PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL, EN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL.

Transcripción

1 1.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN: Definición: El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de normas, que juntamente con las complementarias que se relacionan en la Memoria del Proyecto, los Planos, y las indicaciones del Ingeniero Director de las Obras, definen los requisitos técnicos para la ejecución de las obras que son objeto del mismo. Los documentos indicados contienen, además, la descripción general de las obras y la localización de las mismas, las condiciones que han de cumplir los materiales y las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que ha de seguir el Contratista Ámbito de aplicación: El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la construcción, dirección e inspección de las obras correspondientes al Proyecto de: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE MARCHENA. 2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Trabajos previos Se retirarán todos aquellos elementos existentes sobre el terreno de juego: porterías y barandillas y se transportarán los restos a vertedero. Replanteo Antes del inicio de las obras se hará un replanteo del terreno, marcando los vértices del campo de fútbol, así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que se consideren necesarias y suficientes para la correcta ejecución de los trabajos. Se reflejará la existencia de cualquier servicio o elemento existente en la instalación deportiva que pueda ser causa de afección. Movimientos de tierras Se procederá a realizar excavación de la superficie de existente, con una profundidad de 20 cm para, posteriormente, ejecutar la subbase. A la vez que se excava el terreno de juego, se establecerá una pendiente a dos aguas en el terreno excavado, esta será del 0.8% hacia los lados largos del campo. Además se realizará una excavación en zanja para ubicación de los tubos de saneamiento, tanto los principales como los secundarios, la longitud será la indicada en los planos, y tendrán la misma pendiente que el resto del campo. Una vez ejecutada toda la excavación del campo se procederá a compactarlo hasta alcanzar un grado de compactación de 95% del Proctor Modificado, deberán compactarse y rasantearse también, los fondos de excavación de las zanjas.

2 Se aplicará un tratamiento a la superficie existente, con un herbicida químico de contacto, que evitará el nacimiento de malas hierbas que pudiesen contaminar la obra a construir. A continuación se procederá a rellenar con una capa material granular, de 20 cm de espesor, debiendo este presentar una granulometría de 15/20 mm. Posteriormente, se colocará una capa de 5 cm de con material calcarenoso granulometría de mm. Ambas capas deberán alcanzar un grado de compactación de 95% del Proctor Modificado. Drenaje Colectores. Por la zona exterior a los campos de fútbol, se realizará la excavación correspondiente en ambos laterales. Una vez realizada ésta excavación se proc ederá a colocar los tubos colectores, estos serán de PVC de diámetro Ø200 mm e irá conectado a los sumideros a través de arquetas. Con el fin de evitar posibles atascos en la red de saneamiento, se construirán arquetas registrables de hormigón prefabricado de 40x40 cm y altura variable, longitudinalmente cada 25 m, en cambios de dirección y puntos de conexión con marco y tapa de fundición, de modo que se pueda acceder al tubo colector y proceder a su limpieza y mantenimiento. La canalización del tubo colector de las bandas se unirá al pozo de registro por medio de un colector de diámetro Ø315 mm, en una de las bandas, y el agua recogida por las canaletas se evacuará a la red de pluviales. Toda la conducción irá protegida con arena fina y se dotará a los tubos colectores de una pendiente longitudinal del 0,5%. Canaletas. Una vez colocados y enterrados los tubos colectores, se procederá a colocar, sobre un lecho de hormigón de 15 cm, una canaleta prefabricada de hormigón polímero, material totalmente ecológico ante la acción de agentes climatológicos, de dimensiones exteriores de 130x130 mm y anchura interior 100 mm, cubierta con rejilla superior galvanizada y presillas para poder retener el césped artificial. Con el fin de encauzar las aguas recogidas por las canaletas y llevarlas hasta el tubo colector de evacuación de aguas, se colocarán arquetas-areneros cada 25 m de las mismas características que la canaleta. Estas se conectarán directamente al tubo colector de PVC paralelo a las bandas mediante tubo de PVC de 110 mm de diámetro, el cual encauzará las aguas hasta el punto de recogida de pluviales más próximo. Estas arquetas dispondrán de cestas de acero galvanizado para su limpieza y mantenimiento. Red de riego El sistema riego estará totalmente automatizado y compuesto por un total de 6 cañones fijos de retorno lento, distribuidos 3 en cada lateral del campo, 2 en cada corner y otro a la altura del centro del campo, según se especifica en los planos correspondientes. Estos cañones serán regulables y tendrán un alcance máximo de 58 m, con lo que se asegura un riego suficiente y homogéneo en todo el terreno de juego. Los cañones iran instalados en arquetas de hormigón prefabricado de 40x40 cm. Las electroválvulas irán instalados en arquetas de polipropileno de 39x26 cm. Cada cañón contará con protectores de cañones de riego en fibra de vidrio. Para suministrar el agua a los cañones se realizará una doble conducción enterrada que estará formada por una tubería de polietileno de alta densidad de Ø90 mm de diámetro y PN 10, completamente electrosoldada. Además de una

