(Pone término anticipado al contrato denominado "Construcción de la Obra Reposición Gimnasio
|
|
- Isabel Chávez Olivera
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 MUNICIPALIDAD SALAMANCA (Pone término anticipado al contrato denominado "Construcción de la Obra Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca"). SALAMANCA, 11 de noviembre de 2013 VISTOS: Las facultades que me confieren los artículos 5, 12, 15, 56 y 63 de la Ley , " Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades". Y CONSIDERANDO: El Decreto Alcaldicio N 195, de fecha 21 de febrero de 2011, que aprueba el contrato de ejecución de obras de fecha 14 de febrero de 2011 celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, RUT , para la ejecución de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca" por un monto de $ IVA incluido y un plazo de ejecución de 390 días corridos a contar del día 2 de marzo de 2011, fecha en que se realizó el Acta de entrega de terreno. El Decreto Alcaldicio N 379, de fecha 26 de marzo de 2012, que concede a la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada un aumento de plazo de 178 días corridos para e! término de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", fijándose el término de obras el dfa jueves 20 de septiembre de El Decreto Alcaldicio N 1207, de fecha 14 de septiembre de 2012, que aprueba la modificación de contrato de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca" aumentándose el monto originalmente contratado en $ IVA incluido y concediéndose un aumento de plazo de 117 días corridos para el término de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", fijándose el término de obras el día martes 15 de enero de El Decreto Alcaldicio N 8, de fecha 8 de enero de 2013, que concede a la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada un aumento de plazo de 60 días corridos para el término de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", fijándose el término de obras el día sábado 16 de marzo de El Decreto Alcaldicio N 424, de fecha 14 de marzo de 2013, que concede a la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada un aumento de plazo de 180 días corridos para el término de ia obra "Construcción de la Obra de
2 Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", fijándose el término de obras el día jueves 12 de septiembre de Lo establecido en el punto 16 de las Bases Administrativas Generales que regulan el contrato, en sus artículos: Articulo 66 Si las obras se entregaren con posterioridad al plazo contractual se aplicará al Contratista una multa por cada día de atraso, equivalente al uno por mil del (1 0/00) del monto total del contrato. Esta multa será aplicada por la Unidad Técnica por vía administrativa. Articulo 67 La multa a que se refiere el Artículo anterior se aplicará hasta por un plazo máximo de 60 días corridos. Si el atraso fuere más allá de dicho plazo, y sin perjuicio de la aplicación del máximo de multa, se solicitará la eliminación del contratista de los "Registros de Contratistas" y se hará efectiva la boleta de garantía indicada en el Artículo 34. Lo establecido en el punto "Resolución del Contrato" de las Bases Administrativas Especiales que regulan el contrato, en sus letras: d) Si el Contratista no diere cumplimiento al programa oficial o al programa de trabajo, no iniciare oportunamente la obra o incurriere en paralizaciones superiores a quince días. e) El Contratista no suscribiere el contrato o no entregare la boleta de garantía en los plazos y condiciones establecidas en las presente bases. Lo establecido en el punto 23 "Retenciones" de las Bases Administrativas Especiales que regulan el contrato, que establece: Por cada estado de pago se hará una retención del 10% hasta completar un 5% del valor total del Contrato. Dicha cantidad se retendrá en el Gobierno Regional de Coquimbo como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Dicha retención será devuelta una vez aprobada el acta de recepción provisoria. Completado el 5%, éste podrá ser canjeado por una boleta bancaria de garantía. Lo Establecido en punto Décimo Tercero del Contrato suscrito entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada para la ejecución de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", el cuál establece que serán causales de término anticipado e inmediato del presente instrumento, sin derecho del contratista a ser indemnizado por el Mandante, las siguientes situaciones: b) Si el contratista no cumple oportunamente con
3 mantener vigentes las boletas de garantía por anticipo, fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras y esta situación persistiese por más de 30 días corridos, contados desde la fecha en que contractualmente debían ser renovadas. e) Sí la obra se encuentra atrasada, de manera que la diferencia entre el avance físico acumulado programado y el avance físico real es mayor a un 20% por una sola vez, o si es mayor a un 15% por segunda vez consecutiva. g) Sí el contratista abandona la ejecución de las obras por tres o más días hábiles seguidos, sin rezón alguna. m) Si el contratista no cumple con lo estipulado en el presente contrato y sus anexos. El informe técnico N 19, de fecha 11 de noviembre de 2013, de la Sra. María Mercedes Carrasco Montes, Arquitecto, Inspector Fiscal de la obra, informando favorablemente y justificando el término anticipado del contrato denominado "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca". El Oficio N 182, de fecha 11 de noviembre de 2013, del Director de Obras Municipales en donde informa poner término anticipado de forma inmediata al contrato de obra pública denominado: "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca" por incumplimiento de contrato por parte del contratista Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada. Que, con fecha 11 de noviembre de 2013, la Municipalidad de Salamanca, atendiendo a la imperante necesidad de dar por finalizadas las obras de "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca" ha determinado poner término al contrato de ejecución de obras con la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada por incumplimiento de contrato. Que, atendiendo al incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, que produjo un atraso en la ejecución de la obra hasta el límite de 60 días corridos estipuladas en las Bases Administrativas Generales que regulan el contrato y sus modificaciones, la Municipalidad de Salamanca ha decido poner término anticipado al referido contrato y sus modificaciones, y hacer efectiva la boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de la obras, siendo dos boletas tomadas a favor del Gobierno Regional de Coquimbo y hacer efectiva la boleta de garantía que caucionaba el canje de retenciones a favor del Gobierno Regional de Coquimbo.
