano de Ubicación 8 Plano de locacización con coordenadas UTM (1/1500) 9 Hasta 5 hectareas 20,00 830,00 10 Más de 5 hectareas 50, ,00 11 Derecho de 1,78 73,91 CERTIFICADO DE ALINEAMI 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N modificada por la Ley Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia Literal de Dominio TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Plano de Ubicación escala 1/500 (firmado por rquitecto 02 D.S N EF o ingeniero civil colegiado) FSDO-01 Ley Nº Requisitos de Ley D.S. Nº VIVIENDA 6 Derecho de 1,66 68,89 D.S. Nº VIVIENDA D.S. Nº JUS CERTIFICADO DE NUMERACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N modificada por la Ley Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia simple fedateada de la licencia de obra, certificado 03 TUO de la Ley N D.S N JUS de ffinalización de obra, declaratoria de fábrica y/o ficha literal. D.S N EF 4 Copia de Autoavalúo FSDO Ley N Copia de planos de ubicación y distribución aprobado. X D.S. Nº VIVIENDA 6 Requisitos de Ley (Ley 29090) 7 Derecho de. 1,20 49,80 CONSTANCIA DE NUMERACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N modificada por la Ley Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia del Titulo de Propiedad o Constancia de Posesión. 04 TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Derecho de. D.S N EF FSDO-01 0,60 24,90 Ley N D.S. Nº VIVIENDA INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI CERTIFICADO DE CATASTRO NEGATIVO O 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente

3 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI POSITIVO DE CATASTRO 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder 3 Copia del Titulo de Propiedad y/o documento que acredite la Ley N propiedad. Ley N Plano perimétrico a escala convencional 1/1000 o 1/2000 TUO de la Ley N D.S N JUS firmado por arquietecto habilitado. FSDO D.S N EF 5 Plano de Ubicación y Localización firmado por Arquitecto X habilitado. D.S. Nº PCM 6 Derecho de (incluye inspección ocular) 1,25 51,88 CERTIFICADO DE COLINDANCIA 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N modificada por la Ley Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copias de planos perimétricos escala convencional TUO de la Ley N D.S N JUS o de Ubicación escala 1/10000 o 1/20000 (tres copias) FSDO-01 D.S N EF 4 4. Copia de Titulo de Propiedad o Certificado Literal de Dominio. Ley Nº Planeamiento integral del sector 10 D.S. Nº PCM 6 6. Derecho de 1,65 68,48 X INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI CERTIFICADO DE METROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N modificada por la Ley Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia Literal de Dominio o Ficha Registral del inmueble. Gerencia Gerencia Gerencia TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Copia de planos de ubicación y localización 1/500 y 1/10000 de de Municipal FSDO-01 D.S N EF refrendado por el profesional. Ley N Recibo de pago de derecho (según Ley Nº 29090) 1% de la UIT vige /Rural D.S. Nº VIVIENDA modificada por 6 Derecho de. 2,19 90,89 D.S. Nº VIVIENDA CONSTANCIA DE NOMENCLATURA 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Gerencia Gerencia Gerencia Ley N Declaración Jurada de numero de Partida de inmueble FSDO-01 de de Municipal TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Plano de ubicación. RESOL.SUNARP Nº SUNARP 5 Derecho de 1,51 62,67 CONSTANCIA DE ZONIFICACI O COMPATIBILIDAD DE USO 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente

4 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Declaración Jurada de numero de Partida de mueble Gerencia Gerencia Gerencia 09 FSDO-01 Ley N Plano de ubicación escala 1/500 y localización a escala de de Municipal TUO de la Ley N D.S N JUS 5 1/5000 o 1/10000 (1 juego). Consignar cuadro de datos técnicos. D.S N EF 5 Derecho de 1,58 65,57 D.S. Nº PCM 10 CERTIFICADO DE ZONIFICACI Y VÍAS 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder TUO de la Ley N D.S N JUS 3 Declaración Jurada de numero de Partida de inmueble Gerencia Gerencia Gerencia Ley Nº Plano de Ubicación y Localización firmado por profesional habilitado. de de Municipal D.S.Nº MTC modificado D.S. Nº MTC 5 Copia de autoavaluo. D.S. Nº MTC 6 Derecho de (incluye inspección ocular) FSDO-01 4,28 177,62 R.M. Nº MTC/15.01 CERTIFICADO DE HABITABILIDAD (CENTROS 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente 11 EDUCATIVOS Y OTROS) 3 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Plano de ubicación y localización a esc 1/500, 1/10000 (1 copia) Gerencia Gerencia Gerencia TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Copia de Titulo de Propiedad o Certificado Literal de Dominio. de de Municipal Copia simple de la Declaratoria de Fábrica (Incluye dependización Ley Nº cuando Ley Nº corresponda y planos de arquitectura) 10 R.M. N VC Informe Técnico firmado y sellado por un Ingeniero Civil o Arquitecto FSDO-01 5,28 219,12 X indicando el estado de conservación del predio. 7 Declaración Jurada del profesional indicando que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8 Derecho de CERTIFICADO DE UBICACI RESPECTO A 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente 12 JURISDICCI 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Plano perimétrico escala convencional o de Ubicación TUO de la Ley N D.S N JUS escala 1/10000 o 1/ FSDO-01 D.S N EF 4 Documento privado, escritura pública o contancia de Ley N inscripción que acredite la titularidad. D.S. Nº PCM 5 Derecho de. 0,80 33,20 VISACI DE PLANOS AA.HH. Y ORG. 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente

5 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI SOCIALES CON FINES DE VIVIENDA LA 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder ELABORACI DE PROYECTOS DE SERVICIOS 3 Plano de Lotización de Ubicación y perímetro 13 BÁSICOS 4 Memoria descriptiva firmados por un arquitecto o ingeniero TUO de la Ley N D.S N JUS colegiado (4 jgos) 5 Declaración Jurada de profesional responsable Ley N y habilidad profesional. Reglamento Nacional de Edificaciones (DS N Reconocimiento Municipal y/o Personería Jurídica de los AA.HH VIVIENDA) y Organizaciones Sociales con fines de vivienda. D.S.N VIV 7 Derecho de FSDO-01 2,95 122,43 D.S.N AG D.S.N VIVIENDA D.S.N VIVIENDA VISACION DE PLANOS 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente FINES JUDICIALES O NOTARIALES 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley Nº Plano de ubicación y perímetro con coordenadas UTM, Memoria Cod Proc Civil D.L. Nº 758 Descriptiva, firmado y sellado por arquitecto o Ingeniero colegiado. D.S VIV 4 Certificado de posesión otorgado por la unicipalidad. TUO de la Ley N D.S N JUS 5 Derecho de. FSDO-01 2,95 122,43 OBSERVACI: No se otorgará visación en caso que: Exista Proceso Judicial, o si se involucra áreas de dominio público. RECTIFICACI DE LINDEROS 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Cod Proc Civil D.L. Nº Dos Planos de ubicación firmados por el profesional colegiado. TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Copia de Titulo de Propiedad o Certificado Literal de Dominio. Copia certificada actualizada de la ficha o partida registral en la que 5 figure el Area y linderos 6 6. Dos planos perimétricos firmados por el profesional colegiado. 7 Dos memorias descriptivas firmadas por el profesional colegiado. 8 Derecho de (incluye inspección ocular) FSDO-01 2,95 122,43 CERTIFICACION Y VERIFICACI DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente LINDEROS 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder

6 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI Ley N Copia de Titulo de Propiedad y/o ficha registral. Ley N Derecho de (incluye inspección ocular). FSDO-01 2,95 122,43 TUO de la Ley N D.S N JUS CERTIFICADO DE RETIRO MUNICIPAL 1 Solicitud dirigida al Alcalde en Formulario correspondiente Ley Nº Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder TUO de la Ley N D.S N JUS 3 Copia Literal del dominio, o documento de propiedad D.S. Nº VIVIENDA 4 Plano de Ubicación y levantamiento de retiros exteriores de las edificaciones existentes en la cuadra en donde se situa el predio respectivo (por cada frente hacia la vía pública, y a ambos de la misma) a escala adecuada. Estos planos serán firmados por un Arquitecto o Ingeniero Civil Colegiado. 5 Fotografías a color (con fechador), mostrando el entorno colindante al predio rspectivo. erecho de (incluye inspección ocular) 6 Derecho de FSDO-01 2,50 103,75 AUTORIZACI INSTALACI DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde (del operador) solicitando la autorización. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 2 Carta e informe de factibilidad de la Empresa prestadora del servicio público. PUBLICOS DE TELECOMUNICACI 3 Derecho de FSDO-01 8,00 332,00 4 Verificación Técnica 5 Autorización de la Areade Seguridad Ciudadana. 6 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales. D.L. Nº Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente y/o Certificado de Compatibilidad de Uso emitido por la 8 Copia de la Resolución del Ministerio de ransportes D.S. Nº Comunicaciones mediante la cual se otorga concesiones para prestar el Ley Nº servicio público de telecomunicaciones, en caso de empresas de valor D.S. Nº MTC añadido la Resolución referida al Art. 33º de la Ley de Telecomunicaciones. TUO de la Ley N D.S N JUS 9 Memoria Descriptiva y planos de ubicación y técnicas, firmado por Ing. Civil y/o Electrónico o de Telecomunicaciones colegiados, de ser el caso. 10 Certificación de Inscripción y Habilidad vigente emitidos por CIP. X 10 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 11 Declaración jurada del Ingeniero Civil colegiado