3 conducción de tubo corrugado de Ø63 mm de diámetro por la que se introducirá un cable que transmitirá las ordenes del programador a las electroválvulas a través de una señal eléctrica de 24V. Se automatiza la instalación con un programador de 6 estaciones, que estará ubicado en la caseta de bombas ya existente. Se concluirá la instalación de riego con la colocación de un grupo de presión compuesto formado por dos bombas multicelulares verticales de 12,5 HP, 22,5 m³/h y 70 m.c.a. Se instalará un depósito enterrado para almacenamiento de agua, de litros de capacidad de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Pavimentación Bordillos Con el fin de definir límites en aquellas zonas donde no se puede rematar una obra de pavimentación contra un muro, canaleta u otro tipo de elemento, se hace necesario colocar bordillos, para lo cual se han definido como mas apropiados los bordillos prefabricados tipo 12/15x25x50 cm. Base de geodren. La capa de geodren consta de tres niveles que se describen a continuación: - En contacto con la subbase un film de polietileno de baja densidad de espesor 0,5 mm para evitar e impermeabilizar el sistema. - En el centro una geored para drenaje horizontal obtenido del acoplamiento por termosoldadura continua de un alma drenante en monofilamentos extruidos de sección ondulada con gran resistencia de carga. - En la parte superior, un geotextil de tejido sin tejer de poliéster de masa 200g/m² para filtrar el agua desde el césped hasta el alma drenante para su evacuación Césped artificial Para la ejecución del pavimento sintético se ha optado por instalar césped artificial de última generación, con los correspondientes marcajes oficiales para un campo de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7 y cuyas características generales son: Césped artificial, denominado 62 X TENDER o similar, compuesto por fibras de monofilamento verde bicolor para una mayor similitud al césped natural, sin torsión pero encapsulado con doble hilo trenzado de polietileno negro, para una mejor sujeción y estética del césped acabado. Compuesto por fibras especiales HRS (high resilient system: alta memoria elástica ) fabricadas por extrusión con polímeros 100 % de polietileno lubricado extra-suave, completamente antiabrasivo, resistente a los rayos U.V. y al hielo, Homologado FIFA *. De optima resistencia y durabilidad, auto-drenante y acabado en la parte posterior con mezclas de poliuretano y látex de goma SBR imputrescible. El siguiente paso se ejecutará el lastrado con una maquina recebadora especialmente diseñada para este fin, la maquina posee un depósito que desplaza el material mediante una cinta transportadora que gira a la velocidad del motor de la máquina y en el extremo posee un cepillo y una compuerta para así poder calibrar de manera milimétrica los recebos, quedando de esta manera los materiales extendidos de manera uniforme sobre toda la superficie del césped. Las características del material de relleno serán las que se describen a continuación: Relleno natural en gránulos orgánicos denominado GEOFILL o similar, compuesto por elementos naturales biológicos y eco-compatibles, antivegetativo y antihielo, ecológico y eco-compatible. No tóxico, totalmente no abrasivo al contacto con la piel, no irritante al contacto con los ojos, inocuo por inhalación o contacto con las vías respiratorias, no es

4 peligroso por ingestión accidental. Formados por fibras vegetales, minerales compuestos y partículas naturales seleccionadas para mantener constante la humedad y permitir un perfecto drenaje, elimina las altas temperaturas de la superficie durante el periodo de verano, manteniendo una temperatura de utilización fresca y confortable. No permite la formación de hielo durante el periodo invernal, absolutamente no agresivo con PE y PP, elástico y confortable para los jugadores, permite un perfecto apoyo del pié eliminando la sensación de inestabilidad (efecto barco que se produce con relleno de caucho o goma) de los jugadores. Elimina el movimiento vertical del relleno durante el bote del balón y no transmite malos olores, sino el característico olor a tierra. La hierba artificial se suministrara en rollos de anchura no inferior a 4 metros y un largo del ancho del campo, la unión de las piezas se efectuará sobre una cinta plástica. La cinta será a base de fibra poliéster de una anchura mínima de 30/40 cms. y el adhesivo será de poliuretano bicomponente. Las bandas de marcaje serán del mismo tipo de hierba el campo y serán de color blanco para el fútbol 11 y azul o amarillo para el fútbol 7, la anchura será de centímetros para fútbol 11 y de cm para el fútbol 7. La superficie tendrá un buen comportamiento de la frenada al deslizamiento de los jugadores, así mismo, dará buena libertad para los giros, un buen rebote del balón y una alta flexibilidad en las caídas, pero sin aminorar la seguridad de la pisada y la estabilidad del jugador. Equipamiento Se instalará 1 juego de porterías reglamentarias fijas de fútbol 11, de sección ovalada 120x100 mm de aluminio, con sus correspondientes redes de competición. Incluyendo cimentación y colocación de anclajes. Se instalarán 2 juegos de porterias reglamentarias móviles de fútbol 7 de aluminio, de sección redonda 90 mm, con sus correspondientes redes de competición. Incluyendo cimentación y colocación de anclajes. Como equipamiento deportivo también se instalará un juego de postes de corner, flexibles reglamentarios. Se instalará un banquillo de reservas con carcasa individual de 4 m, construido solidamente en perfil de acero galvanizado, placas de metacrilato y policarbonato extruido. Su altura será de 1.90 m, y una superficie de apoyo en los pies de placa de goma, anchura de plaza 0.5 m, asientos de plástico inyectado, sin aristas ni elementos salientes. También se instalará un marcador de futbol electrónico. Cerramientos Se instalará una barandilla perimetral con dos puertas del mismo material para el acceso al terreno de juego. La barandilla estará formada por un pasamano de tubo redondo de acero galvanizado en caliente de Ø50 mm, y 1,2 m de altura con montantes cada 2 m. 3.- DISPOSICIONES GENERALES: Documentos que definen las obras. Las obras del presente Proyecto vienen definidas por los siguientes Documentos: - Documento nº1: Memoria y Anejos. - Documento nº2: Planos. - Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

