1.- Objeto del contrato y Clasificación CPV 2003.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "1.- Objeto del contrato y Clasificación CPV 2003."

Transcripción

1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA ECONOMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, TRAMITACIÓN ORDINARIA, DE LA OBRA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES. ZONA II. 1.- Objeto del contrato y Clasificación CPV Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra Conservación de carreteras provinciales. Zona II, conforme al proyecto, que incluye pliego de prescripciones técnicas, redactado por D. Antonio Encinar Núñez, con fecha enero de El referido proyecto y pliego y sus documentos integrantes, tendrán carácter contractual, así como el pliego de cláusulas administrativas particulares. Los Pliegos, tanto el de Cláusulas Administrativas Particulares como el de Prescripciones Técnicas, se unirán al contrato, sin necesidad de ser firmados por el adjudicatario en el acto de formalización del mismo. CPV-2003: Base o tipo de licitación. El presupuesto del contrato que servirá de base a la licitación, asciende a la cantidad de ,61 euros y ,98 euros de IVA ( ,59 euros, IVA incluido). 3.- Financiación de las obras. Las obras objeto del contrato se financiarán con cargo a la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Corporación para los años 2009 ( ,45 euros, IVA incluido), 2010 ( ,90 euros, IVA incluido), 2011 ( ,90 euros, IVA incluido), 2012 ( ,90 euros, IVA incluido) y 2013 ( ,44 euros, IVA incluido), por lo que la adjudicación quedará sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente. 1

2 4.- Plazo de ejecución del contrato. El plazo previsto de ejecución de las obras será de cuatro años (desde el 1 de julio de 2009 hasta el 30 de junio de 2013). Al tener este contrato la consideración de plurianual, se respetarán en todo caso, los límites previstos en el artículo del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, salvo que el Pleno, de acuerdo con lo previsto en el artículo RDL 2/2004, eleve los porcentajes a que se refiere el artículo del RDL 2/2004. Los plazos parciales serán los que en su caso se fijen en el correspondiente programa de trabajo. Se estará, para ello, a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en concreto su cláusula I.4.4. La demora en la ejecución por el contratista será sancionada conforme a lo previsto en el art.196 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector, de 30 de octubre (LCSP), sin perjuicio de las facultades de resolución a que se refiere el citado precepto. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor (art. 197 LCSP). 5.- Pago del precio de adjudicación. El pago del precio del remate y sus variaciones legales se efectuará contra certificación de obra expedida mensualmente, acompañada de la correspondiente relación valorada, por el técnico director de la misma, una vez aprobada por el órgano competente de la Administración. Asimismo el contratista deberá presentar factura. Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. Para la valoración y pago de partidas alzadas se estará a lo dispuesto en el art. 154 del R.D. 1098/2001, y a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 2

3 Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho. Para que la cesión tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión (art. 201 LCSP). A tal efecto se considerará que la misma se ha producido cuando se haya consignado, mediante diligencia en Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro del Registro de Transmisión de certificaciones. En todo caso será aplicable el art. 200 de la LCSP El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados, instalaciones y equipos necesarios para la obra, en los términos previstos en el art. 215 de la LCSP 6.- Revisión de precios. El precio inicial que del contrato se establezca por anualidades se revisará anualmente teniendo en cuenta la variación del índice del precios al consumo (IPC), conforme las prescripciones fijadas por el INE y se llevará a cabo después de transcurrido el primer año de contrato. 7.- Cumplimiento del Contrato Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en este pliego y en el proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse Dentro del mes siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo, el contratista presentará el programa de trabajos, salvo que, atendiendo a la naturaleza de la obra, el órgano de contratación, a propuesta del Técnico Director exima al contratista de la presentación del referido documento En la fecha en que comiencen los trabajos el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Diputación Provincial, que se mantendrá en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva. 3

4 Asimismo el contratista está obligado a instalar a su costa las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, y a adoptar todas las precauciones precisas, siendo personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya instalado El contratista quedará obligado con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de Legislación Laboral y Social, así como de las que se promulguen durante la ejecución del mismo El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud en las obras de construcción o ingeniería civil reguladas en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por lo que en cumplimiento del estudio o estudio básico de seguridad y salud, en su caso, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo. Dicho plan deberá ser presentado conjuntamente con el resto de la documentación requerida, antes de la formalización del contrato, debiendo ser aprobado por esta Diputación antes del inicio de la obra El contratista quedará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, ni siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el Órgano de Contratación, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del contrato, no lo estime aconsejable El contratista quedará obligado al cumplimiento de cuantas obligaciones se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 8. Dirección de obra y control de calidad. La Administración, a través del director facultativo de las obras efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada, ajustándose a lo dispuesto en el Pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado. 9. Penalidades. Para la imposición de penalidades por demora en la ejecución se estará a lo dispuesto en el art. 196 de la LCSP. Serán, asimismo de aplicación al contrato las penalidades recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, cláusula