4 Que, de acuerdo a lo establecido en las Bases administrativas que regulan el contrato, la Municipalidad se encuentra facultada para cobrar multas por cada día de atraso, contados en forma corrida, en el plazo fijado para el término de la ejecución de la obra, equivalente a un uno por mil del monto total contratado de la obra. Que, el dictamen N del año 1996, vigente en la página Web de la Contraloría General de la República de Chile, establece que no es posible cobrar las multas por los días de atraso en la entrega de la obra de que se trata con el impuesto al valor agregado, esto, por cuanto aquellas no se encuentran afectas a dicho tributo-al constituir una sanción contractual que no esta expresamente gravada con ese impuesto, según lo ha establecido el Servicio de Impuestos Internos. Que, en razón de lo anterior expuesto, y atendido los intereses municipales resulta procedente ponerle término anticipado al referido contrato por incumplimiento de contrato por parte del Contratista. La necesidad de dar un buen término a esta obra. Vengo en dictar el presente: í 8/2 6 DECRETO 1.- RÓÑESE TERMINO ANTICIPADO, con fecha 11 de noviembre de 2013, unilateralmente, al contrato de ejecución de obras y sus modificaciones, celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, RUT , para la ejecución de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca" por un monto total de $ IVA incluido, fundamentado en el atraso en el término de la obra en sesenta días corridos (60) contados desde la fecha de término de obras correspondiente al día 12 de septiembre de 2013, de conformidad a lo dispuesto en las bases administrativas generales, especiales y cláusulas del contrato de ejecución de obras de la Propuesta Pública N 13 de 2010 para la "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca". 2.- TÓMASE posesión de la obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca ubicada en Calle Matilde Salamanca N 94, de propiedad municipal, a contar de esta fecha, 11 de noviembre de 2013, por la Municipalidad de Salamanca.
5 3.- APLÍCASE a la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, RUT , una multa por un monto de $ pesos, en palabras ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos, multa por incumplimiento de contrato en lo que se refiere a 60 días corridos de atraso en el término de la obra, de conformidad a lo dispuesto en las bases administrativas generales, especiales y cláusulas del contrato de ejecución de obras de la Propuesta Pública N 13 de 2010 para la "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca". Esta multa será aplicada por vía administrativa a través de descuento de los estados de pago que no hayan sido aprobados por la Municipalidad y las garantías que obren en poder del Gobierno Regional de Coquimbo, sin perjuicio de cobrar el saldo que se produjera, en su caso, mediante las acciones judiciales que procedan. 4.- HÁGANSE efectivas y cóbrense, por parte del Gobierno Regional de Coquimbo, las boletas de garantía que caucionan el fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de la obra del presente contrato y sus modificaciones de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", Boleta de Garantía N del Banco BCI por un monto de $ válida hasta el 20 de agosto de 2014 y Boleta de Garantía N del Banco Chile, por un monto de $ válida hasta el 28 de noviembre de 2014, tomadas por la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, según solicitud Oficio Ordinario N 792, de fecha 7 de noviembre de 2013, por incumplimiento de contrato informado por el Inspector fiscal. 5.- HÁGASE efectiva y cóbrese por parte del Gobierno Regional de Coquimbo la boleta de garantía N del Banco BCl, por un monto de $ válida hasta el 30 de abril de 2014, tomada por la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada a favor del Gobierno Regional de Coquimbo, a fin de garantizar el canje de retenciones de la obra "Construcción de la Obra de Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca", por incumplimiento de contrato informado por el Inspector fiscal. 6.- NOTIFÍQUESE el presente decreto al Sr. Cristian Domínguez Valdés RUT , representante legal de la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, RUT , domiciliado en Los Carpinteros N 1.101, sector de Barrio Industrial, ciudad de Coquimbo, Región de Coquimbo, en su domicilio o mediante carta certificada, en caso se no ser habido, se entenderá notificado a través de la publicación del presente decreto en la página web de la Municipalidad de Salamanca, 5
