ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Transcripción

1 1 DE I.- DESCRIPCION FECHA 18 de abril de 2016 DEPENDENCIA QUE PROYECTÓ Oficina de Infraestructura y Medio Ambiente II.- JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD A CONTRATAR La Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS, es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter Comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima del orden Nacional, vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, constituida mediante Escritura Pública No de agosto de 1970 de la Notaria cuarta (4) del Circulo de Bogotá, la Participación de la composición accionaria indica que el sector privado es titular del 52.08% de las acciones y el sector público del 47.52% del capital accionario; en secuencia del régimen jurídico por el cual se rige es el derecho privado. La oficina de Infraestructura y Medio ambiente de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS tiene funciones como: programar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos, inmuebles e instalaciones de la Corporación, evaluando y desarrollando técnicamente los proyectos y programas necesarios. La Bodega No.35 de la Corporación o también llamada Fomeque fue construida hace más de 30 años bajo una estructura que consta de un nivel estructural en mampostería no reforzada y combinada con pórticos de concreto. El día 17 de enero de 2010 colapsó parte de la estructura de la misma, motivo por el cual el día 20 de enero de 2010 el jefe de Infraestructura y Medio Ambiente Arquitecto Ramiro Ramírez Lozano realizó el informe técnico del sinestro de los locales afectados, iniciando en el local 29 de nombre Fruticol MP, hasta el local 35-35F perteneciente a Quesería Virman 2, con una longitud total de 80 metros en la zona sur lindando con el humedal Chucua la Vaca, determinado que habían locales con grietas en los muros internos, laterales y posteriores, presentando amenaza de peligro por desplome, algunos de estos se encuentran enchapados en porcelana, los pisos en concreto presentan hundimiento y rotura, la estructura en general presenta desprendimiento de la viga de corona con desplazamiento hacia el costado sur. El Ingeniero Civil Camilo Naged y el Ingeniero Civil José Nieves de la Cruz realizaron un Estudio Geotécnico en la Bodega 35 de Corabastos en donde se determinó que la causa de los asentamientos corresponde a la alta compresibilidad de los rellenos sobre los cuales está cimentada la bodega, sumándose las altas cargas que se manejan en la misma. Adicionalmente se determinó que debido a la mala calidad del relleno y los grandes empujes que se ejercen sobre el muro de contención, éste se ha desplazado y cabeceado en algunos sectores, lo cual incrementa el movimiento vertical hacia abajo.

2 2 DE El Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático mediante oficio No. CR de fecha 13 de octubre de 2015, recomienda implementar las acciones de mantenimiento, reforzamiento y mejoramiento de la calidad de las bodegas del costado sur, en especial la ubicada sobre el muro de cerramiento del costado sur de las bodegas, basadas en un estudio de vulnerabilidad estructural de tal forma que permita establecer causas de las afectaciones evidenciadas en forma visual. Así mismo recomendaron el seguimiento permanente a las condiciones de estabilidad de la bodega y del terreno con el fin de detectar cambios importantes que alteren o modifiquen la estabilidad de las mismas. La Alcaldía Local de Kennedy mediante diligencia de inspección efectuada al muro de cerramiento de Corabastos del costado sur Bodega 35 Fómeque, que colinda con el Humedal Chucua de La Vaca, el 14 de octubre de 2015 por el Inspector de Policía de la Alcaldía Local de Kennedy por contravención común de amenaza de ruina de la Bodega 35 Fómeque dejo constancia que en el recorrido realizado se pudo constatar que parte del muro de cerramiento se encuentra en mal estado porque presenta agrietamiento en su estructura. Por ello la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. el 23 de diciembre de 2015 suscribió con la SOCIEDAD CONCESIONARIA COVIAL S.A. el Otrosí No. 18 al Contrato de Concesión No. 070 de 2005, cuyo objeto es el reforzamiento estructural de la Bodega 35 Fómeque, con base en la licencia de construcción modalidad reforzamiento No. LC ejecutoriada el 24 de abril de La ejecución del Otrosí mencionado se efectuará en dos fases con duración de 7 meses cada una, por lo que se hace necesaria la reubicación provisional de los locales en los cuales se ha venido desarrollando la actividad comercial por parte de los arrendatarios y los cuales deben ser reubicados para la ejecución de las obras así: la primera comprende de Occidente a Oriente desde el código hasta el , y la segunda fase que comprende desde el local hasta el 35050A. La Corporación no cuenta con la infraestructura disponible cerca de la bodega 35 para reubicar a los comerciantes que actualmente ejercen su actividad comercial, y que de acuerdo con las conversaciones que se han mantenido con los comerciantes, la reubicación en contenedores no es procedente por el alto impacto negativo que sufriría su actividad comercial, además del difícil manejo de las aguas residuales, y su respectiva acometida de agua potable, además de la afectación a la movilidad que tendría la instalación de contenedores. Por tal razón, se hace necesario realizar la adecuación de mts2 en el parqueadero N 04 para la adecuación de una plataforma provisional que debe contar con, desagües e instalaciones de puntos sanitarios, puntos hidráulicos, puntos eléctricos, adecuación de estructura metálica, instalación de muros en lámina galvanizada calibre 18 y la totalidad de la cubierta con una altura máxima de 4.00 mts lineales, para realizar la reubicación apropiada para los comerciantes de dicha bodega y que durante la ejecución de los trabajos de reforzamiento de la Bodega 35 puedan seguir ejerciendo su labor comercial,