5 10. Gastos a cargo del adjudicatario. Serán de cuenta del adjudicatario, además de los referidos en la cláusula anterior, los que genere el procedimiento de adjudicación y los de preparación y formalización del contrato, particularmente los de publicación de anuncios de licitación en diarios oficiales, siendo el importe máximo de éstos 200 euros. Asimismo deberá pagar todos los tributos estatales, regionales y locales que deriven del contrato y asumir el pago del IVA. 11. Recepción de las obras y plazo de garantía Previo aviso del contratista a la Administración, de la fecha prevista de terminación de la obra, se procederá al acto formal y positivo de recepción de la misma dentro del mes siguiente al de su terminación. Al acto concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. A la Intervención de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando dicha comunicación sea preceptiva, el acto para su asistencia potestativa al mismo en sus funciones de comprobación de la inversión. Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración, representante de ésta las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía, que será de un año Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio, o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, (salvo por daños y perjuicios por vicios ocultos en la construcción debidos a incumplimiento del contrato por parte del contratista, que responderá durante el término de quince años), procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en 5

6 su caso, al pago de las obligaciones pendientes, aplicándose a éste último lo dispuesto en el art. 200 LCSP. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 12. Capacidad para Contratar. Están capacitados para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten la correspondiente clasificación (Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e) y que no estén afectados por ninguna de las circunstancias que enumera el art. 49 LCSP como prohibitivas para contratar. La Administración podrá contratar con Uniones temporales de empresas que se constituyan al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 48 LCSP. 13. Garantía provisional. La garantía provisional será de ,37 euros (2% del presupuesto del contrato sin IVA, según art de LCSP), y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el art. 84 de la LCSP (en la Caja de la Diputación). La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación (art LCSP). El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso, la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva (art LCSP) 14. Garantía definitiva. La garantía definitiva será del 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el IVA, y podrá constituirse en la Caja de la Corporación, en cualquiera de las formas previstas en el art. 84 LCSP. 6

7 En caso de garantía constituida mediante aval o mediante contrato de seguro de caución, habrá de tenerse en cuenta su formulación en los modelos de aval o certificado de seguro de caución dispuestos al efecto en el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre (Anexos V y VI, respectivamente). La constitución de la garantía definitiva deberá acreditarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación en el perfil del contratante (/contratacion/perfildelcontratante) de la adjudicación provisional del contrato. El incumplimiento de este requisito, por causa imputable al adjudicatario provisional del contrato, dará lugar a que la Administración declare decaída la adjudicación provisional a su favor. 15. Presentación de proposiciones: Lugar y plazo de presentación, formalidades y documentación Lugar y plazo de presentación.- Las proposiciones se presentarán en el Registro General de la Diputación en mano, de las 9 a las 14 horas, durante los 26 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el BOP. También podrán presentarse proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el mismo día al órgano de Contratación, mediante fax al número o telegrama, la remisión de la proposición. Sin cumplir tales requisitos no será admitida la proposición en el caso en que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación. No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no será admitida ninguna proposición enviada por correo. El Registro de Licitaciones acreditará la recepción del referido correo con indicaciones del día de su expedición y recepción, en el Libro de registro correspondiente Formalidades.- Las proposiciones constarán de dos sobres cerrados denominados A y B y en cada uno de los cuales se hará constar el contenido, en la forma que se indicará, y el nombre del licitador, dirección, teléfono y fax. Los licitadores han de presentar dentro de los sobres una hoja independiente, enunciando numéricamente su contenido. A) Sobre A, denominado proposición económica, se ajustará al modelo contenido en la cláusula final de este pliego y se presentará cerrado, pudiendo ser lacrado y precintado, a petición del interesado y deberá tener la siguiente inscripción: 7

8 Proposición económica y referencias técnicas para optar al procedimiento abierto para la adjudicación de la obra Conservación de carreteras provinciales. Zona II Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. En este sobre se incluirá también Memoria explicativa, que servirá para llevar a cabo la valoración, conforme a los criterios de selección de la oferta económicamente más ventajosa, establecidos en la cláusula 18 de este Pliego. B) Sobre B, denominado de documentos, expresará la inscripción de: Documentos generales para optar al procedimiento para la adjudicación de la obra Conservación de carreteras provinciales. Zona II, y contendrá la siguiente documentación: 1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del empresario y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 1.1 Documento Nacional de Identidad del licitador, pasaporte o documento que lo sustituya, cuando se trate de personas físicas o empresarios individuales. 1.2 Escritura de constitución de la Sociedad mercantil, cuando el empresario fuera persona jurídica, debidamente inscrita en el registro mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. 1.3 Poder notarial cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica. 1.4 Los poderes a que se refiere el apartado anterior deberán bastantearse previamente por los funcionarios de la Corporación, Escala de Administración General, Subescala Técnica, de los Servicios de Contratación, Planes Provinciales y Secretaría General, o por el Secretario General. 1.5 En caso de concurrir a la licitación varias empresas, constituyendo una unión temporal, cada una de ellas deberá acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participación de cada una de ellas, designando la persona o entidad que, durante 8

9 la vigencia del contrato, ha de ostentar la representación de la unión ante la Administración. 1.6 Las empresas extranjeras deberán aportar la documentación que se especifica en el anexo de este pliego. 1.7 En caso de concurrir a la licitación varias empresas de un mismo grupo, cada una de ellas deberá presentar declaración sobre la concurrencia o no de los supuestos a que se refiere el art del Código de Comercio. 2. Declaración responsable de que la empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en los arts. 49 y 50 de la LCSP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación acreditativa de tal requisito deba exigirse antes de la adjudicación definitiva a los que vayan a resultar adjudicatarios del contrato. 3. Documento de clasificación Empresarial: Certificación, expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda u Órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma, de estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías que se especifique en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo dispuesto en la Cláusula 12 del presente Pliego Notas aclaratorias sobre la presentación de la documentación.- Toda la documentación que se presente deberá ser en lengua castellana o traducida de forma oficial a esta lengua. Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales o copias compulsadas por Notario Público o Secretario de esta Corporación o Funcionario en quien delegue. Las empresas que figuren inscritas en el Registro Provincial de Licitadores quedarán dispensadas de presentar en los procedimientos contractuales la documentación que haya sido inscrita en dicho Registro y depositada en el mismo, siempre y cuando se encuentre actualizada, debiendo aportar únicamente una declaración responsable haciendo constar que los datos obrantes en el citado Registro no han variado. Transcurrido el plazo de tres meses desde la formalización del correspondiente contrato sin que se haya procedido a su retirada por los 9

