CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
|
|
- Lorena Palma Belmonte
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 APRUEBA CONTRATO CON HANS CASTRO ABARZUA, PARA LA REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO DEL RECINTO VACACIONAL DE PELANCURA. SANTIAGO, 0 4 NOV 2015 CONSIDERANDO: a. Que se requiere contratar el servicio de reparación y automatización del portón de acceso del recinto vacacional, que la institución posee en la localidad de Pelancura, ubicado en Alfonso Núñez de Fonseca s/n, comuna de San Antonio, región de Valparaíso. b. Que, para dichos efectos, esta entidad dispuso el correspondiente llamado a licitación pública mediante Resolución Exenta N de fecha 24 de septiembre de 2015, publicándose dicha convocatoria a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal mercado público, según consta en el ID N L115. c. Que, luego de concluir el referido proceso licitatorio, se resolvió adjudicar la licitación al contratista Hans Castro Abarzua, R.U.T , por cuanto cumplió con los requisitos para ser considerada admisible y obtuvo la más alta evaluación, según se da cuenta en la adjudicación dispuesta mediante Resolución Exenta N 05543, de fecha 19 de octubre de d. Que esta Contraloría General cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para financiar la referida contratación. e. Que dicha contratación debe ser aprobada a través de la correspondiente resolución, suscrita por la autoridad administrativa correspondiente. VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N , de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la información de la Administración del Estado, en el D.F.L. N 1/19.653, de 2000 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley , Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Ley N de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración; en el Decreto Ley N 1263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; en la Ley N , de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; en el Decreto Supremo N 250, de 2004 y sus modificaciones, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N ; en la Ley N , Orgánica Constitucional de esta Contraloría General; en la Ley N , de Presupuestos del Sector Público para el año 2015, y la Resolución N 1600 de la Contraloría General de la República, de 2008, que fija normas sobre exención del trámite de Toma de Razón. 1
2 EXENTA N / RESUELVO: 1.- Apruébase el contrato para la reparación y automatización del portón de acceso del recinto vacacional, que la institución posee en la localidad de Pelancura, ubicado en Alfonso Núñez de Fonseca s/n, comuna de San Antonio, región de Valparaíso, cuyo texto es el siguiente: CONTRATO PARA LA REPARACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL PORTÓN DE ACCESO DEL RECINTO VACACIONAL DE PELANCURA ENTRE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y HANS CASTRO ABARZUA. En Santiago de Chile, a 23 de octubre de 2015, comparecen, por una parte, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, R.U.T. N , representada por su Secretario General, doña Victoria Renee Narváez Alonso, cédula nacional de identidad N , ambos domiciliados en calle Teatinos N 56, comuna de Santiago, en adelante también "Contraloría" o "CGR", y por la otra, HANS CASTRO ABARZUA, R.U.T. N , domiciliado en Jorge Cisternas Lemas 1587, comuna de La Florida, en adelante el "Contratista", quienes expresan que convienen el presente contrato: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO Por medio de este contrato, el Contratista se obliga a ejecutar los trabajos de reparación y automatización del portón de acceso del recinto vacacional, que la Contraloría posee en la localidad de Pelancura, ubicado en Alfonso Núñez de Fonseca s/n, comuna de San Antonio, región de Valparaíso. La CGR, por su parte, se obliga a pagar el precio estipulado en este contrato. Las partes declaran que el presente contrato se regirá por las especificaciones y condiciones definidas en las bases de licitación que fueron aprobadas mediante Res. Ex. N 5124, de 24 de septiembre de 2015, y especialmente por lo establecido en las bases técnicas en cuanto a generalidades, instalación de faenas, reparación del portón, requisitos mínimos de la tecnología a utilizar para la apertura del portón, requisitos del motor, limpieza y retiro de escombros, y control y ejecución de los trabajos. CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO La CGR pagará al Contratista la cantidad total de $ (dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos), impuesto al valor agregado incluido, por los trabajos de reparación y automatización del portón de acceso del recinto vacacional, que la Contraloría posee en la localidad de Pelancura, ubicado en Alfonso Núñez de Fonseca s/n, comuna de San Antonio, región de Valparaíso. El valor antes señalado comprende la totalidad de los trabajos que sean necesarios, materiales, remuneraciones del personal y cualquier otro gasto en el que pueda incurrir el Contratista para cumplir a cabalidad el trabajo contratado. 2