6 7.- NOTIFÍQUESE el presente decreto al Sr. Intendente de la Región de Coquimbo domiciliado en calle Prat N 350, ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, para que proceda de acuerdo al Convenio Mandato celebrado entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Municipalidad de Salamanca con fecha 5 de agosto de 2010 para la ejecución de la obra Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca, Código BIP web de la Municipalidad de Salamanca, PUBLÍQUESE, el presente decreto en la página Anótese, comuniqúese, cúmplase, notifíquese y archívese. MARIANO MESA ASTUDILLO SECRETARIO MUNICIPAL GERARDQ-RQdAS-ESCÜDÉRO ALCALDE GRE/MBLVN/ÍQM/mis Constructora INCA Ltda. Sr. Intendente Región de Coquimbo Sr. Inspector Fiscal Sr. Director de Control Sr. Director de Obras Municipales Sr. Secretario Comunal de Planificación Sr. Jefe de Administración y Finanzas Carpeta del Proyecto Arch. Correlativo
7 ORD.: N 795 MUNICIPALIDAD SALAMANCA ANT.: Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca, Código BIP MAT.: Notifica Decreto Alcaldicio N 1826, de fecha 11 de noviembre de 2013, que pone término anticipado al contrato de ejecución de obra del ANT. Salamanca, 11 de noviembre de 2013 DE ALCALDE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA SR. CRISTIAN DOMÍNGUEZ VALDÉS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN APOQUINDO LIMITADA LOS CARPINTEROS N 1.101, BARRIO INDUSTRIAL COQUIMBO Junto con saludar a usted, mediante el presente adjunto sírvase encontrar Decreto Alcaldicio N 1826, de fecha 11 de noviembre de 2013, que pone término anticipado al contrato de ejecución de obra celebrado entre la Municipalidad de Salamanca y la empresa Ingeniería y Construcción Apoquindo Limitada, RUT , para la ejecución de la obra "Reposición Gimnasio Municipal de Salamanca". otro particular, saluda atentamente a usted, GRE/MBL/N'SrfylVfCMmis Distribución: Sr. Intendente Región de Coquimbo Sr. Inspector Fiscal Secretaría Comunal de Planificación Dirección de Obras Municipales Carpeta proyecto Archivo Correlativo. GERARDO ROJAS ESCUD
REPÚBLICA DE CHILE l. MUNICIPALIDAD DE G DEPARTAMENTO DE 081~~ FHP/JHM/CNM/PCF DECRETO EXENTO N
REPÚBLICA DE CHILE l. MUNICIPALIDAD DE G DEPARTAMENTO DE 08~~ FHP/JHM/CNM/PCF DECRETO EXENTO N CIP REF : Aprueba Acta Recepción Definitiva Obra denominada "Mejoramiento Cancha de Futbol N 2 Estadio Municipal
Más detallesInforme Final unicipalidad de Illapel Región Coquimbo
- --... - -- -- - - CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA Informe Final unicipalidad de Illapel Región Coquimbo Fecha Junio de 2010 N Informe: 12/2010 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRALORÍA REGIONAL
Más detallesCURANILAHUE, 10 DE ENERO DEL 2012 VISTOS:
REPÚBLICA DE CHILE MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE SECPLAN DECRETO ALCALDICIO N 187 ACEPTA CONTRATO CON LA CONSULTORA ASISTENCIA TÉCNICA, FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LTDA, ASCAPACITACION PARA LA "CAPACITACIÓN
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA N9332 VISTOS: ex -Ministerio del Interior que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la
GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA, PARA EJECUCIÓN PROYECTO: "REPOSICIÓN HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, COYHAIQUE", CÓDIGO
Más detallesRESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016
REPUBLICA DE CHILE INTENDENTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA MODIFICA CONVENIO FRIL AÑO 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 127/2015 RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R.""N _6_2 / COPIAPÓ, 2 9 ABR 2016 VISTOS:
Más detallesTransparencia RESOLUCIÓN EXENTA N 48/2010. Santiago, 30 de Marzo de 2010 VISTO:
APRUEBA MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA "UNIVERSIDAD DE CHILE" PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA EN SU NUEVA FUNCIÓN
Más detallesILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud
ILUSTRE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO DE LA PAZ Dirección de Administración de Salud BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN CASA PREFABRICADA 1 BASES ADMINISTRATIVAS ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN
Más detallesINFORME FINAL, MUNICIPALIDAD DE los ANGELES
CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORME FINAL, MUNICIPALIDAD DE los ANGELES Fecha : JUNIO DE 2009 N Informe : IF.DIR.VO.01/09 CONTRALORíA REGIONAL DEL sío sío PRP/EPSCH/abv. ~ ~~Aª REMITE INFORME IF/DIRNO-
Más detallesVISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
REPUBLICA DE CHILE PROVINCIA DE CAUQUENES MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES ASESORIA JURIDICA. GBE./ IAV./ MSMS./ RCL.-/ KMV./ SOA.-/ hmn.- DECRETO EXENTO Nº 224 / CAUQUENES, 25 - MAR - 2004 VISTOS Y TENIENDO
Más detallesRESOLUCION DE ALCALDIA Nº MDS EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO
Surquillo, 11 de enero de 2012. RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 0052-2012-MDS EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO Visto, el Memorandum Nº 002-2012-SGCONT/GAF-MDS de fecha nueve de enero de
Más detallesRepública de Colombia Departamento de Bolívar. lf, Municipio de Cantagallo Despacho. NOTIFICACION POR AVISO Resolución No.
