*Cifra en millones. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
|
|
- Julián de la Cruz Chávez
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 INFORME FINAL DE LAACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA VIVIENDA RURAL FINANCIADOS POR EL BANCO AGRARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA VIGENCIA 2007 A 2009 En desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización de los recursos para vivienda rural financiados por el Banco Agrario en el Departamento del Cauca Vigencia 2007 a 2009, efectuada por la CGR-Gerencia Colegiada del Departamento del Cauca, en el año 2013, se revisaron técnica y/o jurídicamente quince (15) proyectos localizados en seis municipios, para dar alcance al informe técnico presentado en Agosto de 2013, se presenta el estado afebrero de 2014,de la actuación efectuada por la Contraloría. En la actualidad, se están adelantando doce (12)procesos de responsabilidad fiscalpor el Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de la República a los proyectos de vivienda rural (ver anexo 1) que suman un total de $ millones;entre ellos se incluye el PRF 1455 que no fue analizado en esta actuación especial pero que comporta el mismo tema y modus operandi. Adicionalmente, como beneficio de la Actuación Especial de Fiscalizaciónse logró la finalización de los siguientes proyectos de vivienda,en los cuales inicialmente se habían establecido presuntos detrimentos fiscales: Cuadro 1 Proyectos de Vivienda finalizados después de la Actuación Especial de Fiscalización a los recursos para vivienda rural financiados por el Banco Agrario en el Departamento del Cauca Vigencia 2007 a Municipio Nombre del proyecto Cuantía beneficio* Miranda Varias veredas 60 Progreso y oportunidades 45.5 Miranda Ahora Sí 123 Mirando a Miranda 142 Villarica Juan Ignacio y Otras 92.1 TOTAL BENEFICIOS 463 *Cifra en millones. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
2 1. Proyecto de vivienda rural San Francisco Tacueyó municipio de Toribio. Proyecto adjudicado mediante Acta 364 de Abril de 2008, para la construcción de vivienda en sitio propio de 39 hogares en el municipio de Toribio. El Banco Agrario realizó el primer desembolso por valor de $128,5 millones correspondientes al 50% y el oferente Municipio de Toribio- hizo un aporte de $7,8 millones de pesos, para un total de $136,3 millones, entregados al contratista para su ejecución.según visita de obra realizada por la CGR en Noviembre de 2012, la ejecución física real del proyecto de vivienda corresponde al 11.24% equivalente en costos a $44.1 millones, determinándose un presunto detrimento por $93,79 millones. De las 39 soluciones de vivienda aprobadas, tan solo una (01) vivienda está completamente terminada, un (01) beneficiario presenta un avance del 74%, quince (15) viviendas presentan un avance entre el 15 y 58%. El porcentaje pendiente de ejecución es del 88.76%.El número de viviendas habitadas es de tres (03), para un porcentaje de ocupación del 8%.El número de viviendas sin ejecutar es de veintidós (22), para un porcentaje de inejecución del 59%. Actualmente, se adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal No en la Contraloría General de la República. 2. Proyecto de vivienda rural Desplazados Puerto Saija - municipio de Timbiquí. Proyecto adjudicado mediante Acta 364 de Abril de 2008 para la construcción de vivienda en sitio propio para 41 hogares en el Municipio de Timbiquí. Mediante inspección física realizada en Noviembre de 2012 a cada una de las 41 familias beneficiarias del proyecto de vivienda en mención, la CGR encontró que el porcentaje de ejecución de obra física real es del 12,96% correspondiente a una inversión de $ 49,7 millones de pesos. Comparando lo anterior con el desembolso efectuado por el Banco Agrario al oferente y este a su vez al contratista por $139,9 millones de pesos o sea el 42% del valor total del proyecto, se evidenció la existencia de un presunto detrimento fiscal por faltante de obra de $92,1 millones.actualmente, se adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal No en la Contraloría General de la República. 3. Proyecto de vivienda rural Chalo, Juan Ignacio y Otras Proyecto adjudicado mediante Acta 336 de Junio de 2007 para la construcción de 46 viviendas en sitio propio -de un módulo de vivienda de interés social con área de