10 licitadores que no resultaron adjudicatarios del contrato, la Administración podrá disponer sobre su destrucción Mesa de Contratación. La Mesa de Contratación estará integrada o constituida del modo siguiente: - Presidente, que lo será el de la Corporación Provincial, o miembro en quien delegue. - Cuatro vocales designados por el Presidente de la Diputación, representando a cada Grupo político de la Diputación. - El Interventor o funcionario que le sustituya. - El Secretario General o funcionario que le sustituya. - Un Técnico o experto en la materia. Actuará como secretaria de la mesa la Técnico Jefe del Departamento de Contratación. 17. Calificación de la documentación general. Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de Contratación procederá a la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre B en acto privado. Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, se comunicará a los interesados, concediéndoles un plazo no superior a tres días hábiles para que los corrijan o subsanen, antes de proceder a la apertura de las proposiciones económicas. El requerimiento de subsanación se realizará mediante carta, telegrama o fax y el plazo de tres días hábiles será de caducidad, sin que pueda interrumpirse por no haberse recibido por el licitador, siempre que la Administración acredite su intento de notificación por alguno de los referidos medios. Si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, se rechazará la proposición Criterios para la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Los criterios que servirán para la selección de la oferta económicamente más ventajosa, serán los siguientes, con la puntuación que igualmente se indica: 10

11 1.- Mejoras en maquinaria, vehículos, medios auxiliares y equipo técnico respecto a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que se pondrán a disposición de las obras, con indicación del grado de dedicación temporal (20%). De acuerdo con el siguiente baremo: a) Maquinaria, vehículos y medios auxiliares. Con un peso del 40% dentro de este apartado se valorarán, con la puntuación que se indica, los siguientes elementos: Vehículo Todoterreno 1,00 Furgoneta 1,00 Furgón 1,00 Vehículos turismos 1,00 Camión quitanieves 2,00 Tractor 0,50 Minirretro con martillo 1,00 Dumper 0,50 Camión con grúa 1,00 Grúa con pluma y cesta 1,00 Cuñas quitanieves orientables, para retro 1,00 Extendedores de fundentes 1,00 Hoja quitanieves 1,00 Cuchilla polidozers 1,00 Equipo agua presión 0,20 Electrobomba sumergible 0,20 Bomba achique 0,20 Compresor con martillo picador 0,20 Martillo neumático 0,20 Martillo eléctrico 0,20 Cisterna pequeña para limpieza de señales 1,00 Equipos desbrozadoras manuales 0,50 Motosierra 0,50 Cisterna pequeña para herbicidas 1,00 Mochilas tratamientos Fitosanitarios 0,50 Hormigonera 0,50 Barredora 1,00 Rodillo Manual 750 kgs. 0,20 Cortadora pavimento 0,20 Equipo oxicorte 0,50 Equipo soladura eléctrica 0,50 Regla vibrante 0,20 Generador 0,50 Carros señalización 1,00 Cascadas luminosas móviles 0,50 Juego semáforos 0,50 Panel señalización variable 0,50 11

12 Balizas luminosas 0,05 Atenuador impacto móvil 0,10 b) Equipo técnico 2.- Precio ofertado (35%). Con un peso del 60% dentro de este apartado, se valorará el personal que tenga disponibilidad permanente con la puntuación que se indica en el cuadro siguiente: De acuerdo con el siguiente baremo: Siendo B la baja que representa la oferta en porcentaje sobre el presupuesto de licitación y BM la baja media de todas las ofertas (excluyendo aquellas que superen el presupuesto de licitación) se asignará a cada oferta el número de puntos determinado por las siguientes fórmulas: Técnico COEX 5,00 Oficial 1ª 3,00 Oficial 2ª 2,00 Peón especializado 1,50 Peón ordinario 1,00 A1) Para B en el intervalo BM < B < BM + 5% N= 20 (B BM) A2) Para B en el intervalo BM + 5% < B < BM + 6% N = (B BM 5) A3) Para B en el intervalo BM + 6% < B < BM + 10% N = - 20 (B BM 6) A4) Para B en el intervalo BM 1% < B < BM N = 150 (B BM +1) A5) Para B en el intervalo BM 5% < B < BM 1% N = 20 (B BM + 5) + 20 A6) Para B en los intervalos B > BM + 10% y B < BM 5% N = Conocimiento de la zona donde se llevarán a cabo las obras (15%). 12