3 3 DE Una vez los comerciantes objeto de esta reubicación hayan regresado a la bodega 35, las instalaciones provisionales objeto del presente proyecto serán desmontadas, motivo por el cual no se hace necesaria licencia de construcción por tratarse de una construcción provisional, junto con que el área volverla a ser nuevamente a su estado original (parqueadero). Que el Gerente General cuenta con la aprobación de la Honorable Junta Directiva de fecha 30 de marzo de 2016 para: convocar, seleccionar y contratar la logística necesaria para la reubicación provisional de los comerciantes de la Bodega 35 Fómeque III. CONDICIONES DEL OBJETO: OBJETO: ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA REUBICACIÓN DE LA BODEGA 35 LAS CUALES DEBEN CUMPLIR CON PRELIMINARES CIMIENTOS, DESAGÜES E INSTALACIONES DE PUNTOS SANITARIOS, PUNTOS HIDRÁULICOS, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LA TOTALIDAD DE CUBIERTA. CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS LINEALES, PARA LA REUBICACIÓN PROVICIONAL DE LOS ARRENDATARIOS DE LA BODEGA 35 (FOMEQUE) UBICADA EN LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL: ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT CT 1 PRELIMINARES 1,1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO m2 1050,00 EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO 1,2 (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) m3 10,00 2 CIMIENTOS 2,1 BASE GRANULAR B-200 ( Extendido y compactado ) m3 100,00 2,2 ACERO PSI (Incluye alambre negro y figuración) Kg 0,00 2,3 FIBRA DE REFUERZO SECUNDARIO TUFSTRAND O SIMILAR Kg 200,00 2,3 CONCRETO CICLOPEO m3 20,00 PLACA CONTRAPISO CONCRETO psi E=0.10 m ( Sin 2,4 refuerzo ) m2 1100,00 2,5 CORTE DILATACIONES ML 786,00 2,6 SELLADO DE JUNTAS ML 786,00 3 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en 3,1 ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * un 4,00 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.). Según detalle. PUNTO DESAGUE PVC 2" para Aparatos sanitarios y desagües 3,2 (Incluye accesorios, yee y codo). un 23,00

4 4 DE 3,3 3,4 TUBERIA PVC-S 2" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación y accesorios. TUBERIA AGUAS NEGRAS 200 MM tipo novafort o similar. (incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavación, instalación y cinta de demarcación) según norma técnica ASTM 2321 ml 115,00 ml 70,00 Conexión a POZO Existente 3,5 un 1,00 4 INSTALACIONES HIDRAULICAS Registro Red White ¾ (incluye accesorios y caja de registro 4,1 10*10 cm un 4,00 4,2 Punto agua fría ½ pvc-p (Incluye accesorios de infraestructura) un 23,00 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fría -Red de suministro 4,3 (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B- ml 50,00 200, instalación y accesorios). TUBERIA PVC-P RDE 21 3/4" Agua Fría - Red de suministro 4,4 (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B- ml 30,00 200, instalación y accesorios). TUBERIA PVC-P RDE /2" Agua Fría - Red de suministro 4,5 (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B- ml 100,00 200, instalación y accesorios). 5 INSTALACIONES ELECTRICAS SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", 5,1 CABLE No 12 AWG un 46,00 SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 5,2 EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", CABLE No 12 AWG un 23,00 SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 5,3 3/4", CABLE No 12 AWG. INCLUYE APARATO un 23,00 5,4 SALIDA TOMA 220 V un 7,00 5,5 ACOMETIDA ml 50,00 5,6 TABLERO un 1,00 5,7 BREAKERS un 10,00 6 ESTRUCTURA METALICA ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 6,1 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, kg 7238,00 anticorrosivo y esmalte) PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye 6,2 soldadura, anticorrosivo y esmalte) kg 1786,00 6,3 Sistema de anclaje y sujecióne estructura Kg 920,00 7 CUBIERTAS TEJA TERMOACUSTICA Tipo Arquitectonico prepintada (Incluye 7,1 instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos m2 1100,00 para el correcto montaje.)