3 22.58 metros cuadrados- en el municipio de Villarica. La CGR efectuó visita a cada una de las familias beneficiarias en Noviembre de 2012, concluyendo que el grado de ejecución del proyecto es del 53.6% que equivale a la inversión de $168 millones de pesos en costos directos. Sin embargo, el valor total consignado y entregado al contratista por parte del Banco Agrario y el Oferente fue de $258.4 millones, recurso que no se ve reflejado en el proyecto de vivienda. Por lo anterior se concluyó que existe un presunto detrimento por faltante de obra y deficiencias constructivas por valor de $91,39 millones. De las 46 viviendas que conforman el proyecto de vivienda en cuestión se verificó que 23 presentan un grado de ejecución superior al 90%, una está entre el 50% y 90%, 9 viviendas tienen una ejecución inferior al 50% y 13 no fueron ejecutadas. El desembolso del Banco Agrario corresponde al 90% del valor comprometido.como resultado de la Actuación Especial se está adelantando el Proceso de Responsabilidad Fiscal No Proyecto de vivienda rural Chalo, Juan Ignacio y Otras, II Etapa Proyecto adjudicado mediante Acta 336 de 2007, para la construcción en sitio propio de 30 viviendas de interés social rural, dispersas, con metros cuadrados de área construida por unidad habitacional, localizado en el municipio de Villarica. En visita practicada por este Órgano de Control en Noviembre de 2012, el valor total por concepto de los ítems de construcción que están ejecutados hasta la fecha, para las treinta (30) viviendas, asciende a $ , que representa el 60% del valor total de los costos directos del proyecto, que para este caso específico corresponde a $ De las treinta (30) soluciones de vivienda aprobadas, seis (6) se encuentran sin ningún tipo de actividad y las restantes veinticuatro (24), tienen un avance de obra que oscila entre el 24% y el 93%.Luego, el valor del presunto detrimento para las treinta (30) viviendas, asciende a $ Por lo anterior, la CGR inició proceso de responsabilidad fiscal No Proyecto de vivienda rural Juan Ignacio y Otras Proyecto adjudicado mediante Acta 336 de 2007, para la construcción en sitio propio de 21 viviendas de interés social, el área proyectada construida por vivienda es de metros cuadrados, localizado en el municipio de Villarica. La CGR visitó cada una de las familias beneficiarias en Noviembre de 2012, determinando que el grado de ejecución física del proyecto es del 84% equivalente a una inversión de $126,5 millones en costos directos. El Banco Agrario realizó el desembolso del 90% que aunado al aporte del oferente Municipio de Villarica suman $140,4 millones. De las 21 soluciones de vivienda aprobadas, dos (02) se encuentran sin ningún tipo de
4 actividad y las restantes diecinueve (19), tienen un avance de obra superior al 90%. Luego, el valor del presunto detrimento para las veintiún (21) viviendas, del proyecto en mención, no existe, según los desembolsos registrados en el informe contable elaborado por el profesional de la Gerencia Colegiada del Cauca, asignado para esta labor. Como resultado de la actuación especial se logróun beneficio por $13,9 millones. 6. Proyecto de vivienda rural Varias Veredas Proyecto adjudicado mediante Acta 322 de 2007, en la cual se beneficia a 53 familias con un subsidio de vivienda por $7,1 millones para cada una, en el Municipio de Miranda. En Febrero de 2013, la Contraloría General de la República practicó visita a cada familia que conforma el proyecto, se encontró que el porcentaje de ejecución de obra corresponde al 81% de los costos directos equivalente a $304,3 millones. En la revisión documental se determinó que el Banco Agrario desembolsó $ millones, cuantía correspondiente al 90% y el Oferente (Municipio de Miranda) realizó el aporte de $129.8 millones, el valor total girado al contratista asciende a $314,7 millones.no obstante, el Banco Agrario certificó con radicado 2014ER del 24 de Febrero del 2014 que el avance de la obra ejecutada asciende a $364.6 millones que representa el 96,05% de ejecución. Está pendiente la construcción de una solución de vivienda hasta tanto el beneficiario aporte el terreno. Como resultado de la actuación especial se logró un beneficio por $60 millones en atención a que el avance de la obra pasó de 81% al 96%. 7. Proyecto de vivienda rural Progreso y Oportunidades Proyecto adjudicado mediante Acta 336 de 2007, en la cual se aprueba el subsidio de vivienda para 37 familias por valor de $7,8 millones para cada una, en el Municipio de Miranda. La CGR practicó visita a cada familia beneficiaria del proyecto en Febrero de 2013, se determinó que la cantidad de obra ejecutada correspondiente a una inversión de $233,8 millones osea el 80% de los costos directos, sin embargo, en revisión documental se estableció que el valor desembolsado al contratista fue de $290,7 millones -aporte del Banco Agrario y el oferente, Municipio de Miranda. No obstante, el Banco Agrario certificó con radicado 2014ER del 24 de Febrero del 2014 que el avance de la obra ejecutada asciende a $279.3millones que representa el 96,48% de ejecución. Como resultado de la actuación especial se logró un beneficio por $45.5 millones en atención a que el avance de la obra pasó de 80% al 96.48%.