República de Colombia lf, Municipio de Cantagallo Despacho NOTIFICACION POR AVISO Resolución No. 084 de 2014 Cantagallo, Bolívar, Junio 13 de 2014 Señores INGREAM LIMITADA ATN. OCTAVIO REYES SARMIENTO
Más detallesPROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ.
PROYECTO DE CONTRATO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA NÚMERO: XXX-2012. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO., ALDEA,SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ. En la población de Santa Cruz El
Más detallesANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN
45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesY, en uso de las facultades que me confieren los artículos 5, 12, 15, 56 y 63 de la Ley N , Orgánica Constitucional de Municipalidades.
(Aprueba Convenio Programa Vida Sana, Intervención en Factores de Riesgo) Salamanca, 04 de Enero de 2015. VISTOS: La Ley N 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, La Ley 19.378 Estatuto de Salud
Más detallesJurisprudencia Sancionatoria CPLT Unidad de Seguimiento de Decisiones y Sumarios Dirección de Fiscalización. Noviembre 2014
Jurisprudencia Sancionatoria CPLT Unidad de Seguimiento de Decisiones y Sumarios Dirección de Fiscalización Noviembre 2014 Ley Nº 20.285 Artículo 33.- El Consejo tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detalles11 ' RESUELVO: MODIFICACIÓN DE CONVENIO
11 ' \ / 1 lcj Aprueba modificación de convenio DIRECON -Asociación Gremial de Vinos de Chile Concurso Silvoagropecuario y Productos del Mar 1 Llamado, Proyecto N 1276649 Santiago, 20 de diciembre de 2012.
Más detallesColina \>- COLINA, 07 de septiembre de 2015
* i Colina \>- SECRETARIA MUNICIPAL DECRETO N : E-2508/2015 / COLINA, 07 de septiembre de 2015 VISTOS: Estos Antecedentes: 1) Memorándum N 293/2015, de fecha 03 de septiembre de 2015, de la Encargada de
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir
Más detallesOBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO
MODELO CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Nº PL3-0603-02-12 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES DE PIQUES, GALERIAS Y TÚNELES TRAMO 3 LÍNEA 3 - METRO DE SANTIAGO En Santiago de Chile, a.. de. de 20., entre Empresa
Más detalles- La necesidad urgente de mejorar el servicio de acceso a Internet de la red interna Municipal.
DISTRIBUCION: - e.e. Empresa CMET S.A. - e.e DAF T...!_ ~~ - / tj\,*,-: /- "; "' i '.-' G'.) "! '.. :,~.::J CON i. ~ ;C"j :ak.ai. VISTOS,\~EN 'ti ~-, 0, - Decreto ~xento' ~.,. " ~~~e fecha 10 de Junio
Más detalles================================= DECRETO ALCALDICIO NO SS 2J I BULNES, 04 A
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES DIRECCION ADM. y FINANZAS ================================= DECRETO ALCALDICIO NO SS 2J I VISTOS: BULNES, 04 A90 2015 a) El D.F.L. N. 157-19.321, de fecha 08 de agosto de
Más detallesCOPIAPÓ, CONSIDERANDO:
REPUBLICA DE CHILE GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA INTENDENTE RESOLUCIÓN EXENTA FNDR No 19. o/ COPIAPÓ, 2 5 JUN 2013 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley NO 19.175, Orgánica Constitucional
Más detallesUbertad y Orden. de Hacienda y Crédito Público ( 4 NOV2108
República de Colombia ------~-.~ i ~ I J t.vi6 1! _----{ Ubertad y Orden Ministerio de Hacienda y Crédito Público Decreto Númer~ 4194 de ( 4 NOV2108 Por el cual se autoriza a la Nación - Ministerio de
Más detalles2,3g ge) (1. LoBarneáea 05 DIC 2012. Lo Barnechea,
LoBarneáea 1 1.031activa RECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO M/FCS/J /Jim 649 DECRETO N,3g ge) (1 Lo Barnechea, 05 DIC 01 VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: La necesidad de efectuar la adquisición de equipamiento
Más detallesCierre de Contratos DAC VIII Junio 2014
Universidad Católica del Norte Escuela de Negocios Mineros Diplomado de Administración de Contratos Cierre de Contratos DAC VIII Junio 2014 Gustavo Durán Asesor de Empresas enm@ucn.cl 1 CIERRE DE CONTRATOS
Más detallesV I S T O S: 4.- El Decreto Alcaldito N 2497 del
1 MUNICIPALIDAD DE PUCON DECRETO EXENTO Nº PUCON, 27 de Diciembre 2006 V I S T O S: 1.- Lo dispuesto en la Ley Nº 19.925 sobre Expendio y consumo de bebidas Alcohólicas; y en la Ley Nº 18.695, Orgánica
Más detallesNo 605. Hijuelas, 20 de Abril del 2001
1 I.MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE INSTALACION DE LOCALES QUE EXPENDEN CILINDROS DE GAS LICUADO EN LA COMUNA No 605. Hijuelas, 20 de Abril del 2001 VISTOS: 1.- La necesidad de fijar
Más detallesNº 2668 Boletín Oficial
Nº 2668 Boletín Oficial Autoridades Intendente Ing. Fabián Ríos Viceintendenta Dra. Ana María Pereyra Municipalidad de la Ciudad de Corrientes Arq. Irma del Rosario Pacayut y Finanzas Cr. Rodrigo Martín
Más detallesDECRETO N : E-1 798/ COLINA, 23 de Julio de 2015.