5 5 DE 7,2 Caballete en teja termo acústica ml 92,00 CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 1.00 MTS 7,3 WASH PRIMER ml 185,00 7,4 Bajante Aguas Lluvias PVC de 4" ml 64,00 8 MAMPOSTERIA 8,1 Panel metálico inyectado tipo Monowall m2 1505,00 9 CARPINTERIA METALICA 9,1 Suministro e instalación de puerta desmontable m2 207,00 10 ASEO 10,1 Aseo general de obra glb 1,00 IV. OBLIGACIONES: A. DEL CONTRATISTA: 1. Realizar la adecuación a todo costo del área asignada en el parqueadero cuatro. 2. Cumplir con el objeto del contrato, teniendo en cuenta lo señalado, la propuesta presentada y el contrato. 3. El proponente seleccionado deberá presentar un diseño estructural para el ítem No 6 del cuadro contenido en el alcance del objeto contractual sobre ESTRUCTURA METALICA que cumpla con las necesidades, y cuantías necesarias en el desarrollo del presente proyecto sin exceder las cantidades de obra relacionadas en las actividades a realizar. 4. Realizar la habilitación de puntos de red (hidráulico, sanitario, y eléctrico) por cada uno de los espacios asignados. 5. Acatar la Constitución, la ley y demás normas legales pertinentes. 6. Coordinar con el supervisor del contrato la asignación de los espacios que se utilizarán para los depósitos necesarios para el almacenamiento de los principales materiales de consumo. CORABASTOS no será responsable por el funcionamiento de estos depósitos ni por los accidentes que en ellos pueda ocurrir. 7. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento del contrato. 8. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 9. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros

6 6 DE 10. Mantener enterado a la Corporación y al supervisor del contrato sobre el estado financiero del contrato. 11. Presentar las facturas necesarias para el pago oportunamente y con los soportes correspondientes. 12. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del objeto contractual, lo mismo que el pago de honorarios, impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta. 13. Constituir la garantía única exigida en el contrato. 14. Mantener vigentes las garantías en todas las circunstancias contractuales, hasta la liquidación. 15. Dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003 respecto al pago de aportes a salud, pensiones, riesgos profesionales (ARL) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de sus empleados. 16. El Contratista deberá remplazar o reconstruir a su costo los mantenimientos y adecuaciones mal ejecutadas, con especificaciones por fuera de lo establecido de los pliegos de condiciones. La oferta técnica o por cualquier deficiencia que a juicio de Corabastos, así lo requieran. 17. El Contratista deberá garantizar que los materiales suministrados son nuevos, originales, de excelente calidad. Los elementos deben cumplir con los requerimientos técnicos mínimos fijados por Corabastos en el Pliego de condiciones. 18. EL Contratista deberá mantener durante la vigencia del contrato Los precios de la propuesta. 19. Contratar, bajo su única responsabilidad, el personal suficiente e idóneo para el desarrollo del objeto contractual, observando los deberes y obligaciones de las normas laborales y de seguridad social vigentes. EL CONTRATISTA se obligará a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales, aplicables a los trabajadores que utilice en desarrollo del presente contrato. En consecuencia, LA CORPORACION DE ABASTOS DE BOGOTA S.A., no le corresponderá ninguna obligación de tal naturaleza y no asumirá responsabilidad, ni solidaridad alguna. 20. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Corporación a través del funcionario responsable del control de ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

7 7 DE 21. Adecuar las instalaciones que requiera y proveer la vigilancia que estas requieran. Así mismo, al terminar las obras contratadas, deberá desmantelar los campamentos, bodegas, y demás instalaciones. 22. Reemplazar o reconstruir a su costo los trabajos mal ejecutados, con especificaciones por fuera de lo establecido o por cualquier deficiencia que a juicio de CORABASTOS a través de la supervisión del contrato lo requieran. 23. Coordinar con el supervisor del contrato la asignación de los espacios que se utilizarán para los depósitos necesarios para el almacenamiento de los principales materiales de consumo. CORABASTOS no será responsable por el funcionamiento de estos depósitos ni por los accidentes que en ellos pueda ocurrir. 24. Garantizar la estabilidad de los trabajos de acuerdo con los requerimientos técnicos mínimos fijados por CORABASTOS en las especificaciones técnicas mínimas. 25. El contratista deberá asumir por su propia cuenta, los costos y gastos por concepto de tránsito de vehículos al interior de la Corporación.. Prever cualquier perjuicio que pueda ocasionarse a personas, bienes públicos, de terceros, o de CORABASTOS, o al medio ambiente, y si los causare está obligado a responder y a proceder a su inmediata reparación, reposición y/o compensación. 27. Aplicar y a dar a conocer a sus empleados y sus subcontratistas, una política de especial consideración a la protección de la salud, a la conservación del medio ambiente y al cuidado de los bienes de CORABASTOS. 28. Evitar cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad o a sus trabajadores. 29. El contratista será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores o subcontratistas en el aire, las aguas, el suelo, la salud y vida humana, animal y vegetal. 30. Mantener informado al supervisor de CORABASTOS sobre los siguientes aspectos: Medidas tomadas para evitar contaminación, daño o pérdida. Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o contaminantes, utilizadas en desarrollo de las labores. Tipos y volúmenes de sustancias químicas, corrosivas, nocivas o de desechos y residuos manejados. Accidentes con daños, contaminación o polución del medio ambiente que llegaren a registrarse durante la ejecución de las labores. Hurto, pérdida daño o deterioro de bienes o equipos.