13 4.- Establecimiento de un sistema remoto de visión con cámaras móviles para seguimiento de actuaciones en tiempo real (20%). 5.- Mejoras respecto a lo exigido en el Pliego de Prescripciones Técnicas relativas a las instalaciones y gestión de firmes que se adscribirán a la ejecución de las obras (10%). 19. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación. La Mesa de Contratación, en acto público, celebrado el día y a la hora que se indique en el anuncio de licitación, en el Salón de Plenos de la Diputación, dará cuenta del resultado de la calificación de la documentación general presentada por los licitadores en el sobre B, indicando los licitadores excluidos y las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a formular observaciones que recogerán en el acta. A continuación, el Secretario de la Mesa, procederá a la apertura de los sobres A y dará lectura de las proposiciones económicas y técnicas formuladas por ellas y las elevará con el acta y la propuesta que estime pertinente al Órgano de Contratación que haya de efectuar la adjudicación. No obstante, la Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. Se apreciará el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya presentado, para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, según el art LCSP. En este procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente y se estará a lo dispuesto en el art. 136 de la LCSP. Se determinará el orden de adjudicación, procediéndose a formalizar el contrato con la mejor oferta económicamente más ventajosa siguiente, en caso de renuncia del primero y así sucesivamente. Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas 13

14 desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicación Adjudicación provisional y definitiva del contrato El Órgano de Contratación, recibida la documentación de la Mesa de Contratación y evacuados los informes técnicos correspondientes, dictará alternativamente, resolución motivada adjudicando provisionalmente el contrato a la proposición considerada económicamente más ventajosa, que pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración. La adjudicación provisional una vez acordada será notificada a los participantes en la licitación y publicada en el perfil del contratante de la Diputación. Antes de la adjudicación definitiva y dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la publicación de la adjudicación provisional en el perfil del contratante de la Diputación, el adjudicatario propuesto deberá presentar-por originales o copias compulsadas- la siguiente documentación: -Certificación positiva de estar al corriente de obligaciones tributarias. -Certificación positiva acreditativa de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social. Quedarán dispensadas de su aportación las empresas que figuren inscritas en el Registro Provincial de Licitadores, con constancia de estos datos. En igual plazo, el adjudicatario provisional deberá constituir la garantía definitiva en la cuantía y forma indicadas en la cláusula 14. La adjudicación provisional se elevará a definitiva dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que expire el plazo señalado en el párrafo anterior siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva. Si el adjudicatario propuesto no presenta la documentación señalada o no constituye la garantía definitiva en el plazo establecido, por causas a él imputables, la administración declarará decaída la adjudicación provisional a su favor siendo de aplicación lo dispuesto en el art de la LCSP. 21. Formalización del Contrato. La Administración y el contratista deberán formalizar el contrato de adjudicación del Servicio en Documento Administrativo, dentro de los 10 días hábiles siguientes al de notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo título suficiente para acceder a cualquier Registro. No obstante lo anterior, dicho 14

15 contrato administrativo podrá elevarse a Escritura Pública a petición del contratista y a su costa. 22. Resolución del Contrato. El contrato podrá extinguirse por alguna de las causas de resolución enunciadas en los arts. 206 y 220 de la LCSP. 23. Régimen jurídico. En lo no previsto expresamente en el presente pliego de condiciones, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en cuanto no se encuentre derogado por ésta en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, y en las restantes normas de derecho administrativo. 24. Jurisdicción competente. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán resueltos por el Órgano de Contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, con el régimen de recursos que recoge la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer de cuantas cuestiones pudieran surgir como consecuencia del contrato que se formalice, serán competentes los Juzgados de Ávila y el tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, del orden jurisdiccional contencioso administrativo a cuyas jurisdicciones queda el adjudicatario con renuncia a cualquier otra y a su fuero propio a cuyas jurisdicciones queda sujeto el adjudicatario con renuncia a cualquier otra y a su fuero propio. 25. Modelo de proposición. Don mayor de edad, con domicilio en (tfno y fax...), titular del D.N.I. nº , en nombre propio (o en representación de , con CIF nº... y domicilio social en (fno y fax...), conforme acredito con Poder Bastanteado) enterado del procedimiento para adjudicar, mediante 15

16 procedimiento abierto, la obra Conservación de carreteras provinciales. Zona II, se compromete a realizarla en las siguientes condiciones: - Mejoras en maquinaria, vehículos, medios auxiliares y equipo técnico: - Precio:..euros, IVA incluido, correspondiendo de este importe a la cuota de IVA.euros. - Conocimiento de la zona de ejecución de las obras: - Mejoras relativas a instalaciones y gestión de firmes que se adscribirán a la ejecución de las obras: En..., a... de... de... El licitador (Firmado y rubricado) Ávila, 17 de febrero de 2009 EL PRESIDENTE DEL ÁREA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL E INFRAESTRUCTURAS Fdo.: Carlos García González 16

17 ANEXO II DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea deberán aportar en el sobre B la documentación siguiente: 1.- Las empresas individuales deberán presentar el documento de identidad personal de su país. Si la empresa fuera persona jurídica deberá presentar sus documentos constitutivos, traducidos de forma oficial al castellano, inscritos en un registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo. 2.- En el caso de que el licitador no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido de forma oficial al castellano. 3.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir en el contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 4.- Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en la Ley de Contratos del Sector Público. 5.- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al castellano, por el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de las obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador. 6.- En el supuesto de exigirse clasificación, para los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente acreditar ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, así como su inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones previstas por la legislación del Estado donde estén establecidas. Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación Aquellas empresas extranjeras de Estados no miembros de la Comunidad Europea, además de los requisitos expuestos en los seis apartados anteriores, deberán acreditar: a) Despacho expedido por la embajada de España en el Estado correspondiente donde se especifique que la empresa tiene capacidad de obrar. b) Que su Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga. Este extremo se justificará mediante el informe de la respectiva representación diplomática española. c) Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el apartado anterior. d) En el caso de que el importe del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a euros, no se exigirá el informe de reciprocidad a que se refiere el apartado b), en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio 17