MUNICIPALIDAD DE COLINA SECRETARLA MUNICIPAL DECRETO N : E-1 798/201 5 COLINA, 23 de Julio de 2015. VISTOS: Estos Antecedentes: 1) Memorándum N 215/2015, de fecha 23 de Julio de 2015, de la Encargada de
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas,
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesDirección de Construcción y Conservación
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO CON NÚMERO Y LETRA) ANTE LA DIRECCIÓN DE
Más detallesVicios ocultos 323/12
http://www.dip-badajoz.es/municipios/sael/index.php?cont=docum&c=1&id=3 ASUNTO: CONTRATACIÓN Vicios ocultos 323/12 EP ************ INFORME I. HECHOS. ANTECEDENTES Los aportados con el escrito de solicitud
Más detallesDECRETO N : E-1884/2015
Colina MUNICIPALIDAD DE COLINA SECRETARIA MUNICIPAL DECRETO N : E-1884/2015 COLINA, 03 de Agosto de 2015. VISTOS: Estos Antecedentes: 1) Memorándum N 232/2015, de fecha 31 de Julio de 2015, de la Encargada
Más detallesSANTIAGO, 22 FE8 2011
REF: REGULA PROCEDIMIENTO DE RENUNCIA DE ASESOR ECONÓMICO DE INSOLVENCIA. RESOLUCIÓN EXENTA N SANTIAGO, 22 FE8 2011 VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N 18.175 Orgánica de la Superintendencia de Quiebras;
Más detallesResolución General 3945/2016. AFIP. IVA. MiPyME. DDJJ. Pago. Opción Trimestral
Resolución General 3945/2016. AFIP. IVA. MiPyME. DDJJ. Pago. Opción Trimestral Se reglamenta el "Tratamiento impositivo especial para el fortalecimiento de las MiPyME" del "Programa de Recuperación Productiva
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE TOGUI. ACUERDO No 15 (30 DE AGOSTO DE 2013)
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE TOGUI ACUERDO No 15 (30 DE AGOSTO DE 2013) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL SALARIO DE LA ALCALDESA, EL PERSONERO, SE FIJAN LAS ESCALAS MAXIMAS DE
Más detallesUNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI MEMORIA DE LABORES ABRIL 2015 1/5 Auditoría Interna es una dirección técnica con independencia para cumplir sus funciones, es la encargada de evaluar permanentemente los
Más detallesSantiago, 2 1 MAR 2016
REPÚBLICA DE CHILE SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS SUSPENDE COBRO TARIFARIO A EMPRESA AGUAS DEL VALLE S.A., POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS "OVALLE" DE LA REGIÓN DE COQUIMBO. Santiago,
Más detallesMUNICIPALIDAD DE RECOLETA ASESORIA JURÍDICA APRUEBA CONTRATO DE ADQUISICIÓN ENTRE LA 1. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y LA EMPRESA SKC MAQUINARIAS S.A.
r?-""^ ^ h Recoleta MUNICIPALIDAD DE RECOLETA ASESORIA JURÍDICA APRUEBA CONTRATO DE ADQUISICIÓN ENTRE LA 1. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Y LA EMPRESA SKC MAQUINARIAS S.A. f205 4 DECRETO EXENTO /2013 RECOLETA,
Más detallesSECRETARIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA SAMC
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0156-2010 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detalles6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO:
1. OBJETO: Llevar a cabo la liquidación de los contratos y convenios de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, y en los demás que se pacte o que sea necesario, según lo dispuesto
Más detallesORDENANZA DE REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO.
1. MUNIIPALIDAD DE EL QUISO. EL QUISO _ MAT.: Aprueba Ordenanza de Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la Municipalidad de El Quisco. El Quisco, 16 de Abril de 2004.- No 314.-/
Más detallesSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA INVITACIÓN PÚBLICA CECD-002-2010 CONDICIONES GENERALES OBJETO: El servicio de transporte escolar para la siguiente
Más detallesORDENANZA N 001 CHILLAN, 31 DE JULIO DE
_ I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN ORDENANZA PARA LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN CAUCES Y ÁLVEOS DE CURSOS NATURALES DE AGUA QUE CONSTITUYEN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO Y EN POZOS LASTREROS DE PROPIEDAD PARTICULAR,
Más detallesRÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV
RÉGIMEN DE RETENCIONES DEL IGV BASE LEGAL l Artículo 10 del Código Tributario D.S. 135-99-EF. Artículo 10º inciso c) del TUO Ley del IGV, DS 055-99-EF. Resolución de Superintendencia N 037-2002/SUNAT Resolución
Más detalles1.-Decreto alcaldicio N 410 de fecha 03 de Diciembre del año 1999 que dicta Ordenanza Municipal.