7 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 18 TRAMITACI CALIFICACI de la obra que indique expresamente que las estructuras, esto es la edificación existente y torre sobre la cual se instalará la antena o antenas, reúnen las condiciones extremas riesgos tales como sismos, vientos, entre otros, teniendo en cuenta de ser el caso, el sobre peso de las instalaciones de la estación de radio eléctrica sobre las edificaciones existentes para tal fin, se anexarán los planos y cálculos de las instalaciones desde el punto de vista estructural y de anclaje a las edificaciones nuevas o existentes. 12 Carta de compromiso para medidas necesarias para la prevención del ruido, vibraciones u otro impacto ambiental comprobado que pudieran causar incomodidad a los vecinos por la instalación o funcionamiento de la estación radioeléctrica durante su operación, no excederá de los valores establecidos aprobados por el decreto supremo Nº MTC y su modificatoria X 10 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI CERTIFICADO DE PREDIO RUINOSO 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 19 TUO de la Ley N D.S N JUS 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia de Planos de ubicación (1/5000) y Arquitectura (1/50) Ley Nº Copia Simple del Certificado de Defensa Civil. D.S. Nº EF 4 Copia del Titulo de Propiedad. D.S. Nº PCM 6 Documento de aprobación por el INC (monumental) 7 Derecho de FSDO-01 1,70 70,55 CONSTANCIA DE POSESI DE PREDIO 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 20 TUO de la Ley N D.S N JUS 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley N Copia del Plano de Ubicación del terreno. Ley N Constancia de vivencia cuando corresponda D.S. Nº VIVIENDA 5 Inspección Ocular (Costo conforme predio) 6 Derecho de. FSDO-01 1,51 62,67 APERTURA DE ZANJAS, CONEXIONES DOMI_ 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CILIARIAS O CANALIZACION 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder

8 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 21 TRAMITACI CALIFICACI TUO de la Ley N D.S N JUS 3 Copia de Plano de planta, indicando recorrido y detalle de zanja si Ley N corresponde. Ley Nº Copia de autorización de la Municipalidad Provincial D.S. Nº EF vía, de ser el caso. D.S. Nº PCM 5 Declaración Jurada o Carta de factibilidad de la empresa concesionaria D.S. Nº VIVIENDA del servicio público, aprobando el proyecto de obra y señalando D.L. Nº 1014 la persona natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra. 6 Carta de garantía equivalente al 20% sobre el valor de la obra (monto mínimo S/ nuevos soles) 8 Fotos de las vías a interrumpir antes de la ejecución de obra. 9 Derecho de. FSDO-01 1,62 67,23 10 Además deberá realizar los siguientes pagos, por realizar trabajos en la vía pública: * Pago por interferencia implica solo trabajos de - Apertura de Zanja y Canalización - S/ Pml apertura de zanja solo por canalización. - Interferencia de Vías (vehicular y peatonal) - S/. 110 p/día * La garantía se devolvera a la culminación de la obra - Apertura de Zanja por conexiones domiciliarias - S/ 45 AUTORIZACI CONSTRUCCI DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 22 BUZONES, CAMARAS O SIMILARES DE EMPRESAS 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder SAS DE SERVICIO DE TELEFONIA TELECABLE 3 Copia de la autorización o contrato de la empresa prestadora de servicio. Y OTRAS SIMILARES. 4 Memoria descriptiva, plano de ubicación, plano de planta y plano de perfil D.S. Nº EF longitudinal (según sea el caso) para empresas prestadoras de servicios. D.S. Nº PCM 5 Memoria descriptiva y plano de desviación de tránsito de peatones o FSDO-01 1,30 53,95 vehiculos y descripción de la señalización y seguridad de las vías a intervenir. 6 Declaración Jurada o Carta de factibilidad de la empresa concesionaria del servicio público, aprobando el proyecto de obra y señalando la personal natural o jurídica responsable de la ejecución de la obra. 7 Fotos de las vías a interrumpir antes de la ejecución de obra. 8 Derecho de. CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACION Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde. DECLARATORIA DE FABRICA 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder MODALIDAD B, C y D 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado

9 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI Ley N y sellado por responsable de obra ó constatadory el titular, Anexo A Ley Nº ó B, de existir Condóminos (3 originales ) D.S. Nº VIVIENDA 4 Declaración Jurada que la obra se ha ejecutado conforme INSTANCIA DE RESOLUCI DE 23 D.S. Nº VIVIENDA a planos aprobados firmada por el responsable de obra o constatador. Gerencia Gerencia Gerencia Ley Nº Certificado de pago por aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda. de de Municipal Ley Nº Para la Declaratoria de Fábrica, deberá presentar copia de los planos TUO de la Ley N D.S N JUS aprobados con licencia de obra o edificación (3 juegos), compuesta por: a) Plano de Localización y Ubicación b) Planos de Arquitectura: distribución o plantas 7 Derecho de. FSDO-01 5,00 207,50 Los predios dentro de la Zona de Reglamentación Especial, o en Área Monumental o Monumentos Históricos están sujetos a calificación de evaluación previa con Silencio Administrativo Negativo. CONFORMIDAD DE OBRA CON VARIACION Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde. DECLARATORIA DE FABRICA 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder MODALIDAD B, C y D 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE Gerencia Gerencia Gerencia Ley N debidamente llenado y firmado, con Anexo A ó B de existir Condominios de de Municipal Ley Nº (3 originales) y Anexo D de Autoliquidación 24 D.S. Nº VIVIENDA llenado, firmado y sellado por el titular y demás actores D.S. Nº VIVIENDA 4 Sólo en caso que el titular sea una persona distinta Ley Nº al titular de edificación: Ley Nº a) Formulario Único de Edificaciones -FUE firmado y sellado por responsable de obra y el titular existir Condominios (3 originales). b) Documentación (instrumento público) a edificar, en caso que el solicitante de la licencia de obra no sea el propietario. c) En caso de personas jurídicas se presentará vigencia de poder expedida por el Registro de Personas Jurídicas con antigüedad no mayor a 30 días naturales. APELACI Declaración Jurada de los profesionales técnica y del Responsable 5 de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 6 Copia del comprobante de pago por Derecho de Revisión de Delegados (CAP y de corresponder INC).

10 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI 7 Certificado de pago por aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda. 8 Derecho de (Según Ley 29090) FSDO-01 10,00 415,00 9 Plano de Replanteo de Localización y Ubicación Esc. 1: 500 según formato firmado y sellado por el responsable de obra y el titular. (3 juegos) 10 Planos de Replanteo de Arquitectura con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado, a esc. 1/75, plantas, cortes y elevaciones firmado y sellado por el responsable de obra y el titular.(3 jgos) ANTEPROYECTO EN CONSULTA 1 Solicitud dirigida al Alcalde. (Sólo para la Modalidad C y D 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Comisión Técnica) - El dictamen "CONFORME" 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente suscrito. tendrá una vigencia de 36 meses. por el profesional y el titular, con Anexo A ó B, de existir Ley N condominios Ley Nº Declaración Jurada del profesional que suscribe la documentación Ley Nº técnica donde figuren los datos del anteproyecto en original encuentra habilitado por su colegio profesional. D.S. Nº VIVIENDA 5 Plano de localización y ubicación Esc. 1:500 según RVM Nº VMVU-VIVIENDA formato firmado y sellado por el Arquitecto y el titular D.S. Nº VIVIENDA 6 Planos de arquitectura de plantas, cortes y elevaciones, a escala 1:75 ó 1:100 firmados y sellados por el Arquitecto y el titular. 7 Planos de Seguridad y Evacuación amoblado Ahdoc de INDECI en caso de: a).- Edificaciones de mas de cinco pisos de uso residencial, a excepción en las que la circulación común llega al quinto piso y los pisos superiores formen parte de la misma unidad inmobiliaria. b).- Edificaciones de concurrencia masiva de público. X 10 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 8 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común Copia del Comprobante de pago por Derecho de