5 - Documento nº4: Presupuesto Contradicciones, omisiones o errores: En caso de contradicción entre planos y pliego de condiciones prevalece lo escrito en este último. Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera mencionado en ambos documentos, siempre que a juicio del Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o las descripciones erróneas de los detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. Considerando que además de los documentos del presente Proyecto resultará vinculante el Contrato de Adjudicación de Obra, las condiciones de éste prevalecerán sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones. Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en caso de ambigüedad, discrepancia o contradicciones, estas deberán ser resueltas por la Dirección de las Obras, que emitirá al Contratista las órdenes oportunas respecto al modo de ejecución o valoración de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto, la Dirección de las Obras facilitará al Contratista la documentación complementaria para que las mismas puedan ser ejecutadas y valoradas Comprobación del Replanteo: Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato deberá procederse a la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, levantar el Acta de Comprobación del Replanteo por el servicio de la Administración encargada de las obras, en presencia del Director de la Obra y del Contratista Iniciación de las obras: Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre, a juicio del Director de las obras y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y viabilidad del Proyecto, se dará autorización para iniciar las obras en la fecha indicada en el Acta de Comprobación del Replanteo, que normalmente se fija el día siguiente al de su firma, y el Contratista comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. El Director de la obra podrá decidir la suspensión de la iniciación de las obras cuando no se den las circunstancias anteriores o cuando considere necesaria la modificación de las obras proyectadas. No podrán iniciarse las obras sin la aprobación por parte del Jefe de la Demarcación de Carreteras del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista y previamente informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.

6 3.5.- Libro de órdenes: La Dirección de las obras facilitará al Contratista un Libro de Órdenes, previamente entregado por la Administración contratante Este libro se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción, periodo durante el cual estará a disposición de la Dirección de las obras para anotar en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas, autorizándolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestará su conformidad. Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la Dirección de las obras serán manifestadas por escrito y si merecen la conformidad de ésta, serán transcritas en forma de órdenes al Libro de Órdenes Replanteo de las Obras: Tras la comprobación del replanteo, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas o si hubiera peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán, en un anejo, al acta de comprobación del replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al contratista. El contratista se responsabilizará de la conservación del replanteo que le haya sido entregado, no pudiéndose inutilizar ninguna señal previamente fijada sin la autorización de la Dirección de las Obras. El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista quien deberá realizar estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo en caso preciso a la colaboración de la Dirección de las Obras. La Dirección de las Obras se reserva el derecho de controlar los replanteos y nivelaciones realizadas por el Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada la responsabilidad del Contratista, quién deberá poner gratuitamente a disposición de la Dirección de las Obras los aparatos, objetos y mano de obra necesarios para efectuar este control, así como el de replantear directamente las partes de la obra que estime oportunas e introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto Plazo de Ejecución: El Contratista deberá ejecutar las obras comprendidas en el presente Proyecto en el plazo estipulado en el contrato, contado a partir de la fecha de inicio de las mismas fijada en el Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que por circunstancias justificadas durante la ejecución de las obras haya sido autorizada una ampliación o reducción del mismo. Salvo que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, o en el contrato de ejecución de las obras, se indicara otro diferente, el plazo propuesto para la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto es de CUATRO (4) MESES. Si a juicio de la Dirección de la obra la marcha de los trabajos, o cualquier parte de los mismos, no presenta el ritmo necesario para asegurar la finalización de las obras en el correspondiente plazo de ejecución, ésta lo comunicará por escrito al Contratista para que adopte las medidas necesarias, previa autorización de las mismas por la Dirección de la obra, acelerar los trabajos, sin que por ello pueda reclamar pago o indemnización alguna. Las penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras serán las que se estipulen en el correspondiente Contrato de Obra.