REPÚBLICA DE CHILE PROVINCIA DE TALCA (.MUNICIPALIDAD DE PELARCO DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DECRETO ALCALDICIO N PELARCO, Diciembre 22 de 2015 VISTOS: 1.-Decreto alcaldicio N 410 de fecha 03 de Diciembre
Más detallesI. MUNICIPALIDAD DE RENGO ASESORIA JURIDICA
I. MUNICIPALIDAD DE RENGO DECRETO ALCALDICIO N t i / (MD) RENGO, J 9 MAR. 2015 VISTOS: Lo establecido en la Ley N 19.886; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda;
Más detallesGOBIERNO DE CHILE SUBDIRECCION TECNICA DEPARTAMENTO NORMATIVO SUBDEPTO. REGIMENES ESPECIALES RESOLUCION Nº FECHA
GOBIERNO DE CHILE SUBDIRECCION TECNICA DEPARTAMENTO NORMATIVO SUBDEPTO. REGIMENES ESPECIALES RESOLUCION Nº 000.943 FECHA 30.12.2003 VISTOS: La resolución Nº 91, de fecha 03.02.1992, de la Dirección Nacional
Más detallesCIRCULAR EXTERNA
Número CIRCULAR EXTERNA 011 1999 Año DESTINATARIO(S): REPRESENTANTES LEGALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO. ASUNTO ALIVIOS PARA DEUDORES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS INDIVIDUALES PARA FINANCIACION DE
Más detallesLO ESPEJO, ORDENANZA Nº05
LO ESPEJO, ORDENANZA Nº05 VISTOS: Las facultades que me confieren la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo previsto en la Ley de Rentas Municipales; las normas contenidas en la Ley
Más detallesMUNICIPALIDAD DE QUILICURA SECRETARIA MUNICIPAL
APRUEBA ORDENANZA DE REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS RECEPTORAS DE FONDOS PUBLICOS LA ALCALDÍA DECRETO HOY LO QUE SIGUE: QUILICURA, 30 de Abril de 2004 DECRETO EXENTO Nº 413 /04. - VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:
Más detallesResolución Expediente Acta Nº Nº 09295/ /2016
Resolución Expediente Acta Nº Nº 09295/2016 2016-88-01-19408 02694/2016 VISTO: Que se hace necesario fijar el cobro del tributo de Patente de Rodados para el ejercicio 2017. RESULTANDO: I-Que nuestra legislación
Más detallesOrd. Dec. Res. Código Fecha Página Digesto 1 41 D O1-D D D imagen T Rc C7
Boletín Oficial de la Municipalidad de Tigre Nº 742 23 de enero de 2015 - Pag. 1 Dirección Coordinadora de Despacho y Digesto 23 de enero de 2015 BOLETÍN OFICIAL Municipio de Tigre Julio César Zamora,
Más detallesANEXO D-1 FORMULARIO DE PAGO ADELANTADO PARA LA GARANTÍA DE PLANTA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE
ANEXO D-1 FORMULARIO DE PAGO ADELANTADO PARA LA GARANTÍA DE PLANTA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE Fecha: de 20 Carta de Crédito No. Beneficiario: Ordenante: Autoridad del Canal de Panamá Altos de Balboa
Más detalles(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y. Universidad Católica de Temuco, Chile
(ANEXO 3) MODELO CONVENIO ESPECIFICO PRACTICAS DE ESTUDIANTES ENTRE..- ENTIDAD DE PRACTICA Y Universidad Católica de Temuco, Chile En Temuco, a de.. de 201., comparecen, por una parte, la Universidad Católica
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RISARALDA ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RISARALDA ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA 1. NECESIDAD A ATENDER: El Día de la Madre o Día de las Madres
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Manual de Procesos MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 1 INDICE Página 1. Introducción 2. Contenido 3 3. Objetivos 3 4. Justificación 3 5. Legislación Vigente 4 6. Procesos
Más detallesI INDIVIDUALIZACIÓN DEL SOLICITANTE
Funcionario Zulema Álvarez Canelo Administrativa en Oficina de Rentas y Patentes La actividad que se realiza en la Oficina de Rentas y Patentes es la siguiente: Periodos de Patentes Comerciales Enero -
Más detallesSERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL ROLES SEREMI - SERVIU EGIS/PSAT
SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL ROLES SEREMI - SERVIU EGIS/PSAT Propósito y énfasis operativos en el actuar de las EGIS Propósitos principales Optimizar y transparentar el trabajo de las EGIS
Más detallesTALCA, 09 DIC.2014 N 202 v3
UNIVERSIDAD DE TALCA RECTORÍA CONTROL PREVIO DE LEGAL i ARROBADO APRUEBA CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELÉCTRICA CON CGE DISTRIBUCIÓN S.A. TALCA, 09 DIC.2014 N 202 v3 VISTOS: Las facultades que me confieren
Más detallesEMPRESA PORTUARIA QUETZAL - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS FINALIZADAS AL 22 DE OCTUBRE 2014 AREA DE EGRESOS, ESPECIALES, INGRESOS
1 2 3 4 DE GESTIÓN 5 6 Evaluar la apertura y carga dentro del sistema de información financiera SIAF del presupuesto de ingresos y egresos de Apertura presupuesto 2014 Empresa Portuaria Quetzal aprobado
Más detallesUniversidad Nacional de Lanús 042/11