11 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 25 LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD "A" 1 Solicitud dirigida al Alcalde. TRAMITACI CALIFICACI Servicio de Revisión de Delegados (CAP, INDECI, INC) 10 Derecho de. FSDO-01 7,91 328,27 NOTA.- * El terreno donde se desarrollara la propuesta arquitectónica deberá ser compatible con el área, linderos y medidas perimétricas indicadas en la copia literal de dominio de la SUNARP. * Los predios dentro de la Zona de Reglamentación Especial, o en Área Monumental o Monumentos Históricos están sujetos a calificación de evaluación previa con Silencio Administrativo Negativo. Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley Nº Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado, Ley Nº Ley Nº Ley Nº con Anexo A ó B,de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) y Anexo D de Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y sellado por el titular y demás actores del proceso 26 D.S. Nº VIVIENDA 4 Documentación (instrumento publico) que acredite D.S. Nº VIVIENDA que cuenta con derecho a edificar, (en caso no D.S. Nº VIVIENDA sea el propietario). D.S. Nº VIVIENDA 5 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva D.S. Nº VIVIENDA constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos Cod. Civil Art. 1097º por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 6 Declaración Jurada del profesional que suscribe la documentación técnica. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI Podrán acogerse a esta modalidad: 7 Derecho de pago FSDO-01 3,88 161,02 a) Construcción de vivienda unifamiliar de hasta Planos de ubicación y de arquitectura elaborados y firmados m2 construidos, siempre que una por arquitecto colegiado. edificación en el lote. 9 Planos de estructuras elaborados y firmados por Ing. Civil b) La remodelación de vivienda unifamiliar 10 Plano de instalaciones sanitarias e instalaciones

12 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 26 c) Construcción de cercos de más de 20 metros de electricas longitud, siempre que el inmueble no se * Para el caso de edificaciones, ampliaciones, modificaciones y obras encuentre bajo en Régimen de Unidades menores según el RNE, sólo deben presentar el plano de ubicación Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de y arquitectura, así como la boleta de habilitación profesional. Propiedad Común, de acuerdo a la legislación de la materia. d) Ampliaciones consideradas obras menores * Se podrá optar en esta modalidad por la adquisición de los planos segun lo establecido en el RNE. del Banco de Proyectos de la Municipalidad, para el caso de vivienda e) Obras de carácter militar de las Fuerzas Armadas unifamiliar de hasta 120 m2 construidos y siempre que sea la única y las de carácter policial de la Policía Nacional del edificación que se construya en el lote. Perú, así como de los establecimientos penitenciarios que deben ejecutarse con sujeción a los planes de Acondicionamiento Territorial y * Para el caso de edificaciones de carácter militar de las fuerzas. armadas y las de carácter policial de la Policia Nacional del Perú establecimientos de reclusión penal, sólo se presentará plano de ubicación y plano de arquitectura acompañando boleta de habilitación profesional. TRAMITACI CALIFICACI X 10 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI * Presentar un original y dos copias de los documentos. LICENCIAS DE EDIFICACI MODALIDAD "B" 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 27 a) CERCOS MAYORES A 1,000ml 2 Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder La Licencia de Edificación tiene 36 meses de 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado vigencia de acuerdo a Ley firmado, con Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y Ley N copia) Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, Ley Nº firmado y sellado por el titular y demás actores del proceso. TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Documentación (instrumento publico) que acredite que cuenta con Ley Nº derecho a edificar, (en caso no sea el propietario). 5 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva D.S. Nº VIVIENDA constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el D.S. Nº VIVIENDA Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación D.S. Nº VIVIENDA de los documentos. 6 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional.

13 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 27 TRAMITACI CALIFICACI 7 Certificado de Factibilidad de Servicios Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 8 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 9 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA 10 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1:500 según formato, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 11 Planos de Arquitectura esc. 1/75: plantas, cortes y elevaciones, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 12 Planos de Estructuras, firmado y sellado por ingeniero civil colegiado y titular (2 juegos y copia digital) 13 Memorias justificativas de cada especialidad. 14 Derecho de pago FSDO-01 12,14 503,81 Luego de obtenida la licencia y Aprobado el cronograma de Visitas de Inspección por la Gerencia, se podrá dar inicio a las obras. INSTANCIA DE RESOLUCI DE / APELACI La fecha de inicio de obra señalada en el Cronograma de Visitas será como mínimo a los 10 días hábiles posteriores a la aprobación de la licencia de edificación. NOTA: No están consideradas en esta modalidad: a) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarados por el INC, e incluidas en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del articulo 3 numeral 2 de la ley Nº Presupuesto de Obra: El Valor de Obra declarado en el FUE deberá estar 27 sustentado con el Presupuesto de Obra correspondiente, para los casos de incremento de área techada deberá estar en base al Cuadro de Valores Unitarios y en caso de obras sin incremento de área techada, a nivel de subpartidas con los costos de mercado publicados en medios LICENCIAS DE EDIFICACI MODALIDAD "B" 1 especializados. Solicitud dirigida al Alcalde.

14 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 28 Ley N Declaración Jurada con indicación de DNI o Vigencia Poder Ley Nº Formulario Único de Edificaciones -FUE Ley Nº Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) y Anexo D de TRAMITACI CALIFICACI Ley Nº Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y sellado D.S. Nº VIVIENDA por el titular y demás actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Documentación (instrumento publico) D.S. Nº VIVIENDA edificar, (en caso no sea el propietario). 5 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 6 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 7 Certificado de Factibilidad de Servicios para Obra Nueva : Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 8 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) 28.1 Edificaciones que pudiendo estar consideradas Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales en la Modalidad A requieren ejecución de a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. sótanos y semisótanos 9 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con a 1.50m y colinden con edificaciones unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad existentes Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA. 10 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1:500 según formato, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 11 Planos de Arquitectura esc. 1/75: plantas, cortes y elevaciones, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 28.2 Edificaciones para fines de vivienda unifamiliar 12 Planos de Estructuras, firmado y sellado por ingeniero civil colegiado de o multifamiliar de hasta 5 pisos o condominios vivienda unifamiliar y/o multifamiliar de hasta 5 y titular (2 juegos y copia digital) 13 Planos de Instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Electromecánicas

15 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI pisos y con un máximo de 3,000m2 de área y Gas, de ser el caso, firmado y sellado por el profesional y titular 28 construida (aquellas edificaciones (2 juegos y copia digital) excavaciones de semisótano y/o sótano se 14 Plano de sostenimiento de excavaciones (Art. 33 de la Norma E. consideraran como pisos adicionales RNE ) de corresponder y Memoria descriptiva precisando las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación expresa del numero de pisos y sótanos; incluir fotos (2 juegos y copia digital) 15 Memorias justificativas de cada especialidad. 16 Derecho de pago. FSDO-01 19,14 794,31 X Luego de obtenida la licencia y Aprobado el cronograma de Visitas de Inspección por la Gerencia, se podrá dar inicio a las obras. 10 La fecha de inicio de obra señalada en el Cronograma de Visitas será como mínimo a los 10 días hábiles posteriores a la aprobación de la licencia de edificación. NOTA: No están consideradas en esta modalidad: a) Las obras de edificación en bienes inmuebles que constituyan Patrimonio Cultural de la Nación declarados por el INC, e incluidas en la lista a la que se hace referencia en el inciso f) del articulo 3 numeral 2 de la ley Nº Presupuesto de Obra: El Valor de Obra declarado en el FUE deberá estar sustentado con el Presupuesto de Obra correspondiente, para los casos de incremento de área techada deberá estar en base al Cuadro de Valores Unitarios y en caso de obras sin incremento de área techada, a nivel de subpartidas con los costos de mercado publicados en medios especializados. LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD "C" 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CON EVALUACI PREVIA POR COMISI TECNICA 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE Ley Nº Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios Ley Nº con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales.

