PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/2014

Transcripción

1 REPARACION Y CONSERVACION PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS SITOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DEPENDIENTES DE LA JEFATURA REGIONAL BONAERENSE II LICITACIÓN PÚBLICA Nº 48/2014 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LICITACIÓN PUBLICA Nº 48/ Página 1

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Todo procedimiento licitatorio que se realice en materia de obras públicas será gobernado en primer término por el Pliego de Condiciones Particulares y, en segundo lugar, por el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en cuanto no fuere modificado por el presente (se deja expresamente aclarado que no rigen para este procedimiento sus artículos Nros. 24 y 25). Los casos no previstos en estos Pliegos se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas N y por las modificaciones dispuestas por el Decreto Nº 1023/2001 (modificado por Decreto Nº 666/2003); la Ley N y el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, aprobado por Decreto N 1759/1972 (t.o por Decreto N 1883). En caso de silencio se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Decreto Nº 893/2012 y los principios generales del derecho administrativo. Nombre del organismo contratante ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PROCEDIMIENTO DE SELECCION Tipo: LICITACIÓN PUBLICA Nº: 48 Ejercicio: 2014 Clase: Etapa Unica Nacional Modalidad: Unidad de Medida. Expediente Nº: Objeto de la contratación: REPARACION Y CONSERVACION PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEPENDIENTES DE LA JEFATURA REGIONAL BONAERENSE II DE ESTE ORGANISMO; QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO I QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE PLIEGO. Consulta y retiro del pliego: El presente Pliego de Bases y Condiciones, junto con todos los Anexos, Planillas y Planos que forman parte integrante del mismo, toda la normativa y los formularios que lo integran, podrán ser bajados y consultados de la página de Internet de ANSES: En consecuencia, todo interesado que opte por esta vía para el retiro del pliego, deberá comunicarlo previamente a la Dirección de Contrataciones de este Organismo, remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección: contrataciones@anses.gov.ar con copia a las casillas msgomez@anses.gov.ar y arojo@anses.gov.ar en el cual se detallen los siguientes datos: LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 2

3 1. Razón Social o Nombre y Apellido completos, 2. Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), 3. Domicilio, Localidad, Código Postal, Provincia, 4. Teléfono y Fax, 5. Dirección de correo electrónico, y 6. Tipo y Número de la contratación (Consignarlo en el ASUNTO, detallando en el CUERPO del mensaje el Objeto de la misma). Esta comunicación será aceptada por esta Dirección hasta el último día indicado en la convocatoria para la entrega de Pliegos, es decir, que la solicitud de conformidad de recepción del mail por el cual la firma informa que bajó el pliego desde la página de internet, sólo podrá remitirse a este Organismo hasta las 24:00 horas del día 30/09/14. Ambos mensajes (el enviado por el interesado y el acuse de recibo de ANSES) deberán ser presentados indefectiblemente junto con la oferta. No obstante lo expuesto, la no presentación de dicha constancia no será causal de desestimación de la oferta, si el Organismo contratante pudiera verificar que el oferente ha descargado el pliego del sitio web de esta ANSES. IMPORTANTE: De no recibirse respuesta a la comunicación efectuada para el retiro del Pliego, se deberá comunicar tal situación a la Dirección de Contrataciones, por cualquier medio, la que será aceptada por esta Administración hasta las 12:00 hs. del día siguiente al último día previsto en la convocatoria para la obtención del mismo, sin excepción. Para efectuar dicho reclamo se deberá presentar o enviar, la constancia del mail por el cual se solicitó la obtención del Pliego y el acuse de recibo pertinente. Verificados los mismos, se dará la respuesta pertinente en un plazo no superior a UN (1) día hábil. No se aceptarán reclamos fuera del plazo establecido, no pudiendo alegarse posterior desconocimiento a lo aquí indicado. Asimismo, el presente Pliego podrá ser consultado en la Mesa de Entradas de la Dirección de Contrataciones, sita en la Av. Córdoba Nº 720, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 horas, hasta el día 30/09/14 inclusive. La adquisición será realizada mediante la entrega de fotocopias a cargo del interesado. LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CONSIGNADA POR EL INTERESADO, SERÁ REGISTRADA COMO LA DIRECCIÓN DONDE SE CURSARÁN Y SERÁN VÁLIDAS TODAS LAS CIRCULARES Y DEMÁS COMUNICACIONES QUE SEA NECESARIO REMITIR A LOS POTENCIALES OFERENTES. Costo del pliego: SIN COSTO (Fotocopias a cargo del interesado). Moneda de Cotización: PESOS Presupuesto Oficial Total: $ ,36.- LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 3

4 Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto Oficial Total): $ ,46.- Garantía de Adjudicación: 5% del monto total adjudicado Mantenimiento de Oferta: Ver ítem 9 de las Cláusulas Particulares Recepción de Obra: Ver Recepción Definitiva de la Obra ítem 24 de las Cláusulas Particulares Plazo de Pago: Ver Facturación y Forma de Pago - ítem 25 de las Cláusulas Particulares Garantía: Ver Plazo de Garantía ítem 26 de las Cláusulas Particulares NOTA IMPORTANTE: Los Pliegos se publican en la página de Internet de ANSES La cartelera de Contrataciones - Obras Públicas se encuentra en el sitio Esta modalidad se implementa aprovechando los recursos tecnológicos actuales, a los efectos de economizar gastos tanto para el Organismo como para los Sres. Oferentes, siguiendo los lineamientos de transparencia que deben regir los trámites licitatorios. Se informa que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de la ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, aprobado por Resolución D.E. - A N 233 de fecha 30 de abril de 1998, en cuanto no fuere modificado por el presente (se deja expresamente aclarado que no rigen para este procedimiento sus artículos 24 y 25), el Anexo A del mismo, correspondiente a la modificación practicada por Resolución D.E. - A N 638 de fecha 21 de septiembre de 1998, el Anexo I del mismo, correspondiente a la modificación practicada por Resolución D.E. - A N 026 de fecha 10 de Enero de 2006, el Anexo Técnico B Especificaciones Técnicas Generales -, la Ley Nº (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/2002 y la Resolución Nº 57/2003 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que forman parte integrante del presente pliego, pueden consultarse en la misma página de internet mencionada, en el sitio no pudiendo alegarse posterior desconocimiento de lo aquí informado. Sin perjuicio de lo expuesto y a pedido de todo interesado, los Pliegos quedarán a disposición del público para consulta y/o entrega de fotocopias a su cargo si así lo solicitaran. PRESENTACION DE OFERTAS HORARIO DE ATENCION DE LA MESA DE ENTRADAS: 10 a 17 HORAS. Lugar / Dirección Plazo y Horario Dirección de Contrataciones, Av. Córdoba 720 3º, CABA (1054) Hasta el día 16/10/2014 hasta las 10:30 horas. ACTO DE APERTURA Lugar / Dirección Dirección de Contrataciones, Av. Córdoba 720 3º, CABA (1054) Día y Hora El día 16/10/2014 a las 11:00 hs. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 4