Lanús, 31 de marzo de 2011. VISTO, el expediente Nº 431/11 correspondiente a la 1º Reunión del año 2011 del Consejo Superior, y el expediente Nº 1910/10 de fecha 20 de agosto de 2010, y, CONSIDERANDO:
Más detallesI. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas
I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Dirección de Administración y Finanzas PROCEDIMIENTOS INTERNOS EXCLUSIVOS PARA EXPEDIENTES DE PAGO REFERIDOS A LAS COMPRAS CONTRATACIONES Y LOS RESPALDOS CORRESPONDIENTES QUE
Más detallesIQUIQUE, 31 de Mayo de 2006. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 399. El Sr. Alcalde (S), con esta misma fecha, ha dictado la
I. MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE IQUIQUE, 31 de Mayo de 2006. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 399 siguiente Ordenanza : El Sr. Alcalde (S), con esta misma fecha, ha dictado la " V I S T O S " Certificado Nº 157/06 de
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUAQUILLAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CONSIDERANDO: El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía
Más detallesCONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO
CONTRATO DE PRESTAMO MEDIANTE LINEA DE CREDITO DE UNA PARTE: EL BANCO MULTIPLE ADEMI, SOCIEDAD ANONIMA, entidad bancaria organizada de acuerdo a las leyes de la República Dominicana, provista de su Registro
Más detallesAclaración N 1 Asistencia Técnica e Ingeniería del Sistema de Peajes Biotren
Aclaración N 1 Asistencia Técnica e Ingeniería del Sistema de Peajes Biotren De acuerdo con lo estipulado en las Bases Administrativas que rigen el proceso de licitación de Asistencia Técnica e Ingeniería
Más detallesDECRETO No 455 (Octubre 31 de 2007) MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS ALCALDIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS ALCALDIA MUNICIPAL Por medio del cual se reglamentan las Etapas de los Procesos de cobro persuasivo y coactivo para el Municipio de Dosquebradas. El Alcalde Municipal de Dosquebradas
Más detallesBANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA AVISO OFICIAL Por cuanto en la Resolución Nº 10-03-01 de fecha 2 de marzo de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.379 del 4 de
Más detallesAYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA. Servicio de Contratación y Patrimonio.
ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN ASISTENTES PRESIDENTE: Doña María Eugenia Fernández López.- Teniente-Alcalde Delegada de Contratación. VOCALES: Don Enrique Rodríguez Mengíbar.- Vicesecretario
Más detallesGaceta Oficial No de fecha 8 de noviembre de 2016
Providencia N SNAT/2016/0098, mediante la cual se establece el Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse para el año 2017. REPÚBLICA
Más detallesBoletín oficial de la Provincia de valladolid
Núm. 28 Jueves, 4 de febrero de 2016 Pág. 6 III.-ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID CONCEJALÍA DE HACIENDA, FUNCIÓN PÚBLICA Y PROMOCIÓN ECONÓMICA Departamento de Gestión de Personal Visto
Más detallesREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) Caracas. 10 de diciembre de 2012
Más detallesMUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ MUNICIPIO DE SABANETA DEL ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 02 de 2014, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesPROYECTO: SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON EL ADULTO MAYOR BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROYECTO: SERVICIO DE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CON EL ADULTO MAYOR BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION PROPUESTA PÚBLICA Nº 118/2009
Más detallesEl Oficio Interne N 754, de fecha 16 de agosto de 2013, de la Direction de Administration y Finanzas;
, ernardo. M UN ICIP ALIDAD DESAN BEKMARDO SF.CRF.TARIA MUNICIPAL. D.A. EXENTO N 9.993.- SAN BERNARDO, agosto 21 de 2013.- VISTOS :,, *;," El D.A. Exento N 5.996, de fecha 14 de mayo de 2009, que aprobo
Más detallesServicio de Información
BOLETIN OFICIAL Nº 33365 25 de abril de 2016 ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS Resolución General 3870 Procedimiento. Ley N 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Régimen de facilidades
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN POR SALDOS A FAVOR GENERADOS EN DECLARACIONES DE RENTA Y VENTAS
CIRCULAR TRIBUTARIA 04 de diciembre de 2012 No. 215 PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN Y/O COMPENSACIÓN POR SALDOS A FAVOR GENERADOS EN DECLARACIONES DE RENTA Y VENTAS
Más detallesPUNTA ARENAS, Septiembre 02 de 2010