5 8. Proyecto de vivienda rural Miranda Ahora Sí Proyecto adjudicado mediante Acta 317 de 2006, en la cual se aprueba el subsidio de vivienda para 58 familias por valor de $7,2 millones para cada una, en el Municipio de Miranda. En Febrero de 2013, este Ente de Control realizó visita física a cada una de las viviendas construidas con recursos del proyecto, evidenciando que la cantidad de obra real corresponde al 85% equivalente a $356,9 millones de inversión en costos directos de obra.no obstante, el Banco Agrario certificó con radicado VCR del 16 de Septiembre de 2013la liquidación bilateral del proyecto. Como resultado de la actuación especial se logró un beneficio por $123 millones en atención a que el avance de la obra pasó de 85% al 100%. 9. Proyecto de vivienda rural Mirando a Miranda Proyecto adjudicado mediante Acta 336 de 2007, en la cual se aprobó el subsidio de vivienda para 58 familias ubicadas en el Municipio de Miranda. La Contraloría General de la República visitó en Febrero de 2013 a cada uno de los beneficiarios del proyecto, observando que la cantidad de obra real ejecutada es del 82% o sea $313,1 millones invertidos en costos directos. Según revisión documental el valor total que ingreso a la cuenta del oferente fue de $455,7 millones aporte del Banco Agrario el Municipio de Miranda-. No obstante, el Banco Agrario certificó con radicado 2014ER del 24 de Febrero del 2014 que el avance de la obra ejecutada asciende a $430.2 millones que representa el 95% de ejecución. Como resultado de la actuación especial se logró un beneficio por $142 millones en atención a que el avance de la obra pasó de 82% al 95%. 10. Proyecto de vivienda rural Resguardo de Jambaló Uno Proyecto adjudicado mediante Acta 364 de 2008, en la cual se aprobó el subsidio de vivienda a 59 hogares postulantes, para un área de metros cuadrados y construcción en madera, ubicado en el Municipio de Jambaló. En la visita física realizada en Enero de 2013 por este órgano de control, se observó que 29 viviendas se encontraban terminadas y las treinta restantes no tenían avance de obra, cuantificándose una obra ejecutada por en $173,3 millones equivalente al 33% del valor total de costos directos.no obstante, el Banco Agrario certificó con radicado 2014ER del 21 de Febrero del 2014 que de acuerdo al última visita técnica realizada el 20 de nov de 2013 el avance de la obra ejecutada alcanzó un 50.17%. Además informa sobre el segundo desembolso efectuado el 22 de mayo de 2013 por
6 $145.9 millones. Por los hechos referidos a la fecha no es posible determinar el presunto detrimento hasta tanto no se establezca mediante visita técnica por parte de la CGR el costo real de la obra civil ejecutada al igual que el origen de los recursos que se reportan de otras fuentes ($240 millones) que ingresaron al proyecto de vivienda del resguardo. 11. Municipio de la Sierra Cauca Proyecto de vivienda rural zona oriente Como resultado de la visita técnica de verificación realizada a cada una de las familias beneficiadas del proyecto, se encontró que el porcentaje de ejecución de obra física real es del 51,87% que equivale a $180.9 millones. De las 57 viviendas pertenecientes al proyecto se estableció que 18 de ellas aún no presentan avance de obra física, es decir algo más del 31% de las familias beneficiadas; así mismo 39 unidades presentaron algún avance de obra, es decir el 69%. En la revisión documental se estableció que los aportantes (Banco Agrario de Colombia y Municipio de la Sierra) han consignado a la cuenta del proyecto La Sierra Zona Oriente un valor de $325.0 millones, que existe un Saldo a febrero 12 de 2010 (Fecha de último informe de interventoría del BAC) por valor de $10.6 millones. De la visita de verificación realizada por este ente de control, se puede establecer que existe un incumplimiento contractual por parte del contratista, que se cuantifica como un posible detrimento a los dineros del estado por valor de $133.6 millones.por lo anterior, la CGR inició proceso de responsabilidad fiscal No Proyecto de vivienda rural zona occidente Se encontró como resultado de la visita técnica de verificación realizada en cada una de las 49 familias beneficiadas del proyecto La Sierra Zona Occidente, que el porcentaje real de ejecución de obra física es del 55,84%, lo que equivale a $171,3 millones. Del total de viviendas se determinó que 9 de ellas no presentan avance de obra física, algo más del 18% de las familias beneficiadas; 40 unidades presentan algún avance de obra, que equivale al 82 % y de estas 5 viviendas fueron construidas por el beneficiario con recursos propios. Como resultado de la revisión documental, se encontró que los aportes consignados por los diferentes actores del proyecto - Banco Agrario y Oferente, Municipio de la Sierra fueron de $279,4 millones.
