Ficha Informativa de Proyecto 2016

Transcripción

1 SGR - Secretaría de Gestión de Riesgos Subsecretaría de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos Dirección de análisis de riesgos PROYECTO: K006 SGR - Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Líder del Proyecto: PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE (subsecretario.informacionyanalisis@gestionderiesgos.gob.ec) Ficha Informativa de Proyecto 2016 Patrocinador Ejecutivo: Jaramillo Arias, Luis Aurelio Programas Relacionados: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS, Provincia - Loja Titular: Vallejo Subía, Sebastían Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: % Objetivos Operativos: 1 VAN: 2,456, Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,287, Localidad de Gestión: Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 Tipo de Ppto. Externo: de Inicio - de Fin: 15/06/ /06/2016 de última actualización: 22/03/2016 de Fin Base: 15/06/2014 Modificado por: Villacís Franco, María Danila del siguiente Hito: 23/01/2014 DATOS GENERALES Descripción RESUMEN EJECUTIVO: El proyecto de encauzamiento de la quebrada Las Totoras, contempla la construcción de un nuevo túnel de 715 metros, que reemplazará uno existente, el cual conducirá las aguas de la quebrada a un cauce natural. Es necesaria la construcción de este nuevo túnel, debido a que el túnel existente se encuentra deteriorado y tiene una capacidad hidráulica limitada, que no permite el paso de grandes avenidas. LINEA BASE: Se ha elaborado a partir de la población del cantón Calvas de la provincia Loja, la que al año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda fue de habitantes. La población demandante futura constituye el 100% de la población que habita en la parroquia Cariamanga del cantón Calvas de la provincia de Loja, donde se ejecutarán las obras del proyecto de encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. Y, teniendo en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 30 años, se ha proyectado la población hasta el año 2042 por habitantes, cifra que se ha estimado en base a la tasa inter-censal (2.1%). Adicionalmente, se ha considerado la situación actual de la zona de intervención del proyecto, con respecto a las afectaciones a las actividades agropecuarias y a la salud por las inundaciones. OBJETIVO GENERAL: Proteger la vida de la población, la infraestructura social y la producción agropecuaria del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante el control de las inundaciones, a través del encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras. OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecución de obras para encauzamiento y protección de la quebrada Las Totoras en el cantón Calvas de la provincia de Loja. POBLACIÓN OBJETIVO: La población demandante efectiva son aproximadamente personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. PRODUCTO / SERVICIO: El "ENCAUZAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA QUEBRADA LAS TOTORAS" permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja, mediante la construcción de un túnel y canal de conducción de las aguas de la quebrada Las Totoras, para la protección de la infraestructura productiva, económica, social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Beneficios Cualitativos Mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas en la provincia de Loja. Protección de la infraestructura productiva, económica social, ambiental y seguridad a la población ante eventos de naturaleza hídrica. Reducir el nivel de amenaza y vulnerabilidad. Tipo de Beneficiario La población demandante efectiva son aproximadamente personas, que habitan la parroquia Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas, que representa el 75,58% de la población total del cantón. 02/05/2016 9:14 AM GPR 1/24

2 Restricciones TIEMPO: El proyecto debe finalizar el 30 de junio del 2016, luego de haber cumplido con todas las actividades planeadas y presupuestadas. COSTO: El monto total del proyecto es de $ ,63 ALCANCE: El ámbito del proyecto es a nivel cantonal, siendo su función principal el correcto encauzamiento de la quebrada Totoras para mitigar los riesgos por inundación y asì mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón Calvas. RECURSOS: La ejecución del proyecto será fiscalizado por una Fiscalización externa y administrado por técnicos internos de la Secretaría de Gestión de Riesgos. CALIDAD: La ejecución de la obra será realizada conforme a los estudios y sus especificaciones técnicas cumpliendo las normas ecuatorianas de la construcción. Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: % de Inicio: 15/06/2012 de Fin: 30/06/2016 Porcentaje de Avance Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Avance programado acumulado 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 % Avance real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Febrero 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. (16-febrero) La empresa CAVEH solicita una nueva paralización temporal de la obra. 1. (25-febrero) Avance Total de la Obra 51.39% conforme lo mencionado en el INFORME No. SGR-SGIAR-009. Enero (12-enero) Mediante RESOLUCIÓN SGR , el delegado de la máxima autoridad institucional resuelve en su artículo 3.- "Declarar la suspensión temporal de la obra...". 2. (15-enero) La empresa constructora CAVEH OBRAS Y PROYECTOS S.A. solicitó al delegado de la máxima autoridad institucional mediante oficio CAVEH-OBRAS la paralización temporal de la obra, debido a procesos de pagos que se encuentran pendientes en el ministerio de finanzas. 3. (26-enero) Mediante RESOLUCIÓN SGR , el delegado de la máxima autoridad institucional resuelve en su artículo 3.- "Declarar la suspensión temporal de la obra..." por el plazo de 30 días, la misma que se contabilizará a partir del 18 de enero del PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE 01/03/ :32 AM 01/03/ :56 AM 02/05/2016 9:14 AM GPR 2/24