7 3.8.- Programa de Trabajos: El Contratista deberá someter a la aprobación del Ingeniero Director, antes del comienzo de las obras o, en su defecto, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, un programa de trabajos con especificación del plazo parcial y fecha de terminación de las diferentes unidades, de modo que sea compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado por el Ingeniero Director se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo carácter contractual. El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y material que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos y aceptados por el Ingeniero Director quedarán adscritos a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director. La aceptación del plan y la puesta a disposición de los medios propuestos no implicará exención alguna de responsabilidad por parte del Contratista en caso de incumplimiento de los plazos totales o parciales convenidos. Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras debe permitir en todo momento el mantenimiento del tráfico, así como de las servidumbres de paso por los caminos existentes Representación del Contratista: El contratista comunicará al Ingeniero Director el personal y medios auxiliares de que dispondrá en la obra. El personal técnico que como mínimo intervendrá en la obra por parte del adjudicatario será de un Ingeniero, o Ingeniero Técnico, con dedicación exclusiva a la misma. Si en virtud de la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea resultara adjudicataria alguna empresa no española, o, aún siéndolo el personal técnico en la misma no tuviera esta nacionalidad, todo él deberá tener un dominio absoluto de la lengua española, entendiendo como tal aquella a la que se refiere el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, así como de los localismos indispensables para el buen entendimiento con el personal de la Dirección. De no ser así, la empresa deberá proveer un intérprete permanentemente en la obra, dada la previsible ignorancia de lenguas no maternas por la dirección. Igualmente, en caso de presentar el personal técnico al Contratista cualificación profesional por centros no españoles, se acreditará la equivalencia con los exigidos en este artículo por certificación del Instituto de la Ingeniería de España. El Ingeniero Director de las obras, cuando para la buena marcha de las mismas lo estime necesario, podrá exigir del Contratista el aumento o sustitución del personal y medios auxiliares, viniendo el Contratista obligado a su cumplimiento Subcontratación de la Obra: Ninguna parte de la obra será subcontratada sin autorización expresa del Ingeniero Director de la obra, y sin darse conocimiento de ello a la Administración. En este sentido deberá cumplirse lo que al respecto disponga la legislación de contratos vigente, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el propio contrato. Tal autorización no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y será responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos, o negligencias del propio Contratista.

8 Permisos y Licencias: El Contratista deberá obtener por sí y a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas definidas en el Proyecto y otras competencias de la propia Administración Ocupación temporal de terrenos: Correrá, tal y como se ha indicado en el artículo anterior, a cargo de la Administración la expropiación de los terrenos afectados por las obras. No obstante esto, el Contratista podrá solicitar la ocupación de temporal de terrenos en su favor siendo de su cuenta los gastos e indemnizaciones que por tal concepto se produzcan, terrenos que no podrá ocupar hasta la recepción de la correspondiente autorización por parte de la Dirección de las obras, respondiendo de ellos hasta el cese de tal ocupación Vertederos, yacimientos y préstamos: La selección de vertederos, yacimientos y préstamos de entre los definidos en el Proyecto, o en su defecto los que tenga por conveniente, y su abono a los propietarios está incluido en los precios de las distintas unidades de obra Indemnizaciones: Serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a terceros, por interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados en bienes por apertura de zanjas o desviación de cauces, habilitación de caminos provisionales, talleres, depósitos de maquinaria y materiales, accidentes en vertederos, y cuantas operaciones requiera la ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o negligencia por parte del Adjudicatario. Quedan naturalmente excluidos, los supuestos en que esas indemnizaciones quedarán expresamente asumidas por la Administración en el presente proyecto Materiales: Los materiales deberán cumplir las especificaciones de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, así como las de los Pliegos Generales que sean de aplicación y las normas de buena práctica sancionadas por el uso constructivo. La procedencia y distancia de transporte que en los distintos documentos del Proyecto se consideran para los materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la estimación de los precios, sin que suponga prejuicio acerca de su idoneidad ni aceptación para la ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia, o de error en la distancia.

9 Si en los documentos contractuales figura alguna marca de un producto industrial para designarlo, se entenderá que tal mención se constriñe a las cualidades y características de dicho producto, pudiendo el contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tenga las mismas o superiores al mencionado producto Ensayos: El Ingeniero Director de las obras señalará, sin perjuicio de lo previsto en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la clase y número de ensayos a realizar para el control de las calidad de los materiales y de las unidades de obra ejecutadas, siendo de cuenta del contratista su abono hasta un máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto. Los materiales y unidades o partes de unidad de obra precisos para los ensayos y pruebas del control de calidad no se considerarán, a efectos de medición como obra ejecutada, debiendo ser repuestos en caso de obtenerse de elementos de obra ya terminados. No se computarán como gastos los derivados del control de calidad de unidades que, como consecuencia del mismo, dieran resultado negativo por incorrecta ejecución o empleo de materiales inadecuados. Los ensayos a realizar con cargo a ese uno por ciento (1%) y los adicionales que pudieran exigirse se valorarán según tarifas oficiales, deducidas del decreto referente al mismo o por las tarifas aplicadas por laboratorios oficiales. No se incluirán los desplazamientos a la obra de los laborantes. Los ensayos ordenados por la Dirección de las obras por encima del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material serán abonados al Contratista tan solo si los resultados mostrarán calidad y ejecución adecuadas, y no en caso contrario. De no efectuarse los ensayos por medios propios y directamente por la Dirección de las obras, el pago de los citados ensayos al laboratorio ejecutante se llevará a cabo por el Contratista. Los procedimientos de ensayo se ajustarán a normas oficiales, y por parte del Contratista no se podrá exigir responsabilidad ni indemnización, ni se podrá aducir como causa justificada de demora en la ejecución, el uso de métodos de ensayo convencionales si se efectúan con la debida diligencia. A este objeto, el Contratista programará sus tajos de modo que no se produzcan tales demoras. Por la Dirección de la obra no se considerarán validos si los resultados obtenidos no son por sus medios propios o los por ella señalados. De este modo no serán aceptados resultados obtenidos por los medios de control del Contratista en caso de discrepancia con los de la Dirección de obra. La elucidación de estos casos, y a iniciativa del Contratista, se efectuará por laboratorios oficiales o aceptados por la Dirección de las obras. Si de estos nuevos ensayos resultara la aceptación del material o unidad de obra, la administración vendría obligada a la consideración dentro del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material o al abono, caso de haberse sobrepasado, de ambos ensayos, con los criterios antes indicados Precauciones especiales durante la ejecución de las obras: Deberán adoptarse precauciones especiales por el contratista siempre que concurran en la obra circunstancias particulares de climatología o de ejecución de las mismas. Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las canaletas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones.