5 ESPECIFICACIONES Renglón Nº Cantidad Unidad de Medida Descripción 1 1 Unidad REPARACION Y CONSERVACION PARA LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DEPENDIENTES DE LA JEFATURA REGIONAL BONAERENSE II DE ESTE ORGANISMO; QUE SE DETALLAN EN EL ANEXO 1 QUE FORMA PARTE DEL PRESENTE PLIEGO Plazo de Obra: Ver ítem 2) de las Cláusulas Particulares del presente Pliego de Bases y Condiciones. Los plazos consignados en días, lo son en días hábiles para la Administración Pública Nacional, salvo indicación expresa en contrario. La sigla P.B.C.G. se refiere al Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. OBSERVACIONES: CONSULTAS Y ACLARACIONES AL PLIEGO: Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito hasta SIETE (7) días hábiles antes de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, fijando el domicilio para las mismas en la Dirección de Contrataciones ubicada en el edificio sito en la Av. Córdoba N 720, 3er. piso, (1054) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, por razones operativas y a fin de lograr celeridad en la elaboración de las circulares a cursar a los interesados, se solicita que tales solicitudes sean confeccionadas en una única presentación por cada uno de los potenciales oferentes, sin que ello menoscabe el derecho de efectuarlas dentro del plazo establecido las veces que sea necesario. Las mismas, podrán ser remitidas por correo electrónico a las siguientes direcciones en forma simultánea: contrataciones@anses.gov.ar, msgomez@anses.gov.ar, y arojo@anses.gov.ar (tanto consultas administrativas como de especificaciones técnicas). Las respuestas, aclaraciones y/o modificaciones, que genere ANSES - sean éstas originadas por el Organismo o por consultas realizadas por los potenciales oferentes - se circularizarán en forma fehaciente, hasta el CUARTO (4º) día hábil anterior a la fecha tope fijada para la presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego. Las mismas, deberán formar parte integrante de las ofertas. Consecuentemente, no serán de aplicación los plazos establecidos en el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de ANSES, según lo previsto en el artículo 3 del mismo. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 5

6 CLAUSULAS PARTICULARES 1) OBJETO: Puesta en valor de los edificios que se detallan en el ANEXO 1, entendida como las obras de reparación y conservación de los mismos de acuerdo a su finalidad, a los efectos de lograr funcionalidad y condiciones de trabajo óptimas para el personal que desempeña funciones en los mismos, como también mejorar la calidad de la atención al público en los edificios donde se presta ese servicio. Los trabajos descriptos se realizarán en los edificios mencionados en el Anexo 1, en un todo de acuerdo con el Anexo A, Sección I y Sección II, que forman parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. 2) PLAZOS: Queda establecido que los plazos para el requerimiento de los trabajos será: VEINTICUATRO (24) MESES, a partir de la firma del Acta de Inicio de los trabajos. 3) VISITA DE OBRA: A los efectos de una correcta evaluación, el OFERENTE deberá realizar la visita previa a los inmuebles donde se realizarán los trabajos, según Anexo 1. La misma se podrá realizar hasta DIEZ (10) días hábiles administrativos anteriores a la fecha fijada como límite para el cierre de presentación de ofertas. A tal fin, deberán concurrir, hasta el UNDECIMO (11) día hábil administrativo anterior al cierre de recepción de ofertas, a la Dirección de Obras e Infraestructura, sita en la calle Defensa N 363, 1 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teléfonos / 2918 / 2919), en el horario de 10:00 a 16:00, o bien, a la Jefatura Regional Bonaerense II, sita en la Av. Independencia N 3151, Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires (teléfonos / 1820), en el horario de 8:00 a 14:00; a fin de solicitar la autorización correspondiente. El referente para la presente obra es el Arquitecto Claudio Fighera Gonzalez. Dicha autorización deberá ser presentada ante el Responsable del Edificio-Predio, a efectos de concretar la visita del inmueble donde se realizará la obra. Una vez efectuada la misma, se extenderá la constancia Certificado de Visita de Obra, que se adjunta. Dicho comprobante deberá integrarse a la propuesta. Será conveniente su concurrencia a la obra - predio con una copia del Pliego de Especificaciones Técnicas a los efectos de realizar un detallado análisis y revisión de las tareas a ejecutar, con el objeto de analizar y evaluar en verdadera magnitud los trabajos objeto de la presente contratación. La presentación de la oferta con posterioridad a la visita de los inmuebles no solo importará la aceptación de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y Anexos, sino también de los trabajos que describirá ANSES y que deberán ser realizados, en la medida de su requerimiento y dentro del plazo previsto para la puesta en valor de los inmuebles. Importante: Serán desestimadas aquellas ofertas que no presenten la Constancia antes aludida. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 6