3 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Diciembre 2015 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. (03-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR , la máxima autoridad institucional concede una ampliación de plazo para la culminación de la obra por 118 días, siendo la nueva de fecha de terminación el 30 de marzo del (10-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR , la máxima autoridad institucional resuelve en su artículo 2.- "Dar por terminado unilateralmente el contrato de fiscalización de emergencia No. SGR y su modificatorio..." 3. (14-diciembre) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SGR , la máxima autoridad institucional resuelve en su artículo 3.- "Levantar la suspensión temporal y parcial en el numeral 1: Túnel de los contratos de emergencia No. SGR y de Fiscalización de Emergencia No. SGR " 4. (18-diciembre) La empresa constructora CAVEH OBRAS Y PROYECTOS S.A. solicitó a la máxima autoridad institucional mediante oficio CAVEH-OBRAS la paralización temporal de la obra, debido a procesos de pagos que se encuentran pendientes en el ministerio de finanzas. 5. (30-diciembre) Mediante Memorando SGR-SGIAR M, se da a conocer la designación del Líder y Patrocinador ejecutivo del Proyecto. Noviembre (06-noviembre) Se notificó el inicio del la terminación unilateral mediante RESOLUCIÓN DE TERMINACIÓN UNILATERAL No. SGR del contrato de fiscalización No. SGR (30-noviembre) El ex-administrador del contrato mediante INFORME SGR-AC-RDR , solicita a la máxima autoridad institucional, la ampliación de plazo por 118 días. Octubre En este mes se ha avanzado en excavación del túnel e instalación de cerchas estructurales 2. Avance acumulado de la obra a la fecha: 47% PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE PEÑAHERRERA LEON, RICARDO FELIPE 02/02/ :05 PM 02/02/ :03 PM 01/02/ :56 PM *Nota: la obra se encontraba congelada debido a la terminación unilateral con la anterior contratista hasta mayo de 2015 fecha en la cual los trabajos fueron reiniciados con la nueva contratista. En consecuencia no cabe el cumplimiento de los hitos 130, 131 y 132 por lo que se realizará la correspondiente actualización de la programación de hitos y financiera. Septiembre Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR-043-A-2015, la máxima autoridad institucional concede la prórroga de plazo por 61 días. La fecha máxima de terminación será el 3 de diciembre de Agosto (11-agosto) Mediante memorando No. SGR-AC-RDR , el administrador del contrato solicita el Reinicio de parte de los trabajos correspondientes al item 1. Túnel. 2. (13-agosto) Mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR , la máxima autoridad institucional declara el reinicio de parte de los trabajos correspondiente al item 1. Túnel. Julio ( ) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. SGR Artículo 3, donde se resulve lo siguiente: DECLARAR la suspensión temporal y parcial en el numeral 1: Túnel de los contratos de Emergencia No. SGR y de Fiscalización de Emergencia No. SGR ( ) Contrato Modificatorio de Fiscalización de Emergencia No. SGR Junio (15-junio) Mediante memorando No. SGR-AC-RDR se solicita la suspensión temporal de los trabajos y modificación de los cronogramas contractuales en el túnel, y mediante sumilla inserta de la Máxima Autoridad institucional dispone a la Coordinación General de Asesoría Jurídica procese la solicitud realizada por el administrador del contrato. 2. Monto de Contrato de Obra: $ ,31 dólares 3. Monto de Contrato de Fiscalización: $ ,13 dólares Mayo (05-Mayo) La Secretaria de Gestión de Riesgos solicita al Ministerio de Finanzas el pago correspondiente al anticipo de la obra y de la Fiscalización mediante CUR y CUR Dueñas Rossi, Mario Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo 05/11/ :45 AM 08/10/ :23 AM 08/10/ :48 AM 08/10/ :36 AM 06/08/ :13 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 3/24

4 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 2. (06-Mayo) Por parte de la contratista y fiscalización se nos notifico que los valores correspondientes a sus anticipos fueron acreditados. 3. (06-Mayo) Se considera como fecha de inicio de los trabajos el 07 de Mayo del 2015 y su finalización el 07 de Octubre del Abril (15-Abril) Firma del Contrato de Obra No. SGR (15-Abril) Firma del Contrato de Fiscalización No. SGR (29-Abril) La Secretaría de Gestión de Riesgos autoriza el pago del anticipo para el Contratista y Fiscalización. Marzo (17-Marzo) La Comisión de calificación y Adjudicación de Contratos de Obra y Fiscalización de Emergencia de la Secretaria de Gestión de Riesgos, resuelve adjudicar a la nueva contratista, para realizar la Obra de Emergencia. Febrero (04-Febrero) La SGR solicitó el aval para el incremento del presupuesto del proyecto, el cual fue otorgado por el MICS y por consiguiente mediante oficio No. MICS-DM , solicita a SENPLADES la aprobacion sin tener pronunciamiento alguno. Enero (22-Enero) La comisión especializada de la SGR ejecutó el proceso de liquidación del contrato de obra y su fiscalización, en el cual mediante inspección realizada determinó que existían rubros que se encontraban mal ejecutados, razón por la cual en la liquidación económica realizada por la comisión, se determinó que el avance real de la obra llega a un %. 2. (22-Enero) La comisión especializada ademas determinó que para la culminación de la obra se ha estimado el presupuesto de: Contrato de Obra $ ,10 + IVA ; Contrato de Fiscalización $ ,81 + IVA. También menciona que la fecha de inicio de la obra esta sujeta a la firma del contrato y entrega del anticipo al contratista, por lo cual se considera como fecha limite para el inicio de la obra a finales del mes de Febrero del (23-Enero) En el Gabinete realizado en el cantón Gonzanamá - provincia de Loja, el Sr. Presidente aprobó la ampliación del compromiso cuya fecha de término sería el 31 de agosto del 2015 y dispuso al Ministerio de Justicia dar apoyo para resolver los litigios que actualmente está realizando la Secretaría de Gestión de Riesgos por esta Obra y al Ministerio de Finanzas a brindar las facilidades financieras para empezar la ejecución del compromiso hasta recuperar el pago de las pólizas. Diciembre 2014 Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo Loor Veloz, Fausto Gerardo 06/08/ :13 PM 06/08/ :12 PM 06/08/ :12 PM 06/08/ :11 PM 05/08/ :55 PM 1. (11-diciembre) Terminación unilateral del contrato de obra por medio de resolucion SGR (11-diciembre) Terminación unilateral del contrato de fiscaliazción por medio de resolucion SGR Noviembre (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23. (HITO 128 CUMPLIDO) 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR /01/ :42 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 4/24