8 8 DE 31. Corregir de inmediato por su cuenta y riesgo cualquier infracción a las normas sobre salud protección ambiental y manejo de bienes durante la ejecución de las labores. Si la infracción no fuera corregida, CORABASTOS se reserva el derecho de retener total o parcialmente las labores hasta que ello ocurra, corriendo el contratista con todos los costos y riesgos que se deriven de la paralización. En casos de reincidencia, CORABASTOS podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización. 32. Responder por el cumplimiento de las normas de salud ocupacional, seguridad de todo el personal que trabaje para él, o para sus subcontratistas, y protección de bienes. 33. Proveer todos los sistemas de protección que sean necesarios para mantener a salvo a las personas y a los bienes de CORABASTOS y de terceros. 34. Realizar la disposición final de los escombros que se generen durante la ejecución de la obra en lugar autorizado por la autoridad ambiental competente. 35. Acatar en debida forma las normas y reglamentos de salud ocupacional que se implemente durante la ejecución del contrato. 36. El contratista deberá aportar el certificado de trabajo en alturas de las personas que ejecutarán las obras durante la ejecución del contrato. 37. Mantener los sitios aledaños a la obra, en especial el espacio público, libres de residuos, escombros, herramientas y demás elementos sobrantes o reutilizables, dejando los mismos completamente aseados. 38. Los proponentes dentro de su propuesta se comprometerán a adoptar todas las medidas que garanticen el bienestar de los ocupantes del inmueble objeto de intervención y la seguridad de sus trabajadores. 39. El personal del contratista utilizará durante la ejecución de los trabajos las herramientas, equipos e implementos de seguridad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podrán ingresar bebidas alcohólicas ni armas a las instalaciones de la entidad. Igualmente se encuentra prohibido fumar. 40. Una vez suscrito y legalizado el contrato, el contratista para poder dar inicio al contrato entregará para la aprobación del interventor designado, los siguientes documentos: análisis de precios unitarios de todos los ítems del contrato; cronograma de trabajo de ejecución de las obras del contrato y un cronograma del programa de salud ocupacional. 41. El transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato correrán por cuenta del contratista. Todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del contratista, correrán por su cuenta.

9 9 DE B. OBLIGACIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD. 1. Tomar las precauciones necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados, y a terceros implicados en la prestación del servicio. 2. El contratista contará con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción. De conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud, los proponentes manifestarán expresamente en su oferta que cuentan con un Programa de Salud Ocupacional actualizado, elaborado dentro de los parámetros establecidos por la Ley. 3. Señalización: El contratista señalizará debidamente el lugar de la intervención, previniendo de las actividades a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas. Las áreas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura para impedir el acceso y para proteger contra caída de materiales. 4. Capacitación: el contratista contará con una persona encargada de salud ocupacional que efectué la capacitación de los trabajadores a su cargo en lo atinente a la seguridad industrial y manejo de riesgos, que lideré las inspecciones planeadas. 5. Emergencias: el contratista conformará su propia brigada de emergencia y verificar su participación dentro del plan de emergencia de la dependencia. Así mismo, contará con un listado actualizado de las EPS y ARL de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicación de primeros auxilios, quien deberá contar con el botiquín correspondiente. 6. El Contratista se deberá responsabilizar por el fiel cumplimiento de dichas medidas mediante visitas diarias a los frentes de trabajo. 7. Suministrar al supervisor del contrato dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas el informe de cada uno de los accidentes de trabajo que llegaren a ocurrir en el sitio de la obra con todos los datos que este exija. Fundamentalmente se incluirá la siguiente información: Fecha, hora y lugar de accidente. Nombre del accidentado. Estado civil y edad. Oficio que desempeña y su experiencia. Actividad que desempeñaba en el momento del accidente. Indicar si hubo o no lesión. Clase de lesión sufrida. Posibles causas del accidente.