10 Heladas: Si existe temor de que se produzcan heladas, el contratista protegerá todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su coste. Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Ingeniero Director de la obra. En todo caso se adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieren para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. Escalonado en excavación: En las zonas donde sea necesario efectuar ampliación del terraplén actual, el Ingeniero Director de la obras puede ordenar, si así lo entiende preciso, que se proceda a realizar una excavación escalonada del mismo para mejorar las condiciones del relleno posterior Evitación de contaminaciones: El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, posibles acuíferos, cosechas, cultivos y en general cualquier clase de bien público o privado afectado por las obras por efecto de combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. Este celo en la evitación de contaminaciones se entiende extensivo no sólo a las unidades de obra correspondientes al proyecto sino a todas las labores relacionadas con él, como explotación de instalaciones de machaqueo, aglomerados asfálticos y hormigones así como al manejo de préstamos y vertederos. En general, se estará a lo preceptuado en el vigente reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas y en la O.M. referente a estas actividades sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales y demás normativa en vigor sobre emisiones a la atmósfera u otro medio receptor Abono de unidades de obra: Condiciones generales: Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se entenderá que incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales precisos para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta terminación de las mismas, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo pertinente. Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas las operaciones precisas para la correcta terminación de las unidades de obra, salvo que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. De igual modo se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por: - La reparación de los daños inevitables causados por reposición de servidumbres. - La conservación hasta el cumplimiento del plazo de garantía, salvo indicación en contra. Unidades de obra completas: Las unidades de obra completa y correctamente ejecutadas se abonarán al Contratista a los precios indicados en

11 letra del Cuadro de Precios Nº1, que son los que sirven de base a la adjudicación con la rebaja que resulte de la misma, no pudiendo el contratista reclamar que se introduzca modificación alguna en los mismos bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. Unidades de obra incompletas: Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 2, con la rebaja derivada de la licitación, serán de aplicación única y exclusivamente en los supuestos en que sea preciso efectuar el abono de las obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no lleguen a concluirse las contratadas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración de las mismas por medio de una descomposición diferente de la establecida en dicho Cuadro. Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios Nº 2, no podrán servir de base para reclamar el contratista modificación alguna de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1. Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades compuestas de la justificación de precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de éste compactada en la obra Certificaciones de obra: El Director de la obra deberá realizar mensualmente la medición de las unidades de obra ejecutadas y redactar, en base a la misma y a los precios contratados, la relación valorada mensual que servirá de base para la certificación de obra que deberá expedirse, salvo indicación en contrario en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, dentro de los diez primeros días siguientes al mes que corresponda. En estas certificaciones, y en las condiciones que se señalen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía Modificaciones de las obras proyectadas: En ningún caso el Contratista podrá introducir o ejecutar modificaciones en la obra sin la debida aprobación de las mismas por la Dirección de Obra. En caso de emergencia la Dirección de Obra podrá ordenar la realización de unidades de obra no previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra ya ejecutada o evita daños a terceros. Para los restantes supuestos de modificaciones de las obras proyectadas se atenderá a lo dispuesto en el Texto Refundido (R.D.L. 2/2000) y en el Reglamento General (R.D. 1098/2001) de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.