7 4) FORMA DE COTIZACION: El oferente deberá presentar su propuesta económica en la planilla de cotización provista en el presente pliego, o en una de similares características e idéntico contenido, por DUPLICADO, discriminando los costos, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Anexo A del presente Pliego. Téngase en cuenta que se deberá cotizar por el total de los ítems detallados, no admitiéndose ofertas parciales y/o montos globales sin discriminación de las tareas. Asimismo, deberán respetarse las unidades de cómputo establecidas en la mencionada planilla, a los efectos de la mejor evaluación y comparación de las ofertas. Los precios cotizados deben incluir el I.V.A. Conforme el artículo 13 del Anexo aprobado por Decreto Nº 1295/02, la presentación deberá contemplar: a- El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. b- Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias. La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. Se adjunta modelo de Planilla Análisis de Precios a los efectos de que todos los oferentes completen la misma, en ORIGINAL y DUPLICADO, para cada uno de los rubros e ítems discriminados, quedando de esta manera unificado el criterio de presentación de los mismos. 5) SERVICIOS TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE APOYO: El OFERENTE adjuntará la información técnica completa (planos, tablas, folletos y catálogos comerciales: VER ANEXO A) respecto de los equipos, accesorios, etc., a proveer, a fin de evaluar la calidad de los materiales ofertados. Deberá señalar en los folletos y/o catálogos, cuáles son los modelos o calidades propuestas para la presente obra. 6) PRESENTACION DE CERTIFICADOS: El oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación requerido en el punto 7) del artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, el que será extendido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (R.N.C.O.P.) de conformidad a lo establecido por el Decreto N 1724/93. Dado que se trata de un contrato que establece un plazo de 24 meses, el Monto del Certificado debe ser igual o mayor al 50% requerido en la presente obra. Dicho porcentaje surge de aplicar la fórmula establecida por el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas en sus Normas Internas - Capítulo lv HABILITACION Punto 7, que se trascribe y explica brevemente a continuación: Cuando se tratara de obras de más de un año de plazo, la Capacidad se calcula: (PO x 12) / PE. Siendo PO, monto de Presupuesto Oficial y PE, plazo de ejecución de la presente obra. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 7

8 El preadjudicatario, por su parte, deberá presentar el Certificado de Capacidad para Adjudicación requerido en el punto 6) del artículo precedentemente citado, el que emanará, asimismo, del Registro mencionado. A tal fin, en oportunidad de formalizar el requerimiento citado en el párrafo precedente ante el Registro Nacional de Obras Públicas, el preadjudicatario previamente deberá confeccionar el formulario denominado Anexo correspondiente por duplicado, adjuntándole la copia del Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, que fuera oportunamente presentado en la Apertura de la Contratación de que se trata. Así, dicho Anexo, junto con la copia del Certificado citado en el párrafo precedente, será presentado en la Dirección de Contrataciones, en el horario de 10:00 a 17:00, para su suscripción y posterior presentación ante el citado Registro Nacional. Por consiguiente, el OFERENTE deberá prever tal situación CONSERVANDO, en consecuencia (antes de formalizar la presentación de su oferta en el Acto de Apertura), UNA COPIA ADICIONAL DEL CERTIFICADO aludido en el primer párrafo del presente ítem. 7) PLAN DE TAREAS / CRONOGRAMA DE TRABAJOS / CURVA DE INVERSIONES: Rige lo dispuesto en el Anexo A Especificaciones Técnicas Particulares. 8) SIN PERJUICIO DE LAS DEMAS PREVISIONES, LAS OFERTAS DEBERAN CONTENER LA DOCUMENTACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION: 1) La propuesta económica básica en la planilla de cotización provista en el presente Pliego o en una de similares características e idéntico contenido; por DUPLICADO. El duplicado deberá presentarse separadamente del juego original. Las ofertas alternativas, si las hubiera, se efectuarán, en lo que a precios se refiere, sobre planillas de diseño similar al de la Planilla de Cotización provista en el presente Pliego de Bases y Condiciones, mientras que se deberán explicar claramente en ella todas las soluciones técnicas y/o económicas que las diferencian de la oferta básica. 2) En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1º de la Ley Nº (Compre Trabajo Argentino), los artículos 1 y 11 de su Decreto Reglamentario Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, según corresponda, los oferentes deberán acreditar, mediante Declaración Jurada, el cumplimiento de las condiciones requeridas para que su oferta sea considerada como nacional, y las empresas nacionales su condición de tal, en los términos de la Ley Nº ) La constancia relativa al retiro del Pliego correspondiente a la obra a licitar, extendida por ANSES, o el correo electrónico respecto a la conformidad de recepción del mensaje de la firma por parte de la Dirección de Contrataciones, atento que los mismos junto con la oferta significarán de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado. Por consiguiente, SE RECUERDA LA CONVENIENCIA DE CONSERVAR EN SU PODER EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACION, ATENTO QUE NO RESULTA NECESARIO ADJUNTARLO A SU PROPUESTA DADO QUE EL MISMO OBRA EN LAS PERTINENTES ACTUACIONES. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 8