10 10 DE Tratamiento recibido y concepto médico 8. Mantener en los sitios de ejecución de los trabajos, todas las normas de seguridad que garantice la prevención de cualquier riesgo o imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran, permanecen o circulan dentro del área de trabajo y su zona de influencia peatonal, de conformidad con las normas vigentes. 9. Organizar sus trabajos y adoptar las precauciones suficientes para asegurar la protección del público y de los trabajadores y reducir los riesgos y peligros a que éstos queden expuestos. Por ende, asumirá la responsabilidad, si por la falta de señales aprobadas y medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o daños que afecten a terceras personas en su integridad física o en sus bienes C. OBLIGACIONES DE CORABASTOS. 1. Designar EL SUPERVISOR que ha de ejercer la vigilancia y control al cumplimiento de las obligaciones contraídas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, con el fin de garantizar la adecuada, oportuna y efectiva ejecución del objeto contractual, en cumplimiento de las Directivas de Gerencia 047 de 2011 y 144 de 2013, las cuales hacen parte integral del presente Contrato. 2. Suministrar toda la información que se requiera para cumplir con el objeto del contrato. 3. Suscribir con EL CONTRATISTA a través de EL SUPERVISOR designado, el acta de Inicio de ejecución del objeto del contrato, al vencimiento del plazo pactado para la ejecución del objeto contractual el acta de terminación del contrato y el acta de liquidación. 4. Pagar oportunamente el valor pactado como contraprestación por la ejecución del objeto del presente contrato, previa certificación expedida por EL SUPERVISOR V. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato es de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS calendario a partir del perfeccionamiento y legalización del contrato, suscripción de la respectiva Acta de Inicio, aprobación de la garantía única. VI. VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor estimado del contrato es de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ ) incluido IVA y AIU. incluido IVA, costos directos e indirectos y demás de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas. VII. FORMA DE PAGO: CORABASTOS cancelara el valor del contrato en los siguientes términos:

11 11 DE a) Un anticipo por un valor del treinta por ciento (30%) del valor del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, aprobación de garantías, plan de inversión del anticipo, presentación de cronograma y plan de trabajo por parte del contratista, aprobación del supervisor del contrato, cuenta de cobro, con el cumplimiento de los requisitos legales. b) Un segundo pago por un valor del sesenta por ciento (60%) del valor del contrato en actas parciales. c) Un pago final por un valor del diez por ciento (10%) restante del valor total del contrato, contra la ejecución y terminación de la totalidad del objeto contractual. PARAGRAFO PRIMERO: Para el pago de cada factura se deberá aportar informe de actividades por parte del contratista y aprobación del supervisor de contrato y cuenta de cobro o factura (según aplique) con el cumplimiento de requisitos legales, certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales exigido por la ley, la cual debe ser avalada por un contador público con su respectiva copia de cedula, tarjeta profesional y certificado vigente expedido por la junta central de contadores. PARAGRAFO SEGUNDO: Para el pago de la última factura se deberá anexar aparte de los requisitos citados en el parágrafo inmediatamente anterior, la respectiva acta de terminación del contrato suscrita por el contratista y el supervisor. VIII. ANÁLISIS ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. Proponente ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LA REUBICACIÓN DE LA BODEGA 35 LAS CUALES DEBEN CUMPLIR CON PRELIMINARES CIMIENTOS, DESAGÜES E INSTALACIONES DE PUNTOS SANITARIOS, PUNTOS HIDRÁULICOS, ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y LA TOTALIDAD DE CUBIERTA. CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 MTS LINEALES, PARA LA REUBICACIÓN PROVICIONAL DE LOS ARRENDATARIOS DE LA BODEGA 35 (FOMEQUE) UBICADA EN LA CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ S.A. CORABASTOS Extra Boquerón Industrial Minería Consorcio Tocancipa Transpulido & Obras Civiles $ ,89 $ $ Valor Promedio del Contrato $ VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($ ) incluido IVA y AIU.

12 12 DE RUBRO PRESUPUESTAL: RENOVACIÓN Y/O ADECUACIÓN BODEGA 35. IX. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. El Capítulo III del Manual de Buenas Prácticas de la Gestión Contractual establece las modalidades de contratación las cuales corresponden a Mínima, Menor y Mayor Cuantía. De conformidad con el Manual, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección es: artículo décimo noveno, convocatoria pública, por cuanto el valor estimado del contrato es superior a 280 SMMLV y será requisito formular invitación pública a presentar ofertas mediante aviso publicado en la página web de la Corporación y/o en un diario de amplia circulación. El contrato derivado del presente proceso de contratación corresponde al de obra civil. X. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta las siguientes fases: FASE NATURALEZA DESCRIPCION PUNTAJE Cumple / JURIDICOS FASE I No Cumple Cumple / FINANCIEROS REQUISITOS DE ACUERDO A LO No Cumple ESTABLECIDO EN EL PLIEGO MINIMOS Cumple / DE CONDICIONES. HABILITANTES EXPERIENCIA No Cumple Cumple / TECNICOS No Cumple FASE II EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (PONDERABLES) A. REQUISITOS JURÍDICOS: ECONOMICOS PRECIO 1000 Puntos TOTAL FASE I REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES 1000 Puntos 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 2. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA AL REPRESENTANTE LEGAL CUANDO LAS FACULTADES SE ENCUENTREN LIMITADAS. (PERSONAS JURÍDICAS) 3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO (PERSONAS JURÍDICAS)