12 Suspensión temporal de las obras: Siempre que la Administración acuerde una Suspensión Temporal Parcial o Total de la Obra, se comunicará por escrito al Contratista para que no continúe la ejecución de los trabajos afectados. Cuando esto ocurra, se levantará la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección de Obra y el Contratista, y en la que se harán constar las causas que la motivaron. Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensión temporal, atendiendo las instrucciones de la Dirección de Obra. El costo suplementario de ello derivado correrá a cargo de la Administración, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista. Una vez superadas las causas que motivaron la Suspensión Temporal de las obras se levantará al Acta de Reanudación de las Obras Suspendidas en la que se indicará la fecha de reanudación de los trabajos, que al igual que el Acta de Suspensión Temporal deberá ir firmada por la Dirección de Obra y el Contratista Limpieza y terminación de las obras: Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. A medida que se realicen los trabajos, el Contratista deberá proceder por su cuenta a la policía de obra y a la retirada de materiales, instalaciones y medios o acopios que ya no tengan empleo en la obra Normas para la recepción de las obras: El Contratista deberá comunicar por escrito a la Dirección de la obra, y con una antelación de cuarenta y cinco (45) días hábiles la fecha prevista para la terminación de las obras, quién en caso de conformidad con la misma la elevará con su informe al órgano de contratación con una antelación de un (1) mes respecto a la fecha de terminación de la obra, a los efectos de que éste proceda al nombramiento de un representante para la recepción. El representante de la Administración deberá fijar la fecha de la recepción y, a dicho objeto, citará por escrito al Director de la obra y al Contratista cuya asistencia es obligatoria, levantándose la correspondiente Acta de Recepción que deberán suscribir todos los asistentes. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas se darán por recibidas comenzando a contar el plazo de garantía. Si por el contrario las obras no se hallaran en estado de ser recibidas, se hará constar así en el Acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados e indicará las oportunas instrucciones al Contratista para la debida reparación de lo construido, señalándose un nuevo plazo para el debido cumplimiento de sus obligaciones, transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder a su recepción. No obstante todo lo indicado anteriormente, podrán realizarse recepciones parciales de aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

13 Periodo de Garantía: El plazo de garantía, que no podrá ser inferior a un año (1), será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, comenzando a contar desde la fecha del Acta de Recepción de las obras Conservación de las obras durante su ejecución y plazo de garantía: El Contratista queda obligado a la conservación, policía y reparación de las obras, hasta la recepción de las mismas, siendo esta conservación con cargo al propio Contratista. Igualmente viene obligado el contratista a la conservación y policía de las obras durante el plazo de garantía, debiendo realizar a su costa cuantas operaciones sean precisas para mantener las obras ejecutadas en perfecto estado, salvo, que los defectos apreciados se deban a un uso inadecuado por parte del personal de la Administración o de los usuarios. Durante el plazo de garantía podrá utilizarse normalmente la obra, sometiéndola a los ensayos no destructivos que se desee. Se indica además que se incluye en esta obligación de conservación de las obras durante los plazos de ejecución y garantía la realización de los riegos necesarios para el mantenimiento de las plantaciones vegetales Gastos de carácter general a cargo del Contratista: Salvo indicación expresa en contra, será de cuenta del Contratista los siguientes gastos: - Los que origine el replanteo general de las obras, su comprobación y los replanteos parciales de los mismos. - Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. - Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. - Los de protección de materiales, de deterioro, daño o incendio. - Los de construcción y conservación de caminos provisionales para el desvío del tráfico en caso de que fuera necesario, servicio de obras, los de desagüe, señales de tráfico y los demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. - Los de retirada al fin de la obra de instalaciones, materiales, herramientas etc, y de limpieza general de la obra. - Los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de agua y energía, así como los de ampliación y/o demolición de las instalaciones provisionales. - Los de retirada de los materiales rechazados y la corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. - Los de publicidad de afecciones al tráfico. También serán de cuenta del Contratista los siguientes: - Las tasas de inspección y dirección de las obras y los gastos de ensayos hasta un máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de las obras.

14 - Los gastos ocasionados con motivo de la medición de las unidades de obra ejecutada, y en particular los de pesadas de báscula de camiones. - Los gastos ocasionados por la liquidación, así como la retirada de los medios auxiliares, empleados o no, en la ejecución de las obras en los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa o causas que lo motive. Así mismo se tendrá en cuenta aquellas disposiciones que se indiquen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la ejecución del contrato de obras Seguridad y Salud en la obra: El Adjudicatario deberá cumplir cuantas disposiciones se hallen vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, y cuantas normas de buena práctica sean aplicables en esas materias, así como lo indicado especialmente en este Pliego. Se define como Seguridad y Salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el presente Proyecto se incluye un Estudio Básico de Seguridad y Salud que el Contratista deberá analizar, estudiar, desarrollar y complementar en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución Otras Disposiciones: Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en las disposiciones vigentes en materia de Contratos de las Administraciones Públicas. Si son detalles técnicos se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de buena práctica, decidiendo en última instancia la Dirección de obra. En particular se aplicará esto a las sanciones que deben imponerse por retrasos no excesivos en la obra con respecto al programa de trabajo presentado y aprobado por la Dirección de obra. 4.- CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES: Demoliciones y trabajos preliminares: Generalidades: Durante la ejecución de los trabajos de demolición se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en el artículo 301 Demoliciones del PG-3 (O.M. 16/05/02). Definición Las demoliciones consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como fábricas de hormigón en masa o armado, mampostería o ladrillo, cerramientos, pavimentos y otros elementos, que obstaculicen la obra