3 El pago de las obras ejecutadas se hará en dos cuotas, en un plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de recepción conforme de las facturas, lo cual le corresponderá a la contraparte técnica. Los documentos de cobro deberán extenderse a nombre de la Contraloría General de la República, RUT , dirección Teatinos N 56, debiendo entregarse en el recinto vacacional, para su recepción y visto bueno por parte de la Contraparte Técnica, para su posterior envío al Departamento de Abastecimiento. CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO El Contratista, en este acto, hace entrega de una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, consistente en Vale Vista N , tomado en el Banco Falabella, por un monto de $ (Doscientos mil pesos). Se hace presente que esta garantía, además caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Compras. En caso de aumento del plazo del contrato, el contratista deberá extender el tiempo de vigencia de la garantía con el objeto de asegurar el cumplimiento de la vigencia mínima establecida en este párrafo. Esta garantía será cobrada en caso de término anticipado del contrato por las causales indicadas en las letras b), c) y e), de la cláusula décima de este contrato. Esta garantía podrá ser retirada por el Contratista, al término del período de vigencia, en el Departamento de Abastecimiento de la Secretaría General de la Contraloría. CLÁUSULA CUARTA: PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE LOS TRABAJOS El plazo para la ejecución del contrato será de 6 días corridos y se contará a partir de la fecha en que se encuentre totalmente tramitada la resolución aprobatoria del presente contrato. El contrato entrará en vigencia a contar de la total tramitación de la Resolución que lo aprueba, otorgándole copia de la misma al Contratista, sin perjuicio de su publicación en el Portal Mercado Público. El Contratista garantizará los trabajos por 12 meses. Esta garantía cubrirá todos los trabajos señalados, que presente fallas de material de fabricación o calidad. El reemplazo de estos debe quedar sujeto a costo y gestión del Contratista mientras dure el período de garantía. Lo establecido en este párrafo es sin perjuicio de las garantías de carácter legal que resulten aplicables a la presente contratación. CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones: a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en el presente contrato. b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato. c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en el presente contrato, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados. 3
4 d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica. e) Es responsable de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Contraloría, que sean imputables al proveedor. f) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, etc. CLÁUSULA SEXTA: SUBCONTRATACIÓN Las partes declaran que para el presente contrato está permitida la subcontratación, de acuerdo a las normas contenidas en la ley N En todo caso, la subcontratación solamente podrá ser parcial, y el Contratista deberá suministrar a la Contraparte Técnica la información que ésta le solicite con el objeto de acreditar el carácter parcial de la subcontratación. CLÁUSULA SÉPTIMA: ENCARGADO DEL CONTRATISTA El Contratista, en este acto, declara que dada su condición de persona natural, asumirá directamente como encargado para la ejecución del contrato, correspondiéndole, a lo menos, las siguientes funciones: b) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del Contrato. c) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato. Todo cambio relativo a esta designación, deberá ser informado a la CGR por el Contratista, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuado. CLÁUSULA OCTAVA: CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA CGR La contraparte técnica corresponderá al Jefe del Departamento de Seguridad y Mantención de la Contraloría General de la República, o quien lo subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades: a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos considerados en las Bases y en el presente contrato. b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el servicio. c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros documentos complementarios. d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento de Abastecimiento en caso de que deban aplicarse multas. e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios, como asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas. f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases. g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases o en contrato. CLÁUSULA NOVENA: MULTAS 4
5 La Contraloría podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan: SITUACIONES MULTA APLICABLE a Incumplimiento del plazo ofertado. 2 U.F. por cada día corrido de atraso. b Falta de equipamiento de seguridad y protección personal. 3 U.F. por cada evento. Cuando se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo establecido en este contrato sean constitutivos de multa, la Contraparte Técnica notificara esta circunstancia al Contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan. El Contratista dispondrá de un plazo de cinco días hábiles para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones. No se aplicarán multas en casos de fuerza mayor que sean debidamente justificados por el Contratista ante la Contraparte Técnica. Una vez realizados los descargos por parte del Contratista, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que el Contratista haya formulado descargos, la Contraparte Técnica informará esta situación al Departamento de Abastecimiento solicitando la aplicación de la multa, en caso de que ello sea procedente. La multa será aplicada mediante resolución, la que será notificada al Contratista en forma personal o mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación que se efectúe mediante carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de Correos correspondiente. El Contratista podrá interponer recurso de reposición en contra de la resolución que le aplique la multa, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación. La CGR resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el Contratista, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada. El Contratista podrá pagar las multas directamente en el departamento de Presupuesto de la Contraloría, debiendo otorgársele recibo para tal efecto. En caso contrario, el monto total de las multas impagas y que no se encuentren con reclamación pendiente o con plazo vigente para reclamar de ella, será descontado del pago correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Contraloría de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior. CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACIÓN O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente, de conformidad a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Compras, por las siguientes causas: a) La resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes. b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante. 5