7 De acuerdo a la visita realizada, se estableció que existe un incumplimiento contractual por parte del contratista, el cual se cuantifica como un posible detrimento a los dineros del estado por faltante de obra por $108,1 millones.por lo anterior, la CGR inició proceso de responsabilidad fiscal No Proyecto de vivienda rural frontino El Banco Agrario asignó subsidios de vivienda de interés social mediante Acta de Junta Directiva No. 317 del 11 de octubre de 2006, por un valor total de $274 millones para la ejecución del proyecto denominado LA SIERRA FRONTINO, el cual beneficiaría a 56 hogares postulados. La entidad oferente, representada por la Alcaldía Municipal de La Sierra, mediante contrato de obra civil sin número suscrito el 28 de diciembre de 2006, contrató con la firma INGECO LTDA. la construcción de 56 soluciones de vivienda correspondientes a vivienda de interés social rural, según términos de referencia y el proyecto aprobado por el Banco Agrario. El contrato se suscribió por $332.6 millones, con un plazo de ejecución de seis meses a partir del acta de inicio. Las entidades aportantes Banco Agrario y Oferente hasta la fecha han realizado desembolsos por $324 millones; existe un saldo en bancos de $13,9 millones -según informe de interventoría de febrero de Sin embargo, el proyecto presentó una ejecución del 46.70% en obra física quedando un 53.3% pendiente de ejecutar por lo cual se estableció un presunto detrimento por $147.2 millones sobre los recursos desembolsados por las entidades aportantes.por lo anterior, la CGR inició proceso de responsabilidad fiscal No Proyecto de vivienda rural el moral El proyecto de vivienda el Moral consistió en la construcción de 51 soluciones de vivienda de interés social en la zona rural. En visita realizada por la Contraloría General de la República en Agosto de 2012, se determinó que el grado de ejecución de la obra es del 74% equivalente a $235,5 millones. Según el último informe rendido por la interventoría con fecha del 18 y 19 de mayo de 2012, se observa que el valor consignado por las entidades aportantes al proyecto fue de $290,8 y que existe un saldo en la cuenta por $0,023 millones. Al comparar el valor ejecutado de obra contra el valor desembolsado se observa un presunto detrimento por obra faltante de $55,3 millones.por lo anterior, la CGR inició proceso de responsabilidad fiscal No Municipio de Cajibio Proyecto Vereda Campo Alegre y otros
8 Irregularidades en la ejecución de la obra civil # 894 de 2008 cuyo objeto era la construcción de (37) treinta y siete soluciones de vivienda de interés social rural. Insumo de la Actuación Especial pero tramitado en la denuncia D. La CGR adelanta PRF # 1559 por posible detrimento al patrimonio de $59.2 millones. Proyecto Vereda El rosario Irregularidades en la ejecución de la obra civil # 693 de 2008 cuyo objeto era la construcción de (54) cincuenta y cuatro soluciones de vivienda de interés social rural por un total de $ millones. Insumo de la Actuación Especial pero tramitado en la denuncia D. La CGR adelanta PRF # 1558 por posible detrimento al patrimonio de $50.3 millones (faltante de obra). Proyecto Desplazados la Cohetera Irregularidades en la ejecución de la obra civil # 700 de 2007 cuyo objeto era la construcción de (60) sesenta soluciones de vivienda de interés social rural por un total de $463.2 millones. Insumo de la Actuación Especial pero tramitado en la denuncia D. La CGR adelanta PRF # 1557 por posible detrimento al patrimonio de $166.5 millones (obra faltante). 13. Municipio de Mercaderes Proyecto de vivienda Mercaderes desplazados-hacienda Curacas Irregularidades en la ejecución de la obra civil # 700 de 2007 cuyo objeto era la construcción de (49) cuarenta y nueve soluciones de vivienda de interés social rural por un total de $ millones. Insumo de la Actuación Especial pero tramitado en la denuncia La CGR adelanta PRF # 1455 por posible detrimento al patrimonio de $93.5millones (ejecución Parcial del proyecto) solo se construyeron 16 viviendas.
PLAN DE MEJORAMIENTO. Descripción Acción Correctiva Responsable
: Obra Pública 1 El Municipio, en la organización del archivo de los contratos de obra pública no la lleva de forma ordenada y foliada, dificultándose la observación de las diferentes actuaciones que se
Más detallesOrigen de la actuación
Auditoría Operativa practicada al Consejo Comunal JUSEPA relacionada con Proyecto Electrificación en el Barrio Jusepa Municipio Cedeño del Estado Bolívar Origen de la actuación La actuación fiscal cuyos
Más detallesCONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA
CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA BARRANCABERMEJA JUNIO DE 2012 1 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Doctor JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA Contralor Municipal Doctora LUZ ELVIRA QUINTERO PÉREZ
Más detallesMINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO (1272) 16 de julio de 2007 EL VICEMINISTRO DE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL ENCARGADO DE LAS FUNCIONES
Más detallesObjetivos de la actuación. Objetivo General: Evaluar los procedimientos establecidos, para la selección, contratación, ejecución
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL JOSÉ LEÓN TAPIA EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2011 Y 2012 Dirección de control. Administración Central y Otro Poder Área. Poder Popular
Más detallesFondo Nacional de Vivienda
DIARIO OFICIAL No. 48.236 Bogotá, D. C., viernes, 28 de octubre de 2011 Fondo Nacional de Vivienda RESOLUCIÓN NÚMERO 0790 DE 2011 (5 de octubre) por la cual se asignan seis mil trescientos ochenta (6.380)
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal Éxitos de Cabudare I Sub-Área: Técnico-Administrativa
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal Los Tablones Sub-Área: Técnico-Administrativa Objetivo
Más detallesESTADO VARGAS GOBERNACIÓN EVALUACIÓN DE PROCESOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE LOS