16 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 29 TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE D.S. Nº VIVIENDA 5 Documentación que acredite derecho a edificar D.S. Nº VIVIENDA titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación D.S. Nº VIVIENDA no sea el propietario del predio. R.M. Nº MTC 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución RVM Nº VMVU-VIVIENDA de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Código Civil Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. D.S. Nº VIVIENDA 7 Declaración Jurada de los profesionales técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. Podrán acogerse a esta Modalidad: 8 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. Gerencia Gerencia Gerencia A) Vivienda multifamiliar, quinta o condominios 9 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de Vivienda de de Municipal Multifamiliar o ampliación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o fines B) Las edificaciones para fines diferentes diferentes al de vivienda de vivienda a excepción de las previstas en 10 Documentación técnica por duplicado suscrita por el titular y los profesionales la modalidad de D responsables del proyecto, compuesta por: D) Las intervenciones que se desarrollen en bienes a) Plano de Ubicación y Localización según formato. culturales inmuebles, previamente declarados. b) Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras de ser el caso, firmados y sellados por E) Las edificaciones para locales comerciales, los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, culturales, centros de diversión y salas de acompañando las memorias justificativas por especialidad. espectáculos que, individualmente o en conjunto, c) De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de cuenten con un máximo de 30. acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la norma E.050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se precise las características F) Las edificaciones para mercados que cuenten con de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de un máximo de m² de área construída. pisos y sótanos, complementando con fotos de acuerdo a las características de las obras según corresponda. APELACI G) Locales para espectáculos deportivos de hasta Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, para ocupantes. las edificaciones multifamiliares o condominios de vivienda unifamiliar o multifamiliar contemplados en los literales a) y c) del numeral 42.2 del artículo 42 H) Todas las demás edificaciones que no se del Reglamento Modificado de la Ley N modificada por la Ley N 29476,

17 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES encuentren contempladas en las Modalidades A, TRAMITACI CALIFICACI con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como INSTANCIA DE RESOLUCI DE B y D. complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley 29 N Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra y se presenta el día anterior al inicio de los trabajos. 11 Estudio de Impacto Ambiental y vial según RNE aprobado por la Entidad competente, en los casos que se requiera. 12 Dictamen conforme del anteproyecto con los planos respectivos, según corresponda. 13 Comprobante de Pago por derecho de revisión CAP y CIP. 14 Presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad hoc del 15 Indeci o el CGBVP. Comprobante de Pago por derecho de revisión Delegado Ad Hoc de ser el caso. 16 Comprobante de pago por derecho de trámite y de verificación correspondiente, adjuntando el Anexo "D" del FUE. 17 Derecho de pago. FSDO-01 29, ,17 135, ,87 * En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podrán ser presentados en secciones con escala conveniente que permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del proyecto integral. LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD "D" 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CON EVALUACI PREVIA POR COMISI 2 Copia de DNI del solicitante Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado TÉCNICA. 3 firmado, con Ley N Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) Gerencia Gerencia Gerencia 30 Ley Nº Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación de de Municipal Ley Nº no mayor a treinta (30) días naturales. D.S. Nº VIVIENDA 5 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al D.S. Nº VIVIENDA titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario D.S. Nº VIVIENDA del predio. R.M. Nº MTC 6 6. Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución RVM Nº VMVU-VIVIENDA de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Código Civil Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. D.S. Nº VIVIENDA 7 En caso de haber edificación existente deberá presentarse copia literal de Ley Nº dominio de Declaratoria de Fabrica ( incluye independización y Reglamento APELACI

18 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE 8 Copia del Comprobante de pago por Derecho de Revisión de Delegados (CAP, INDECI, INC, CIP). 9 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 10 Estudio de Impacto Ambiental cuando corresponda. 11 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 12 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA 13 Derecho de pago. FSDO-01 39, ,42 FSDO , ,57 Gerencia Gerencia Gerencia Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato, de de Municipal firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital). 15 Planos de Arquitectura esc. 1/75, plantas, cortes y elevaciones, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 16 Planos de Estructuras firmado y sellado por ingeniero civil colegiado y titular (2 juegos y copia digital) 17 Planos de Instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Electromecánicas y Gas, de ser el caso firmado y sellado por el profesional y titular (2 juegos y copia digital). 18 Memorias justificativas de cada especialidad, según corresponda. 19 Plano de sostenimiento de excavaciones (Art. 33 de la Norma E RNE ) de corresponder y Memoria descriptiva del proceso constructivo precisando las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación expresa del Nº de pisos y sótanos; incluir fotos (2 juegos y copia digital). 20 Planos de Seguridad y Evacuación amoblado (2 juegos y copia digital) firmado y sellado por el profesional responsable y el titular, para revisión del delegado Ahdoc de INDECI y sólo para Edificaciones de concurrencia masiva de publico, Según sea el caso se presentará: 21 Para casos de Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico: a) Planos de Arquitectura diferenciados (2 juegos y copia digital) con su Memoria Justificativa firmados por profesional responsable y el titular, de acuerdo a lo siguiente: i) Levantamiento de la Fabrica existente, graficándose con achurado a 45º los elementos a eliminar. APELACI

19 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 30 TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI ii) Fabrica resultante, graficándose con 45º perpendicar al anterior, los elementos a edificar. iii) Para Obras de Puesta en Valor Histórico, graficar los elementos arquitectónicos con Valor histórico monumental propios de la edificación, diferenciando los que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación. Para casos de Demolición de algún tipo no contemplado en la Modalidad A: (numeral 54.4 art 54º DS Nº VIVIENDA) Adicionalmente deberá adjuntarse: a) Licencia de Construcción o de Obra, Conformidad de Obra o Declaratoria de Gerencia Gerencia Gerencia Fábrica en el caso de no constar en el registro de Predios la edificación a de de Municipal demoler. b) Plano de Localización y Ubicación según formato, firmados y sellados por profesional responsable y el titular (2 juegos y copia digital) c) Planos de Planta a escala 1/75, firmados y sellados por el profesional responsable y titular (2 juegos y copia digital), dimensionados adecuadamente, achurando la fabrica a demoler, indicando el perfil y alturas de los inmuebles vecinos cercanos a las zonas de la demolición, hasta una distancia de 1.50m de los limites de propiedad. d) Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total, firmado y sellado por el profesional y titular (2 juegos y copia digital) e) En caso de uso de Explosivos, deberá de presentar Autorizaciones de las Autoridades competentes; Seguro contra todo riesgo para terceros y copia del cargo de las cartas a los propietarios y ocupantes de las edificaciones colindantes, comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones. LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD DE APROBACION "C" CON EVALUACION PREVIA 1. Solicitud dirigida al Alcalde. 2. Copia de DNI del solicitante DE REVISORES S 3. Formulario Único de Edificaciones -FUE Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) Ley N Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y sellado Ley Nº por el titular y demás actores del proceso. TUO de la Ley N D.S N JUS 4 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación

20 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI D.S. Nº VIVIENDA no mayor a treinta (30) días naturales. 31 D.S. Nº VIVIENDA 5. Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al INSTANCIA DE RESOLUCI DE D.S. Nº VIVIENDA titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario D.S. Nº VIVIENDA del predio. Ley Nº Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. Gerencia Gerencia Gerencia 7. Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica 10 de de Municipal y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8. Certificado de Factibilidad de Servicios para Obra Nueva de uso Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. 9. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 10. Estudio de Impacto Ambiental cuando corresponda. 11. Informe Técnico Favorable de los Revisores s. 12. Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA. 13. Derecho de pago. Obras hasta 500 m2 FSDO-01 16,14 670,00 X Obras mayores de 500 m2 a 3,000 m2 FSDO-01 32, ,00 X Obras mayores de 3,000 m2 a más FSDO-01 86, ,00 X APELACI 14. Plano de Localización y Ubicación Esc. 1:500 según formato firmado y sellado por el Arquitecto y el titular, con sello "Conforme" del Revisor (2 juegos y copia digital). 15. Planos de Arquitectura esc. 1/75, plantas, cortes y elevaciones firmado y sellado por el Arquitecto y el titular, con sello "Conforme" del Revisor (2 juegos y copia digital). 16. Planos de Estructuras firmado y sellado por ingeniero civil colegiado y el

21 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 31 TRAMITACI CALIFICACI titular con sello "Conforme" del Revisor (2 juegos y copia digital). 17. Planos de Instalaciones: Sanitarias, Eléctricas, Electromecánicas y Gas, de ser el caso firmado y sellado por el profesional responsable y titular, con sello "Conforme" del Revisor 18. Memorias justificativas de cada especialidad 19. Plano de sostenimiento de excavaciones (Art. 33 de la Norma E RNE ) de corresponder y Memoria descriptiva del proceso constructivo precisando las características de las excavaciones y las edificaciones indicación expresa del de pisos y sótanos; incluir fotos (2 juegos y copia digital) INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 20. Planos de Seguridad y Evacuación amoblado firmado Gerencia Gerencia Gerencia profesional responsable y el titular; y sello "Conforme" del Delegado Ahdoc de de Municipal de INDECI (2 juegos y copia digital), cuando corresponda Para casos de Remodelación, Ampliación o Puesta en Valor Histórico: a) Planos de Arquitectura diferenciados (2 juegos y copia digital) con su Memoria Justificativa firmados por profesional responsable y el titular, de acuerdo a lo siguiente: i) Levantamiento de la Fabrica existente, graficándose con achurado a 45º los elementos a eliminar. ii) Fabrica resultante, graficándose con 45º perpendicar al anterior, los elementos a edificar. iii) Para Obras de Puesta en Valor Histórico, graficar los elementos arquitectónicos con Valor histórico monumental propios de la edificación, 31 diferenciando los que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación. LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD "C" 1 1. Solicitud dirigida al Alcalde. CON APROBACION PREVIA POR REVISORES 2 2. Copia de DNI del solicitante S 3. Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado EL CASO DE REMODELACION, AM- 3 firmado, con Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) y Anexo PLIACION O PUESTA EN VALOR HISTORICO D de Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y sellado