15 o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. Ejecución Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Los materiales procedentes de la demolición quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios que se dispongan y de las condiciones de transporte. Una vez acabados los trabajos, la zona quedará limpia de restos de materiales procedentes de la demolición. Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de las Obras, y los materiales no utilizables se llevarán a vertedero aceptado por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de las autorizaciones pertinentes. El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Director de las Obras Demolición de elementos de hormigón en masa o armado. Medición y abono La demolición de elementos de hormigón en masa o armados se medirá y abonará por los metros cúbico (m 3 ) de volumen, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento. Se incluye en el precio de la unidad de obra el transporte de los productos sobrantes a vertedero, la limpieza posterior de la zona y las eventuales operaciones necesarias para el apeo provisional de construcciones existentes. No se abonará de forma independiente la demolición de pavimentos asfálticos cuando se encuentre incluida en otras unidades de obra, como pueden ser las excavaciones Demolición de pavimentos asfálticos. Medición y abono La demolición de elementos de pavimentos asfálticos se medirá y abonará por los metros cúbicos (m3) de volumen realmente demolido y retirado de su emplazamiento. Se incluye en el precio de la unidad de obra el transporte de los productos sobrantes a vertedero, el barrido y la limpieza posterior de la zona, y el corte con radial de las aristas limítrofes con los pavimentos existentes. No se abonará de forma independiente la demolición de pavimentos asfálticos cuando se encuentre incluida en otras unidades de obra, como pueden ser las excavaciones.

16 Demolición de muros y vallas de cerramiento. Medición y abono La demolición de muros de cerramiento realzados con cualquier tipo de fábrica se medirá y abonará por los metros cuadrados (m 2 ) de superficie realmente demolida y retirada de su emplazamiento. La demolición de vallas de cerramiento realzados con mallas o verjas metálicas de cualquier tipo se medirá y abonará por los metros lineales (ml) de longitud realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, incluyéndose la demolición de los elementos de anclaje o pie de fábrica en la base de las mismas. Se incluye en el precio de la unidad de obra la recuperación de aquellos elementos que haya que reponer, el transporte de los productos sobrantes a vertedero, la limpieza posterior de la zona y el corte de separación con el cerramiento existente a mantener Movimiento de tierras: Desbroce y despeje del terreno. Durante la ejecución de los trabajos de despeje y desbroce del terreno se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en el artículo 300 Desbroce del terreno del PG-3 (O.M. 16/05/02). Definición Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier indeseable a juicio del Director de las Obras. La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: - Remoción de los materiales objeto de desbroce. - Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. Ejecución La ejecución incluye el arranque de árboles, la remoción de los materiales objeto del desbroce y la retirada de los materiales objeto de desbroce. La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de obra, de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra. Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes. El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, este deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de obra, sin costo para la Propiedad. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en el presente Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente. Todos los productos procedentes del desbroce no susceptibles de aprovechamiento, serán transportados a vertedero y/o eliminados. Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director de

17 obra. Medición y abono El desbroce y despeje del terreno se medirá y abonará por los metros cuadrados (m 2 ) realmente desbrozados y despejados medidos en obra. Se incluye en el precio de la unidad de obra el transporte de los productos sobrantes a vertedero y la obtención de los permisos necesarios. No se abonará el desbroce de forma independiente cuando se halle incluido en la unidad de obra explanación. Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente Excavación de la explanación. Durante la ejecución de los trabajos de excavación para la explanación del terreno se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en los artículos 320 Excavación de la explanación y préstamos, 340 Terminación y refino de la explanada y 341 Refino de taludes del PG-3 (O.M. 16/05/02). Definición. Se refiere este apartado a la excavación de la explanación en toda clase de terreno, incluyendo el saneo a realizar para la obtención de la explanada necesaria para el cimiento del firme y la excavación necesaria para ejecutar las cunetas de pies de terraplén y las cunetas de coronación de desmonte. Clasificación de la excavación La excavación se considera Clasificada en los siguientes tipos: - Excavación en roca: Comprenderá a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. - Excavación en cualquier otro tipo de terreno: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos otros en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados, retroexcavadoras con martillo neumático, o cualquier otro medio mecánico. Ejecución Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y perfiles que consten en el Proyecto o que indique el Ingeniero Director de las Obras. Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes. Al realizar la excavación se tendrá especial cuidado en que la tierra vegetal no se mezcle en ningún momento con el resto del material excavado cuando éste sea utilizable para su posterior empleo en terraplenes.