ESTADO VARGAS GOBERNACIÓN EVALUACIÓN DE PROCESOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE LOS PROYECTOS DE LOS CONSEJOS COMUNALES La Gobernación Bolivariana del Estado Vargas es la encargada de administrar, coordinar,
Más detallesESTADO MÉRIDA GOBERNACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EVALUACION Y TRANSFERENCIA DE
ESTADO MÉRIDA GOBERNACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EVALUACION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A CONSEJOS COMUNALES La Gobernación del estado Mérida es la encargada de administrar, coordinar,
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO. INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal El Calvario Municipio Colina Sub-Área: Técnico-Administrativa
Más detallesRepública Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente de Contraloría INFORME FINAL EXPEDIENTE Nº 1466
República Bolivariana de Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente de Contraloría INFORME FINAL EXPEDIENTE Nº 1466 PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABAN REALIZANDO
Más detallesNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 82 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Los Estados Financieros Consolidados del Gobierno del Estado de Nayarit se integran con la información contable
Más detallesRESOLUCIÓN 406 DE (octubre 14) Diario Oficial No de 17 de octubre de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
RESOLUCIÓN 406 DE 2014 (octubre 14) Diario Oficial No. 49.307 de 17 de octubre de 2014 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Por la cual se establecen las disposiciones generales para la cofinanciación
Más detallesREVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
150-19.62 REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA Contratación I, II, III y IV Bimestre 2014 CDVC-DTIF- No 36 OCTUBRE DE 2014 1 Contralor
Más detallesFondo Nacional de Vivienda
DIARIO OFICIAL 48.606 Bogotá, D. C., Martes 6 Noviembre de 2012 Fondo Nacional de Vivienda RESOLUCIÓN NÚMERO 0781 DE 2012 (octubre 10) por la cual se asignan mil trescientos setenta y seis (1.376) Subsidios
Más detallesESTADO TÁCHIRA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDATACHIRA) SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS
ESTADO TÁCHIRA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO TÁCHIRA (FUNDATACHIRA) SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS La Fundación para el Desarrollo del Estado Táchira (FUNDATÁCHIRA)
Más detallesMINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO 1554 ( ) OCTUBRE 20 DE 2005 LA MINISTRA DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL En ejercicio de
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ASOCIACION DE DESARROLLO DE GUATEMALA -ADEGUA- INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 GUATEMALA,
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal La Cienega Sub-Área: Técnico-Administrativa Objetivo
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Área: Consejo Comunal Las Acacias Sub-área: Administrativa - Técnico. Objetivo
Más detallesANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PALOCABILDO (Miles de Pesos)
ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO DE PALOCABILDO (Miles de Pesos) INGRESOS Presupuesto Inicial Mediante Decreto No. 069 de Diciembre 26 de 2002 se liquida el presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia
Más detallesGOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E: A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y acuerdo respectivo, la información referente a la Cuenta
Más detallesNOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 84 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Los Estados Financieros Consolidados del Gobierno del Estado de Nayarit se integran con la información contable
Más detallesEl Presidente de la República de Nicaragua LA ASAMBLEA NACIONAL HA DICTADO LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2011
El Presidente de la República de Nicaragua A sus habitantes, Sabed: Que, LA ASAMBLEA NACIONAL En usos de sus facultades, HA DICTADO La siguiente: LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2011 Artículo
Más detallesen relación con el Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural (SVISR) 1
Cambio de normatividad en relación con el Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural (SVISR) 1 Informe No. 1 Septiembre de 2012 1.. Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural. REPUBLICA DE COLOMBIA
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO. Contraloría del estado Barinas
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO BARINAS EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013 Dirección de Control. Administración Central
Más detallesHONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V., EJERCICIO FISCAL 2014. HONORABLE
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Área: Sub-Área: Objetivo General: Tipo de Actuación: Características Generales del Objeto Evaluado Alcance y Objetivos Específicos
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Fundación Centro de Seguridad y Atención de Emergencia 171 Falcón Sub-Área:
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Área: Sub-área: Objetivo General Código de la Actuación: Tipo de Actuación: Características Generales del Objeto Evaluado:
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Área: Consejo Comunal Bella Vista, El Taque Sub-área: Administrativa. Objetivo
Más detallesDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS INFORME Nº 010/2013-DPC-DCSD DENUNCIA Nº 1627-12-025 VERIFICADA EN EL INSTITUTO TIBURCIO CARÍAS ANDINO, UBICADO EN
Más detallesESTADO AMAZONAS CONSEJO COMUNAL BRISAS DEL ORINOCO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS EN PROYECTO
ESTADO AMAZONAS CONSEJO COMUNAL BRISAS DEL ORINOCO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y TECNICOS EN PROYECTO FINANCIADO POR LA GOBERNACIÓN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
Más detallesTRAMITE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA AFILIADOS
