CARTA INVITACIÓN A COTIZAR PRECIO Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CARTA INVITACIÓN A COTIZAR PRECIO Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DOMINIAL Y AMOJONAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PARQUE NACIONAL TALAMPAYA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN FINANCIADAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA CON RECURSOS PROVENIENTES DE PRÉSTAMOS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Septiembre de 2014

PREFACIO 2

CARTA INVITACIÓN A COTIZAR PRECIO PRÉSTAMO BID 2606/ OC-AR PROGRAMA DE DESARROLLO DE CORREDORES TURISTICOS COMPARACIÓN DE PRECIOS N 01 / 2014 APN 1.- La presente Convocatoria a Cotizar Precio para la ejecución de La Regularización de la Situación Dominial y Amojonamiento del Perímetro del Parque Nacional Talampaya para la Actualización del Plan de Gestión, a contratar por el método de Comparación de Precios y la modalidad de contratación por Ajuste Alzado, es realizada por La Administración de Parques Nacionales, en el marco del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, financiado con recursos provenientes del Préstamo 2606/OC-AR, del Banco Interamericano de Desarrollo. 2.- La Administración de Parques Nacionales, a través de la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UCEFE), lo invita a cotizar su Precio Global, Total y Único, para La regularización de la situación dominial y amojonamiento del perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del plan de gestión, descripta y especificada en los Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar incluidos en el ANEXO I del Pliego de Bases y Condiciones, que forma parte de la presente Carta Invitación a Cotizar Precio. 3.- Las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto de pesos veintitrés mil ($23.000) IVA incluido, y permanecer válidas por un plazo de noventa (90) días. 4.- El Presupuesto Oficial de los trabajos es de $ 2.300.000 (Pesos dos millones trescientos mil) IVA incluido, a valores del mes de agosto de 2014. No son aplicables las Leyes de Compre Nacional, Provincial y/o Regional. 5.- El Plazo de Ejecución para la terminación y entrega de los trabajos es de doscientos setenta días (270) 6.- Solamente serán tenidas en cuenta cotizaciones de Precio presentadas por empresas elegibles, que respondan en forma sustancial a los lineamientos de esta Carta Invitación y los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los trabajos de Regularización de la Situación Dominial, y Amojonamiento del Perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del Plan de Gestión a realizar, con equipos e instrumental que tengan su origen en países miembros del Banco (según lo establecido en los numerales 1 y 3 del Anexo III, del citado Pliego). 7.- Ustedes podrán obtener información adicional en la Oficina de la Unidad Subejecutora de Préstamo (UCEFE), con domicilio en Ancón 5340, Código Postal C1425BZD, teléfono/ fax 4774-5519/6399 y dirección electrónica ucefe@apn.gov.ar. 8.- Todas las Ofertas deberán entregarse en sobre cerrado en Ancon 5340, CABA, hasta las 16:00 hs del 18 de Febrero de 2015. 9.- La ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES, no tiene obligación de contratar con las empresas que hayan presentado Ofertas. 10.- Solicitamos que por escrito, mediante fax, e-mail o carta, nos comuniquen dentro de los tres (3) días de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si presentarán o no su Oferta. Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.... Firma, Aclaración y Cargo 3

ADMINISTRACION DE PARQUES NACIONALES UNIDAD COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPARACIÓN DE PRECIOS CP Nº 01 / 2014 APN Regularización de la Situación Dominial, y Amojonamiento del Perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del Plan de Gestión. Año 2014 4

COMPARACIÓN DE PRECIOS PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ÍNDICE Páginas Glosario/ Definiciones...8 I. Disposiciones Generales... 11 1. Fuente de los Recursos...11 2. Invitación a Cotizar Precios...11 3. Fraude y Corrupción...11 4. Oferentes Elegibles...14 5. Calificaciones del Oferente...15 6. Leyes Aplicables...15 7. Costo de las Ofertas...15 8. Visita al Lugar de las Obras...15 9. Documentos que Rigen el Método de Contratación por Comparación de Precios...16 10. Consultas sobre el contenido del Pliego. Reunión Previa y Aclaraciones a las Consultas.16 II. Preparación y Presentación de las Ofertas... 17 11. Documentos que Conforman la Oferta...17 12. Impuestos y Derechos...18 13. Precio de la Oferta...19 14. Garantía de Mantenimiento de la Oferta...19 15. Validez de la Oferta y de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta...20 16. Ofertas Alternativas...20 17. Lugar y Fecha Límite de Presentación de las Ofertas...21 III. Criterios de Evaluación y Comparación de las Ofertas... 21 18. Confidencialidad...21 19. Examen Preliminar de las Ofertas...21 20. Solicitud de Aclaración de las Ofertas...22 21. Corrección de Errores...22 22. Evaluación y Comparación de las Ofertas...22 23. Notificación del Dictamen de Evaluación de las Ofertas...25 24. Protestas e Impugnaciones...25 IV. Adjudicación y Firma del Contrato 25 25. Adjudicación del Contrato...25 26. Garantía de Cumplimiento del Contrato...25 27. Documentación a presentar antes de la firma del contrato...26 28. Documentos del Contrato...26 29. Firma del Contrato...27 30. Anticipo Financiero...27 5