22 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 32 TRAMITACI CALIFICACI por el titular y demás actores del proceso. 4 4 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación Ley Nº no mayor a treinta (30) días naturales. Ley Nº Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al D.S. Nº VIVIENDA titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario D.S. Nº VIVIENDA del predio. D.S. Nº VIVIENDA 6 6. Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8 El Presupuesto de obra calculado en base a valores unitarios oficiales de edificación. Si no hubiera incremento de área techada y para el caso de Puesta en Valor Histórico, se presemtará el presupuesto de obra a nivel subpartidas con costos unitarios de mercados publicados en medios especializados, indicando fuente, una original y una copia. 9 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. 10 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de Vivienda Multifamiliar o ampliación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 11 Documentación técnica por duplicado suscrita por el titular y los profesionales responsables del proyecto, la misma que estará compuesta por: a. Plano de Ubicación y Localización según formato. b. Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, acompañando las memorias justificativas por especialidad. c. De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la norma E.050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se precise las características

23 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 32 TRAMITACI CALIFICACI de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos, estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras según corresponda. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, para las edificaciones multifamiliares o condominios de vivienda unifamiliar o multifamiliar contemplados en los literales a) y c) del numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento Modificado de la Ley N modificada por la Ley N 29476, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra y se presenta el día anterior al inicio de los trabajos. 12 Autorización de la junta de propietarios, para proyectos de inmuebles con unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de bienes de propiedad común, original y una copia. 13 Estudio de Impacto Ambiental, de ser el caso original y copia. 14 El Informe Técnico favorable de los Revisores s. La documentación técnica deberá contener el sello Conforme y la firma de los Revisores s 15 Comprobante de Pago por derecho de revisión CAP y CIP. 16 Comprobante de Pago por derecho de revisión Delegado Ad Hoc de ser el caso. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 17 Presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad hoc del Indeci o el CGBVP 18 Planos de planta de arquitectura diferenciados con su memoria descriptiva de acuerdo a lo siguiente: a) Levantamiento de la fábrica o edificación existente, graficándose con achurado a 45º los elementos a eliminar. b) Fábrica o edificación resultante, graficándose con achurado a 45º, perpendicular al anterior, los elementos a edificar.

24 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico, se deberá graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor 32 histórico monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación, en su caso. 19 Planos de estructura acompañados de memoria justificativa. Obligatorio en los casos de remodelación, ampliación o reparación y cuando sea necesario en los demás tipos de obra. En cualquier caso, se diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los empalmes. 20 Planos de instalaciones cuando sea necesario acompañados de memoria justificativa, en cuyo caso: * Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los empalmes. 21 Certificado de factibilidad de ser el caso. Se evaluará l a factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 32 LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD 'D' 22 Autorización de la junta de propietarios, para proyectos en inmuebles sujetos al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Popiedad Exclusiva y de Propiedad Común. 23 Derecho de trámite FSDO-01 16,16 670,64 X 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 2 Copia de DNI del solicitante A) Las edificaciones para fines industria 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado. B) Las esdificaciones para locales comerciales, cultu 4 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con una anticipación centros de diversión y salas de espectáculos que no mayor a treinta (30) días naturales. individualmente o en conjunto, cuenten con más d 5 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y 30,000 m². de área construida. represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de

25 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES C) Las edificaciones para mercados que cuenten con TRAMITACI CALIFICACI edificación no sea el propietario del predio. más m² de área construída. 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución D) Locales de espectáculos deportivos de más de de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas 20,000 ocupantes. Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. E) Las edificaciones para fines educativos, salud, ho 7 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 33 establecimientos de expendio de combustible 8 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de y terminales de transporte. Vivienda ultifamiliar o ampliación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. Ley N Documentación técnica por duplicado suscrita por el titular y los Ley N profesionales responsables del proyecto, la misma que estará compuesta por: Ley Nº a. Plano de Ubicación y Localización según formato. Ley Nº b. Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas D.S. Nº VIVIENDA y otras de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales responsables D.S. Nº VIVIENDA del proyecto y por el propietario, acompañando las memorias justificativas RVM Nº VMVU-VIVIENDA por especialidad. R.M MTC/15.04 c. De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la norma E.050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos, estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras según corresponda. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, para las edificaciones multifamiliares o condominios de vivienda unifamiliar o X 10 multifamiliar contemplados en los literales a) y c) del numeral 42.2 del artículo del Reglamento Modificado de la Ley N modificada por la Ley N 29476, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra y se presenta el día anterior al inicio de los trabajos. 10 Estudio de Impacto Ambiental, de ser el caso original y copia. 11 El Informe Técnico favorable de los Revisores s. La documentación técnica deberá contener el sello Conforme y la firma de los Revisores s

26 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI 12 Comprobante de Pago por derecho de revisión CAP y CIP. 13 Derecho de trámite FSDO-01 18,45 765,68 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI LICENCIA DE EDIFICACI MODALIDAD "D" CON 1 Solicitud dirigida al Alcalde. APROBACION CON REVISION POR COMISION 2 Copia de DNI del solicitante TECNICA EL CASO DE REMODELACION, 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente AMPLIACION O PUESTA EN VALOR HISTORICO llenado firmado, con Anexo A ó B, de existir Condóminos Ley Nº (3 originales y 1 copia) y Anexo D de Autoliquidación Ley Nº (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y D.S. Nº VIVIENDA sellado por el titular y demás actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios con D.S N VIVIENDA una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales. 34 D.S N VIVIENDA 5 Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 7 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8 Documentación técnica por duplicado suscrita por el titular y los profesionales responsables del proyecto, la misma que estará compuesta por: a. Plano de Ubicación y Localización según formato. b. Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, acompañando las memorias justificativas por especialidad. c. De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la norma E.050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se precise las características

27 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos, estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras según corresponda. 34 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, para las edificaciones multifamiliares o condominios de vivienda unifamiliar o multifamiliar contemplados en los literales a) y c) del numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento Modificado de la Ley N modificada por la Ley N 29476, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución de la obra y se presenta el día anterior al inicio de los trabajos. 9 Estudio de Impacto Ambiental, de ser el caso original y copia. 10 El Informe Técnico favorable de los Revisores s. La documentación técnica deberá contener el sello Conforme y la firma de los Revisores s 11 Comprobante de Pago por derecho de revisión CAP y CIP Presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad hoc del Indeci o el CGBVP Comprobante de Pago por derecho de revisión Delegado Ad Hoc de ser el caso INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 14 Planos de planta de arquitectura diferenciados con su memoria descriptiva de acuerdo a lo siguiente: a) Levantamiento de la fábrica o edificación existente, graficándose con achurado a 45º los elementos a eliminar. b) Fábrica o edificación resultante, graficándose con achurado a 45º, perpendicular al anterior, los elementos a edificar. c) Para las obras de Puesta en Valor Histórico, se deberá graficar en los planos los elementos arquitectónicos con valor histórico monumental propios de la edificación, identificándolos claramente y diferenciándose aquellos que serán objeto de restauración, reconstrucción o conservación,

28 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI 34 en su caso.planos de estructura acompañados de memoria justificativa. 15 Obligatorio en los casos de remodelación, ampliación o reparación y cuando sea necesario en los demás tipos de obra, demás tipos de obra. En cualquier caso, se diferenciarán claramente los elementos estructurales existentes, los que se eliminarán y los nuevos, y se detallarán adecuadamente los empalmes 16 Planos de instalaciones cuando sea necesario acompañados de memoria justificativa, en cuyo caso: Se diferenciarán claramente los puntos y salidas existentes, los que se eliminarán y los nuevos, detallando adecuadamente los 17 Certificado de factibilidad de ser el caso. Se evaluará la factibilidad de servicios teniendo en cuenta la ampliación de cargas de electricidad y de dotación de agua 18 Autorización de la junta de propietarios, para proyectos en inmuebles sujetos al Régimen de Unidades Inmobiliarias de Popiedad Exclusiva y de Propiedad Común. 18 Derecho de trámite FSDO-01 16,40 680,60 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI MODIFICACION DE LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. MODALIDAD "A" 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente Ley N llenado firmado, con Anexo A ó B, de existir Condóminos Ley N (3 originales y 1 copia) y Anexo D Ley N Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente D.S. Nº VIVIENDA llenado, firmado y sellado por el titular y demás D.S. Nº VIVIENDA actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 5 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos 35 en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA. X 10