5 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 11. (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Octubre (03-octubre) Se presenta la planilla 23. (HITO 122 CUMPLIDO) 2. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 22. (HITO 118 CUMPLIDO) 3. (13-octubre) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 23. (HITO 126 CUMPLIDO) 4. (23-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, se recomienda la terminación unilateral del contrato de fiscalización por incumplimiento de contrato. 5. (27-octubre) Planilla 21. (HITO 112 CUMPLIDO) 6. (27-octubre) Planilla 22. (HITO 120 CUMPLIDO) 7. (27-octubre) Planilla 23. (HITO 128 CUMPLIDO) 8. (29-octubre) Mediante Memorando No. SGR-SGIAR M, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, informa a la máxima autoridad el incumplimiento del cronograma de ejecución por lo que recomienda la terminación unilateral del contrato. 9. (29-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la primera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 10. (30 de octubre) Notificación del inicio del proceso de terminación unilateral de la fiscalización por medio de resolución No. SGR (30-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la segunda citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 12. (31-octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos recibe la tercera citación por la demanda por terminación unilateral del contrato No. SNGR , por la contratista CONCIESA. 13. (31 de octubre) La Secretaría de Gestión de Riesgos presenta en el tribunal distrital No. 2 de lo contencioso administrativo de Guayaquil la excepciones a la demanda por CONCIESA. 14. (31 de octubre) Notificación de inicio del proceso de terminación unilateral de la obra por medio de resolución No. SGR La fiscalización no presenta informes de avance de obra correspondiente a Septiembre. Septiembre 2014 La fiscalización no presenta informes de avance de obra. Agosto (08-agosto) Se presenta la planilla 21. (HITO 106 CUMPLIDO) 2. (12-agosto) Planilla 17. (HITO 81 CUMPLIDO) 3. (13-agosto) Planilla 18. (HITO 88 CUMPLIDO) 4. (13-agosto) Planilla 19. (HITO 96 CUMPLIDO) 5. (14-agosto) Planilla 20. (HITO 104 CUMPLIDO) 6. (14-agosto) Se presenta la planilla 22. (HITO 114 CUMPLIDO) 7. (19-agosto) Se presenta el informe de aprobación de la planilla 21. (HITO 110 CUMPLIDO) Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Julio /01/ :39 PM 26/01/ :02 PM 26/01/ :18 PM 26/01/ :49 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 5/24

6 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Junio 2014 Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Mayo (02-mayo) Se presenta el informe de planilla 21. (HITO 108 CUMPLIDO) 2. (22-mayo) Se presenta el informe de 20. (HITO 102 CUMPLIDO) 26/01/ :48 PM 26/01/ :46 PM Debo indicar que la fiscalización solo ha el informe correspondiente al contrato original en el que se indica que tiene un avance del %, para el contrato la fiscalización no ha informe de avance de obra. Abril (01-abril) Se presenta el informe de planilla 20. (HITO 100 CUMPLIDO) 2. (01-abril) Se presenta el Informe de planilla 4 contrato. (HITO 101 CUMPLIDO) 3. (15-abril) Se presenta la Resolución Nro. 001-RTT-A-GADCC-2014, suscrita por el alcalde del cantón Calvas, en el que resuelve declara la ocupación inmediata de la franja de terreno a ser expropiada (donde se construirá la rápida de la obra), previo al depósito del 10% del valor de la franja ante la Autoridad competente. 4. (22-abril) Se presenta la planilla 19 (HITO 90 CUMPLIDO) 5. (24-abril) Se presenta la planilla 3 Contrato (HITO 91 CUMPLIDO) 6. (25-abril) Se presenta el Informe de 19. (HITO 94 CUMPLIDO) 7. (27-abril) Se presenta el Informe de 3 contrato. (HITO 95 CUMPLIDO) 8. (28-abril) Se presenta la planilla 20 (HITO 98 CUMPLIDO) 9. (28-abril) Se presenta la planilla 4 Contrato. (HITO 99 CUMPLIDO) 10. (29-abril) Se presenta el Informe de 4 contrato. (HITO 103 CUMPLIDO) Marzo (04-marzo) Se presenta el informe de planilla 19. (HITO 092 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de planilla 3 contrato. (HITO 093 CUMPLIDO) Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del % y la obra correspondiente al contrato tiene un avance del %. El avance de obra total para el contrato original y es del %, del monto total contractual. Febrero (05-febrero) Se presenta el informe de 1 contrato. (HITO 078 CUMPLIDO) 2. (05-febrero) Se presenta el Informe de 17. (HITO 079 CUMPLIDO) 3. (05-febrero) Se presenta el informe de 2 contrato. (HITO 087 CUMPLIDO) 4. (11-febrero) Se presenta e informe de 18. (HITO 086 CUMPLIDO) 5. (18-febrero) Se aprueba la ampliación del plazo por 180 días a la obra, el mismo que fue solicitado por el contratista debido a que no se han declarado en utilidad pública los terrenos por donde se ejecutarán la rápida y por el rendimiento obtenido en la excavación en suelo. Según los informes de fiscalización la obra correspondiente al contrato original tiene un avance del % y la obra correspondiente al contrato tiene un avance del %. El avance de obra total para el contrato original y es del %, del monto total contractual. 09/06/ :58 AM 14/05/ :42 AM 13/05/ :53 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 6/24