9 Conforme a lo expuesto, se recuerda asimismo que se deberán extraer de dicho Pliego, los Anexos y Formularios que lo integran para su cumplimentación y posterior agregación en la propuesta. En este sentido, se destaca que la conservación del Pliego será de gran utilidad al eventual adjudicatario hasta la finalización del vínculo contractual y contribuirá a evitar el sobredimensionamiento innecesario de los expedientes. 4) LA CONSTITUCION DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, a favor de ANSES, con domicilio en Av. Córdoba N 720, C.A.B.A., según lo establecido en el artículo 14 del P.B.C.G. y, en caso de optar por el depósito en efectivo, el mismo deberá realizarse en la Sucursal correspondiente del Banco de la Nación Argentina, en la cuenta corriente Nº 2102/15 radicada en la Sucursal Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 5) Firma y aclaración del oferente o su representante en todas las fojas de la oferta, muestras, folletos, catálogos, declaraciones juradas, etc., en caso de ser éstos expresamente requeridos. 6) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dirección de correo electrónico, donde serán válidas todas las comunicaciones que se cursen. Deberá formalizarse su presentación cumplimentando el formulario Declaración Jurada Constitución de Domicilio Especial y Correo Electrónico adjunto. 7) La documentación que acredite fehaciente e inequívocamente la personería del firmante de la oferta, debidamente certificada o autenticada. 8) La Constancia de Visita de Obra, el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversión, detallados en los puntos 3, 6 y 7 de estas Cláusulas Particulares, respectivamente. 9) La aptitud para contratar a que se refiere el artículo 28, inciso f) del Decreto N 1.023/01 deberá acreditarse mediante el Certificado Fiscal para Contratar extendido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya existencia podrá ser constatada oficiosamente por la Administración o podrá incorporarse al expediente por el Oferente. No podrá desestimarse la Oferta de aquellos oferentes que, no habiendo obtenido el correspondiente Certificado Fiscal para Contratar, hubieran solicitado la expedición del mismo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en forma previa al Acto de Apertura de Ofertas, y siempre que la demora en la obtención de dicho instrumento sea imputable a la Administración. En consecuencia, al momento del Acta de Apertura de Ofertas el Oferente deberá presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente o bien la Multinota (F.206/M) correspondiente la solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, con el sello de recepción de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cuando la oferta sea presentada por una Unión Transitoria de Empresas (UTE) debidamente constituida, se deberá tener en cuenta como requisito excluyente que todas las empresas que compongan la UTE deberán acreditar que cumplen lo descripto en el presente ítem. 10) Documentación que considere el oferente (muestras, folletos, catálogos, etc.). 11) Documentación Técnica indicada en el Anexo A P.E.T.P. (Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). 12) Resto de documentación solicitada, como ser los antecedentes descriptos en el punto 11 de estas Cláusulas Particulares. 9) MANTENIMIENTO DE OFERTA: LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 9

10 Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas por el término de SESENTA (60) días corridos, a contar desde el día siguiente a la fecha del Acto de Apertura. A tal fin, se deberá suscribir el Formulario de Mantenimiento de Oferta adjunto al presente Pliego. En caso de no manifestar en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de QUINCE (15) días hábiles administrativos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente. 10) INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS: Serán desestimadas aquellas ofertas que: a) No esté rubricada la oferta, por el oferente o su representante. b) No presenten juntamente con su propuesta la garantía de oferta del UNO por ciento (1%) del presupuesto oficial de la obra que se licita, en las formas previstas en el Artículo 14 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de ANSES. c) Fueran formuladas por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado Nacional. d) Contuvieren cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. e) No hayan efectuado la visita a obra y no presentaran la Constancia de Visita correspondiente. f) No presenten el Certificado de Capacidad de Contratación Anual para Licitación emitido por el R.N.C.O.P. (Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas). g) No cumplimenten lo requerido en el punto 4, incisos a) y b) de las Cláusulas Particulares, en donde se establece la desestimación de la oferta como sanción. 0 11) LOS OFERENTES DEBERAN ACOMPAÑAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 1) A los efectos de juzgar la capacidad técnica y de cumplimiento de ejecución de los suministros y trabajos a contratar REFERENCIAS COMERCIALES: a) Los antecedentes que los oferentes registren en ANSES, si los hubiere. b) Listado de trabajos ejecutados en entidades públicas y/o privadas similares al objeto de esta licitación, especialmente en los últimos TRES (3) años. Será requisito indispensable y condicionante para la adjudicación, que el OFERENTE adjunte la presente nómina de antecedentes, adjuntando un certificado de conformidad de los servicios efectuados, avalados por los clientes a los que hace referencia, requisito sin el cual no tendrá validez la nómina de trabajos realizados que haya presentado. c) Datos de los trabajos en ejecución y montos. Los documentos solicitados en a), b) y c), para ser considerados, deberán contener la totalidad de los siguientes datos: razón social; designación de domicilio del Comitente - detallando al referente para consulta / s -, teléfono, fax, etc.; detalle y fecha de iniciación y terminación de las obras contratadas; monto contractual y, de corresponder, especificación del valor mensual actualizado; LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 10

11 cantidad de personal afectado al servicio y/u obra; d) Cualquier dato que sirva a la mejor evaluación de la propuesta (Ej. Contratos, actas de inicio, recepción, etc.). 2) Inscripciones ante la Dirección General Impositiva (Clave Unica de Identificación Tributaria, Impuesto al Valor Agregado, Ganancias, Bienes Personales, etc.) y Rentas (Impuestos a los Ingresos Brutos) y los que se desprendan del Convenio Multilateral o acreditar la inscripción en el órgano con potestad para percibir el impuesto a los ingresos brutos, con asiento en la provincia de que se trate. 3) Estatuto Social o Contrato, debidamente certificado y actualizado a la fecha de la apertura e inscripto en el Registro Público de Comercio o en el que legalmente corresponda. El objeto social de las empresas oferentes deberá prever la prestación de los servicios que se licitan. En caso de uniones transitorias de empresas, la responsabilidad de todos los integrantes de la UTE por la ejecución de los trabajos licitados en tiempo, costo y forma, será solidaria. A tal efecto, deberá acompañarse una declaración jurada de la cual surja que todas las empresas integrantes de la UTE se obligan solidariamente por lapso mínimo de una vez y medio el plazo de la contratación objeto de la presente Licitación. Respecto al retiro del Pliego de Bases y Condiciones por parte de la UTE, se aceptarán ofertas cuando haya sido retirado en nombre de la UTE o de una de las empresas que la integran. 4) Declaración Jurada en la que manifieste la cantidad de personal estable (incluyendo administrativos, jerárquicos y operarios), que al mes inmediato anterior al del acto de apertura, tiene registrado en sus libros de sueldos y jornales. 5) Para el caso de tratarse de una persona jurídica, deberá acompañar nómina actual del Directorio o Gerentes, con copia autenticada del Acta de Designación e indicación de sus respectivos domicilios. 6) Inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (Decreto N 1724/93). 7) A los efectos de evaluar la capacidad comercial y bancaria, los oferentes deberán presentar referencias de proveedores y contratistas habituales con los que comercializa, como así también de bancos y/o entidades financieras con las que opera. Las certificaciones de entidades bancarias de plaza deberán ser expedidas especialmente para su presentación en esta Contratación, debiendo constar en éstas el número de cuenta corriente con el que opera el oferente, fecha desde la que opera con dicha cuenta, el concepto que les merece la misma y su condición de acreedor o deudor, informando en este último caso el monto de la deuda-línea de crédito vigente. 8) A los efectos de evaluar la capacidad financiera, los oferentes deberán acompañar: a) Los estados contables de los tres (3) últimos ejercicios, suscriptos por Contador Público Nacional y firma del mismo certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. b) Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales de los tres (3) últimos ejercicios. 12) PRESENTACIÓN DE OFERTAS: La presentación de la oferta sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por ANSES a esos efectos, sin excepción alguna. Asimismo, se deberá tener en cuenta el horario de atención consignado en la carátula de este Pliego de Bases y Condiciones. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 11