V. Ejecución de las Obras y el Contrato... 27 31. Inspección de la Obra...27 32. Representante Técnico del Contratista...27 33. Inicio de la Obra...28 34. Plazo de Ejecución de la Obra...28 35. Sanciones por Incumplimientos del Contratista...28 36. Vigilancia y Limpieza de la Obra...29 37. Seguridad e Higiene en el Trabajo...29 38. Seguros de Accidente de Trabajo y de Responsabilidad Civil...29 39. Obligaciones del Contratista...30 40. Responsabilidades del Contratista...31 41. Cesión del Contrato...31 VI. Alteraciones del Proyecto y Modificaciones de Obra y de Contrato... 32 42. Modificaciones por Hechos Sobrevivientes a la Firma de Contrato...32 43. Nuevos Precios y Nuevos Plazos...32 44. Suspensión de los Trabajos por Modificaciones...33 45. Gastos Improductivos...33 VII. Certificación y Pago de las Obras 34 46. Certificados de Obra...34 47. Acta de Medición...34 48. Sistema de Acopios...34 49. Término de Pago de los Certificados de Obra y de Acopios...35 50. Fondo de Reparos...35 51. Mora en el Pago...35 VIII. Actualización de Precio del Contrato. 35 52. Metodología de la Actualización del Precio...35 53. Liquidación del Certificado de Actualización de Precio...35 IX. Recepción de la Obra... 36 54. Recepción Provisoria de la Obra...36 55. Corrección de Defectos...36 56. Recepción Definitiva de las Obra...37 57. Devolución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato...37 X. Rescisión del Contrato...37 58. Rescisión por Muerte, Quiebra o Incapacidad del Contratista...37 59. Rescisión por Incumplimientos del Contratista...38 60. Rescisión por el Contratista...39 61. Rescisión por Causas de Fuerza Mayor...40 62. Rescisión de Común Acuerdo...40 63. Liquidaciones por la Rescisión...40 XI. Resolución de Controversias...40 64. Procedimiento de Resolución de Controversias...40 Anexo I Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar...41 Anexo II Formularios de la Oferta...42 Anexo III Elegibilidades para la Construcción de Obras Civiles y Suministro de Bienes...60 Anexo IV Formularios del Contrato...62 6

Glosario / Definiciones Acta de Medición de los Avances Físicos Adjudicatario Adquisición Ayuda de Gremios Banco Bien Certificado de Obra mensual Comparación de Precios Contratante Contratista Contrato de Préstamo Contrato de Construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento Día Acta suscripta por el Contratista y aprobada por la Intendencia donde se registra el Avance Físico de los trabajos ejecutados en cada uno de los Ítems, Rubros o partes de los trabajos ejecutados en cada período mensual. Oferente elegible y calificado cuya Oferta, luego de cumplir sustancialmente los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, ha sido notificado en forma fehaciente por el Contratante de la aceptación de su Oferta. Toda contratación para la Construcción de Obras Civiles y suministro de Bienes y Servicios que el Prestatario realice para ejecutar un Proyecto financiado con recursos provenientes de Préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Es la prestación de servicios, materiales o uso de equipos, maquinarias, enseres, útiles, herramientas, instalaciones o depósitos por parte de la empresa Contratista principal, a proveedores u otros contratistas empleados por la Contratante para el suministro de Bienes y Servicios Conexos o la instalación de equipamiento o la ejecución de otros trabajos, en forma previa a la entrega de la Obra. Banco Interamericano de Desarrollo. Todo producto básico y materia prima, equipos, maquinarias, mobiliario y equipamiento, vehículos, etc., requeridos para la ejecución de los trabajos de La regularización de la situación dominial y amojonamiento del perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del plan de gestión. Instrumento de crédito elaborado mensualmente por el Contratista sobre la base del Acta de Medición del Avance Físico de los trabajos ejecutados en cada uno de los Ítems, Rubros o partes de la Obra ejecutada en cada mes, donde se determina en función del Presupuesto del Contrato, el valor del Precio del porcentual de avance físico de los trabajos ejecutados a abonar por el Contratante. Es el proceso formal y competitivo de adquisiciones mediante el cual se solicita, recibe y evalúa a tres (3) Ofertas, como mínimo, para la contratación de Obras Civiles Sencillas Es la entidad que llevará a cabo la contratación de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento, Oferente adjudicatario cuya Oferta fue aceptada por el Contratante y suscribió con éste el correspondiente Contrato y en tal carácter, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de los trabajos de acuerdo con las reglas del arte y la entrega de la Obra conforme a su fin dentro del plazo fijado. Documento que suscribe el Prestatario con el Banco, mediante el cual este último otorga y el primero acepta un Préstamo, en el cual se establecen los derechos y obligaciones de las Partes. Acuerdo de voluntades formalizado entre el Contratante y el Contratista para la ejecución y el pago de los trabajos para la construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento objeto del Contrato, regido por los Documentos del Contrato del cual surgen las responsabilidades y obligaciones de ambas Partes. Salvo aclaración expresa, significa corrido o día calendario. 7