6 c) El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. e) Por registrar el Contratista saldos insolutos de remuneraciones o contrataciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. Las modificaciones al contrato podrán efectuarse con la finalidad de lograr un mejor cumplimiento de los objetivos del contrato o de hacerse cargo de situaciones imprevistas, ocurridas durante la ejecución del contrato, y que incidan en su normal desarrollo. Las modificaciones podrán afectar el precio del contrato en hasta un 20% de su valor total. En todo caso, las modificaciones del contrato siempre deberán constar en un instrumento suscrito por ambas partes, el que deberá ser aprobado mediante resolución que será sometida a la misma tramitación administrativa que la resolución mediante la cual se haya aprobado el contrato. Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave cuando los objetivos previstos para la contratación no se logran en forma reiterada o en sus aspectos sustantivos, por circunstancias que resultan imputables al Contratista, tales como los siguientes casos: 1) Incumplimiento en el pago de las multas. 2) Incumplimiento en los plazos de ejecución de los trabajos ofrecidos por el Contratista en su oferta. 3) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere comprometido en su oferta. La resolución que disponga el término anticipado del contrato o que apruebe su modificación, deberá ser fundada y publicarse en el Portal, dentro de las 24 horas siguientes a su dictación. Cuando se ponga término anticipado al contrato por las causales indicadas en las letras b), c) y e) precedentes, se procederá al cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Lo establecido en esta cláusula, es sin perjuicio de las acciones que la CGR pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios. CLÁUSULA UNDÉCIMA: NORMATIVA Y DOCUMENTOS APLICABLES Este contrato se rige por las normas de la Ley N , su reglamento aprobado por Decreto N 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y por los siguientes documentos, los que en caso de discrepancias, se interpretarán de acuerdo al siguiente orden de precedencia: 1. Bases Administrativas y Bases Técnicas, aprobadas por Resolución Ex. N 05124, de fecha 24 de septiembre de Aclaraciones a las Bases entregadas por la Contraloría, de oficio o con motivo de alguna consulta de los proponentes. 3. Preguntas y Respuestas del período de consultas; y 4. La oferta técnica y económica presentada por el Contratista. 6
7 CLÁUSULA DUODÉCIMA: DOMICILIO DE LAS PARTES, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE Para los efectos de este contrato, ambas partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago. El presente contrato se regirá por las leyes chilenas y en el caso de existir desacuerdos que no puedan ser solucionados entre las partes, serán sometidos al conocimiento de los tribunales ordinarios de justicia. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PERSONERÍAS La personería de doña Victoria Renee Narváez Alonso, para comparecer en representación de la Contraloría General de la República, consta de la Resolución N 154 de 2008, sobre nombramiento en el cargo de Secretario General, y de Resolución Exenta N de 2011, sobre delegación de firma, ambas de la Contraloría General de la República. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: EJEMPLARES El presente contrato se suscribe en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos de ellos en poder de la Contraloría y uno en poder del Contratista. (FDO.) HANS CASTRO ABARZUA, Contratista. (FDO.) Por Orden del Contralor General, VICTORIA NARVAEZ ALONSO, Secretario General, Contraloría General de la República. 2.- Impútese el gasto que irroga la presente resolución, en la cantidad de $ (Dos millones, ciento cuarenta y dos mil pesos) incluido el impuesto al valor agregado, al subtitulo 22, Ítem 06, asignación 001, del presupuesto vigente de esta entidad, aprobado por Ley N , de Presupuestos del Sector Público para el año Anótese, Comuníquese y Publíquese la presente resolución y sus antecedentes en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, portal Mercado Público. POR ORDEN DEL CONTRALO ht(eral TRANSCRÍBASE A: Departamento de Presupuestos. Departamento de Seguridad y Mantención. Departamento de Abastecimiento. /F,TJ/CRN/cpo. 7
CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ralada General de la República de Chile CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ELIZABETH SCHNEIDER CASTILLO
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO CON LA EMPRESA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LIMITADA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ALARMAS Y PARLANTES DE EMERGENCIA, EN DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA
Más detallesSANTIAGO, e. Que esta Contraloría General cuenta con los recursos presupuestarios suficientes para financiar la referida adquisición.
4, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,17-? IK" APRUEBA CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO DE PAISAJISMO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPECIES VEGETALES Y SISTEMA DE RIEGO, EN LOS PISOS 10 Y 11 DE
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS EN LOS EDIFICIOS INSTITUCIONALES, ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y SOCIEDAD DE
Más detallesRES. EXENTA N 209 VISTOS:
RES. EXENTA N 209 MAT.: Autoriza prorroga para el suministro de servicio de aseo en complejo libertadores mediante trato directo por urgencia, hasta resolver licitación por el mismo.- LOS ANDES, 6 de Marzo
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SECRETARÍA GENERAL
APRUEBA CONTRATO PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INSTITUCIONAL ENTRE ÓSCAR NIBALDO PAREDES CÓRDOVA Y LA CONTRALORÍA
Más detallesTransparencia RESOLUCIÓN EXENTA N 48/2010. Santiago, 30 de Marzo de 2010 VISTO:
APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA "UNIVERSIDAD DE CHILE" PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN SU NUEVA FUNCIÓN
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA N9332 VISTOS: ex -Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, PARA EJECUCIÓN PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, COYHAIQUE", CÓDIGO
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesCONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO
Gobierno del Estado de México Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Administración Dirección General de Personal CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES
Más detallesAPRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON BANCO ESTADO.
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCONDE CCMPPASVCON1RR~ACtNPOBLICA ~~chi1e coni p ra APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CON BANCO ESTADO. VISTOS: SANTIAGO, 8 0 CT 2007 La Ley Número 19.886,
Más detallesSANTIAGO, 22 FE8 2011
REF: REGULA PROCEDIMIENTO DE RENUNCIA DE ASESOR ECONÓMICO DE INSOLVENCIA. RESOLUCIÓN EXENTA N SANTIAGO, 22 FE8 2011 VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N 18.175 Orgánica de la Superintendencia de Quiebras;
Más detallesANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN
45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse
Más detalles(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y. Universidad Católica de Temuco, Chile
(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y Universidad Católica de Temuco, Chile En Temuco, a de.. de 201., comparecen, por una parte, la Universidad Católica
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CHILE
AUTORIZA A PROCEDER MEDIANTE TRATO DIRECTO Y APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS CON RUBÉN DOMINGO ROJAS ÁLVAREZ, CAPACITACIÓN E.I.R.L. SANTIAGO, 114 EF3:::-.1 Hoy se
Más detallesSANTIAGO, O 4 MM 2011
APRUEBA ADENDA N 1 POR CONTRATO SIMPLE N 0689 DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. SANTIAGO, O 4 MM 2011 Hoy se ha resuelto lo siguiente: VISTOS: Lo dispuesto
Más detallesINTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBO LICITACION ABREVIADA Nº 15/2009 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
INTENDENCIA MUNICIPAL DE TACUAREMBO LICITACION ABREVIADA Nº 15/2009 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES APERTURA: 04 de Agosto de 2009 HORA: 15:00 1. OBJETO DEL LLAMADO. La Licitación tiene por objeto la
Más detallesILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CASA PREFABRICADA 1 BASES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detallesEJEMPLAR NI / /HOJA N. EJÉRCITO DE CHILE JEFATURA DE INSTALACIONES DE SALUD Centro Clínico Militar "Coyhaique"
EJÉRCITO DE CHILE JEFATURA DE INSTALACIONES DE SALUD Centro Clínico Militar "Coyhaique" EJEMPLAR NI / /HOJA N Aprueba contrato de prestación de Servicios de esterilización de Instrumental y material clínico.
Más detallesCONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS
CONDICIONES GENERALES PARA COMPRAS DIRECTAS 1_ Rigen en lo pertinente las normas sobre Contrataciones y Licitaciones puestas en vigencia por el Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración
Más detallesCONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD
CONVENIO ANUAL DE RESIDENCIAS DEL EQUIPO DE SALUD Entre el Ministerio de Salud de la Nación, por una parte, en adelante llamado EL MINISTERIO y el/la señor/a en adelante EL RESIDENTE, identificado con
Más detallesPLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA Nº 23. (Expediente 03881/2015)
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRA EL LLAMADO A LICITACION ABREVIADA Nº 23 (Expediente 03881/2015) ARTICULO PRIMERO. (Objeto). La Intendencia de Florida contratará mediante el procedimiento
Más detallesEn uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
DECRETO 36 DE 12 DE ENERO DE 2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 del título
Más detallesREF: APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO CON INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. RESOLUCIÓN EXENTA N 475. Valdivia, 11 de julio de 2014
REF: APRUEBA CONVENIO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DEPORTIVO CÓDIGO 1414169 CON INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. RESOLUCIÓN EXENTA N 475 Valdivia, 11 de julio de 214 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 3,
Más detallesSantiago, 2 6 MAY 2014
SENADIS Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de Chile DIRECCIÓN NACIONAL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD /9151/Gal/A/NYMV6 Aprueba Evaluación del Convenio de Desempeño de la Ex Directora Regional
Más detallesINSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos INSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO LICITACION PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRECERTIFICACIÓN,
Más detallesBASES DE LICITACIÓN. ChileCompra Formación.