13 13 DE 5. DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 6. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) 7. CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 8. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL Y/O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CONSORCIO U UNIÓN TEMPORAL. 9. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. DE LA SOCIEDAD, CONSORCIO U UNIÓN TEMPORAL Y SU REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN APLIQUE ESTE SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. 10. COPIA DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DE LA SOCIEDAD, CONSORCIO U UNIÓN TEMPORAL Y SU REPRESENTANTE LEGAL SEGÚN APLIQUE ESTE SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. 11. COPIA DEL CERTIFICADO JUDICIAL EXPEDIDO POR LA POLICÍA NACIONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, CONSORCIO U UNIÓN TEMPORAL EL CUAL SERÁ VERIFICADO POR LA CORPORACIÓN. B. REQUISITOS FINANCIEROS: EL PROPONENTE DEBARÁ ANEXAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FINANCIERO: Balance General y estado de resultados con corte a diciembre 31 de 2015, comparados con el año inmediatamente anterior, debidamente clasificado en corriente y no corriente. Notas a los Estados Financieros Fotocopias de la tarjeta profesional del Contador y/o del Revisor Fiscal, o a falta de este último. Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal y/o Contador Público que certifican y dictaminan los Estados Financieros, expedidos por la Junta Central de Contadores. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN CAPITAL DE TRABAJO: El proponente deberá acreditar un capital de trabajo igual o superior al 200 % del presupuesto asignado del presente proceso de selección. o o Formula: CT=AC-PC Dónde: CT: Capital de Trabajo AC: Activo Corriente PC: Pasivo Corriente

14 14 DE Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el Capital de Trabajo de cada uno de sus integrantes aplicando la fórmula descrita anteriormente. El capital de trabajo será el resultado de la suma de cada uno de los integrantes. INDICE DE LIQUIDEZ: Se conceptúa aceptable que el proponente demuestre un respaldo de 6.0:1.0, es decir, que por cada $1 de obligaciones a corto plazo disponga de $6 de sus activos corrientes para atender compromisos. Formula: IL=AC/PC Dónde: IL: Índice de Liquidez AC: Activo Corriente PC: Pasivo Corriente Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará La Liquidez de cada uno de sus integrantes aplicando la fórmula descrita anteriormente. El índice de liquidez será la suma de cada uno de sus integrantes, afectado con su porcentaje de participación. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: El proponente debe demostrar un nivel de endeudamiento total (neto) menor o igual al 50% del presupuesto oficial del presente proceso. Formula: NE= (PT/AT)*100 Dónde: NE: Nivel de Endeudamiento PT: Pasivo Total AT: Activo Total Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el Nivel de Endeudamiento de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, el Nivel de Endeudamiento será la suma de cada uno de sus integrantes, afectado con su porcentaje de participación SOLIDEZ PATRIMONIAL: Si la Solidez Patrimonial es mayor o igual a 1.0 la propuesta será aceptada. Formula: SP=PATRIMONIO/PASIVO TOTAL Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará La Solidez Patrimonial de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, La Solides Patrimonial será la suma de cada uno de sus integrantes, afectado con su porcentaje de participación.

15 15 DE C. REQUISITOS EXPERIENCIA MINIMA El proponente deberá adjuntar a su propuesta máximo TRES (3) CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA en contratos ejecutados con fecha de terminación dentro del periodo comprendido desde el 1 de enero de 2014 a la fecha de cierre de la convocatoria con personas jurídicas (de derecho público o privado) y/o naturales, en donde la sumatoria del valor de los contratos, sea igual o superior al TRES veces el presupuesto oficial de la presente Convocatoria, y cuyo objeto sea construcción, o mantenimiento o adecuación de edificaciones Para acreditar la experiencia mínima requerida, el proponente debera anexar certificaciones de contratos, fotocopia de los contratos, fotocopia de las actas de inicio y terminación debidamente suscritas por el supervisor, representante legal y/o funcionario competente, los cuales deberán cumplir con los requisitos mínimos que se relacionan a continuación: Número del contrato. Entidad contratante. Objeto del contrato. Valor total del contrato. Plazo del contrato. Nombre y cargo de quien expide la certificación. Fecha de inicio y terminación del contrato. Firma del representante legal, o de quien haga las veces de supervisor del contrato o jefe de la dependencia encargada. La documentación anterior será suministrada bajo la responsabilidad del proponente y en caso de que se encuentren inexactitudes, incongruencias, se calificarán como no cumple para efectos de la habilitación. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP CODIGO UNSPCS. El Proponente deberá presentar con su propuesta el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes RUP (Original), expedido por la respectiva Cámara de Comercio en Colombia, con expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de este proceso. En caso de consorcios o uniones temporales o sociedades futuras cada uno de los integrantes, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio. Dicho certificado se deberá contener como mínimo los siguientes códigos de Clasificador de Bienes y Servicios.