Representante del Contratante Documentos del Contrato Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar Inspector de Obra Fuerza Mayor Nota de Pedido Obra Oferente Oferente Preadjudicatario Oferta evaluada como la más baja Profesional: Ing. Myriam Urtubey encargada por el Contratante para representarlo técnicamente en los trabajos, que tiene autoridad para actuar en su nombre y es la encargada de efectuar el control de la fiel interpretación de los informes y demás documentación que forma parte del proyecto, revisar el avance de los trabajos y verificar que el Contratista cumpla sus obligaciones contractuales contraídas hasta la Recepción Definitiva del Plano de Mensura por parte de la Dirección de Catastro de la Provincia de La Rioja, de conformidad con lo establecido en los Documentos del Contrato. El Contratante/ la Unidad Coordinadora de Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UCEFE) lo identificará como tal en la Contrata. El Contrato de Obra (la Contrata) suscripto entre las Partes, las Órdenes de Servicio que emita la Inspección de Obra, el Plan de Trabajos e Inversiones definitivo aprobado por el Contratante, las Aclaraciones a las Consultas de los adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones y el presente Pliego de Bases y Condiciones que contiene los Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar. Conjunto de documentos que constituyen los recaudos necesarios para que los Oferentes coticen su Precio Global, Total y Único, para la construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento en el Plazo de Ejecución fijado en el presente Pliego y definen los trabajos a cotizar mediante la memoria descriptiva del Proyecto, especificaciones técnicas y memorias de cálculo de cada uno de los ítems definidos y la Lista de Cantidades elaborada por el Contratante que servirá de base para la elaboración por parte del Oferente del Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra cotizada. Es la persona designada por la Intendencia del Parque Nacional Talampaya, responsable de supervisar la ejecución de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento y administrar el Contrato. Sucesos fuera de control y voluntad de las Partes y que no pueden ser previstos, tales como las catástrofes naturales; las guerras, operaciones bélicas y hostilidades, haya o no declaración de guerra, terrorismo, guerrilla y disturbios y las huelgas, paros y actos y maniobras de huelguistas o desocupados, que no están originados en conflictos laborales producto de actos u omisiones del Contratista. Es toda Nota relacionada con temas concernientes a la Ejecución del Contrato, que ha sido entregada por la empresa Contratista a la Intendencia del Parque Nacional Talampaya o que contiene la respuesta del Contratista a la instrucción impartida por la Inspección de Obra mediante una Orden de Servicio. Son los trabajos relativos a la ejecución de la regularización de la situación dominial y amojonamiento del perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del plan de gestión. Es la persona física o jurídica que Invitada por el Contratante a Cotizar su Precio, presenta una Oferta en la Convocatoria a Comparación de Precios. Otros términos sinónimos son proponente, postulante y postor. Oferente a quien la Comisión de Evaluación de las Ofertas, designada por Resolución del Contratante, recomienda Pre-Adjudicar el Contrato de Construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento, porque ha presentado la Oferta evaluada como la más baja. Es la Oferta de Menor Precio que ha sido presentada por un Oferente calificado y cumple sustancialmente con los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la 8