29 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 36 DEMOLICION TOTAL DE EDIFICACIONES 1 Los mismos requisistos para la modificación TRAMITACI CALIFICACI 6 Derecho de trámite FSDO-01 6,65 275,98 7 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 8 Planos de Arquitectura modificados esc. 1/75: plantas, cortes y elevaciones modificado, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 9 Planos de Estructuras Modificados, según corresponda firmado y sellado por el ingeniero civil colegiado y el titular (2 juegos y copia digital) INSTANCIA DE RESOLUCI DE Ley N de la Licencia de Edificación A. Ley N Planos de Ubicación y de arquitectura según Ley N licencia de obra o declaratoria de fábrica. Ley N Carta de responsabilidad de obra según formato, firmada por Gerencia Gerencia un Ingeniero Civil acompañando la boleta de habilitación profesiona 3 Derecho de Pago. FSDO-01 5,75 238,63 Para el caso de demoliciones totales inscritas en el Registro de Predios, se acreditará que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravamenes; en su defecto se acreditará la autorización del títular de la carga o gravamen. APELACI MODIFICACION DE LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. MODALIDAD "B" 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado Ley N Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales y 1 copia) y Anexo D de Ley N Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado Ley N y sellado por el titular y demás actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en D.S. Nº VIVIENDA inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y D.S. Nº VIVIENDA bienes de Propiedad Común, Según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA. 5 Derecho de trámite FSDO-01 10,55 437,83 6 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), adecuada a las características de la Obra modificada a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una

30 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 36 TRAMITACI CALIFICACI vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 7 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 8 Planos de Arquitectura modificados esc. 1/75: plantas, cortes y elevaciones modificado, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 9 Planos de Estructuras Modificados, según corresponda firmado y sellado por el ingeniero civil colegiado y el titular (2 juegos y copia digital) (2 juegos y copia digital) 10 Memorias justificativas de cada especialidad cuando corresponda. 11 Plano de sostenimiento de excavaciones modificados (Art. 33 de la Norma E.050- RNE ) de corresponder y Memoria descriptiva del proceso constructivo precisando las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación expresa del numero de pisos y sótanos; incluir fotos INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI (2 juegos y copia digital) MODIFICACION DE LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. MODALIDAD "C" 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente Ley N llenado firmado, con Anexo A ó B, de existir Ley N Condóminos (3 originales y 1 copia) y Anexo D de Ley N Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente D.S. Nº VIVIENDA llenado, firmado y sellado por el titular y demás D.S. Nº VIVIENDA actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA. 5 Derecho de trámite FSDO-01 17,80 738,70 6 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), adecuada 37 a las características de la Obra modificada a

31 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 37 TRAMITACI CALIFICACI ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 7 Informe Técnico Favorable de los Revisores s respecto a la modificación. 8 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 9 Planos de Arquitectura modificados esc. 1/75: plantas, cortes y elevaciones modificado, firmado y sellado por el Arquitecto y titular (2 juegos y copia digital) 10 Planos de Estructuras Modificados, según corresponda firmado y sellado por el ingeniero civil colegiado y el titular (2 juegos y copia digital) INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 11 Planos de Instalaciones modificados: Sanitarias, 37 Eléctricas, Electromecánicas y Gas, de ser el caso firmado y sellado por el profesional responsable y titular, con sello "Conforme" del Revisor (2 juegos y copia digital) 12 Memorias justificativas de cada especialidad, según corresponda. 13 Plano de sostenimiento de excavaciones modificados (Art. 33 de la Norma E RNE ) de corresponder y Memoria descriptiva precisando las características de las excavaciones y las edificaciones colindantes, con indicación expresa del numero de pisos y sótanos; incluir fotos (2 juegos y copia digital). LICENCIA DE DEMOLICION MODALIDAD "C" 1 Solicitud dirigida al Alcalde. Ley N Copia de DNI del solicitante X 10

32 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE Ley N debidamente llenado firmado. Ley N Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios D.S. Nº VIVIENDA con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales. D.S. Nº VIVIENDA 5 Documentación que acredite que cuenta con D.S. Nº VIVIENDA derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el 38 propietario del predio. 5 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 7 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8 Planos de localización y ubicación. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 38 9 Licencia de Construcción o de Obra, Conformidad de Obra o Declaratoria de fábrica o edificación con los planos correspondientes, en el caso de no constar en el Registro de Predios la edificación a demoler. 10 Derecho de trámite FSDO-01 8,75 363,13 11 Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los inmuebles colindantes a las zonas de la fabrica o edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad 12 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total. Area Area Alcaldia 13 En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC,

33 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil); Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil y copia del cargo de carta a los propietarios y/o ocupantes de las edificaciones colindantes, comunicandoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones. 14 Para el caso de demoliciones totales inscritas en el Registro de Predios, se acreditará que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravamenes; en su defecto se acreditará la autorización del títular de la carga o gravamen. 15 Indicar en los planos las zonas de la fábrica a demoler y la fábrica resultante. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CONSTRUCCION POR ETAPAS MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante 39 "C" CON EVALUACION PREVIA POR 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente REVISOR llenado firmado. Ley N Documentación que acredite que cuenta con Ley N derecho a edificar y represente al titular, en caso Area Area Alcaldia Ley N que el solicitante de la licencia de edificación no D.S. Nº VIVIENDA sea el propietario del predio. 5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), adecuada a las características de la Obra modificada a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y 6 Derecho de tramite 8,75 363,13 LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CONSTRUCCION POR ETAPAS MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante "C" CON EVALUACION PREVIA POR 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE

34 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI COMISION TECNICA debidamente llenado firmado. Ley N Documentación que acredite que cuenta con Ley N derecho a edificar y represente al titular, en caso Area Area Alcaldia 40 Ley N que el solicitante de la licencia de edificación no D.S. Nº VIVIENDA sea el propietario del predio D.S. Nº VIVIENDA 5 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), adecuada D.S. Nº VIVIENDA a las características de la Obra modificada a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 6 Carta de Seguridad de Obra firmada por ingeniero civil Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA 8 Derecho de trámite 9 10 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato con indicación de las áreas de la etapa a ejecutar solamente, firmado y sellado or el Arquitecto y el titular, con sello "Conforme" delrevisor (2 juegos y copia digital). Planos de Arquitectura e ingeniería (copia del Plan Integral con el sello "CONFORME"), Esc. 1/75 indicando mediante achurados la etapa a realizar, considerando que la misma debe constituir una unidad funcional autosuficiente para el uso solicitado. firmado y sellado por el profesional y titular (2 juegos y copia digital) 11 Memorias justificativas describiendo solo la etapa a ejecutar. FSDO-01 6,75 280,13 Area Area Alcaldia

35 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. CONSTRUCCION POR ETAPAS MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado "D" 3 firmado. 41 Ley N Ley N Ley N Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y 10 4 represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio D.S. Nº VIVIENDA 5 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la D.S. Nº VIVIENDA D.S. Nº documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se VIVIENDA manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional 6 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista), según las características de la Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra. 7 Carta de Seguridad de Obra firmada por ingeniero civil, según formato 8 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA 9 Derecho de trámite 41 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato con X indicación de las áreas de la etapa a ejecutar solamente, firmado y 10 sellado por el Arquitecto y el titular, con sello "Conforme" delrevisor (2 juegos y copia digital) 10

36 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 11 Planos de Arquitectura e ingeniería (copia del Plan Integral con el sello "CONFORME"), Esc. 1/75 indicando mediante achurados la etapa a realizar, considerando que la misma debe constituir una unidad funcional autosuficiente para el uso solicitado. firmado y sellado por el profesional y titular (2 juegos y copia digital) 12 Memorias justificativas describiendo solo la etapa a ejecutar. FSDO-01 7,75 321,63 42 LICENCIA DE DEMOLICION EN LA MODALIDAD 1 Solicitud dirigida al Alcalde. "D" 2 Copia de DNI del solicitante 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado. Ley N Copia literal de dominio expedida por el Registro de Predios Ley N con una anticipación no mayor a treinta (30) días naturales. Ley N Documentación que acredite que cuenta con derecho a edificar y represente al titular, en caso que el solicitante de la licencia de edificación no sea el propietario del predio. Area Area Alcaldia D.S. Nº VIVIENDA 6 Si el solicitante es una persona jurídica se D.S. Nº VIVIENDA acompañará la respectiva constitución de la empresa D.S. Nº VIVIENDA y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 7 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 8 Planos de localización y ubicación. 9 Derecho de trámite