llustre Municipalidad de Punta Arenas Plaza Muñoz Gamero N 745 - Fono Fax 61-200 306 E-mail : aecretariamunicipal@e-puntaarenaa.cl Punta Arenas - Chile Secretaría Municipal PUNTA ARENAS, Septiembre 02
Más detallesIlustre Municipalidad de Laguna Blanca Secretaria de Planificacion Comunal
BASES GENERALES A.1 INTRODUCCION Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos y legales involucrados en la licitación pública de la implementación de
Más detallesINSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO
GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos INSTRUCCIONES PARA LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE BASES ADMINISTRATIVAS TIPO LICITACION PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PRECERTIFICACIÓN,
Más detallesCICLO DE EJECUCION DE UN PROYECTO OSVALDO ARENAS MEDINA ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOME
CICLO DE EJECUCION DE UN PROYECTO OSVALDO ARENAS MEDINA ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOME ETAPA PRELIMINAR En el ámbito municipal existe una forma definida para la ejecución de
Más detallesBASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE PROPUESTAS FRIL - FNDR
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE PROPUESTAS FRIL - FNDR División de Planificación y Desarrollo Regional Unidad FRIL Fono: 65-2280755 PROCESO PRESUPUESTARIO 2014 BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE PROPUESTAS
Más detallesM-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5
# ACCIÓN DE MEJORA DESCRIPCIÓN Fecha 0/09/03.. Enviar.0 La envia quincenalmente comunicaciones (correos correo electrónico a los jefes de las dependencias y a los electronicos) a los jefes de dependencia
Más detallesInforme 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO.
Informe 10/00, de 26 de octubre de 2000 INTERESES DE DEMORA. CÁLCULO. FECHA DE INICIO DEL DEVENGO. PROCEDIMIENTO. ANTECEDENTES El Secretario General Técnico de la Consejería de Presidencia remite escrito
Más detallesProyecto de Cierre de Faenas Mineras
Proyecto de Cierre de Faenas Mineras Contenidos Objetivos y Contenidos de la Ley Materias de Informe Financiero Conclusiones 2 Contenidos Objetivos y Contenidos de la Ley 3 Objetivos Recuperación en la
Más detallesFORMULARIO Nº 7. Modelo de Contrato N
FORMULARIO Nº 7 Modelo de Contrato N Entre el COMANDO DEL EJÉRCITO domiciliada en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea, República del Paraguay, representada para este acto por su Comandante.con Cédula
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 2010 06 28 AAAA MM DD OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO
Más detallesb2 8 AGO LLJI c) EL QUISCO,
l. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO ALCALDIA MAT.: Apruébese Convenio Mandato Completo proyecto que indica. EL QUISCO, b2 8 AGO LLJI c) NO 2ii81 ESTA ALCALDIA DECRETO HOY LO QUE SIGUE: VISTOS : 1. D.A. NO1752
Más detallesCONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES
CONVENIO SOBRE BENEFICIOS PARA INTEGRANTES DE RAMAS DE SKI COLEGIOS SÁBADOS Y SUS FAMILIARES En Santiago de Chile, a de entre: VALLE NEVADO S.A., RUT 96.513.050-0, debidamente representada por don Samuel
Más detallesPROCEDIMIENTO: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
Página 1 de 5 PROCEDIMIENTO: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Página 2 de 5 1. PROPOSITO 1.1 Dictar las actividades relacionadas con el proceso de Proyectos de Construcción de Obras. 2. ALCANCE 2.1 El
Más detallesREAL DECRETO-LEY 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
NOTA EXPLICATIVA DEL REAL DECRTEO-LEY 4/2013 POR EL QUE SE REGULA LA SEGUNDA FASE DEL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES ESTABLECIDO EN EL ACUERDO 6/2012 DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA DE LAS
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detallesREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTADO CARABOBO MUNICIPIO GUACARA
1 MUNICIPIO GUACARA El Concejo Municipal del Municipio Guacara del Estado Carabobo, en ejercicio de sus facultades legales y de conformidad a lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 54, Artículos 75,
Más detallesMODIFICACION LEY PMG MUNICIPAL (19.803)
MODIFICACION LEY PMG MUNICIPAL (19.803) Subdere, Enero 2014 1 I.- ASPECTOS DE LA LEY 1. Creación de componentes y modificación de porcentajes 2. Requisitos para la aplicación 3. Porcentajes a aplicar Subdere,
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PATENTES MUNICIPALES DE ALCOHOLES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA TRAMITACIÓN DE PATENTES MUNICIPALES DE ALCOHOLES 1.0 OBJETIVO El presente tiene por objeto regular un procedimiento uniforme, que sea eficiente y eficaz, para el otorgamiento,
Más detalles