Orden de Servicio Plan de Trabajo de la Obra Plan de Inversiones Pliego de Bases y Condiciones Por escrito Prestatario Presupuesto Oficial Protesta Reglas del Arte Representante Legal Representante Técnico Subcontratista Convocatoria a Comparación de Precios. Es toda instrucción escrita concerniente a la Ejecución de la Obra o el Contrato, que ha sido preparada y entregada por la Inspección o Dirección de Obra al Contratista. Disposición y secuencia en el tiempo de los trabajos a realizar para la ejecución de la Obra contratada, desglosado en los Rubros que se corresponden con el Cómputo y Presupuesto detallado de la Obra y expresado en un diagrama Gantt tiempo/ obra por períodos mensuales mediante barras horizontales que mensuran la magnitud del avance físico porcentual de los trabajos respecto del Rubro en particular y de la Obra en general. Planificación financiera donde se determina la inversión mensual dineraria requerida para cumplir con el pago de los Certificados de Obra elaborados en función de los avances físicos del Plan de Trabajo presentado por la contratista, y el Anticipo financiero adoptado para los trabajos de La regularización de la situación dominial y amojonamiento del perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del plan de gestión. Es el conjunto de documentos emitidos para fijar las Bases que rigen la Convocatoria a Comparación de Precios, especifican los Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar, determinan el trámite a seguir en el procedimiento de contratación y establecen las Condiciones del Contrato a celebrar. En este Pliego de Bases y Condiciones el término por escrito, significa una comunicación escrita con prueba de recepción. Se utiliza para referirse al país o entidad que toma el Préstamo del Banco. Es el cómputo y presupuesto detallado de los trabajos elaborado por el Contratante, sobre la base de las especificaciones técnicas de los Documentos del Proyecto a Licitar, el estándar promedio de producción de cada uno de los ítems o rubros de la Obra y los precios unitarios o globales relevados en plaza a determinado mes base. Es toda observación, reclamo, objeción, impugnación, rechazo u otro tipo de manifestación de disconformidad presentada por escrito por un Oferente durante cualquier etapa del proceso licitatorio, ya sea ante el Ejecutor o alguna autoridad competente del país donde se lleve a cabo la contratación. Son las reglas/ principios técnicos y destrezas artesanales propias de la experiencia en el oficio de construir que no están enumeradas en las Especificaciones, pero que el Contratista debe conocer y aplicar para asegurar que los trabajos ejecutados cumplen con la normativa nacional y provincial. Es la persona designada por la empresa Contratista para representarlo y con amplios poderes para tratar y resolver todos los aspectos legales referentes a la Ejecución del Contrato. Es la persona con título que lo habilite para tareas de agrimensura, matriculada en el Colegio o Consejo que corresponda, designado por la empresa Contratista para representarlo y con amplios poderes para tratar y resolver todos los aspectos técnicos referentes a la Ejecución de los trabajos. Es (son) la (s) persona (s) física (s) o jurídica (s), incluyendo sus sucesores legales o cesionarios, que tienen un contrato con la empresa Contratista para la ejecución de alguna parte de los trabajos de la Obra, con el consentimiento previo del Contratante. 9

COMPARACIÓN DE PRECIOS PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES I. DISPOSICIONES GENERALES 1.- FUENTE DE LOS RECURSOS La República Argentina a través de la Unidad Subejecutora de Préstamo (UCEFE) Administración de Parques Nacionales dependiente del Ministerio de Turismo de la Nación en adelante el Contratante, ha obtenido financiamiento para el Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos, financiado parcialmente con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo, en adelante el Banco. Consecuentemente, los Materiales, Equipos, instrumental y Servicios Conexos a emplear para la ejecución de: LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DOMINIAL, Y AMOJONAMIENTO DEL PERÍMETRO DEL PARQUE NACIONAL TALAMPAYA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN y la ejecución del Contrato objeto de esta Convocatoria de Comparación de Precios, deberán cumplir con los requisitos de origen del bien y los servicios del Banco, de conformidad a lo establecido en los numerales 1 y 3 del Anexo III, Elegibilidades para la Construcción de Obras Civiles y el Suministro de Bienes y Servicios Conexos. 2.- INVITACIÓN A COTIZAR PRECIOS La Administración de Parques Nacionales a través de la Unidad Subejecutora de Préstamo (UCEFE), invita a empresas a cotizar su Precio Global, Total y Único, para la ejecución de: La Regularización de la Situación Dominial, y Amojonamiento del Perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del Plan de Gestión, descripta, detallada y especificada en los Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar, que se encuentran en el ANEXO I del presente Pliego de Bases y Condiciones, que forma parte de la presente Carta Invitación a Cotizar Precios. El Presupuesto Oficial de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento asciende a la suma de $ 2.300.000 (Pesos Dos millones trescientos mil). No son aplicables en este método de contratación por Comparación de Precios las Leyes de Compre Nacional, Provincial y/o Regional. La modalidad de contratación es por Ajuste Alzado y Precio Global, Total y Único del Contrato 3.- PRACTICAS PROHIBIDAS 3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional 10

(OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores. (a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación: (i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; (iv)una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y (v) Una práctica obstructiva consiste en: a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el párrafo 3.1 (f) de abajo. (b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá: (i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría; (ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida; (iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 11

otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable; (iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta; (v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco; (vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o; (vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas. (c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo 3.1 (b) se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución. (d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público. (e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término sanción incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas. (f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas 12

por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario. (g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en el párrafo 3 relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes. 3.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: (a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas; (b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento; (c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato; (d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 13

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas; (f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco; (g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la Cláusula 3.1 (b). 4. OFERENTES ELEGIBLES Un Oferente y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de los países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. Los países miembros del Banco se indican en el Anexo III Elegibilidades para la Construcción de Obras Civiles y el Suministro de Bienes y Servicios Conexos, del presente Pliego de Bases y Condiciones, al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los Bienes y servicios conexos. Los oferentes de un país miembro del Banco, al igual que los materiales, elementos de construcción, equipos, equipamientos fijos y servicios conexos a emplear para la construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento y ejecución del Contrato objeto de esta Convocatoria a Comparación de Precios, no serán elegibles si: (a) las leyes o la reglamentación oficial de la República Argentina prohíben relaciones comerciales con ese país; o (b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, la República Argentina prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país Un Oferente no deberá tener conflicto de interés y serán descalificados los Oferentes que tengan conflicto de interés. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso licitatorio si ellos: (c) están o han estado asociados, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán para la contratación de la Obra especificada y detallada en este Pliego de Bases y Condiciones de Licitación; o (d) presentan más de una oferta en este proceso licitatorio, excepto si se tratara de ofertas alternativas permitidas. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una oferta. Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 3, será descalificado. 14

Las empresas estatales, provinciales o municipales de la República Argentina serán elegibles solamente si pueden demostrar que: (i) tienen autonomía legal y financiera, y (ii) operan conforme a las leyes comerciales. Los Oferentes deberán proporcionar evidencia satisfactoria al Contratante sobre su continua elegibilidad, cuando el Contratante razonablemente la solicite. 5 - CALIFICACIONES DEL OFERENTE La Oferta deberá evidenciar, en forma satisfactoria para el Contratante, que: (i) El Oferente mantiene la nacionalidad de un país elegible y no tiene conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4. Este requisito se aplica también a cada uno de los miembros de un consorcio (asociación de dos o más firmas), Unión Transitoria de Empresas y a las firmas que se propongan para subcontratar parte del trabajo. Será descalificado el Oferente que no es elegible o tiene conflicto de interés. (ii) Si la Oferta es aceptada y el Oferente que la presentó no está legalmente establecido en la República Argentina, el Oferente deberá contar con un representante legal y técnico establecido en la Republica Argentina, con capacidad suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones y responsabilidades del Contratista. (iii) En caso de ofrecer sistemas patentados, el Oferente deberá demostrar que está autorizado por el fabricante o productor de Materiales, Elementos de Construcción, Equipos y Equipamientos, que empleará para la construcción de la Obra y la ejecución del Contrato objeto de esta Convocatoria a Comparación de Precios, para suministrarlos, mantenerlos, repararlos y/ o reponerlos en la República Argentina, si así se establece en las Especificaciones Técnicas que integran los Documentos del Proyecto de la Obra a Licitar y/ o los requisitos para la Contratación de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento. 6 - LEYES APLICABLES La Ley aplicable al Contrato en forma subsidiaria son las Leyes aplicables en la República Argentina, para los Contratos de Construcción de Obras Públicas en los ámbitos Nacional y/o Provincial: la Ley N 13064 de Obras Públicas Nacionales; el Decreto Nº 1023/ 2001 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Régimen General. Contrataciones Públicas Electrónicas. Contrataciones de Bienes y Servicios. Obras Públicas. Disposiciones Finales y Transitorias; el Decreto 893/2012 Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. Código Civil de la República Argentina, Ley Nacional de Catastro, Ley de Catastro de la provincia de La Rioja. 7 - COSTO DE LAS OFERTAS Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos. 8 - VISITA AL LUGAR DE LAS OBRAS Los Oferentes visitarán e inspeccionarán el Parque Nacional Talampaya y sus alrededores bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo y costo y obtendrán por sí mismos toda la información que pueda ser necesaria para preparar sus Ofertas y celebrar el Contrato de construcción de la Obra. 15