TRAMITE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA AFILIADOS GRUPOS DE POSTULANTES AFILIADOS Grupo de trabajadores que se encuentran afiliados a Caja de Compensación como dependientes de una empresa, a los
Más detallesTRAMITE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA AFILIADOS
TRAMITE DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA PARA AFILIADOS DEFINICIONES Y ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA POSTULACION AL SUBSIDIO DE VIVIENDA SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA Es un aporte estatal en dinero,
Más detallesFONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA BALANCE BOLÍVAR. Fecha de elaboración: Abril 11 de 2013
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES SUBCUENTA COLOMBIA HUMANITARIA BALANCE BOLÍVAR Fecha de elaboración: Abril 11 de 2013 1. INVERSIÓN FASES DE ATENCIÓN HUMANITARIA Y REHABILITACIÓN. Departamento:
Más detallesAgencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Circular Externa 11 de 2014
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente Circular Externa 11 de 2014 (Abril 25 de 2014) Para: Entidades Estatales Asunto: Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal Agua Linda Sub-Área: Técnico-Administrativa Objetivo
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Área: Consejo Comunal
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada. Área: Consejo Comunal Bariqui Sub-área: Administrativa. Objetivo General
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Nº AOO RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO Nº AOO-03-01-2014 RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL CATEDRAL V PARROQUIA BARINAS MUNICIPIO BARINAS, ESTADO BARINAS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL 12 DE MARZO ETAPA II EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL 12 DE MARZO ETAPA II EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2014 Dirección de Control. Administración Central y Otro Poder Área. Administración
Más detallesDIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA, ECOSOCIALISMO, HÁBITAT Y VIVIENDA DEL ESTADO MONAGAS (INFRAMONAGAS) INFRAMONAGAS, es un Instituto autónomo con personalidad
Más detallesMUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, GUATEMALA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM- PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, GUATEMALA DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL DAFIM- PRESUPUESTO LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2,016 Enero del 2,017 1 Honorables
Más detallesMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio República de Colombia DECRETO NÚMERO ( )
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio República de Colombia DECRETO NÚMERO ( ) Por medio del cual se modifica el Decreto 2190 de 2009 y se dictan otras disposiciones. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Más detallesDocumento. Conpes República de Colombia Departamento Nacional de Planeación
Documento Conpes 3115 República de Colombia Departamento Nacional de Planeación DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL SECTORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONPES 3057,, PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL
Más detallesRed de Asesoría y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.
28 Red de Asesoría y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. 4.28 Organización Red de Asesoría y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. El 19 de agosto de 2009, la Organización Red de Asesoría y Defensa de
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FIDESUBSIDIO CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010 AL 20
Más detallesINFORME DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
INFORME DE GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017 Equipo de Atención al Ciudadano 1. INTRODUCCIÓN El Equipo de Trabajo de Atención al Ciudadano, dentro de sus funciones principales,
Más detallesRepública Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de las Energías Renovables. Resolución
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2017 - Año de las Energías Renovables Resolución Número: Referencia: EXPTE N 7611/16 ASIGNACIÓN DE FONDOS AMPLIATORIA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA UNIVERSITARIA
Más detallesCONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ASOCIACIÓN NATURALEZA Y DESARROLLO -ASONADE- INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008 GUATEMALA,
Más detallesHacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y Fortalecimiento del Poder Popular
RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL LAS COLINAS, EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 2013 Y PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014. Dirección de Control. Administración Descentralizada
Más detallesESTRUCTURA ISS EN LIQUIDACION
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION ABRIL DE 2013 ESTRUCTURA ISS EN LIQUIDACION 2 MISIONAL CIFRAS AL 28/09/2012 PLAZO DE ENTREGA EN QUE ESTÁN % TOTAL AVANCE Cuotas Partes Iss asegurador Total
Más detallesInforme Investigación Especial Servicio de Vivienda y Urbanización, egi ' n del Bío-Bío
CONTRALORiA REGIONAL DEL Bio-Bio Departamento de Control Externo,. Informe Investigación Especial Servicio de Vivienda y Urbanización, egi ' n del Bío-Bío..... 8 de Febrero de 2012. IE-12/2012.- CONTRALORIA
Más detallesCOMUNICADO DE PRENSA No En auditoría a la ANI, hallazgos fiscales por $ millones:
COMUNICADO DE PRENSA No. 218 En auditoría a la ANI, hallazgos fiscales por $19.746 millones: Contraloría encontró 2 hallazgos penales por presunta ilegalidad de los Otrosí 3 y 6 del contrato de Concesión
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES ASOCIACION DENOMINADA: ORGANIZACION DE FOMENTO Y DESARROLLO INTEGRAL RURAL DE GUATEMALA
Más detallesINDICE. 1. Contenido de la denuncia Objeto de la investigación Marco jurídico Documentos consultados...