16 16 DE No. DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN UNSPSC 1 Servicios de construcción de edificios industriales y bodegas nuevas Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal Servicios de montaje de acero estructural Servicios basados en ingeniería civil y arquitectura Las certificaciones aportadas por los proponentes como experiencia mínima deben estar inscritas en el Registro Único de Proponente (RUP). Por lo que la verificación de los códigos se realizará con la información que repose en el Registro Único de Proponentes - RUP. En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, clasificación y calificación en la actividad, especialidad y grupo señalados en el presente pliego de condiciones. No estar inscrito, calificado y clasificado en la actividad, especialidad y grupo solicitado en el presente pliego de condiciones o no estar inscrito en la actividad UNSPCS establecida en este numeral dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA TECNICAMENTE. D. REQUISITOS FACTOR TÉCNICO El proponente deberá presentar su propuesta técnica de conformidad con los lineamientos establecidos, expresando su aceptación y cumplimiento a todos y cada uno de los aspectos técnicos relacionados a continuación: 1. PLANOS

17 17 DE PLANO 01/ (localización y distribución de área mts2 Parqueadero N 04) IMAGEN N 02 N IMAGEN 02/ (Propuesta de Diseño fachada Oriental mts2 Parqueadero N 04) IMAGEN 03/ (Propuesta de ALZADO mts2 Parqueadero N 04)

18 18 DE 2. PERSONAL MINIMO REQUERIDO RECURSO HUMANO INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO (DIRECTOR DE OBRA) INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO (RESIDENTE DE OBRA) MAESTROS CANTIDAD REQUISITOS MÍNIMOS - Con matricula profesional expedida por Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares. COPNIA - Experiencia Profesional: Diez (10) años la cual debe ser acreditadita con mínimo tres (3) certificaciones en construcción o adecuación de edificaciones como director de obra, los cuales deben haberse ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de contratación. - Con matricula profesional expedida por Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares. COPNIA - Experiencia Profesional: Cinco (5) años la cual debe ser acreditadita con mínimo tres (3) certificaciones en construcción o adecuación de edificaciones como residente de obra, los cuales deben haberse ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de contratación -- Con matricula profesional expedida por Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares. COPNIA - Experiencia Profesional: Cinco (5) años la cual debe ser acreditadita con mínimo tres (3) certificaciones en construcción o adecuación de edificaciones como maestro de obra, los cuales deben haberse ejecutados dentro de los últimos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de apertura del presente proceso de contratación Las certificaciones deberán contener como mínimo, objeto del contrato, cargo desempeñado, fecha de inicio y terminación del contrato. Además, se deberá adjuntar copia del contrato, acta de inicio, terminación y liquidación del contrato suscrito por la empresa que certifica el correspondiente profesional. Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de que se encuentren inexactitudes, incongruencias, se calificarán como no cumple para efectos de la habilitación.

19 19 DE 3. VISITA TECNICA OBLIGATORIA La visita tiene como fin, el que los proponentes obtengan una apreciación directa y se formen una idea de las condiciones y la ubicación de las instalaciones en donde se realizará la prestación del servicio y además contemplen en la propuesta servicios de vigilancia, transporte y almacenamiento de material, transporte y disposición de material sobrante. La Visita técnica será atendida por el Jefe de Infraestructura y medio Ambiente. A esta visita deberá asistir el Representante Legal o delegado, quien deberá presentar el poder debidamente constituido para participar en la misma FASE II EVALUACION DE OFERTAS PROPUESTA ECONOMICA (PONDERABLE) La Lista de Cantidades y Precios deberá ser diligenciado por cada uno de los proponentes, quienes deberán anexar copia en medio magnético. En el evento en que no se presente el formulario en medio magnético, La Corporación lo puede solicitar. La "Lista de Cantidades y Precios, será causal de rechazo de la oferta y generará que la propuesta se evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE. El proponente deberá cotizar los ítems establecidos en el Formulario N 1 "Lista de Cantidades y Precios", so pena de evaluar la propuesta como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE Serán admitidas las propuestas cuyo valor sea igual o superior al noventa por ciento (90%) del valor del presupuesto de la presente Convocatoria. Al elaborar la propuesta económica se deberá tener en cuenta que el valor total no podrá exceder el presupuesto oficial y tampoco podrá ser inferior al 90%, so pena de rechazo. La calificación de este factor se realizará con las propuestas que se habiliten luego de la Fase I, con base en la documentación requerida en el pliego de condiciones, y se procederá a evaluar acuerdo los siguientes puntajes: FACTORES DE EVALUACIÓN TOTAL Factor Económico 1000 FACTOR ECONOMICO (1000 PUNTOS): El PROPONENTE debe indicar el valor de su propuesta con el valor de los ítems más el I.V.A. y el porcentaje aplicado. Este valor debe incluir la totalidad de los costos directos e indirectos que genere y demás inherentes a la ejecución del contrato; por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