37 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 10 Planos de planta a escala 1/75, dimensionados adecuadamente, en el que se delineará las zonas de la fábrica o edificación a demoler, así como del perfil y alturas de los inmuebles colindantes a las zonas de la fabrica o edificación a demoler, hasta una distancia de FSDO-01 8,45 350, m de los límites de propiedad 11 Plano de cerramiento del predio, cuando se trate de demolición total. Area Area Alcaldia 12 En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil); Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil y copia del cargo de carta a los propietarios y/o ocupantes de las edificaciones colindantes, comunicandoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones. 13 Para el caso de demoliciones totales inscritas en el Registro de Predios, se acreditará que sobre el bien no recaigan cargas y/o gravamenes; en su defecto se acreditará la autorización del títular de la carga o gravamen. 14 Indicar en los planos las zonas de la fábrica a demoler y la fábrica resultante. REGULARIZACI DE OBRAS SIN LICENCIA 1 Solicitud dirigida al Alcalde. DE EDIFICACI 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado y sellado por responsable de obra y el titular con Anexo A ó B, de existir Condóminos Ley N (3 originales y 1 copia ). D.S. Nº VIVIENDA 4 Copia literal de dominio de la SUNARP con D.S. Nº VIVIENDA antigüedad no mayor de 30 días naturales (donde D.S. Nº VIVIENDA conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno y rubro de cargas y gravámenes) 5 Si el solicitante es una persona jurídica se

38 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 43 acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 6 Autorización de la Junta de Propietarios para proyectos en inmuebles con unidades inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y bienes de Propiedad Común, según art 133º y 136º del DS Nº VIVIENDA 7 Documentación que acredite que cuenta con * En caso de proyectos de gran magnitud, los planos podel solicitante de la licencia de edificación no sea el ser presentados en secciones con escala conveniente qpropietario derecho a edificar y represente al titular, permita su fácil lectura, conjuntamente con el plano del en caso que del predio. proyecto integral. 8 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben * Presupuesto de Obra: El Valor de Obra declarado en el FUE, deberá estar sustentado con el Presupuesto 9 correspondiente, para los casos de incremento de área TRAMITACI CALIFICACI la documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. Carta de Seguridad de Obra firmada por ingeniero civil, según formato techada deberá estar en base al Cuadro 10 Derecho de trámite FSDO-01 7,45 309,18 de Valores Unitarios y en caso de obras sin 11 Plano de Localización y Ubicación Esc. 1:500 según formato INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI incremento de área techada, a nivel de subpartidas con los costos de mercado publicados en medios especializados. 12 Planos de Arquitectura esc.: 1/75 (plantas, cortes y elevaciones) firmado y sellado por el profesional constatador y por el titular (2 juegos y copia digital) * Autenticación de Planos: Concluido el proceso de 13 Planos de Seguridad y Evacuación amoblado (2 43 Verificación Administrativa, se requerirá copia de los planos con calificación "CONFORME" para su autenticación. (el 1er juego será gratuito) juegos y copia digital) firmado y sellado por el profesional responsable y el titular, para revisión del delegado Ahdoc de INDECI y sólo para: a) Edificaciones de mas de cinco pisos de uso residencial, a excepción en las que la circulación común llega al quinto piso y los pisos superiores

39 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 44 formen parte de la misma unidad inmobilaria b) Edificaciones de concurrencia masiva de publico. MODIFICACION DE LICENCIA DE EDIFICACION 1 Solicitud dirigida al Alcalde. MODALIDAD "D" 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formulario Único de Edificaciones -FUE debidamente Ley N llenado firmado y sellado por responsable de obra Ley N y el titular con Anexo A ó B, de existir Condóminos D.S. Nº VIVIENDA (3 originales y 1 copia ). D.S. Nº VIVIENDA 4 Copia literal de dominio de la SUNARP con antigüedad no D.S. Nº VIVIENDA mayor de 30 días naturales (donde conste área, linderos D.S. Nº VIVIENDA y medidas perimétricas del terreno y rubro de cargas y gravámenes) 5 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 6 Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 7 Certificados de Factibilidad de Servicios, para obra nueva de Vivienda Multifamiliar o ampliación de Vivienda Unifamiliar a Multifamiliar o fines diferentes al de vivienda. TRAMITACI CALIFICACI X 10 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 8 Documentación técnica por duplicado suscrita por el titular y los profesionales responsables del proyecto, la misma que estará compuesta por: a) Plano de Ubicación y Localización según formato. b) Planos de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y otras de ser el caso, firmados y sellados por los profesionales responsables del proyecto y por el propietario, acompañando las memorias justificativas por especialidad. c) De ser el caso, plano de sostenimiento de excavaciones, de ser el caso y de acuerdo con

40 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 44 TRAMITACI CALIFICACI lo establecido en el artículo 33 de la norma E.050 del RNE, acompañado de Memoria Descriptiva en la que se precise las características de la obra, además de las edificaciones colindantes indicando el número de pisos y sótanos, complementando con fotos, estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a las características de las obras según corresponda. Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) o la Póliza de Responsabilidad Civil, para las edificaciones multifamiliares o condominios de vivienda unifamiliar o multifamiliar contemplados en los literales a) y c) del numeral 42.2 del artículo 42 del Reglamento Modificado de la Ley N modificada por la Ley N 29476, con una cobertura por daños materiales y personales a terceros y como complemento al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo previsto en la Ley N Ley de Modernización de la Seguridad Social en la Salud. La póliza debe estar vigente durante todo el período de ejecución INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI de la obra y se presenta el día anterior al inicio 44 de los trabajos. 9 Estudio de Impacto Ambiental, de ser el caso original y copia. 10 Dictamen conforme del anteproyecto con los planos respectivos, según corresponda. 11 Comprobante de Pago por derecho de revisión CAP y CIP. 12 Presentar como parte del proyecto de arquitectura el plano de seguridad y evacuación cuando se requiera la intervención de los delegados Ad hoc del Indeci o el CGBVP. 13 Derecho de trámite FSDO-01 13,20 547,80 REVALIDACION DE LICENCIA DE 1 Solicitud simple dirigida a Sr. Alcalde, indicando el EDIFICACION área pendiente de edificar según la Licencia de Obra.

41 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 45 TRAMITACI CALIFICACI Ley N FUE -Parte 1 (en original) con el cual se otorgó la Ley N Licencia de Obra. Ley N Fotografías (con fechador) que muestren el nivel D.S. Nº VIVIENDA de avance de la edificación. 4 Derecho de trámite FSDO-01 4,10 170,15 5 Documentación técnica correspondiente. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 46 AMPLIACION DE DE VIGENCIA DE 1 Solicitud dirigida al Alcalde. Gratuito LICENCIA DE EDIFICACION 2 Copia de DNI del solicitante Ley N Formularios FUE de la licencia de edificación original Ley Nº para emisión de Resolución y en caso de licencias Ley N de obra anterior a la Ley 29090, Formulario Único Ley Nº de Edificaciones -FUE debidamente llenado firmado y lado por responsable de obra y el titular con Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales) 4 Póliza CAR (Todo Riesgo Contratista) actualizada, según las características de la Obra a ejecutarse con cobertura mínima por daños materiales y personales a terceros, con una vigencia durante todo el periodo de ejecución de obra, de haber sido contemplado este requisito en el tramite original. AUTORIZACI DE OBRA PROVISIONAL 1 Solicitud dirigida al Alcalde. EL CERCADO DE TERRENOS BALDIOS 2 Copia de DNI del solicitante 47 (SIN HABILITACION URBANA) 3 Derecho de trámite FSDO-01 8,30 344,45 Ley N Plano de Localización y Ubicación indicando los Ley Nº linderos y el detalle en planta, corte y elevación Ley N del cerco (01 copia). Ley Nº Declaración Jurada donde indica que se compromete a adecuar su terreno a la aprobación de la Habilitación Urbana. CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACIONES 1 Solicitud dirigida al Alcalde. Y DECLARATORIA DE FABRICA MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante "A" 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE de

42 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 48 Ley N Ley Nº TRAMITACI CALIFICACI Declaratoria de Fábrica, debidamente llenado firmado y sellado por responsable de obra ó constatador y Ley N el titular, Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales ) Ley Nº Declaración Jurada que la obra se ha ejecutado Ley N conforme a planos aprobados D.S. Nº VIVIENDA firmada por el responsable de obra o constatador. D.S. Nº VIVIENDA 5 Derecho de trámite FSDO-01 3,10 128,65 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI * Para la Declaratoria de Fábrica, deberá presentar copia de los planos aprobados con licencia de obra o edificación (3 juegos). a) Plano de Localización y Ubicación. b) Planos de Arquitectura: distribución o plantas. Certificado de pago por aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda CONFORMIDAD DE OBRA SIN VARIACIONES 1 Solicitud dirigida al Alcalde. 49 Y DECLARATORIA DE FABRICA MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante "B, C y D" 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE de Declaratoria Ley N de Fábrica, debidamente llenado firmado y sellado Ley Nº por responsable de obra ó constatador y el titular, Ley N Anexo A ó B, de existir Condóminos (3 originales ) Ley Nº Declaración Jurada que la obra se ha ejecutado Ley N conforme a planos aprobados firmada por el D.S. Nº VIVIENDA responsable de obra o constatador. D.S. Nº VIVIENDA 5 Derecho de trámite FSDO-01 6,75 280,13