7 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Enero 2014 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 1. (13-enero) Se presenta el informe de planilla 16. (HITO 070 CUMPLIDO) 2. (13-enero) Se presenta el informe de planilla 1. contrato (HITO 076 CUMPLIDO) 3. (13-enero) Se presenta el informe de planilla 17. (HITO 077 CUMPLIDO) 4. (23-enero) Se presenta la planilla de obra No. 16. (HITO 071 CUMPLIDO) 5. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 1 del contrato. (HITO 074 CUMPLIDO) 6. (27-enero) Se presenta la planilla de obra No. 17. (HITO 075 CUMPLIDO) 7. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 18. (HITO 082 CUMPLIDO) 8. (31-enero) Se presenta la planilla de obra No. 2 del contrato. (HITO 083 CUMPLIDO) 9. (31-enero) Se presenta el informe de planilla 18, en el mismo que se detalla un avance parcial del 3.122% dando un total de 46,826%. (HITO 084 CUMPLIDO) 10. (31-enero) Se presenta el informe de planilla 2 contrato, en el mismo que se detalla un avance parcial del 7,67% dando un total del %. (HITO 085 CUMPLIDO) Diciembre (2-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 12. (HITO 061 CUMPLIDO) 2. (11-diciembre) Se aprueba la planilla de obra No. 15. (HITO 068 CUMPLIDO) 3. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 13. (HITO 062 CUMPLIDO) 4. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 14. (HITO 065 CUMPLIDO) 5. (27-diciembre) Se realiza el pago de la planilla No. 15. (HITO 072 CUMPLIDO) Noviembre (15-Noviembre) Se realiza el reingreso de la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (22-Noviembre) Se entrega la planilla No. 14 de avance de obra. (HITO 063 CUMPLIDO) 3. (26-Noviembre) Se entrega la planilla No. 15 de avance de obra. (HITO 066 CUMPLIDO) 4. (26-Noviembre) Se entrega el informe de fiscalización y avance del 10 de octubre al 09 de noviembre donde indica que la obra tiene un avance del 41,418% del monto total contractual. (HITO 067 CUMPLIDO) Octubre (01-Octubre) Se entrega la planilla No. 13 de avance de obra. (HITO 059 CUMPLIDO) 2. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 09 de avance de obra (HITO 046 CUMPLIDO) 3. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 10 de avance de obra (HITO 050 CUMPLIDO) 4. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 054 CUMPLIDO) 5. (17-Octubre) Se realiza el pago de la planilla No. 12 de avance de obra (HITO 058 CUMPLIDO) 05/03/ :14 PM 06/02/ :47 AM 03/01/ :53 PM 02/12/ :40 AM * Dado que se han realizado reformas internas entre los proyectos Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, Programa de Prevención y Mitigación y Encauzamiento de la Quebrada las Totoras, el codificado inicial paso de ,05 a ,59 para el contrato actual y elaboración de un contrato complementación para obra y fiscalización. Septiembre (10-Septiembre) Reinicio de obra. 2. (19-Septiembre) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 12 mediante Memorando No. SGR-SAT-OVB (HITO 57 CUMPLIDO) 3. (23-Septiembre) Se presenta el informe de fiscalización correspondiente al periodo de 16 al 22 de septiembre en el que se indica que la obra tiene un avance físico del %. AGOSTO (13-Agosto) La fiscalizadora presenta la aprobación de la planilla No. 11 de avance de obra (HITO 51 CUMPLIDO) 2. (20-Agosto) El supervisor aprueba la planilla de obra No. 11 (HITO 53 CUMPLIDO) 01/11/ :43 PM 03/10/ :49 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 7/24

8 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización 3. (22-Agosto) La contratista solicita a la fiscalización la extensión de 15 días mas a las suspención aprobada el 26 de Julio. La fiscalización avala dicho pedido y solicita a la supervisión del contrato la aprobación de la extensión por 15 días hasta el 9 de Septiembre del (26- Agosto) Por medio de Memorando No. SNGR-SAT-OVB , el Ing. Olmedo Vélez, Supervisor del contrato, considera procedente la solicitud. Por medio de Memorando No. SNGR- TEC M, suscrito por el Subsecretario de Gestión Técnica, se solicita a la Máxima Autoridad de la SGR, la aprobación de la extensión de la suspención. Dicha extensión se aprueba por Máxima Autoridad. 5. (29-Agosto) Se realiza el pago de la planilla No. 8 de obra. (HITO 42 CUMPLIDO) 6. (29-Agosto) La fiscalizadora presenta la planilla No. 12 de avance de obra. (HITO 55 CUMPLIDO) JULIO (08-Julio) Debido a un colápso de material en la abscisa , los trabajos de excavación en arcilla se encuentran paralizados desde el 8 de julio de 2013, es por esto que mediante Oficio No. 025-SNGR , de fecha 12 de julio de 2013, suscrito por Ing. Gomer Vanegas Torres, Superintendente de Obra - CONCIESA, se solicita a la CIA CIMENTACIONES, fiscalización, la paralización de los trabajos en los frentes de excavación a fin de evaluar los métodos constructivos a implementar y los costos que de estos se deriven, debido a que las condiciones de trabajo son muy diferentes a lo establecido. 2. (13-Julio) Dicho suspención fue considerada como procedente por la fiscalización por medio de Oficio no. GYE-AHM-003-CIM-CAR, de fecha 13 de julio de 2013, suscrito por el Arq. Alberto Huerta, así mismo por la supervición mediante Memorando No SNGR-GTR-RVC Es por esto que por medio de Memorando No. SNGR-TEC M, de fecha 23 de julio de 2013, suscrito por el Ing. Rafael Del Río M., Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, se sugiere a la Máxima Autoridad de esta cartera de estado proceder con la paralización solicitada por el contratista de la obra. 3. (17-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 12 desde el 15 de junio al 14 de julio del 2013, han generado un avance total del 34,427 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa (HITO 56 CUMPLIDO) 4. (26-Julio) La suspención fue aprobada por Máxima Autoridad de la SGR. 5. (29-Julio) La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 13 desde el 15 de julio al 25 de julio del 2013, han generado un avance total del 39,567 % del monto contractual. Se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa (HITO 60 CUMPLIDO) JUNIO La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 11 desde el 15 de mayo al 14 de junio del 2013, han generado un avance total del 31,837 % del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa hasta la abscisa Por medio de Memorando No SNGR-GTR-RVC-2013, se adjunta la corrección de los informes correspondientes a los periodos de las planillas #9 y #10. MAYO La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 10 desde el 15 de abril al 14 de mayo del 2013, han generado un avance total del 29,158% del monto contractual. Se ha avanzado en excavación en arcilla desde la abscisa a la desde la boca del túnel, y se indica que se han realizado excavaciones en el túnel desde la rápida desde la abscisa 0+674,80 hasta la abscisa Para el revestimiento del canal, se realizó la excavación de 7,50 m lineales para el muro del lado derecho aguas arriba de la quebrada entre las abscisas hasta la 0+157,50 que faltaba por realizar. ABRIL La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 9 desde el 15 de marzo al 14 de abril del 2013, han generado un avance total del 25,057% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel desde la rápida desde la abscisa a la 0+674,80, dando un total de 10 metros lineales de excavación aproximadamente. - Se realizó el pago de la planilla No Se realizó la entrega de la planilla No /09/ :52 PM 02/08/ :01 PM 03/07/ :27 PM 04/06/ :51 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 8/24