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA, EN ENVASES DE 5 A 8 LITROS, A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA PARA CONSUMO HUMANO, MEDIANTE

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE SELECCIÓN TRAMITACIÓN ORDINARIA CONTRATO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA, EN ENVASES DE 5 A 8 LITROS, A DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ÁVILA PARA CONSUMO HUMANO PROCEDIMIENTO

Más detalles

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO

CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO CONTRATACIÓN : SUMINISTRO TRAMITACIÓN: ORDINARIA PROCEDIMIENTO: ABIERTO FORMA: CONCURSO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA ADJUDICAR EL SUMINISTRO DE UN CAMIÓN RECOLECTOR COMPACTADOR

Más detalles

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla)

Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla) PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra denominada

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO

I. OBJETO, PLAZO Y REGIMEN JURIDICO PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO, MEDIANTE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, DE CUATRO VEHÍCULOS TIPO FURGONETAS MIXTAS, PARA EL AYUNTAMIENTO DE BAZA,

Más detalles

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad.

Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. Modelo de Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras. Procedimiento negociado sin publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO ARTÍCULO 1.-OBJETO DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS... 1 ARTÍCULO 2.-FUNCIONES DEL REGISTRO DE CONTRATISTAS.... 2 ARTÍCULO

Más detalles

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera

pliego para contratación de obras promoción 32 vps en vejer de la frontera 1. IDENTIFICACIÓN DEL LICITADOR Persona Física Apellidos Nombre Dirección Teléfono Correo Electrónico Persona Jurídica Nombre Dirección CIF Teléfono Correo Electrónico Representante Apellidos Nombre Dirección

Más detalles

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de

OBJETO DEL CONTRATO CLAUSULA 1. El presente Pliego tiene por objeto la contratación de la adquisición de Sumal Gestión Tributaria Diputación de Alicante PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE ORDENADORES PERSONALES DE SOBREMESA CON DESTINO A LAS OFICINAS

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA QUE IDENTIFIQUE LAS FUNCIONALIDADES DE LA FIIAPP A CUBRIR POR EL FUTURO ERP 1. ORGANO DE CONTRATACION De acuerdo con el Manual de Contratación

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA FIIAPP 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual de Contratación de la FIIAPP, aprobado por su Patronato, el

Más detalles

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan:

1.1 El objeto del contrato es la prestación del servicio de gestión de las cuentas corrientes que a continuación se detallan: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD (CJE) MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD. 1. OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ANEXO I FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES Las propuestas se presentarán en TRES (3) SOBRES independientes, debidamente cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, con indicación

Más detalles

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880

Vehículo: IVECO CC100E2W XEITO II Matrícula: 4977 GHC Fecha de matriculación: 21 de agosto de 2.008 Cilindrada: (cm3): 5.880 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, JUNTO CON EL PLIEGO TÉCNICO Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN, HAN DE REGIR EN LA SUBASTA PARA LA ENAJENACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE

Más detalles

ANEXO I IVA 436.079,34

ANEXO I IVA 436.079,34 ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO. Objeto del contrato:contratar la puesta a disposición del Ayuntamiento de una plataforma digital web, en funcionamiento, estructurada en secciones que

Más detalles

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

2) TIPO DE LICITACIÓN Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN PARA ADJUDICAR, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA REPARACIÓN TEJADO EDIFICIO MUNICIPAL UNIVERSIDAD POPULAR CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del contrato

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 14suA3 Tipo contrato: suministro Procedimiento: Abierto Presupuesto Total/año sin IVA: 62.479,34 IVA : 13.120,66 Presupuesto total Año IVA incluido:75.600,00 Presupuesto

Más detalles

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO.-

4.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE ASISTENCIA SANITARIA PARA FUNCIONARIOS DE CARRERA INTEGRADOS DE LA

Más detalles

AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA)

AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA) PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RE- GIRA LA ENAJENACIÓN DE UNA PARCELA DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITA ENTRE PLAZA DE SAN FRANCISCO Y C/ CINEMA 1.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO. El contrato

Más detalles

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL

PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL PLIEGO DE VENTA POR ENAJENACIÓN DIRECTA DE UN VEHÍCULO DE PROPIEDAD MUNICIPAL CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación Constituye el objeto del contrato la enajenación por este Ayuntamiento mediante enajenación

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LOS SEGUROS DE FERIA DE ZARAGOZA INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo

Más detalles

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO.

HOJA-RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DIRECCIÓN PROVINCIAL LAS PALMAS Expediente nº: P.ABIERTO 2/2013 Aplicación Presupuestaria:19.101.251M.227.01 HOJA-RESUMEN DEL

Más detalles

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda.