12 No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ofertas ya presentadas. La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado. Al momento de la presentación de la Oferta, ANSES emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del sobre / paquete / caja, pero no de su contenido. 13) APERTURA DE LAS OFERTAS: En el lugar, día y hora determinados para celebrar el Acto de Apertura, se procederá a abrir las Ofertas en presencia de los funcionarios de ANSES y de todos aquellos que desearan hacerlo, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres, cajas o paquetes dispuestos para ser abiertos. Si el día señalado para la apertura de las Ofertas deviniera inhábil, el acto se realizará en el mismo lugar y a la misma hora el día hábil siguiente. ANSES sólo considerará aquellas propuestas que fueren físicamente recibidas en el lugar del Acto de Apertura y hasta media hora antes del inicio del mismo, por lo que si se opta por remitir la oferta vía postal, se deberán tomar los recaudos necesarios para que las mismas sean recibidas en tiempo y forma. Esta ANSES se reserva el derecho de postergar la realización del acto de apertura de ofertas, notificando de ello a las personas físicas o jurídicas que retiraron el Pliego. En la apertura, se labrará un Acta en la que constará todo lo actuado, detallándose las Ofertas. El Acta mencionada será leída y suscripta por los funcionarios actuantes y los asistentes que deseen hacerlo. 14) DICTAMEN DE EVALUACIÓN: Para la evaluación de la oferta, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego y las establecidas en el Anexo A Especificaciones Técnicas Particulares, a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero. En caso de producirse un empate de ofertas, deberá considerarse en primer término aquella empresa que tenga contratadas a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada. La notificación del Dictamen de Evaluación podrá llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, u otro medio fehaciente, o bien se podrá optar por su publicación en el BOLETÍN OFICIAL por el término de UN (1) día. 15) ADJUDICACION: Se adjudicará la oferta más conveniente para el renglón, por el total de los trabajos, descartándose la posibilidad de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. La adjudicación será notificada a todos los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Dicha notificación podrá llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio declarados por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación. ANSES se reserva el derecho de dejar sin efecto esta Contratación, sin lugar a indemnización LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 12

13 alguna a favor de los interesados u oferentes. Rigen para la presente las previsiones de la Ley Nº (COMPRE TRABAJO ARGENTINO), su Reglamentación Decreto Nº 1600/02 y la Resolución Nº 57/03 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. En lo referente al plazo para la firma del contrato, deberá estarse a lo establecido en el Artículo 20 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social. De conformidad a lo establecido en el artículo 21 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de ANSES, al momento de la firma del contrato de obra pública, el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento del mismo con un importe correspondiente al 5% del valor adjudicado. Con fecha 23 de julio de 2007 entró en vigencia un procedimiento que establece que todos los proveedores y prestadores de servicios de esta Administración cobrarán sus acreencias mediante transferencia electrónica en sus cuentas bancarias, debiendo para ello cumplimentar el Formulario PF 1.25 "Autorización de Acreditación de Pagos de ANSES en Cuenta Bancaria". El mismo puede ser bajado de la página web de ANSES en la dirección Una vez presentado el citado Formulario, el proveedor sólo deberá cumplimentarlo nuevamente para sucesivos pagos en caso de querer modificar la CBU informada previamente, o en caso de querer direccionar nuevos pagos por otros servicios a una cuenta distinta de la anterior. En este último caso, en que el proveedor tenga la necesidad de conservar vigente ambas cuentas, deberá adjuntar al Formulario citado una nota indicando los motivos y operaciones que lo justifiquen. El adjudicatario deberá presentarlo al momento de suscribir el Contrato de Obra / la Orden de Compra. Para el resto de los proveedores, la presentación de dicho Formulario deberá efectivizarse en forma previa al pago correspondiente, al momento de la presentación de la factura respectiva. En su defecto, de contar con el ALTA BENEFICIARIO en el sistema antes aludido, debidamente cumplimentado ante otra dependencia de la Administración Pública Nacional, se deberá presentar en esa Dirección dicho comprobante, juntamente con toda la documentación respaldatoria del mismo que la empresa haya presentado en aquella oportunidad, correspondiendo denunciar exclusivamente los cambios que alteren los datos existentes en el SIDIF a la fecha. El proveedor beneficiario deberá presentar certificación bancaria original, de la cuenta bancaria denunciada, conteniendo: 1) Titularidad: Nombre del Beneficiario (titularidad del emisor de las facturas) 2) Número de Cuenta 3) Tipo de cuenta: Caja de Ahorros / Cuenta Corriente 4) Número de CBU 5) Numero de CUIT 6) Firma de la autoridad responsable de la Entidad Bancaria en donde se encuentre radicada la cuenta. 16) SEGUROS Y SEGURIDAD DEL PERSONAL EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS y/o SERVICIOS: El CONTRATISTA, dentro de los CINCO (5) días CORRIDOS desde la fecha de firma del Contrato, deberá presentar en la Dirección de Contrataciones, las pólizas y los comprobantes LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 13