BASES DE LICITACIÓN ChileCompra Formación OBJETIVO Dar a conocer los principales aspectos a tener en consideración al momento de elaborar unas bases de licitación Índice Contexto Legal Qué dice el Reglamento
Más detallesAPRUEBA PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS.
APRUEBA PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. En cumplimiento del principio de colaboración entre organismos públicos, consagrado
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO
MODELO DE CONTRATO DE OBRA POR ENCARGO Entre los suscritos a saber, debidamente representada por, identificado con la cédula de ciudadanía número de, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, quien en adelante
Más detallesCONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, EL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, EL MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA En Santiago de Chile, a 05 de diciembre de 2014,
Más detallesCONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte el Ministerio de Finanzas, debidamente representado por el Ingeniero Diego Castillo Terán, en su calidad de Director
Más detallesTransparencia. 5. Que para el desarrollo de sus funciones, los municipios pueden celebrar convenios con organismos públicos o privados.
consejo para la Transparencia APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PORVENIR Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RESOLUCIÓN EXENTA N 2:)5 SANTIAGO ' 27 MAYO 2013 VISTOS:
Más detallesCOPIAPÓ, CONSIDERANDO:
REPUBLICA DE CHILE GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA INTENDENTE RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 19. o/ COPIAPÓ, 2 5 JUN 2013 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley NO 19.175, Orgánica Constitucional
Más detalles<NOTA DE VIGENCIA: Resolución 210 de 2007 derogada por el artículo 103 de la Resolución 1235 de 2014>
RESOLUCIÓN 960 DE 2012 (mayo 17) Diario Oficial No. 48.439 de 23 de mayo de 2012 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Más detallesMODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA-
MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR. (OBRA COLECTIVA- Aplicable a aquellos casos en los cuales la obra sea producida por un grupo de autores, por iniciativa y bajo la orientación
Más detallesDECRETO N 1416 LA GRANJA,
re- REPÚBLICA DE CHILE I.MUNICIPALIDAD DE LA GIIANJA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUDICA Y CONTRATA LA PROPUESTA PUBLICA DENOMINADA "ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EXTINTORES
Más detallesCONTRATO DE SUMINISTRO DE PRISMA SOL BGK2/3.5 Y KITS PRISMAFLEX ENTRE HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA
1 CONTRATO DE SUMINISTRO DE PRISMA SOL BGK2/3.5 Y KITS PRISMAFLEX ENTRE HOSPITAL DR. LUIS CALVO MACKENNA Y INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA COMPUTACIÓN Y MEDICINA S. A. En Santiago de Chile, a 01 de marzo de
Más detallesNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO DE LAS OBRAS EJECUTADAS A TRAVES DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y/O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE
Más detallesCONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA REUNIDOS
Nº de Contrato: 00/00/00000/00000 CONTRATO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN DE ADMINISTRACIÓN COMPLEMENTARIA En LOCALIDAD, a 1 de mayo de 2010. REUNIDOS DE UNA PARTE, D., con D.N.I. nº, en nombre y representación
Más detallesCONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN
CONTRATO DE PROMESA DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN En Santiago de Chile, a. de. de, entre BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., representada por don..,
Más detallesBASES. TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCION BANCO ESTADO Campaña Giro en CajaVecina
BASES TERMINOS Y CONDICIONES DE PROMOCION BANCO ESTADO Campaña Giro en CajaVecina En Santiago de Chile, a 8 de Enero de 2013, BANCO DEL ESTADO DE CHILE, Rol Único Tributario número 97.030.000-7, ha encomendado
Más detallesSANTIAGO, 9 ABR. 2012
consejo para la ransparencsa APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RESOLUCIÓN EXENTA N 4 142 SANTIAGO, 9 ABR. 2012 VISTOS: La
Más detalles1.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es el servicio de limpieza en los edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Prioro.