9 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) MARZO 2013 Ficha Informativa de Proyecto 2016 Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización - La fiscalización presenta el informe técnico de actividades # 8 desde el 15 de febrero al 14 de marzo del 2013, han generado un avance total del 16,745% del monto contractual. Además se indica que se han realizado excavaciones en el tunel en dos equipos. En la entrada del tunel se ha avanzado desde la abscisa a la 0+025, y desde la rápida desde la abscisa a la 0+695, dando un total de 40 metros lineales de excavación. - Se realizó el pago de la planilla No. 5 - Se realizó el pago de la planilla No. 6 FEBRERO De fecha 4 de febrero de 2013, se suscribe el Contrato SNGR con la compañía CIMENTACIONES CIA. LTDA. que consiste en la Fiscalización de los trabajos. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 19 de febrero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 15 de enero al 14 de febrero del 2013, han generado un avance total del 12,901% del monto contractual. - De fecha 19 de febrero de 2013, la fiscalización recibe el anticipo. - Se realizó el informe aprobatorio de la planilla 6 ENERO Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , de fecha 24 de enero de 2013, se indica que ha iniciado las actividades en la boca del tunel desde el 27 de diciembre del 2012 al 17 de Enero del 2013, han generado un avance total del 9,703% del monto contractual. - Según MEMORANDO N SNGR-TEC-SEAP , se indica que el 17 de enero del 2012, hubo una reunión con el Sr Alcalde del Gobierno descentralizado de Calvas, Sr. Alex Padilla Torres, y los moradores del sector aguas abajo del proyecto, donde solicitaron que se estudie la posibilidad de que se cambie la dirección de la rápida hacia una quebrada ubicada a 600 metros aproximado del sector de descarga según el diseño, indicándonos el Alcalde como los moradores que nunca antes se había socializado la obra y que la quebrada escogida en el diseño va afectar a las poblaciones aguas abajo cuando existan máximas descargas. - Se presentó la planilla No. 5 de avance de obra y se realizó el informe aprobatorio de la planilla. - Se presentó la planilla No. 6 de avance de obra. DICIEMBRE Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 15 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, donde se ha ejecutado un 3,13%, dando un total de ejecución del 9,694% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 4 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y al contratista. NOVIEMBRE Con fecha 15 de noviembre de 2012 se reanuda la obra, después de la paralización que regía a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días, la cual fue notificada al contratista mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR. - Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , suscrito por el Ing. Emilio Alava Potes, Fiscalizador - SNGR, se indica las actividades realizadas por la contratista desde el 04 al 14 de octubre de 2012, y entre el 15 al 30 de noviembre de 2012, donde se ha ejecutado un 1,863%, dando un total de ejecución del 6,564% del monto contractual. - Se presentó la planilla No. 3 de avance de obra, la misma que fue revisada, aprobada y al contratista. OCTUBRE Por medio de Memorando No. SNGR-TEC-13M , de fecha 1 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael del Río, Subsecretario de Gestión Técnica de Riesgos, solicita a la Máxima Autoridad, la contratación de la revisión de los estudios de la construcción del túnel en la quebrada Totoras, ya que según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, dirigido al Ing. Rafael Del Río, Subsecretario de Gestión de Técnica de Riesgos, solicita una suspensión temporal de la obra por un plazo de 30 días, hasta la obtención de la revisión de los diseños originales de la obra. - Mediante Memorando No. SNGR-TEC-16M , de fecha 11 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Rafael Del Río Miranda, dirigido a la Dra. María Del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, solicita la aprobación de la suspensión de los trabajos por 30 días, el mismo que es aprobado por la Máxima Autoridad. 06/05/ :58 PM 04/04/ :06 AM 14/03/ :24 PM 04/02/ :20 PM 03/01/ :41 AM 04/12/ :21 PM 02/05/2016 9:14 AM GPR 9/24