14 de pago por las coberturas que más abajo se detallan. IMPORTANTE: No se dará inicio a ningún trabajo sin la conformidad de la Dirección de Contrataciones sobre los seguros exigidos. El incumplimiento por el adjudicatario de alguno de los requisitos exigidos en el presente apartado, otorgará a ANSES la facultad para rescindir unilateralmente el contrato con la sola notificación fehaciente de su voluntad. El contrato quedará resuelto de pleno derecho a partir del momento en que la notificación haya sido recibida por el adjudicatario, sin que ello dé lugar a reclamo alguno por éste último. Seguros de trabajadores en relación de dependencia: Póliza de Accidente de Trabajo, en cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Ley de Riesgos del Trabajo Nº , sus modificaciones y ampliaciones Póliza de Seguro de Vida Obligatorio, conforme lo normado por el Decreto Nº 1567/74. Seguros de trabajadores autónomos Póliza de Seguro de Accidentes Personales, conforme lo dispuesto por la normativa correspondiente. Por las coberturas de seguro detalladas se aceptará un Certificado de Cobertura expedido por la Compañía Aseguradora para ser entregada a ANSES, donde conste: Asegurado Número de Póliza, Vigencia, Listado del Personal cubierto, Riesgo Cubierto Existencia o no de deuda. Toda modificación respecto al listado de personal oportunamente presentado, deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Contrataciones dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producida, integrando un nuevo Certificado de Cobertura. En todos los casos ANSES figurará como coasegurado Programa de Seguridad de acuerdo a Resolución SRT Nº 51/97 Seguros de Responsabilidad Civil Los Seguros de Responsabilidad Civil serán exigidos por ANSES en oportunidad de determinar cada Edificio donde se intervendrá, por el plazo que se determinen para la ejecución de los trabajos en el mismo, y restituidos una vez recepcionados provisoriamente los trabajos. En este caso también, ANSES figurará como coasegurado. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 14

15 ADVERTENCIAS: La Dirección de Contabilidad - Coordinación Proveedores y Clientes Internos ( ) - no liberará ningún pago al adjudicatario, sin haberse dado cumplimiento a los requisitos establecidos para los seguros citados. La INSPECCION podrá, en todo tiempo y durante el desarrollo de la obra, exigir al Contratista la presentación de la documentación que acredite la continuidad del cumplimiento de tales obligaciones. 17) ACTA DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y ACTA DE INICIO DE OBRA: El Acta de Inicio de los TRABAJOS se firmará en la Sede de la Obra, a los DIEZ (10) días corridos posteriores a la firma del Contrato. A fin de concretar dicha firma, deberán comunicarse con los responsables de la INSPECCIÓN Sr. Claudio Figheras en el horario de 10:00 a 18:00, a los teléfonos Con respecto a los seguros, deberán comunicarse con la Dirección de Contrataciones, Coordinación Control de Desarrollo Contractual, Seguros Tels.: / 1266, en el horario de 9:30 a IMPORTANTE: En el caso de no presentar alguno de los requisitos necesarios, se dará inicio y paralización de la obra por causas imputables a la empresa contratista.- 18) DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL ADJUDICATARIO Y GESTIONES A SU CARGO: El Adjudicatario deberá presentar a la Inspección de Obra - en tiempo y forma - todo plano, croquis, detalle, etc., solicitados en el Anexo A del presente Pliego, o para definir cualquier detalle solicitado por la INSPECCIÓN, de cada una de las etapas de la obra, con la antelación suficiente para su aprobación, no debiendo interferir con el normal transcurso de las etapas de la obra. El CONTRATISTA gestionará (a su cuenta y cargo) los trámites que sean necesarios para dar aviso u obtener permisos municipales o nacionales, así como también la obtención de Certificados Finales, debiendo entregar a ANSES las copias de los planos municipales, provinciales o nacionales aprobados y de los Certificados Finales de servicio, de acuerdo a lo establecido en los Anexos de Especificaciones Técnicas adjuntos. Asimismo, tendrá a su cargo todo pago de Aranceles, Derechos y/o Gastos derivados de la presente contratación. Planos Conforme a Obra: Una vez finalizados los trabajos, pruebas y ensayos respectivos, el CONTRATISTA presentará los planos conforme a obra, según lo especificado en los Anexos de Especificaciones Técnicas adjuntos. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 15