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 1.- OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato es el servicio
Más detallesGACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal DÉCIMA SÉPTIMA ÉPOCA 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 No. 1744 Bis Í N D I C E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL
Más detallesLineamientos para la Asignación y uso. de Servicio de Telefonía Celular del. Tribunal Electoral del Distrito Federal
Lineamientos para la Asignación y uso de Servicio de Telefonía Celular del Tribunal Electoral del Distrito Federal Contiene el texto aprobado en el acta de reunión privada 017/2008 del 15 de abril de 2008
Más detallesNormativa de Compras Públicas: El Sistema ChileCompra
Normativa de Compras Públicas: El Sistema ChileCompra Agenda Aspectos generales Principios Inhabilidades Procedimientos de contratación Registro de Proveedores Últimas modificaciones al Reglamento Gobierno
Más detalles1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
28729 ANUNCIO de 26 de octubre de 2016 por el que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de Impartición de un programa superior
Más detallesCONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.
CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS. En la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los. días del mes de..del año 2.013, entre la Municipalidad de Asunción, representada en este
Más detallesSANTIAGO, 2 0 NOV. 2013
consejo para la Transparencia APRUEBA CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE Y EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RESOLUCIÓN EXENTA N SANTIAGO, 2 0 NOV. 2013 VISTOS:
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos
Más detallesCompulsa Abreviada: Expediente N /2016. ADQUISICION ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL
Compulsa Abreviada: Expediente N 0672-006077/2016. ADQUISICION ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL a) Objeto: ADQUISICIÓN ROPA DE INVIERNO DIRECCION GENERAL DE POLICIA AMBIENTAL b)
Más detallesYRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO
YRIAM AMIGO ARANCIB 21a MOTARÍA DE SANTIAGO AHUMADA 3! 2 OF. 236 - SANTIAGO CRA/MBS REPERTORIO N 10.222.- O.T. CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE ILUSTRE MUNICIPALIDAD
Más detallesCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CERTIPOSTAL S.A.S.
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CERTIPOSTAL S.A.S. Entre los suscritos a saber:, mayor de edad y vecino de, identificado con la cedula de ciudadanía No., quien en su calidad de Representante Legal,
Más detalles11 ' RESUELVO: MODIFICACIÓN DE CONVENIO
11 ' \ / 1 lcj Aprueba modificación de convenio DIRECON -Asociación Gremial de Vinos de Chile Concurso Silvoagropecuario y Productos del Mar 1 Llamado, Proyecto N 1276649 Santiago, 20 de diciembre de 2012.
Más detallesBASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO INTERNO CARGO ENCARGADO BUENAS PRÁCTICAS LABORALES MINSAL PLANTA PROFESIONAL
BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO INTERNO CARGO ENCARGADO BUENAS PRÁCTICAS LABORALES MINSAL PLANTA PROFESIONAL 1.- Presentación La Subsecretaría de Salud Pública convoca a participar del Llamado a Concurso
Más detallesCalidad Calidez Colaboración CA TEDRAL N 1772Piso 4 o, SANTIAGO, TELÉFONOS , FAX ! 0 3 CARTA SED N / Santiago
GOBIERNO DE CHILE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN SUBDIRECCION DE ESTUDIOS Y DESARROLLO! 0 3 CARTA SED N / Santiago Señor Juan Carlos Utreras Díaz Coordinador Sistema Integrado de Información
Más detallesConsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del- Estado ResoCución ge /a --
\550CA00.,,,, q15. o G Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del- Estado ResoCución ge /a -- CONS UCODE/PRE Jesús María, 5 ENE 2009 CONSIDERANDO: Que, la intervención económica de la obra
Más detallesInforme 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO.
Informe 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO. ANTECEDENTES El Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia remite escrito
Más detallesConsejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones de( Estado
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones de( Estado XesoCución W CONSUCODE/PRE Jesús María, 28 DIC 2096 VISTO: El Memorando N 975-2006-GRNP, de fecha 30 de noviembre de 2006, emitido. por la
Más detallesDirección de Construcción y Conservación
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE
Más detallesBANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución Nº 10-03-01 de fecha 2 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.379 del 4 de
Más detallesCURANILAHUE, 10 DE ENERO DEL 2012 VISTOS:
REPÚBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE SECPLAN DECRETO ALCALDICIO N 187 ACEPTA CONTRATO CON LA CONSULTORA ASISTENCIA TÉCNICA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA, ASCAPACITACION PARA LA "CAPACITACIÓN
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES En a. de.. de 20.. Reunidos De una parte D, mayor de edad, provisto de D.N.I. en calidad de. y en representación de la empresa (En adelante
Más detalles^ Biblioteca ge Ccngreso Nac eral ce Cí 1
^ Biblioteca ge Ccngreso Nac eral ce Cí 1 iisí ra o-ii \J CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS Y BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL En Santiago de Chile, con fecha, 4 de
Más detallesCONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES
CONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES En Santiago de Chile, a de entre: VALLE NEVADO S.A., RUT 96.513.050-0, debidamente representada por don Samuel
Más detallesMANUAL DE OPERACIONES BURSATILES EN MONEDA EXTRANJERA FUERA DE RUEDA
MANUAL DE OPERACIONES BURSATILES EN MONEDA EXTRANJERA FUERA DE RUEDA BOLSA DE CORREDORES Julio de 1990 10 SECCION A : NORMAS APLICABLES T I T U L O I DEFINICIONES Y NORMAS GENERALES ARTICULO 1º - La presente
Más detallesDECRETO AlCAlDICIO N FECHA, VISTOS
REPUBLlCA DE CHILE 1.MUNICIPALIDAD DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL APRUEBA FINIQUITO DE CONTRATO DE FUNCIONARIO QUE INDICA: TRABAJO DE DECRETO AlCAlDICIO N 5 1~'-l FECHA, VISTOS
Más detalles6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO:
1. OBJETO: Llevar a cabo la liquidación de los contratos y convenios de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, y en los demás que se pacte o que sea necesario, según lo dispuesto
Más detallesRESOLUCIÓN 183 DE 10 DE JUNIO DE 1982, GACETA OFICIAL DE 06 DE JULIO DE 1982.