9 - DOCUMENTOS QUE RIGEN EL MÉTODO DE CONTRATACIÓN POR COMPARACIÓN DE PRECIOS Los documentos que regirán el método de contratación por Comparación de Precios y el orden de prelación entre ellos se indican a continuación: (i) Los lineamientos de la Carta Invitación a Cotizar Precio y lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones de la Comparación de Precios; (ii) El Formulario de Contrato, y (iii) Las Aclaraciones o modificaciones efectuadas por el Contratante a lo especificado en los Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar y el Pliego de Bases y Condiciones, durante el plazo de preparación de las Ofertas establecido en la Carta Invitación. 10 - CONSULTAS SOBRE EL CONTENIDO DEL PLIEGO, REUNIÓN PREVIA Y ACLARACIONES A LAS CONSULTAS El Contratante recibirá las Solicitudes de Aclaración sobre el contenido del Pliego de Bases y Condiciones que pudieran formular las empresas que recibieron la Carta Invitación, hasta 10 (diez) administrativos anteriores a la fecha límite de presentación de las Ofertas. Las solicitudes se harán por escrito a la Unidad Subejecutora de Préstamo (UCEFE) Administración de Parques Nacionales, en Ancon 5340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Las respuestas a las Solicitudes de Aclaración o información ampliatoria las suministrará el Contratante por escrito a todos los Invitados a Cotizar sin identificar al solicitante, hasta 5 (cinco) anteriores a la fecha límite indicada para la presentación de las Ofertas. El Contratante podrá organizar una Reunión Previa que se realizará el 5º día hábil anterior a la fecha de presentación de las Ofertas, con la finalidad de aclarar dudas de los invitados a Cotizar Precio y responder a preguntas relacionadas con cualquier tema que se plantee durante esa etapa del proceso. El Contratante no estará obligado a proporcionar más aclaraciones con posterioridad al Acta de la Reunión Previa, que incluirá las respuestas a las dudas planteadas por los Invitados presentes, las Aclaraciones a las Consultas formuladas por los Invitados a Cotizar y las aclaraciones de oficio que considere conveniente. Los Invitados a Cotizar recibirán copia del Acta y si bien no serán descalificados los Oferentes que no asistieron a la Reunión Previa, su falta de concurrencia no será causal de desconocimiento del contenido del Acta ni de las aclaraciones efectuadas. De todos los asuntos que se traten en la Reunión Previa, solamente serán exigibles en la evaluación de las Ofertas, las disposiciones que se registren en el Acta Notarial de la Reunión Previa. Asimismo, la Unidad Subejecutora de Préstamo (UCEFE) podrá en cualquier momento y cuando lo considere necesario, suspender, prorrogar o dejar sin efecto la Convocatoria a la Comparación de Precios aún después de la Apertura Pública de las Ofertas y hasta la aprobación de la Adjudicación del Contrato de Construcción. II. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 11 - DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA Los documentos que integrarán la Oferta respetarán los Formularios tipo detallados en el Anexo II del presente Pliego de Bases y Condiciones y estarán firmados en todas sus fojas. La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada por los siguientes documentos: (a) Datos del Oferente; (b) Acreditaciones legales que documenten: 16