16 19) RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: a) Ejecutar la totalidad de las tareas en un todo de acuerdo a las reglas del arte, condiciones de eficiencia y seguridad. b) Registrar la actividad desarrollada en los documentos destinados a tal fin, según se especifica en el ítem denominado: REGISTROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA y de acuerdo a lo que contemplen las Especificaciones Técnicas pertinentes. c) Deberá afectar personal idóneo y responsable en el cumplimiento de las tareas, quedando expresamente establecido que ANSES se reserva el derecho a requerir su inmediato reemplazo unilateralmente, en caso de considerar no satisfactorio su desempeño. Esta eventual determinación obligará al CONTRATISTA a destacar en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas nuevo personal sin que ello derive en costo adicional alguno. d) Queda bajo exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, todo accidente vinculado a la prestación del servicio que involucre a su personal, el de esta Administración y a los terceros en general, como asimismo el incumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las Leyes Laborales, sin excepción. e) El CONTRATISTA asume la responsabilidad de su personal y se obliga a reparar y/o reponer todo elemento de propiedad de ANSES que eventualmente resultare dañado o destruido por acción u omisión del personal actuante dependiente del CONTRATISTA. f) Todo lo hallado dentro del/de las Area/s donde desarrolle sus actividades el CONTRATISTA, tanto por él mismo como por su personal, deberá ser entregado a la Intendencia del edificio. g) Será obligación del CONTRATISTA presentar una nómina completa del personal y documento de identidad del mismo, que haya previsto para ejecutar los trabajos en el edificio de ANSES, debiendo informar de cualquier reemplazo de personal a la Dirección de Obras e Infraestructura (DOI). h) Este Organismo no admitirá interrupción del servicio por vacaciones u otras causas, debiéndose realizar la atención del mismo en forma permanente. i) De suscitarse huelgas y/o conflictos parciales o totales, o cualquier otra situación con el personal empleado por el CONTRATISTA, será obligación de éste procurar una solución en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas, a partir del momento en que este Organismo labre un Acta para documentar la situación creada; en caso contrario, se podrá decidir, por ese sólo hecho, la rescisión del Contrato, sin que ello genere al adjudicatario derecho a reclamo o indemnización alguno. 20) REGISTROS A PROVEER POR EL CONTRATISTA: El CONTRATISTA está obligado a proveer los registros que se detallan a continuación: LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO: Serán libros destinados al conjunto de los trabajos que estará en poder de ANSES, archivados en cada uno de los edificios donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación. Los libros serán provistos por el CONTRATISTA, estarán debidamente foliados y por triplicado. En ellos quedarán asentadas las órdenes, citaciones, o instrucciones que la INSPECCION deba transmitir al CONTRATISTA. No obstante, en caso que el CONTRATISTA considere que cualquier orden impartida se halla excedida en los términos o alcance del Contrato, deberá notificarse haciéndolo en disconformidad, procediendo a asentar en el Libro de Notas de Pedido respectivo y dentro de LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 16

17 los DOS (2) días de notificado, el correspondiente reclamo fundamentando claramente las razones que lo asisten para formular la observación. Habiendo transcurrido el plazo estipulado, habrá caducado el derecho a reclamar y quedará obligado a ejecutar lo ordenado en la Orden de Servicio sin más trámite. En caso que el CONTRATISTA o su Representante se negara a notificarse, las órdenes o instrucciones se asentarán en el Libro de Ordenes de Servicio que corresponda y se entenderá sin admitir prueba en contrario que es de conocimiento del CONTRATISTA, aún faltando la firma del representante del mismo. El folio original y el triplicado quedarán en poder de ANSES y el folio duplicado se entregará al CONTRATISTA. LIBROS DE NOTAS DE PEDIDO: Serán libros destinados al conjunto de los trabajos que quedarán en poder del CONTRATISTA, archivados en los edificios donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de la presente Licitación. Los libros serán provistos por el CONTRATISTA, estarán debidamente foliados y por triplicado, en ellos quedarán asentadas todas las respuestas a las Órdenes de Servicio, comunicaciones y solicitudes que el CONTRATISTA considere oportuno realizar. El folio original y el triplicado quedarán en poder del CONTRATISTA y el folio duplicado se entregará a ANSES. LIBROS DE OBRAS: Será un libro para cada uno de los trabajos de reparación y puesta en valor por cada uno de los edificios y / o sectores afectados, donde se reflejará todas las comunicaciones inherentes a la misma, incluyendo Actas de Inicio, Actas de Recepción, Observaciones,. Detalles, Comunicaciones de parte del ADJUDICATARIO y Órdenes de Servicio de parte de la INSPECCIÓN. Actuará como libro bitácora que reflejará todas las acciones desarrolladas en la obra específica y deberá ser reflejado y replicado en su partes más importantes y significativas en los correspondientes LIBROS DE ORDENES DE SERVICIO y LIBROS DE NOTAS DE PEDIDO. La cantidad de Libros de Obra se podrá establecer en 1 por edificio, reflejando todos los sectores alcanzados durante la vigencia del Contrato o bien 1 por trabajo específico que alcance a cada uno de los sectores alcanzados y afectados. Será de condición indispensable disponer de esta documentación. 21) FISCALIZACION E INSPECCION - CERTIFICADOS: Se deja expresamente establecido que el trámite de certificación y facturación, estará condicionado al cumplimiento, por parte del CONTRATISTA, de que los trabajos estén debidamente realizados de acuerdo a las reglas del arte en la materia. Para el caso de los Trabajos de Obra, el CONTRATISTA presentará un Certificado mensual discriminado por rubros de Obra en donde consten fehacientemente los trabajos realizados. Para el caso del servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Emergencia, el CONTRATISTA presentará un Remito mensual en donde consten fehacientemente los trabajos realizados. La INSPECCION evaluará si las tareas fueron ejecutadas a satisfacción y en los plazos LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 17

18 previstos y realizará la aprobación del Certificado (o del Remito, según corresponda), dentro del plazo de CINCO (5) días corridos. Con la conformidad antes aludida al Certificado / Remito, en el plazo previsto para ello, el CONTRATISTA podrá realizar los trámites de facturación, conforme lo prevé el Punto 25 - Facturación y Forma de Pago. 22) RECEPCION PROVISIONAL TECNICA DE LOS TRABAJOS Una vez finalizados los trabajos contratados, el CONTRATISTA lo comunicará fehacientemente por nota, debiendo la INSPECCION disponer dentro de los CINCO (5) días corridos de dicha notificación, la fecha en que se efectuará la Recepción Provisional Técnica de la Obra. En fecha y hora estipulada, el CONTRATISTA y la INSPECCION, de no existir observaciones, efectuarán el Acta de Recepción Provisional Técnica de la Obra. En caso de existir observaciones, la INSPECCION las consignará por escrito y fijará un plazo para cumplimentarlas, difiriéndose la Recepción Provisional Técnica de la Obra hasta esa fecha. De no resolverse las observaciones formuladas, salvo descargo fundamentado, el CONTRATISTA se hará pasible de la ejecución de la garantía de uso, pudiendo ANSES efectuar las reparaciones por su cuenta y/o podrá designar a un tercero para la ejecución de las mismas, con cargo al CONTRATISTA. En caso que la garantía de uso no cubra los gastos, la ANSES ejecutará proporcionalmente la garantía de cumplimiento de contrato. La postergación de la Recepción Provisional Técnica de la obra no significará bajo ningún concepto ampliación del plazo de obra. Esta Recepción Provisional Técnica tendrá dicho carácter hasta tanto se haya cumplido el Plazo de Garantía. 23) RECEPCION DEFINITIVA TECNICA DE LOS TRABAJOS Se entenderá como Recepción Definitiva Técnica de Los trabajos aquella que surja de la firma del Acta de Recepción Definitiva Técnica. Dicha Acta será efectuada y firmada por el CONTRATISTA y la INSPECCION una vez finalizado el plazo de garantía estipulado: DOCE (12) meses. La recepción definitiva técnica de los trabajos realizada por la INSPECCION de obra a cargo de la Dirección de Obras e Infraestructura, se efectuará dentro del plazo de CINCO (5) días corridos, por parte de la Dirección solicitante. 24) RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Recepción Definitiva de la Obra se concretará una vez conformado el Certificado Final de Obra. Por consiguiente, el saldo final será abonado previa intervención favorable por parte de la Comisión de Recepción Definitiva del Organismo, razón por la cual los plazos de pago especificados correrán a partir de esta última intervención definitiva. Asimismo, dicha Comisión cuenta con un plazo de CINCO (5) días hábiles para su intervención (emisión del Acta de Recepción Definitiva correspondiente). 25) FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO: LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 18