RESOLUCIÓN 183 DE 10 DE JUNIO DE 1982, GACETA OFICIAL 19603 DE 06 DE JULIO DE 1982. REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA (Ley 15 de 26 de enero de
Más detallesTEMUCO, " 4 DIO 2015
REF.: APRUEBA CONTRATO DE COMODATO. RESOLUCION EXENTA N 64Ü4 MMK/ TA TEMUCO, " 4 DIO 2015 VISTOS; estos antecedentes: 1.- Resolución Exenta N 4832, de fecha 29 de septiembre de 2015, de la Dirección
Más detallesTÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ORDEN DE COMPRA
1. Despacho de los productos: La entrega de los productos adquiridos bajo el amparo de la presente orden debe venir acompañada siempre de la respectiva guía de libre tránsito y/o guía de despacho o su
Más detallesREPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO 1<2 E E 2016
'. REPÚBLICA DE COLOMBIA IJ MINISTERIO DE TRABAJO DECRETO t-lum'i:ró '--" 036 DE 1
Más detallesSantiago, 15 de Julio de NATURALEZA JURIDICA DE SERCOTEC
Santiago, 15 de Julio de 2009. 1.- NATURALEZA JURIDICA DE SERCOTEC a.1.- El Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC, es una Corporación de Derecho Privado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
Más detallesEntidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación DECISIÓN AMPARO ROL C
Entidad pública: Servicio Registro Civil e Identificación DECISIÓN AMPARO ROL C1082-16 Requirente: Ignacio Moraga Velásquez Ingreso Consejo: 01.04.2016 En sesión ordinaria Nº 715 del Consejo Directivo,
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detallesAprueban Directiva Procedimiento y Plazos para la Inscripción de los proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)
Aprueban Directiva Procedimiento y Plazos para la Inscripción de los proveedores de bienes y servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) Jesús María, 26 de mayo de 2005 VISTO: CONSEJO SUPERIOR
Más detallesMINISTERIO DE SALUD SUBSECRETARIA DE SALUD DPTO. ASESORIA JURIDICA N DE Publicado en el Diario Oficial de
MINISTERIO DE SALUD SUBSECRETARIA DE SALUD DPTO. ASESORIA JURIDICA REGLAMENTO DE LABORATORIOS DE MEDICION Y ANALISIS DE EMISIONES ATMOSFERICAS PROVENIENTES DE FUENTES ESTACIONARIAS N 2.467 DE 1993 Publicado
Más detallesLa Paz, 29 de Julio de
RESOLUCIÓN MINISTERIAL No.- 448/08. ------------------------------------------------- La Paz, 29 de Julio de 2008. ------------------------------------------------------------------------------ C O N S
Más detallesCONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
CONTRATO GENERAL DE FONDOS ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. En Santiago, a [ ] de [ ] del año [ ], en cumplimiento de lo dispuesto en la letra A de la Sección I.2 de la Norma de Carácter General
Más detallesAYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN)
Número 223 Martes, 22 de Noviembre de 2016 Pág. 14585 ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA (JAÉN) SECCIÓN DE URBANISMO 5252 Anuncio de licitación para la adjudicación de la ejecución de las obras
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesCLAUSULAS VARIAS CLAUSULAS COMPRAVENTA
CLAUSULAS COMPRAVENTA MORA Y PENA Sexto: La mora en el cumplimiento de las producirá de pleno derecho; y el moroso, en situación de optar su contraparte por la resolución del contrato, abonará a ésta en
Más detallesGACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA. Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA.
GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Caracas: 8 de Julio de 1965 Numero 27.781 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA la siguiente, Decreta: LEY QUE REGULA LA REORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesPARTE II PLIEGO GENERAL DEL ORGANISMO
PARTE II PLIEGO GENERAL DEL ORGANISMO 1.- CONDICIONES GENERALES 1.1.- DISPOSICIONES VIGENTES Además de las condiciones contenidas en este pliego, que definen aquellas disposiciones expresamente permitidas
Más detallesEl incumplimiento de las condiciones 1 a la 6 tienen consideración de: Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP.
1933 El incumplimiento de las condiciones 1 a la 6 tienen consideración de: Infracción grave de acuerdo con los artículos 118 y 60.2 e) del TRLCSP. 13. PERFIL DE CONTRATANTE (ARTÍCULO 53 del TRLCSP): http://contratacion.juntaex.es
Más detallesCon base en lo expuesto y en consideración a la propuesta presentada por el Coordinador Ejecutivo, el Comité Técnico emite los siguientes:
El Comité Técnico del Fideicomiso Público del Estado denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, con fundamento en los artículos 7, fracción IV, y 8, fracción IX, de
Más detallesASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.
Zipaquirá, 15 de Diciembre de 2015 Señores BTP MEDIDORES. ALBERTO CORREDOR Dirección: CALLE 18 B n 65 B 75 Teléfono: TEL: 310 8608374 Correo Electrónico: lmartinez@btp.com.co Señores FERREACUEDUCTO. JAIRO
Más detallesLICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES
LICITACIÓN 2013 REGALOS NAVIDAD 2013 PARA AFILIADOS AL SERVICIO DE BIENESTAR BASES Y CONDICIONES ESPECIALES 1.- INTRODUCCIÓN Fundación Educacional para el Desarrollo Integral del Menor o Fundación Integra
Más detallesPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAL EN OFICINAS DE TURISMO GESTIONADAS POR LA
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN DE PERSONAL EN OFICINAS DE TURISMO GESTIONADAS POR LA FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA
Más detallesCONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC
CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE APURíMAC Conste por el presente documento el Convenio de Traspaso de Recursos de fecha 24 de julio
Más detallesFUENTE: SILECPRO REGLAMENTO DE INDEMNIZACIONES EN LA AGENCIA NACIONAL POSTAL
FUENTE: SILECPRO REGLAMENTO DE ES EN LA AGENCIA NACIONAL POSTAL NORMA: Resolución 2 STATUS: Vigente PUBLICADO: Registro Oficial 644 FECHA: 29 de Julio de 2009 AGENCIA NACIONAL POSTAL DIRECTORIO Considerando:
Más detallesPROCESO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-B-N 004/2014
PROCESO DE CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN N ANH-DTIC-EXCEPCIÓN-B-N 004/2014 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICIÓN DE RIBBONS PARA EL PROYECTO B-SISA La Paz - Bolivia PARTE I INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES
Más detallesBases de Promoción. Recarga tu Entel con Tarjetas Ripley
Bases de Promoción Recarga tu Entel con Tarjetas Ripley En Santiago de Chile, a 17 de Diciembre de 2012 comparece ENTEL COMERCIAL S.A., en adelante Entel, RUT 76.479.460-5, sociedad del giro de su denominación,
Más detallesELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA- PAGARÉS.
ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA- PAGARÉS. 1. ELEMENTOS PRINCIPALES DEL CONTRATO: 1.1. DEFINICIONES: MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA (MEM): Conjunto de sistemas de intercambio de información
Más detalles4368 EXENTA NO efrchile compra
GOBIERNODECHILE MINISTLEIO DC HACIENDA RESOLUCION APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÔN QUE INDICA REF: SANTIAGO, 20 flay 2006 VISTOS: El articulo 30 letra d) de Ia Ley NUmero
Más detalles2. CONTRATANTE : COLEGIO MAYORES S.A. -SEDE PEÑALOLEN. DOMICILIO : Valle del Aconcagua N 8031, Peñalolén, Santiago. R.U.T. : 96.757.700-6.
SEGURO COLECTIVO DE VIDA ESCOLARIDAD PÓLIZA Nº 5001578 CONDICIONES GENERALES REGISTRADAS EN EL DEPOSITO DE PÓLIZAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS BAJO LOS CÓDIGOS POL 2 09 088 Y CAD 2 09 089.
Más detalles