ASAMBLEA NACIONAL COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA SUBCOMISIÓN SECTORIAL PARA EL CONTROL DEL GASTO PÚBLICO E INVERSIÓN DE ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO NACIONAL, INSTITUTOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS
Más detalles2. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS ÍTEM ACTIVIDAD FECHA 1 Publicación Documento Base de Invitación 02-febrero-2017
1. GENERALIDADES Objeto INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN CENTAUROS Y LA AMPLIACIÓN DE LA SUBESTACIÓN OCOA DE LA ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E. S. P Presupuesto Los recursos para el
Más detallesALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. Línea de Investigación No. CNA-DFR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA Línea de Investigación No. CNA-DFR-032-2016 www.cna.hn ANTECEDENTES DEL CASO En fecha 28 de junio de 2016, se recibió denuncia anónima en las
Más detallesALPATLÁHUAC, VER. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 2005
ANEXO 4 ALPATLÁHUAC, VER. INFORME DEL SEGUIMIENTO AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 2005 I. ANTECEDENTES En cumplimiento al Decreto 861 publicado en la Gaceta Oficial número
Más detallesINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA INFORME DEL SEGUIMIENTO AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 2006
I. ANTECEDENTES INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA INFORME DEL SEGUIMIENTO AL INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 2006 En cumplimiento al Decreto 232 publicado en la
Más detallesEl Presidente de la República de Nicaragua. Que, LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA
A sus habitantes, Sabed: El Presidente de la República de Nicaragua Que, LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Ha ordenado la siguiente: LEY ANUAL DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2012
Más detallesREGLAMENTO DE SEGUIMIENTO, MONITOREO, EVALUACION Y CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA
1 de 14 ZONA FRANCA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE COBIJA MONITOREO, EVALUACIÓN Y PROYECTOS DE ENTIDADES PÚBLICAS EXTERNAS A ZOFRACOBIJA Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Más detallesMUNICIPIO DE TONATICO Notas a los Estados Financieros Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018
MUNICIPIO DE TONATICO Notas a los Estados Financieros Periodo del 01 al 31 de Marzo de 2018 A) Notas de Desglose I. Notas al Estado de Situación Financiera Activo Efectivo y Equivalentes El efectivo está
Más detallesDIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR SERVICIOS INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR (IGVSB) CATASTRO NACIONAL
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL SECTOR SERVICIOS INSTITUTO GEOGRÁFICO DE VENEZUELA SIMÓN BOLÍVAR (IGVSB) CATASTRO NACIONAL El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), fue creado mediante la Ley
Más detallesR. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E. -
R. AYUNTAMIENTO DE MONTERREY P R E S E N T E. - A los integrantes de la Comisión de Patrimonio nos fue turnado por el C. Presidente Municipal LIC. ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA, la solicitud referente
Más detallesRESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
INFORME N DFOE-EC-IF-00007-2017 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA CONFIABILIDAD DE LAS CIFRAS REPORTADAS AL 2016, SOBRE LOS AVANCES DE LAS METAS SELECCIONADAS DEL PND 2015-2018, ATINENTES
Más detallesHALLAZGOS DE CONTROL INTERNO. Deficiencia en el control de pagos sobre contratos de obra (Hallazgo de Control Interno No.1)
1 HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO Deficiencia en el control de pagos sobre contratos de obra (Hallazgo de Control Interno No.1) Se estableció que la Tesorería Municipal de Monjas pagó en exceso la cantidad
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES ASOCIACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO,-ASOPRODE- SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE EXAMEN ESPECIAL DE AUDITORÍA FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS- DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012 GUATEMALA, AGOSTO DE 2012 Contraloria General
Más detallesHALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO. Libros auxiliares de cuenta corriente no actualizados (Hallazgo de Cumplimiento No.1)
1 HALLAZGOS DE CUMPLIMIENTO Libros auxiliares de cuenta corriente no actualizados (Hallazgo de Cumplimiento No.1) Se comprobó que los libros auxiliares de cuenta corriente que utiliza la Tesorería Municipal,
Más detallesCon el FNA y los programas. Tasas y Subsidios para Vivienda Familiar FNA
Tasas y Subsidios para Vivienda Familiar FNA Con el FNA y los programas de vivienda del Gobierno Nacional puedes cumplir tus sueños de vivienda propia Cuarta edición julio / 2016 Con el Fondo Nacional
Más detallesHONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2014. HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: Esta Comisión
Más detallesCONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Bío-Bío
CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Bío-Bío Número de Informe: IE-62/2012 16 de Octubre de 2012 CONTRALORÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO REF. W 88.988/12 RNG/vvu. REMITE
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES ASOCIACION Y COORDINADORA INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL GUATEMALTECA VISION INTEGRAL
Más detallesDATOS DE LA ACTUACIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL OBJETO EVALUADO
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada ÁREA: Consejo Comunal Arenales II SUB-ÁREA: Técnico-Administrativa OBJETIVO
Más detallesINFORME DE SEGUIMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO Municipalidad de Recoleta Número de Informe: N 461/2015 18 de abril de 2016 CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA SUBDIVISIÓN DE AUDITORÍA E INSPECCIÓN DMSAI N : 631/16 REMITE INFORME
Más detallesINSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 ACTIVO 2015 2014
Más detallesHONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN, EJERCICIO FISCAL 2015. HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: Esta Comisión
Más detallesINSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DEL ESTADO DE VERACRUZ FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN ÍNDICE PÁGS.
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN...144 2. MOTIVACIÓN...144 3. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...144 3.1. Evaluación de la Gestión Financiera...145 3.1.1.