10 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización - Mediante Oficio No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 15 de octubre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, se le comunica al contratista que ha sido aprobada la suspensión temporal solicitada y esta regirá a partir del 15 de octubre de 2012 por un plazo de 30 días. SEPTIEMBRE Durante la ejecución de la obra el contratista ha encontrado, diferencias entro el estudio inicial realizado por el MIDUVI, y lo encontrado en sitio, por lo que no permite una ejecución correcta de la obra. Según Memorando No. SNGR-TEC-SEAP , de fecha 21 de septiembre de 2012, suscrito por el Ing. Emilio Alava, Fiscalizador - SNGR, indica que existen diferencias con la topografía y las especificaciones de suelo de la zona con las planteadas por el estudio. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra. AGOSTO La Subsecretaría Técnica de Gestión de Riesgos, realiza la solicitud de la contratación de una Fiscalización externa, para que lleve el control de la obra. - Con Oficio No. SNGR-DES O, de fecha 17 de Agosto de 2012, la SNGR solicitó al Ministerio de Coordinación de Seguridad un incremento presupuestario por USD $ ,00, para la contratación de una fiscalización externa para la obra en ejecución. Con Oficio No. SENPLADES-SIP OF, de fecha 29 de agosto, SENPLADES acusa de recibo el oficio en mención. - El Fiscalizador (perteneciente a la SNGR), ha realizado informes de avance de obra y lleva un control de la obra, hasta el momento se ha realizado la presentación de la planilla 1 de obra. - Es necesario indicar que los avances físicos de avance de obra que se presentan en la obra y en los informes técnicos, no serán los mismos que los avances económicos; ya que los avances de obra físicos es lo realmente ejecutado por el contratista, y los avances económicos obedecen al pago de los anticipos y las planillas aprobadas. JULIO Se realizó la contratación de la obra, se designó un fiscalizador - supervisor por parte de la Secretaría, se están realizando los trabajos preliminares de topografía y de revisión de estudios por parte de la contratista. JUNIO Se realizó la visita técnica de la obra en el cantón Cariamanga conjuntamente con la Máxima Autoridad de MIDUVI, donde se suscribió un acta de acuerdo de los valores y labores a ejecutarse en el proyecto. MAYO Mediante Oficio Nro. SNGR-DES O, de fecha 24 de mayo de 2012, se solicitó al Señor Arquitecto Pedro Antonio Jaramillo Castillo, Ministro del MIDUVI, si existe disponibilidad en su agenda, para realizar la visita al cantón Cariamanga, hasta el 31 de mayo de 2012 o después del después del lunes 11 de junio de 2012., para resolver las discrepancias técnicas que existen entre la SNGR y el MIDUVI, acerca del proyecto "Encauzamiento de la Quebrada de Totoras". ABRIL Mediante Oficio Nro. SENPLADES-SZ7S OF, de fecha 2 de mayo de 2012, previo al pronunciamiento acerca del proyecto por parte de la SENPLADES, se solicitó a la SNGR que se realice un ajuste al proyecto; lo cual se está realizando para remitir el proyecto nuevamente a la SENPLADES. MARZO Luego de la revisión técnica realizada por esta Cartera de Estado se determinó la necesidad de una ampliación de la obra para garantizar una mayor protección y reducción de la vulnerabilidad en la zona, sin embargo el MIDUVI solicitó el proyecto reformulado para realizar una evaluación sobre el incremento. Con oficio No. SNGR-DES O del 29 de marzo de 2012, se solicita los resultados de dicha evaluación para continuar con la ejecución del proyecto, hasta la fecha no tenemos respuesta. FEBRERO Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 28 de febrero/2012, se comunica al MICS de la modificación presupuestaria que se realizó entre los proyectos "Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras" y "Sistema de Alerta Temprana y Gestión de Riesgos Natural" por $ ,80, por no tener saldos comprometidos del primer proyecto en mención. El mismo, no puede dar inicio a la ejecución de obra, mientras no se cuenten con los recursos totales del proyecto. ENERO 2012: - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 19 de enero/2012, se solicita a la SENPLADES y al Ministerio de Finanzas incremento presupuestario al Proyecto por un valor de USD ,95. 05/11/ :46 AM 17/10/ :59 AM 17/10/ :59 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :58 AM 17/10/ :57 AM 17/10/ :57 AM 17/10/ :56 AM 02/05/2016 9:14 AM GPR 10/24

11 RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por de última actualización - Con oficio Nro. SNGR-DES O del 24 de enero/2012, se informa al MICS sobre las gestiones realizadas con respecto a la modificación del monto de inversión requerida para la ejecución del proyecto. - Con Oficio Nro. SNGR-DES O del 26 de enero/2012, se enfatiza y reitera a la SENPLADES el pedido del incremento presupuestario. PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO Problema El no cumplimiento en la presentación de los Informe de fiscalización CAUSARÍA el retraso en los pagos de las planillas Problemas cerrados: 3, Abiertos: 1 de última actualización 01/03/2016 RICARDO FELIPE PEÑAHERRERA LEON Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales /1 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Recursos. Los reajustes presupuestarios por estados de emergencia CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1 de última actualización 02/12/2013 Yanez Pinargote Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 50 % /1 LOCALIDADES 1 Zona 7 - Sur > Loja > Calvas Localidad de Impacto HITOS 1 DEFINICION: Ficha técnica elaborada 2 PLANIFICACION: Resolución de emergencia elaborado 3 PLANIFICACION: Contrato de emergencia suscrito 4 EJECUCION: Fiscalizador designado 5 EJECUCION: CUR de anticipo aprobado 6 EJECUCION: Acta de inicio de obra 7 EJECUCION: bodegas y campamentos levantados 8 EJECUCION: replantéo del trazado del estudio 9 EJECUCION: Informe de estudios revisados Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 4-Inicio de Trabajo 20/06/ /06/2012 Sí Entregables Formales 27/06/ /06/2012 Sí Inicio de Trabajo 02/07/ /07/2012 Sí Inicio de Trabajo 03/07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /07/ /07/2012 Sí /08/ /08/2012 Sí /05/2016 9:14 AM GPR 11/24