43 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI * Para la Declaratoria de Fábrica, deberá presentar copia de los planos aprobados con licencia de obra o edificación (3 juegos). a) Plano de Localización y Ubicación. b) Planos de Arquitectura: distribución o plantas. Certificado de pago por aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI CONFORMIDAD DE OBRA CON VARIACIONES Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde. DECLARATORIA DE FABRICA 2 Copia de DNI del solicitante MODALIDAD "A" 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE de declaratoria 50 Ley N de fabrica debidamente llenado y firmado, con Ley Nº Anexo A ó B de existir Condominios (3 originales) Ley N y Anexo D de Autoliquidación (original y 2 copias) Ley Nº debidamente llenado, firmado y sellado por el titular Ley N y demás actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Declaración Jurada de los profesionales que D.S. Nº VIVIENDA suscriben la documentación técnica y del Responsable Resol. Nº SUNARP/SN de Obra, en la que se manifieste que se encuentra 50 Ley Nº habilitado por su colegio profesional. Resol. Nº SUNARP/SN 5 Copia literal de dominio de la SUNARP con antigüedad no mayor de 30 días naturales (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno y rubro de cargas y gravámenes) 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 7 Copia del comprobante de pago por Derecho de Revisión de Delegados(CAP INC) y de corresponder. Certificado de pago por aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda X 10

44 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES CONFORMIDAD DE OBRA CON VARIACIONES Y 1 Solicitud dirigida al Alcalde. Y DECLARATORIA DE FABRICA MODALIDAD 2 Copia de DNI del solicitante TRAMITACI CALIFICACI 8 Derecho de trámite FSDO-01 4,70 195,05 9 Plano de Replanteo de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato firmado y sellado por el responsable de obra y el titular. (3 juegos). 10 Planos de Replanteo de Arquitectura con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado, a esc. 1/75, plantas, cortes y elevaciones firmado y sellado por el responsable de obra y el titular. (3 juegos) INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 51 "B, C y D" 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE de Ley N declaratoria de fabrica debidamente llenado y firmado, Ley Nº con Anexo A ó B de existir Condominios (3 originales) Ley N y Anexo D de Autoliquidación (original y 2 copias) Ley Nº debidamente llenado, firmado y sellado por el titular Ley N y demás actores del proceso. D.S. Nº VIVIENDA 4 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la D.S. Nº VIVIENDA documentación técnica y del Responsable de Obra, en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 5 Copia literal de dominio de la SUNARP con antigüedad no 51 mayor de 30 días naturales (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno y rubro de cargas y gravámenes) 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. Copia del comprobante de pago por Derecho de Revisión de Delegados(CAP INC). y de corresponder.certificado de pago por 7 aporte SERPAR LIMA, cuando corresponda 8 Derecho de trámite FSDO-01 5,50 228,25

45 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES SUB DIVISION DE LOTES S 1 Solicitud dirigida al Alcalde TRAMITACI CALIFICACI Plano de Replanteo de Localización y Ubicación Esc. 1/500 según formato firmado y sellado por el responsable de obra y el titular. (3 juegos). Planos de Replanteo de Arquitectura con las mismas especificaciones de los planos del proyecto aprobado, a esc. 1/75, plantas, cortes y elevaciones firmado y sellado por el responsable de obra y el titular. (3 juegos) D.S. Nº VIVIENDA 2 Copia de DNI del solicitante D.S. Nº VIVIENDA 3 Formulario Único de Edificaciones -FUE de D.S. Nº VIVIENDA declaratoria de fabrica debidamente llenado y firmado, con Anexo A ó B de existir Condominios (3 originales) y Anexo D de Autoliquidación (original y 2 copias) debidamente llenado, firmado y sellado por el titular 52 y demás actores del proceso. 4 Declaración Jurada de los profesionales que suscriben la documentación técnica y del Responsable de Obra en la que se manifieste que se encuentra habilitado por su colegio profesional. 5 Copia literal de dominio de la SUNARP con antigüedad no mayor de 30 días naturales (donde conste área, linderos y medidas perimétricas del terreno y rubro de cargas y gravámenes) INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 6 Si el solicitante es una persona jurídica se acompañará 52 la respectiva constitución de la empresa y copia literal del poder expedidos por el Registro de Personas Jurídicas, vigente al momento de la presentación de los documentos. 7 Derecho de. FSDO-01 4,65 192,98 * Recibo de pago correspondiente a a la liquidación de aportes por SERPAR de ser el caso. 8 Plano de ubicación y localización del lote materia de subdivisión. 9 Plano de la subdivisión señalando áreas, linderos, medidas perimétricas y nomenclatura de cada sub lote propuesto resultante.

46 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 53 TRAMITACI CALIFICACI 10 Memoria descriptiva, indicando áreas, linderos y medidas perimétricas del lote materia de subdivisión y de los sub lotes resultantes. AUTORIZACI CONSTRUCCI * Solo para obras de Construcción con Licencia vigente. Gratuito EN HORARIO EXTRAORDINARIO Para atender tareas programadas con concreto Ley N pre-mezclado cuya demora no sea imputable al Ley N constructor. Ley Nº Solicitud simple firmada por el titular de la licencia detallando las causas que motivan la ampliación de horario 2 Copia simple de la Licencia de Obra. 3 Documento de requerimiento de concreto firmado por el profesional responsable. Cuando las características de la construcción justifican un avance acelerado de las obras. 4 Solicitud simple firmada por el titular de la licencia. 5 Declaración Jurada en la que se manifieste que no existe ningún establecimiento hospitalario, clínica, casa de reposo u otros afines, en un radio de 100 metros, sobre el perímetro del lote donde se realiza la obra. INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI Acta de compromiso con la firma de los vecinos colindantes laterales y posteriores, del frente y los demás de la manzana; y ratificada por el Delegado de la zona vecinal en donde se ubica la obra, en la cual se ponga en conocimiento la ampliación del horario y el compromiso de respetar la tranquilidad de los vecinos y las normas de seguridad. AUTORIZACI DE EXCAVACION DE ZANJAS 1 Solicitud valorada / Obra 1,10 45,57 Y/O CANALIZACION, FIBRA OPTICA 2 Deterioro de Pistas y Veredas /obra Ley N Pavimento rígido FSDO-01 Ley Nº Pavimento flexible Ley Nº Terreno Natural 3 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 4 Acumulación de material de desmonte y construcción en vía pública/obra 5 Revisión de planos y autorización / Tramo de 5ml. 2,56 106,24

47 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES TRAMITACI CALIFICACI CONFORMIDAD DE OBRA POR INSTALACION 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 DE CAMARAS 2 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 3 Constancia de Conformidad/ cada 5 ml FSDO-01 1,64 68,06 Ley N Ley Nº Ley Nº AUTORIZACION POR INSTALACION DE ANCLAS 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 Ley N Deterioro de Pistas y Veredas /obra Ley Nº Pavimento rígido FSDO-01 3,06 126,87 Ley Nº Pavimento flexible 2,50 103,75 Terreno Natural 2,23 92,55 3 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 4 Acumulación de material de desmonte y construcción en vía pública/obra 2,50 103,75 5 Revisión de planos y autorización / Tramo de 5ml. 1,09 45,24 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI AUTORIZACION POR INSTALACION DE ANCLAS 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 Ley N Deterioro de Pistas y Veredas /obra Ley Nº Pavimento rígido FSDO-01 Ley Nº Pavimento flexible Terreno Natural 3 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 4 Acumulación de material de desmonte y construcción en vía pública/obra 5 Revisión de planos y autorización / Tramo de 5ml. 4,45 184,68 CONFORMIDAD DE OBRA POR INSTALACION 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 DE POSTES 2 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 Ley N Constancia de Conformidad por casa poste FSDO-01 1,95 80,93 Ley Nº Ley Nº X X 10 10

48 TEXTO ÚNICO DE S ADMINISTRATIVOS - SECCI AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES 59 TRAMITACI CALIFICACI AUTORIZACION POR INSTALACION 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 DE CAMARAS 2 Deterioro de Pistas y Veredas /obra Ley N Pavimento rígido FSDO-01 Ley Nº Pavimento flexible Ley Nº Terreno Natural 3 Inspección Técnica /tramo 5ml. 0,75 31,13 4 Acumulación de material de desmonte y construcción en vía pública/obra 5 Revisión de planos y autorización / Tramo de 5ml. 11,12 461,48 CONFORMIDAD DE OBRA DE INSTALACION 1 Solicitud valorada / Obra 0,14 5,81 INSTANCIA DE RESOLUCI DE APELACI 60 DE CÁMARAS 2 Inspección Técnica / unidad 0,75 31,13 Ley N Constancia de Conformidad /unidad FSDO-01 5,29 219,54 Ley Nº Ley Nº X 10