i) personería física o jurídica del proponente o de la asociación de empresas, si correspondiera; ii) los firmantes de la oferta, y iii) el domicilio legal y especial, si correspondiera; (c) Garantía de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las Cláusulas 14 y 15; (d) Situación Patrimonial y Financiera Certificada: i) Balances de los últimos dos (2) ejercicios contables completados y auditados por un contador certificado, incluidas todas las notas relacionadas, donde consten estado de situación y resultados; ii) Capital de Trabajo disponible y suficiente para la Ejecución del Contrato, activos líquidos y/o avales bancarios demostrables a satisfacción del Contratante, libres de otros compromisos contractuales y excluyendo los eventuales anticipos a pagar bajo el Contrato; (e) Listado de los trabajos realizados durante los últimos cinco (5) años y referencias de buen desempeño en las trabajos ejecutados en los últimos cinco (5) años, en forma de cartas extendidas por sus Contratantes, Bancos y Proveedores; (f) Información concerniente a Litigios en curso; (g) Certificado Fiscal para contratar según Resolución General de AFIP N 1814 o constancia de su tramitación; (h) Declaración Jurada de Conocimiento del territorio del Parque Nacional Talampaya. (i) Plan de Trabajos e Inversiones, acompañado de la metodología de Ejecución y la memoria descriptiva del procedimiento a utilizar. (j) Organización del Oferente, Currículum Vitae del Representante Técnico y especificación del instrumental esencial y mínimo propuesto por el Oferente para la Ejecución de los trabajos de mensura y deslinde. (k) Datos Garantizados, Licencia de Uso de sistemas patentados y Declaración de Origen de los Bienes, si correspondieran; (l) Carta de la Oferta; (m) Presupuesto detallado donde el Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único de su Oferta, elaborado sobre la base de la Lista de Cantidades elaborada por el Contratante, descripta en el Anexo I Documentos del Proyecto de La regularización de la situación dominial y amojonamiento del perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del plan de gestión, del presente Pliego de Bases y Condiciones; (n) Análisis de Precios Unitarios de cada Ítem detallado en la Lista de Cantidades y Planillas de Costos de la Mano de Obra, los Materiales, los Equipos y el Coeficiente resumen; (o) Cotización de los Trabajos por Día, si correspondiera; (p) cualquier otro documento, que pudiera ser requerido en función de la especificidad de la Obra objeto de esta Invitación a Cotizar Precios. Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, Consorcio, Unión Transitoria de Empresas o Asociación de Empresas (APCA), constituida por dos o más firmas deberán cumplir, además de los requisitos antes señalados, con los siguientes requisitos: i) la Oferta deberá contener toda la información antes enumerada, respecto de cada uno de los miembro de la APCA; 17

ii) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una obligación legal para todos los socios de la APCA; iii) todos los socios de la APCA serán responsables mancomunada y solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo; iv) uno de los socios de la APCA deberá ser designado como representante y autorizado para contraer responsabilidades y recibir instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los miembros de la APCA; v) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los pagos, se harán exclusivamente con el socio designado, y vi) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio de la APCA firmado por todos los socios o una Carta de Intención para formalizar el Convenio de constitución de una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los socios y estar acompañada de una copia del Convenio propuesto. 12 - IMPUESTOS Y DERECHOS Serán de cargo del Contratista todos los impuestos, derechos y demás gravámenes vigentes treinta (30) días antes de la fecha del plazo para la presentación de las Ofertas, que éste deba abonar para construir la Obra y ejecutar el Contrato o por cualquier otra razón, hasta la Recepción Definitiva de la Obra. En consecuencia, dichos derechos, impuestos y demás gravámenes deberán estar incluidos en los Precios de la Oferta. 13 - PRECIO DE LA OFERTA El Contrato comprenderá la ejecución de acuerdo con las reglas del arte y conforme a su fin de la Obra especificada en el Anexo I Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar, del presente Pliego de Bases y Condiciones. El Oferente cotizará los Precios Unitarios de cada Ítem, el Precio Total de cada Rubro y el Precio Global, Total y Único para la ejecución de los trabajos de regularización dominial y mensura, en el Presupuesto que acompaña a su Oferta, detallado sobre la base de los cómputos de la Lista de Cantidades elaborada por el Contratante, descripta en el Anexo I Documentos del Proyecto de la Obra a Cotizar. Los Precios de los trabajos deberán ser cotizados por el Oferente enteramente en Pesos moneda nacional de curso legal en la República Argentina y durante la ejecución del Contrato estarán sujetos a la metodología, establecida en la Cláusula 52, del presente Pliego de Bases y Condiciones. El Contratante no efectuará pagos por los Ítems o Rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya cotizado sus Precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás Precios que figuren en el Presupuesto detallado presentado por el Oferente en su Oferta. 14 - GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA El Oferente deberá incluir como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de Oferta en original por el importe de Pesos Veintitrés Mil ($23.000), a los efectos de la presente contratación para la construcción de los trabajos de regularización dominial, mensura y amojonamiento objeto de esta Comparación de Precios. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá constituir: (i) Con Seguro de Caución, mediante pólizas emitidas por Entidades aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación del Ministerio de Economía de la Nación, extendidas a favor del Contratante, cuyas cláusulas se conformen con el modelo y la reglamentación que al efecto dicta el Ministerio de Economía. 18