19 MUY IMPORTANTE: Se certificará por los trabajos fehacientemente realizados. El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días corridos contados a partir del día siguiente al que se produzca la conformidad técnica definitiva a los certificados (o a los remitos) respectivos. Esto será válido tanto para los certificados de obra, final de obra y trabajos adicionales. Si el Certificado hubiera sido observado, la cuenta del período para el pago comenzará en el momento en que el CONTRATISTA lo presente con las correcciones del caso y a partir de la conformidad técnica (aprobación) detallada en el ítem respectivo. Durante dichos plazos no correrán intereses moratorios ni compensatorios a favor del CONTRATISTA. Consecuentemente, no resultan de aplicación los plazos previstos en el artículo 67 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Ejecución de Obras Públicas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, según lo previsto en el artículo 3º del mismo. Esta Administración Nacional abonará únicamente los trabajos fehacientemente realizados y conformados. La facturación y pago se realizarán en moneda nacional (pesos $). En virtud de los términos de la RESOLUCION GENERAL AFIP 2939/10 se informa que TODAS LAS FACTURAS EMITIDAS A ESTA ADMINISTRACION NACIONAL con fecha de emisión a partir del 01/11/10 DEBERAN SER FACTURAS ELECTRONICAS, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ello. Las FACTURAS ELECTRONICAS se identifican con la sigla CAE al pie de la misma. Las excepciones o exclusiones particulares deberán ser verificadas por el proveedor. Se detallan algunos casos: Obligado a emitir por controlador fiscal. Por actividad del proveedor Categorización del proveedor como sujeto IVA EXENTO, El proveedor esté alcanzado por la Res. 2926/10 y pueda emitir factura electrónica anticipada (CAEA). Etc. Dicha situación deberá ser informada mediante nota adjunta a la factura con el detalle de la normativa que lo exime de presentar la factura electrónica. Asimismo se informa que se habilitará una casilla de mail para la recepción de dichas facturas. El proveedor en el asunto del mail deberá completar: CUIT Nº. y factura Nº Se aclara que el envío a la casilla de mail no lo exime de su presentación en soporte papel. LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 19

20 Las facturas deberán presentarse, una vez recibida la recepción definitiva antes citada, de lunes a viernes en la Mesa de Entradas de la Dirección de Contabilidad de ANSES - Coordinación Proveedores y Clientes Internos, tels.: / 1125 / 1093 / , sita en la calle Moreno N 1473, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 16:30 hs. En cada factura constará: 1) Número y fecha del Contrato a que corresponda; 2) Número de Expediente; 3) Número y fecha de los remitos, cuando corresponda; 4) Número y especificación del Renglón, de corresponder; 5) Importe total bruto de la factura; 6) Monto y tipo de los descuentos, si correspondieran; 7) Importe neto de la factura; 8) Número de beneficiario en el SIDIF (Sistema Integrado de Información Financiera): de no poseerlo, deberá solicitarlo - una vez notificada la adjudicación - en la dirección citada, a efectos de incluirlo en la factura correspondiente. 9) Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación, como ser, si es facturación total, parcial, lugar donde se prestó el servicio, etc. Asimismo, deberá cumplir con las disposiciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP). Se informa que a partir del 22/06/10 rige la Resolución AFIP N 2853/10. El CONTRATISTA deberá presentar juntamente con su facturación la documentación que acredite la situación que revista frente a la Resolución General DGI Nº 3125/90. Los CONTRATISTAS que ante el impuesto al valor agregado revistan el carácter de Responsable Inscripto, deberán presentar facturas del Tipo B, cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la Resolución General DGI N 3419, sus complementarias y modificatorias y la Resolución General AFIP Nº 100, a presentar en original y copia que quedarán en poder de ANSES. De no revestir el CONTRATISTA tal carácter, deberá emitir facturas del Tipo "C", cumpliendo con los requisitos de facturación establecidos por la RG DGI Nº 3419, sus complementarias y modificatorias, a presentar sólo en original que quedará en poder de ANSES. El CONTRATISTA deberá presentar juntamente con su primera factura la documentación que acredite la situación que reviste frente a: Impuesto al Valor Agregado Resolución General DGI 3125/90 y sus modificatorias. Impuesto a las Ganancias. Ingresos Brutos. En virtud de encontrarse ANSES incorporada al Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado por Resolución General AFIP Nº 18/97, sus complementarias y modificatorias, y de Retención del Impuesto a las Ganancias RG DGI Nº 2784, sus complementarias y modificatorias; de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos; en todos los casos, y LICITACIÓN PUBLICA N 48 / Página 20