12 HITOS 10 EJECUCION: Planilla 1 11 EJECUCION: Informe de 12 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Comprometida 13 EJECUCION: Planilla 1 14 EJECUCION: Planilla 2 15 EJECUCION: Informe de 16 EJECUCION: Informe de 17 EJECUCION: Planilla 2 18 EJECUCION: Planilla 3 19 EJECUCION: Informe de 20 EJECUCION: Informe de 21 EJECUCION: Planilla 3 22 EJECUCION: Planilla 4 23 EJECUCION: Informe de 24 EJECUCION: Informe de 25 EJECUCION: Planilla 4 26 EJECUCION: Planilla 5 27 EJECUCION: Informe de 28 EJECUCION: Informe de 29 EJECUCION: Planilla 5 30 EJECUCION: Contrato de Fiscalización de Emergencia firmado 31 EJECUCION:Planilla 6 32 EJECUCION: Informe de Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 05/09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /09/2012 Sí /09/ /10/2012 Sí /10/ /09/2012 Sí /10/ /09/2012 Sí /10/ /10/2012 Sí /10/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /11/ /11/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /12/ /12/2012 Sí /01/ /01/2013 Sí /01/ /12/2012 Sí /01/ /02/2013 Sí /01/ /03/2013 Sí /02/ /02/2013 Sí /02/ /01/2013 Sí /02/ /01/2013 Sí /05/2016 9:14 AM GPR 12/24

13 HITOS 33 EJECUCION: Informe de Hito Categoría Comprometida 34 EJECUCION: Planilla 6 35 EJECUCION: Planilla 7 36 EJECUCION: Informe de 37 EJECUCION: Informe de 38 EJECUCION: Planilla 7 39 EJECUCION: Planilla 8 40 EJECUCION: Informe de 41 EJECUCION: Informe de 42 EJECUCION: Planilla 8 43 EJECUCION: Planilla 9 44 EJECUCION: Informe de 45 EJECUCION: Informe de 46 EJECUCION: Planilla 9 47 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 49 EJECUCION: Informe de 50 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 53 EJECUCION: Informe de 54 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 12 Estimada Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 14/02/ /02/2013 Sí /02/ /03/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /02/2013 Sí /03/ /04/2013 Sí /04/ /03/2013 Sí /04/ /03/2013 Sí /04/ /04/2013 Sí /04/ /08/2013 Sí /05/ /04/2013 Sí /05/ /04/2013 Sí /05/ /05/2013 Sí /05/ /10/2013 Sí /06/ /06/2013 Sí /06/ /06/2013 Sí /06/ /06/2013 Sí /06/ /10/2013 Sí /07/ /08/2013 Sí /07/ /06/2013 Sí /07/ /08/2013 Sí /07/ /10/2013 Sí /08/ /08/2013 Sí /05/2016 9:14 AM GPR 13/24

14 HITOS 56 EJECUCION: Informe de 57 EJECUCION: Informe de 58 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 61 EJECUCION: Informe de 62 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de 65 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 1 Contrato 75 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de planilla 1 contrato 77 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de 1 Hito Categoría Comprometida Estimada 02/05/2016 9:14 AM GPR 14/24 Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 13/08/ /07/2013 Sí /08/ /09/2013 Sí /08/ /10/2013 Sí /09/ /10/2013 Sí /09/ /07/2013 Sí /09/ /12/2013 Sí /09/ /12/2013 Sí /11/ /11/2013 Sí /11/ /10/2013 Sí /11/ /12/2013 Sí /12/ /11/2013 Sí /12/ /11/2013 Sí /12/ /12/2013 Sí /12/ /02/2014 Sí /12/ /01/2014 Sí /12/ /01/2014 Sí /12/ /12/2013 Sí /12/ /08/2014 Sí /01/ /01/2014 Sí /01/ /01/2014 Sí /01/ /01/2014 Sí /01/ /01/2014 Sí /01/ /02/2014 Sí 0.4

15 HITOS contrato 79 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Planilla 1 contrato 81 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 2 Contrato 84 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 2 contrato 86 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 2 contrato 88 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 2 contrato 90 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 3 Contrato 92 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 3 contrato 94 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 3 contrato 96 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 3 contrato Hito Categoría Comprometida Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 14/01/ /02/2014 Sí /01/ /01/2014 No /01/ /08/2014 Sí /02/ /01/2014 Sí /02/ /01/2014 Sí /02/ /01/2014 Sí /02/ /01/2014 Sí /02/ /02/2014 Sí /02/ /02/2014 Sí /02/ /08/2014 Sí /02/ /02/2014 No /03/ /04/2014 Sí /03/ /04/2014 Sí /03/ /03/2014 Sí /03/ /03/2014 Sí /03/ /04/2014 Sí /03/ /04/2014 Sí /03/ /08/2014 Sí /03/ /03/2014 No /05/2016 9:14 AM GPR 15/24