18 El Ingeniero Director podrá ordenar la excavación selectiva de la tierra vegetal y su acopio para su eventual uso posterior sin que ello sea objeto de abono independiente. Si por la organización de la obra, en el momento de excavar terrenos aprovechables para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado se acopiará para su empleo en el momento oportuno. No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las obras. Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita. Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. El Contratista será responsable de la conservación de las obras de excavación hasta que la superficie final de ésta sea cubierta con posteriores obras de relleno o de fábrica, o hasta la recepción de las obras en los casos de taludes que hayan de quedar definitivamente al descubierto. El Contratista retirará los desprendimientos que hubiera de las paredes y taludes y mantendrá limpias las cunetas o cunetones tanto de guarda como de pie de los taludes. El Contratista, por su cuenta y riesgo, tomará las medidas oportunas para evitar roderas, depresiones y otros desperfectos en la superficie final de las excavaciones que pudiera ocasionar el tránsito de vehículos y máquinas. Tolerancias en la ejecución Las tolerancias topográficas de replanteo de la superficie final de las excavaciones, es decir, la desviación máxima admisible entre la posición teórica definida en los Planos y la señalada en el terreno por los replanteos, serán las especificadas en los Planos o, a falta de esta especificación, las siguientes (El signo negativo significa defecto de excavación): a) En los taludes... ± 5 cm. b) En los fondos de la excavación, o rasante... ± 3 cm. c) En las superficies de apoyo o de cimentación de las fábrica... ± 2 cm. Medición y abono La medición de la excavación de la explanación se obtendrá, en metros cúbicos (m 3 ), por diferencia entre los perfiles del terreno tomados antes y después de la ejecución de la misma, sin contabilizar los excesos no justificados. Para su abono, en el precio se consideran incluidos el transporte a vertedero o terraplén, la carga y la descarga, las eventuales entibaciones y agotamientos, así como los refinos y compactaciones precisas y el acondicionamiento del vertedero en el primer caso salvo indicación expresa. Se medirá por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de ejecutada la excavación y cubicado por la fórmula: Donde S1 y S2 son las superficies de excavación en perfiles extremos y L es la distancia entre perfiles, medido sobre el eje de la nueva traza. Los perfiles se situarán en los lugares indicados en los planos y en cualesquiera otros que se considere interesante por el ingeniero director de la obra, no pudiendo el adjudicatario proponer otros nuevos salvo admisión expresa de los citados perfiles, por el citado ingeniero director de las obras. El contratista no podrá efectuar reclamación ni exigir indemnización alguna por composición porcentual de la excavación ni clasificar en sus fracciones de tierra, tránsito y roca distinta de la que ha servido de base para la confección del precio.

19 Excavación de préstamos. Definición. Se refiere este apartado a la excavación de los préstamos necesarios para la formación de los terraplenes de préstamos. Ejecución En su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. Medición y abono Serán de cuenta del Contratista los abonos de cánones, tasas, compras de terrenos, alquileres y cuantos otros pudieran derivarse de estas excavaciones. No será objeto de abono, y por tanto de medición, independiente esta excavación por considerarse incluida en las unidades de obras a que vayan a servir de préstamo Escarificado y compactación del terreno o firme existente. Durante la ejecución de los trabajos de excavación para la explanación del terreno se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en los artículos 302 Escarificación y compactación y 303 Escarificación y compactación del firme existente del PG-3 (O.M. 16/05/02). Definición. Se refiere este apartado a la disgregación del firme existente, realizada por medios mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa. Ejecución Se ejecutará en las zonas de terraplén previamente a la ejecución del mismo, debiéndose alcanzar un nivel de compactación de acuerdo con la profundidad a que se ejecute con relación a la capa del firme. Cuando sea necesaria la recompactación, esta se realizará de tal forma que en ningún punto se obtengan resultados inferiores a 150 kg/cm 2 en ensayo de placa de carga V.S.S. de 700 cm 2. Se procederá a la ejecución de esta unidad en las zonas y con la profundidad que indique el Proyecto, o en su defecto, ordene el Ingeniero Director de las obras. Medición y abono El escarificado y la compactación del terreno o firme existente se medirá y abonará por los metros cuadrados (m 2 ) realmente escarificado y compactados, medidos sobre el terreno Preparación de la superficie. Definición. La superficie del terreno, una vez excavado o desbrozado en su caso, se preparará dándole una adecuada

20 compactación hasta que se juzgue suficiente por la dirección de la obra, de modo que en ensayo con placa de carga V.S.S. de 700 cm 2 no se obtenga un resultado inferior a 150 kg/cm 2. Medición y abono No será objeto de abono, y por tanto de medición, independiente esta preparación de la superficie por considerarse incluida en las unidades de obra de desbroce o excavación Transporte adicional. Ejecución Para la ejecución del transporte adicional se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en el artículos 800 Transporte adicional del PG-3 (O.M. 06/02/1976). Medición y abono: El transporte adicional no será objeto de abono y se considerará incluido en el precio de las distintas unidades de obra que pueda intervenir. El contratista asegurará que cualquier vehículo de transporte en la obra no tendrá una relación peso-potencia inferior a 120 Kg/CV Drenaje superficial de la obra. Durante la ejecución de las obras el adjudicatario mantendrá la zona objeto de las mismas en adecuadas condiciones, para lo que se preverán los medios oportunos y todo ello a su costa Excavación en zanjas y pozos. Durante la ejecución de los trabajos de excavación para la explanación del terreno se estará, en lo no previsto en este Pliego, a lo dispuesto en los artículos 321 Excavación en zanjas y pozos del PG-3 (O.M. 16/05/02). Definición. Se refiere este apartado a la excavación de las zanjas para cimientos de obras de fábrica, para el emplazamiento de canalizaciones y para la construcción de arquetas y pozos, incluyendo la nivelación y la compactación del fondo resultante hasta alcanzar una densidad exigida en el Proyecto o en su defecto por la Dirección de la obra. Clasificación de la excavación La excavación en zanjas y pozos se considera No Clasificada, incluyéndose en la ejecución de la misma la presencia de todo tipo de materiales incluso roca y la utilización de los medios mecánicos apropiados tales como retroexcavadoras con o sin martillos neumáticos. Ejecución Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios para garantizar la seguridad del