ANEXO I. del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. ANEXO I 1.- OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO Expte. nº:..237/13... Objeto contrato: del Suministro, montaje y desmontaje de butacas para el Teatro Alameda. Código CPV: 39111200-5 División en lotes:

Más detalles

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA

PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS EXPTE. ARTS 2/09 VALENCIA PALAU DE LES ARTS REINA SOFIA FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS DE ASISTENCIA PARA EL PALAU DE LES ARTS REINA SOFÍA EXPTE. ARTS

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA39 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas i DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ Pliego de Cláusulas Administrativas ELABORACIÓN

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL Simulador virtual en prevención de riesgos laborales en el sector sanitario INDICE 1. ANTECEDENTES. 2. NECESIDADES ADMINISTRATIVAS

Más detalles

El objeto del contrato es la contratación de la póliza de responsabilidad civil y patrimonial.

El objeto del contrato es la contratación de la póliza de responsabilidad civil y patrimonial. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL

Más detalles

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva.

ARTÍCULO 3.- Se exime la prestación de garantía provisional y definitiva. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD EL SERVICIO DE GESTION E IMPARTICIÓN DE UN CURSO DE HORMIGÓN IMPRESO EN UN MUNICIPIO DE LA

Más detalles

Ayuntamiento de Torredonjimeno

Ayuntamiento de Torredonjimeno PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MANTENIMIENTO INFORMÁTICO DEL AYUNTAMIENTO CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación El

Más detalles

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO

195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO 195/2008/00064 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DENOMINADO: DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE DE FERRETERÍA CON DESTINO AL SAMUR PROTECCIÓN CIVIL,

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 1. ANTECEDENTES La FIIAPP es una fundación del sector público estatal cuyas actividades,

Más detalles

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS ORACLE EXPEDIENTE BT/13 1.- OBJETO. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES El contrato a que se refiere el presente Pliego, tiene por objeto la contratación del

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE OBRAS CLAUSULA I.- IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL CONTRATO 1.1 ÓRGANO AL QUE INTERESA CELEBRARLO: Tribunal Constitucional 1.2 NÚMERO DEL EXPEDIENTE:

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N2522 PARA LA ADQUISICIÓN DE 15 COMPRESORES para los coches SCANIA Ref. Scania 1745702 Ref. Knorr K009403000 (C/03002897) Página 1 PLIEGO DE CONDICIONES

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UN PUENTE GRÚA BIRRAIL, INFRAESTRUCTURA ANEXA Y DOS MECANISMOS DE ELEVACIÓN MANUAL PARA EL TALLER DEL LABORATORIO

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel) PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LA 2ª FASE DE LAS OBRAS DE REMODELACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL, GRADERÍO, PISTA DE ATLETISMO Y REFORMA Y AMPLIACIÓN

Más detalles

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I - C/ JAUME I, 2 - C.P. 46666 - TEL. 96258 60 05 FAX: 96297 90 89

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I - C/ JAUME I, 2 - C.P. 46666 - TEL. 96258 60 05 FAX: 96297 90 89 Año 2014. Núm. 1. P L I E G O de cláusulas administrativas particulares por el que se rige la contratación de obras mediante procedimiento negociado sin publicidad, según lo dispuesto en el texto refundido

Más detalles

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUMANES DE

Más detalles

Art. 2. Condiciones Técnicas.

Art. 2. Condiciones Técnicas. Pág 1 de 13 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, DEL SERVICIO DE TAREAS AUXILIARES DE

Más detalles

Cláusula Segunda.- Procedimiento de Selección y Adjudicación.

Cláusula Segunda.- Procedimiento de Selección y Adjudicación. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE PLIEGO DE CONDICIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL SERVICIO DE CREACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN Página 1 INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS ONEROSOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA OCTUBRE 2008 I.- ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES REGULADOR DE LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DE 3 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA.

PLIEGO DE CONDICIONES REGULADOR DE LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DE 3 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA. PLIEGO DE CONDICIONES REGULADOR DE LA ENAJENACIÓN, MEDIANTE SUBASTA PUBLICA, DE 3 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA. CLÁUSULAS PRIMERA: OBJETO DE LA SUBASTA. SEGUNDA: PRESUPUESTO BASE DE

Más detalles

III. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.

III. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO ABIERTO, DE LA CESION DEL DERECHO DE CREDITO QUE OSTENTA EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO

Más detalles

RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI)

RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI) Pliego de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras de RECUPERACION URBANA Y DOTACION DE APARCAMIENTOS EN TRAVESIA RESIDENCIAL DE SODUPE (ZERIBAI-URRESTIETA-IORGI) Procedimiento negociado

Más detalles

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS.

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATOS DE OBRAS. Procedimiento negociado con publicidad. 1. Objeto del contrato. El contrato tendrá por objeto la ejecución de la obra

Más detalles

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO

II.- CONTENIDO DEL CONTRATO AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Plaza del Ayuntamiento s/n. 23400 ÚBEDA Tfno. 953750440. Ext. 184 Fax. 953750770 ubeda_patri@terra.es PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS QUE HA

Más detalles

aranda 1 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto.

aranda 1 El contrato se adjudicará por procedimiento abierto. aranda 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO QUE SE CONVOCA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOS VEHÍCULOS PARA EL SERVICIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE

Más detalles

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (artículos 141 a 145 de la LCSP) y en trámite ordinario (artículos 93 y 94 de la LCSP).

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (artículos 141 a 145 de la LCSP) y en trámite ordinario (artículos 93 y 94 de la LCSP). PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN

Más detalles

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Ayuntamiento de BAENA Provincia de CORDOBA Año 20 15 Núm. SERV-02/2015 CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CONTRATO DE SERVICIOS MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD P L I E G O de cláusulas

Más detalles

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES para la atención de primer nivel a usuarios del Tribunal Constitucional (expediente nº 2013/00515) Cláusula 1 Cláusula 2 Cláusula 3 Cláusula 4 Cláusula

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES. PROCEDIMIENTO: NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD TRAMITACIÓN: ORDINARIA ADJUDICACIÓN: EXCLUSIVIDAD POR RAZONES TÉCNICAS CONTRATO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES

Más detalles

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto.