(ii) Mediante cheque a nombre de la Administración de Parques Nacionales. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá cubrir los plazos previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones. 15 - VALIDEZ DE LA OFERTA Y DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA La Oferta tendrá validez por el término de noventa (90) días a contar desde la fecha de Apertura Pública de las Ofertas. Si el Oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la Oferta con una antelación mínima de 10 (diez) días al vencimiento del plazo, la Validez se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. La Garantía de Mantenimiento de Oferta tendrá Validez por el término de noventa (90) días a contar desde la fecha de Apertura Pública de las Ofertas. El Contratante, en circunstancias excepcionales y antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, podrá solicitar a los Oferentes prorrogar dicho período. La solicitud y las respuestas se harán por escrito. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá prorrogarse también por un período equivalente. Los Oferentes podrán rechazar la solicitud sin que se le ejecute su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los Oferentes que accedan a la prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus Ofertas y los que no accedan perderán la Validez de sus Ofertas. El Contratante devolverá las Garantías de Mantenimiento de la Oferta sin necesidad de que los Oferentes lo soliciten por escrito, en los plazos y condiciones que se detallan a continuación: (i) A los dos (2) Oferentes elegibles y calificados que presentaron las dos (2) Ofertas de Menor Precio en el orden de mérito y que cumplen sustancialmente con los lineamientos de la Carta Invitación y los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones, dentro de los 10 (diez) días de suscripto el Contrato de Obra, y (ii) A los restantes Oferentes, dentro de los 10 (diez) días de la fecha de Notificación de la Adjudicación del Contrato. 16 - OFERTAS ALTERNATIVAS El Contratante no aceptará que los Oferentes presenten Propuestas Alternativas. 17 - LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Las Ofertas deberán estar dirigidas a UNIDAD SUBEJECUTORA DE PRÉSTAMO 2606 OC-AR (UCEFE), con domicilio en ANCON 5340 CP1425BZF, CABA y entregarse hasta las 16:00 horas del día 18 de Febrero de 2015, dentro de un Sobre cerrado identificado como: Concurso de Precios CP Nº01/2014 APN NO ABRIR Regularización de la Situación Dominial, y Amojonamiento del Perímetro del Parque Nacional Talampaya para la actualización del Plan de Gestión. Fecha de Apertura 18/02/2015. Hora Límite presentación de Oferta 16 hs. Administración de Parques Nacionales Unidad Subejecutora del Préstamo2606-OC-AR(UCEFE) Ancon 5340 CP 1425BZF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre] 19

III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 18 - CONFIDENCIALIDAD Una vez concluido el período de preparación y entrega de las Ofertas no se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté oficialmente involucrada con el proceso licitatorio de la Comparación de Precios, información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y sobre la calificación de los Oferentes, ni sobre la recomendación de pre-adjudicación del Contrato, hasta que el Contratante notifique por escrito a todos los oferentes el Dictamen de la Comisión de Evaluación de las Ofertas con el resultado de la Comparación de Precios y su recomendación de pre-adjudicación del Contrato al Oferente elegible y calificado que presentó la Oferta evaluada como la más baja. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante en el proceso de revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y de calificación de los Oferentes o de la preadjudicación del Contrato, podrá resultar en el rechazo de su Oferta. Si durante el plazo transcurrido entre la Apertura de las Ofertas y la fecha de Adjudicación del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la Comparación de Precios, deberá hacerlo por escrito. 19 - EXAMEN PRELIMINAR DE LAS OFERTAS El Contratante examinará las Ofertas para determinar si las Ofertas están completas y firmadas por sus Representantes Legal y Técnico debidamente acreditados y acompañada de: I. Garantía de Mantenimiento de la Oferta aceptable por un monto igual o superior al mínimo establecido, que cumpla con lo estipulado en las Cláusulas 14 y 15 del presente Pliego de Bases y Condiciones, II. Declaraciones Juradas de: a) Conocimiento del Lugar de las Obras, y b) Origen de Bienes, Materiales, Elementos de Construcción y Equipos nacionales o que tengan su origen en países miembros del Banco, de conformidad con lo establecido en EL Anexo III, Elegibilidades para la Construcción de Obras Civiles y el Suministro de Bienes y Servicios Conexos, del presente Pliego de Bases y Condiciones; III. Certificado Fiscal para contratar según Resolución General de AFIP N 1814 o constancia de su tramitación. Serán rechazadas las Ofertas presentadas por los Oferentes que no estén debidamente firmadas y cuyas Garantías de Mantenimiento de Oferta no cumplan sustancialmente con lo establecido en las Cláusulas 14 y 15 del presente Pliego de Bases y Condiciones. 20 - SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS El Contratante con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y Calificaciones del Oferente podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud y la respuesta deberán ser hechas por escrito y no se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los Precios ni en los aspectos esenciales de la Oferta, excepto para confirmar errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada. 20