16 HITOS 98 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 4 Contrato 100 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 4 contrato 102 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 4 contrato 104 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 4 contrato 106 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 5 Contrato 108 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 5 contrato 110 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 5 contrato 112 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 5 Contrato 114 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 6 Contrato 116 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 6 contrato Hito Categoría Comprometida Estimada 02/05/2016 9:14 AM GPR 16/24 Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 05/04/ /04/2014 Sí /04/ /04/2014 Sí /04/ /04/2014 Sí /04/ /04/2014 Sí /04/ /05/2014 Sí /04/ /04/2014 Sí /04/ /08/2014 Sí /04/ /04/2014 No /05/ /05/2014 No /05/ /05/2014 No /05/ /05/2014 Sí /05/ /05/2014 Sí /05/ /05/2014 No /05/ /05/2014 No /05/ /10/2014 Sí /05/ /05/2014 No /06/ /06/2014 No /06/ /06/2014 No /06/ /06/2014 No /06/ /06/2014 No 0.4

17 HITOS 118 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 6 contrato 120 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 6 Contrato 122 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Planilla 7 Contrato 124 EJECUCION: Informe de planilla EJECUCION: Informe de planilla 7 contrato 126 EJECUCION: Informe de EJECUCION: Informe de 7 contrato 128 EJECUCION: Planilla EJECUCION: Informe de planilla 12 contrato 130 EJECUCION: Recepción Provisional de obra solicitada 131 EJECUCION: Acta de entrega de recepción provisional suscrita 132 CIERRE: Recepción Definitiva de obra solicitada 133 CIERRE: Acta de entrega de recepción definitiva suscrita Hito Categoría Comprometida 9-Entregables Formales Estimada Real A tiempo Hito Cumplido Avance Físico 14/06/ /06/2014 No /06/ /06/2014 No /06/ /10/2014 Sí /06/ /06/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /07/2014 No /07/ /10/2014 Sí /12/ /12/2014 No /01/ /01/2015 No /01/ /01/2015 No /07/ /07/2014 No /08/ /08/2015 No 6.0 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora de creación 1 Proyecto paralizado - supervisión negativa Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel 2 Proyecto paralizado - supervisión negativa Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel 3 Construcción del túnel no se cumple en su totalidad Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel 4 Construcción de túnel no se cumple de acuerdo a lo planificado Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel {PR} - Provincia - LOJA 21/03/2016 {PR} - Provincia - LOJA 28/12/2015 {PR} - Provincia - LOJA 29/09/2015 {PR} - Provincia - LOJA 29/07/ /05/2016 9:14 AM GPR 17/24

18 SUPERVISIONES EJECUTIVAS Supervisión Supervisor Organización Supervisora de creación 5 Reinicio de obras en construcción del Túnel, supervisión positiva 6 Verificación en territorio sobre alertas en relación al Encausamiento de la quebrada Las Totoras Ortiz Villavicencio, Johanna Cecibel Ojeda Valarezo, Tania Verónica 7 Seguimiento compromisos quebrada Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica 8 Visita a la construcción del túnel en la quebrada Las Totoras Ojeda Valarezo, Tania Verónica 9 Supervisión al Proyecto encauzamiento Quebrada Totoras Cariamanga Ojeda Valarezo, Tania Verónica 10 Supervisión del avance de la excavación del túnel y obra civil Ojeda Valarezo, Tania Verónica 11 Tunel Totoras - Planillas de pago Ojeda Valarezo, Tania Verónica 12 Encauzamiento y Protección de la Quebrada Las Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 13 Proyecto Totoras Paralizado Torres Paz, Marcelo Vinicio 14 Encauzamiento de la quebrada de las totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 15 Avance de la construcción Encausamiento Quebrada Totoras Torres Paz, Marcelo Vinicio 16 Historico - El proyecto a concluido su fase de contratación, con lo cual inica la implementación del mismo. 17 Historico - El proyecto ha recibido el dictamen de prioridad, con lo cual entra en la fase precontractual. Jaramillo Febres, Alicia María Jaramillo Febres, Alicia María {PR} - Provincia - LOJA 26/05/2015 {PR} - Provincia - LOJA 18/12/2014 {PR} - Provincia - LOJA 27/10/2014 {PR} - Provincia - LOJA 13/09/2014 {PR} - Provincia - LOJA 23/06/2014 {PR} - Provincia - LOJA 20/05/2014 {PR} - Provincia - LOJA 27/02/2014 {PR} - Provincia - LOJA 18/11/2013 {PR} - Provincia - LOJA 02/09/2013 {PR} - Provincia - LOJA 12/06/2013 {PR} - Provincia - LOJA 24/04/2013 {PR} - Provincia - LOJA 10/07/2012 {PR} - Provincia - LOJA 07/06/2012 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado Avance al Período Meta Resultado del Período de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 02/05/2016 9:14 AM GPR 18/24

19 AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 4,434, Estimado Al Fin Del Proyecto: 7,287, ** Costo Total: 12,675, Total Devengado: 5,287, % Costo Total Devengado: % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total Devengado: % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 11,624, ,624, Ppto. Externo Planeado Ppto. Aprobado Inicial 5,066, ,000, ,066, Ppto. Codificado 29,210, ,980, ,190, Ppto. Comprometido 15,355, ,355, Planeado - Codificado (2016) -2,980, Programado a Devengar 11,445, ,000, ,445, Ppto. Devengado 5,287, ,287, Estimado a fin de año * 5,287, ,287, Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. Devengado 6,157, ,000, ,157, * % 0.00 % 0.00 % % Ppto. Codificado 998 4,361, , ,341, Ppto. Devengado , , * Ppto. Devengado PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Prog. a Devengar (Mensual) Devengado (Mensual) Presupuesto Mensual 2016 Prog. a Devengar (Acumulado) Devengado (Acumulado) Avance Acumulado Estado Avance Anual Ene % 0.00 % 02/05/2016 9:14 AM GPR 19/24