Las condiciones que deberá cumplir el préstamo, son las del presente pliego el pliego de prescripciones técnicas adjunto. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA REFINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS

Más detalles

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación:

2.- Se identifica el objeto del contrato con la siguiente codificación: PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE MOGUER, POR TRAMITACIÓN ORDINARIA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DEL SERVICIO

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN

PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO PRIVADO DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PERMANENTE PARA LOS EMPLEADOS DE CORPORACION ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN RADIO AUTONOMICA DE ARAGON SA TELEVISION AUTONOMICA DE

Más detalles

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO, DE LA ASISTENCIA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

Más detalles

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN DEL CENTRE D IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 1 ÍNDICE CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 1. INTRODUCCIÓN 2. NATURALEZA JURÍDICA DEL CENTRE

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE RIGE EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS DEL LABORATORIO DE LUZ DE SINCROTRÓN ALBA Expediente: 24/06 Tipo de contrato: Suministro

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PLIEGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DÍA CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación El objeto del contrato es la prestación de servicios de un representante de espectáculos, para la contratación

Más detalles

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 )

PROMOCIÓN Y TURISMO. SERVICIO contrato: Forma de adjudicación: Negociado SIN Publicidad (cuantía inferior a 60.000,00 ) SECRETARIA GENERAL SECCIÓN DE PATRIMONIO Negociado de Compras PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD Servicio proponente: PROMOCIÓN Y TURISMO Número de

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 12seA20 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN, Y RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE

Más detalles

En los bienes objeto del suministro concurren las características del artículo 9 TRLCSP.

En los bienes objeto del suministro concurren las características del artículo 9 TRLCSP. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENTING SIN OPCION DE COMPRA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS MILTIFUNCIONAL

Más detalles

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE FLOTA DE VEHÍCULOS DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN Pliego de Cláusulas Administrativas c/ Fernando el Católico, 20 21003 HUELVA Tlfno.: 959 49 47 56 Fax: 959 49 47 40 jbarahona@diphuelva.org http://www.diphuelva.es/ REALIZACIÓN

Más detalles

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMUMASA EL 02 DE JUNIO DE 2.010

APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EMUMASA EL 02 DE JUNIO DE 2.010 PLIEGO DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA VENTA DE UN SOLAR EDIFICABLE PROPIEDAD DE EMPRESA MUNICIPAL URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE S.A. - EMUMASA, SITUADA EN EL SECTOR RESIDENCIAL UREÑA DE DAIMIEL

Más detalles

I.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en la Memoria Valorada, que forma parte integrante del mismo.

I.2. La prestación se ajustará a las condiciones figuradas en este Pliego y en la Memoria Valorada, que forma parte integrante del mismo. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL PINATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO.

Más detalles

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA M.I. AYUNTAMIENTO DE JAVEA

M.I. AJUNTAMENT DE XÀBIA M.I. AYUNTAMIENTO DE JAVEA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL, DAÑOS AL PATRIMONIO, FLOTA

Más detalles

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 2.- ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN Y COMPETENCIAS INSTRUCCIONES DE CONTRATACION DE LA EMT SAM ART.1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 1.1. Las presentes normas tienen por objeto regular el procedimiento interno de contratación de la sociedad Empresa Malagueña

Más detalles

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD CONTRATO DE OBRAS Tramitación Ordinaria PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES POR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATO DE SUMINISTROS. 1 INDICE 1.- Objeto y régimen jurídico. 2.- Presupuesto, existencia de crédito, impuestos y revisión

Más detalles

Contratación Servicio de Limpieza De Dependencias Municipales. Oferta económica más ventajosa Varios criterios de adjudicación. Expte.

Contratación Servicio de Limpieza De Dependencias Municipales. Oferta económica más ventajosa Varios criterios de adjudicación. Expte. Contratación Servicio de Limpieza De Dependencias Municipales Oferta económica más ventajosa Varios criterios de adjudicación Expte.- 41/2008 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE, COMO

Más detalles

Pliego de Cláusulas Administrativas

Pliego de Cláusulas Administrativas Pliego de Cláusulas Administrativas Ref.: 13seA1 Tipo contrato: servicios Procedimiento: Abierto Presupuesto estimado del contrato:120.185,00 21% IVA: 25.238,85 uros Importe total: 145.423,85 uros Duración

Más detalles

Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma.

Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma. Pliego de condiciones administrativas para el servicio de asesoramiento técnico en materia de mantenimiento de la flota de autobuses de la EMT- Palma. Junio de 2009 1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

Más detalles

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Àrea de Secretaria Servei de Contractació i Règim Jurídic Negociat d Actes

AJUNTAMENT DE XIRIVELLA Àrea de Secretaria Servei de Contractació i Règim Jurídic Negociat d Actes PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR EN LA CONTRATACION, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, DEL SERVICIO DE MONITORAJE DE FUTBOL SALA PARA LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES I.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Más detalles

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio

Concejalía de Administración General Departamento de Contratación y Patrimonio Seguro RC PLIEGO DE CONDICIONES DE CLAUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, EN TRÁMITACIÓN ORDINARIA, POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO DEL: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL

Más detalles

_Dicho objeto corresponde al código 45233252-0 del Reglamento nº 2.195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos publicos ( CPV)

_Dicho objeto corresponde al código 45233252-0 del Reglamento nº 2.195/2002 por el que se aprueba el Vocabulario Común de contratos publicos ( CPV) Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirán la contratacion mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación urgente, de la obra Pavimentacion, accesibilidad y ordenación vial

Más detalles

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y JURISDICCIÓN COMPETENTE PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LA SEDE DE LA FIIAPP EN C/ BEATRIZ DE BOBADILLA 18, PLANTA 3ª MÓDULO A EN MADRID. 1. ORGANO DE CONTRATACION Según el Manual

Más detalles

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación.

España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S 109-198486. Anuncio de licitación. 1/6 El presente anuncio en el sitio web de TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198486-2015:text:es:html España-Canet de Mar: Servicios de limpieza de oficinas, escuelas y equipo de oficina 2015/S

Más detalles

CONTRATO DE SERVICIOS

CONTRATO DE SERVICIOS CONTRATO DE SERVICIOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO (Art. 10 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero LCSPA OFERTA: VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Contrato sujeto a Regulación Armonizada Sí X No X Tramitación

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del contrato. Necesidades administrativas a satisfacer.

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto del contrato. Necesidades administrativas a satisfacer. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 30564 LORQUÍ (MURCIA) TELF: 968.690001 FAX: 968.692532 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, VARIOS CRITERIOS DEL

Más detalles

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE: OBRAS DE RECONSTRUCCION DE VASO DE PISCINA Y ENTORNOS EN CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DE LA CONCEPCION A ADJUDICAR

Más detalles

ÍNDICE CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES... 3

ÍNDICE CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES... 3 PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACION DEL CONTRATO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA Y COMUNICACIONES DE DATOS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Más detalles

El expediente se declara de tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre.

El expediente se declara de tramitación urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA : DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS TELEMÁTICOS EN LA PLATAFORMA

Más detalles

2.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

2.- LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN LA MODALIDAD DE CONCIERTO, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO INDICE 1.- DISPOSICIONES

Más detalles

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS PROCEDIMIENTO: ABIERTO ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS PROCEDIMIENTO: ABIERTO ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y TÉCNICAS PROCEDIMIENTO: ABIERTO ADJUDICACIÓN: VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN CONTRATO: ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRA DE CUATRO VEHÍCULOS PARA LA POLICIA

Más detalles

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS

PLIEGO DE BASES ADMINISTRATIVAS INDICE 1. Objeto y Naturaleza del Contrato 2. Forma de Adjudicación y Fase de Licitación 3. Adjudicación 4. Desarrollo y Ejecución del Contrato Elaborado por: Inmaculada Martínez Paz Montenegro Revisado

Más detalles

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación del Contrato PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS Y DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES REGULADORES DEL CONTRATO PARA EL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA DEL PUNTO MUNICIPAL DEL OBSERVATORIO REGIONAL DE VIOLENCIA DE

Más detalles

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I C/ JAUME I, 2 C.P. 46666 TEL. 258 60 05 FAX: 297 90 89

AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I C/ JAUME I, 2 C.P. 46666 TEL. 258 60 05 FAX: 297 90 89 AJUNTAMENT DE RAFELGUARAF (VALENCIA) C.I.F. P-4621100I C/ JAUME I, 2 C.P. 46666 TEL. 258 60 05 FAX: 297 90 89 EIXIDA Número... Data... CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA CONTRATACION DE OBRA

Más detalles

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA

1. OBJETO 2. REGULACIÓN JURÍDICA PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING TURÍSTICO Y COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD

Más detalles

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DEL INTERIOR PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, REDACTADO DE ACUERDO CON EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR

Más detalles

EXCMO. AYUNTAMIENTO. DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel)

EXCMO. AYUNTAMIENTO. DE LA H. CIUDAD DE 44600 ALCAÑIZ (Teruel) PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGULA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 1.- OBJETO DEL CONTRATO

Más detalles

I DISPOSICIONES GENERALES

I DISPOSICIONES GENERALES PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACIÓN DE URGENCIA, DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Más detalles

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento.

El desconocimiento de estas disposiciones y de las cláusulas y anexos de los pliegos no eximirá al contratista de la obligación de su cumplimiento. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD COMUNITARIA, DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 SERVIDORES PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN

Más detalles

Constituye el objeto de la presente contratación la adjudicación del contrato menor para la explotación del Bar del Hogar del Pensionista.

Constituye el objeto de la presente contratación la adjudicación del contrato menor para la explotación del Bar del Hogar del Pensionista. D E C R E T O Nº 379/2009 Con fecha 28 de Mayo de 2009, D. Manuel Giráldez Martín, anterior adjudicatario del contrato para la explotación del Bar de Hogar del Pensionista de Herrera (Sevilla), presentó

Más detalles

Contrato SUMINISTRO mediante procedimiento negociado con publicidad

Contrato SUMINISTRO mediante procedimiento negociado con publicidad PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO A LOS SERVICIOS ECONÓMICOS DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE UN PROGRAMA DE CONTABILIDAD

Más detalles

PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CONDICIONES PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO, ATENDIENDO A LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA, CON PUBLICIDAD

Más detalles