Más detallesCódigo de la Actuación: DCACYOP N Tipo de Actuación: Auditoría Operativa DATOS DE LA ACTUACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO Información General Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder Área: Salud Sub-Área: Técnico-Administrativa Objetivo General: Evaluar
Más detallesANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 11/07/2013
ANEXO INFORMACIÓN PUBLICADA EL 11/07/2013 La retransmisión de la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2012 y 31 de marzo de 2013, no presentó ningún cambio en las cifras reportadas inicialmente.
Más detallesOFICNA ASESORA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
OFICNA ASESORA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 GOBERNACION 2014 1 de 13 CONTENIDO PRESENTACIÓN 1. Datos generales RESULTADOS DE LA GESTION DEPARTAMENTAL 2. Principales logros obtenidos
Más detallesHONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV LEGISLATURA DEL ESTADO, APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2013.
Más detallesINSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 1 INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
Más detallesINFORME FINAL Expediente Nº 463
Republica Bolivariana De Venezuela Asamblea Nacional Comisión Permanente De Contraloría Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de Entes Descentralizados del Ejecutivo Nacional, Institutos
Más detallesREPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO (357) 28 de Febrero de 2007
REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL RESOLUCIÓN NÚMERO (357) 28 de Febrero de 2007 Por la cual se amplía la vigencia de unos Subsidios Familiares de Vivienda
Más detallesINSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)
INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL) RESOLUCIÓN No. 092-10 QUE EMITE EL ACTA DE ACEPTACION FINAL DEL PROYECTO JOVENES SOBRESALIENTES, COMPONENTES COMPUTADORAS CLONES Y DE ESCRITORIO.
Más detallesGOBIERNO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE MONTERREY PRESENTE: A los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, nos fue turnado para su análisis y dictaminar lo referente a la CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL AÑO 2012
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES 24 DE JUNIO DE 2005 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 GUATEMALA, MAYO DE 2011 ÍNDICE 1. INFORMACION
Más detallesHacia la Consolidación del Sistema Nacional de Control Fiscal y Fortalecimiento del Poder Popular
RESUMEN EJECUTIVO ACTUACIÓN PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL SAN PABLO VIVERO II EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2013 Dirección de Control. Administración Descentralizada. Área. Poder Popular Identificación.
Más detalles-137- DANILO MEDINA Presidente de la República Dominicana
-137- Dec. No. 373-14 que modifica los artículos 2, 11 y 18 del Decreto Nos. 629-07, que crea la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana. G. O. No. 10779 del 17 de octubre de 2014. NÚMERO: 373-14 Presidente
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME DE AUDITORÍA A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTRAS INSTITUCIONES CIVILES ASOCIACION DE APOYO Y DESARROLLO RURAL -ASADER- GUATEMALA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
Más detallesCONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS INFORME EJECUTIVO ENTIDADES ESPECIALES Auditoría realizada a Organizaciones No Gubernamentales y Otras Instituciones Civiles Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2009
Más detallesSECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN ÍNDICE PÁGS.
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN...47 2. MOTIVACIÓN...47 3. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...47 3.1. Evaluación de la Gestión Financiera...48 3.1.1.
Más detallesAsunto: Informe Acciones adelantadas por INCODER en apoyo a la población victima
Doctores JUAN CARLOS BAUTISTA GUTIERREZ JAIME ALVAREZ GALVIZ RICHARD CLARO DURAN Apreciado Doctores: Asunto: Informe Acciones adelantadas por INCODER en apoyo a la población victima En referencia a su
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL LA FEDERACIÓN EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2016 Y PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS Dirección de Control. Administración Central y Otro Poder Área. A particulares. Poder Popular Identificación. Consejo Comunal La Federación
Más detallesINFORME DEL RESULTADO FISCALIZACIÓN CUENTA PÚBLICA 2007 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INFORME DEL RESULTADO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN...35 2. MOTIVACIÓN...35 3. RESULTADO
Más detallesSERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES (SAFONACC) CONSEJO COMUNAL EL COLLAO
SERVICIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE LOS CONSEJOS COMUNALES (SAFONACC) CONSEJO COMUNAL EL COLLAO ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA COMUNAL, ADUCCIÓN PARA AGUA POTABLE Y SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Central y otro poder.
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Central y otro poder. Área: Departamento Administrativo y Técnico Sub-Área: Secretaría de Salud
Más detallesANTEPROYECTO DECRETO NÚMERO Referencia: SO Período: Acuerdo: 1641
ANTEPROYECTO DECRETO NÚMERO Referencia: SO-011116 Período: 2015-2018 Acuerdo: 1641 El Concejo Municipal de Santa Tecla, CONSIDERANDO: I. Que según La Constitución de la Republica de El Salvador en el Art.
Más detallesANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 2005 (Miles de pesos)
ANALISIS PRESUPUESTAL MUNICIPIO CARMEN DE APICALA 2005 (Miles de pesos) INGRESOS PRESUPUESTO INICIAL La Administración Municipal mediante el Decreto No. 079 de 2004 liquidó el Presupuesto de Rentas y Gastos
Más detalles