20 20 DE Si el proponente no discrimina el impuesto IVA y el ítem causa dicho impuesto, La CORPORACIÓN lo considerará incluido en el valor total de la propuesta y así lo aceptará el proponente. Por ningún motivo se reconocerá reajuste del precio durante la vigencia del contrato. El puntaje de calificación será de 1000 puntos, cuyo criterio será el PRECIO DE LA OFERTA, el que se calculará mediante media Aritmetica, de la siguiente forma: Donde: V1 + V2 + V3 + Vn X = ( ) N X = Media Aritmética V1,2,3 Vn = Sumatoria de las ofertas habilitadas. N = Numero de Habilitadas. Se asignará la máxima calificación a la oferta cuyo valor sea igual o esté inmediatamente por debajo del valor de la Media Aritmética obtenida, y a las demás mediante la aplicación de las fórmulas señaladas a continuación: Ofertas cuyo valor es inferior a la Media Aritmética (X Vn) C = P {1 ( )} N Ofertas cuyo valor es superior a la Media Aritmética Donde: ABS(X Vn) C = P {1 2 ( ) } X C = Calificación. P = Puntaje Máximo X = Media Aritmética. Vn = Valor de la Oferta en evaluación.

21 21 DE XI. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS COMITÉ ASESOR DE CONTRATACIÓN - EVALUADOR Mediante Directiva de Gerencia, el Gerente General de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. CORABASTOS ha designado el Comité Asesor de Contratación y Evaluación, quienes procederán a realizar el análisis jurídico, financiero, de experiencia, técnico, y económico, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes para participar y de asignarles la respectiva calificación y posteriormente la puntuación. Por lo tanto, el contrato se adjudicará a la propuesta que CUMPLA con los requisitos exigidos en los presentes pliegos de condiciones y obtenga la mayor calificación. Las ofertas que hayan sido habilitadas y que cumplan con la oferta, se calificarán así: CRITERIO EVALUACIÓN JURIDICA EVALUACIÓN FINANCIERA EVALUACIÓN EXPERIENCIA EVALUACIÓN TÉCNICA EVALUACION ECONOMICA - PRECIO TOTAL PUNTAJE MÁXIMO Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Cumple / No Cumple Según fórmula Según puntaje obtenido CRITERIOS DE DESEMPATE Si realizada la sumatoria de la totalidad de los puntajes obtenidos en la calificación, se presenta un empate entre dos (2) o más ofertas, LA CORPORACION procederá a aplicar los siguientes criterios de desempate para seleccionar al proponente adjudicatario, los cuales se harán en estricto orden, en forma excluyente: 1. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros 2. Si el empate se mantiene, se preferirá a quien tenga el mayor valor en las sumatoria de las 3 certificaciones presentadas. 3. Si persiste el empate, se definirá a través de una balota. UNICA PROPUESTA HABIL LA CORPORACION podrá adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una propuesta, y esta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, y siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en el pliego de condiciones y se observe el pleno cumplimiento del principio de la Selección Objetiva. XII. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO.

22 22 DE La Corporación estima, tipifica y asigna los siguientes riesgos involucrados en la presente contratación, así: Precios: Si los precios unitarios de los diferentes componentes son diferentes a los establecidos por la entidad o sufren variaciones a causas intrínsecas, como puede ser fenómenos inflacionarios, corrección monetaria, incrementos de índices de precios al consumidor, bajo unos estándares promedios, de acuerdo a las estadísticas de los años anteriores, y los mismos no son tenidos en cuenta por el contratista, para calcular el reajuste de los valores al momento de presentar su propuesta, dicha condición será de responsabilidad total y absoluta del contratista. En caso contrario, cuando la variación de los precios obedezca a fenómenos exógenos, imprevisibles, imputables a variaciones abruptas de los precios del mercado, reevaluaciones de la moneda inesperadas, acaparamiento de la materia prima por parte de consumidores por fuera del mercado nacional, la Corporación restablecerá el equilibrio económico del contrato, de acuerdo a la propuesta económica presentada, pero sólo hasta el punto de no perdida. Plazos: Sucede cuando el objeto del contrato se realiza en un tiempo distinto al inicialmente previsto. En estos casos se plantean tres (03) eventos de manejo del riesgo de la construcción. En el primer caso, si las extensiones del tiempo inicialmente previsto para la ejecución, obedecen a causas exclusivamente imputables al contratista, la entidad no responderá de forma alguna por las pérdidas económicas que pueda generarse en contra del ejecutor del contrato. En caso de ocurrir alguno de estos casos, la administración solamente podrá valorar el otorgamiento de prorrogas al contratista, después de haber juzgado la conveniencia o no de terminación o finalización de la obra. Dichas prorrogas, nunca generaran compromisos económicos en contra de la administración. En segundo término, si las extensiones de tiempo se producen por hechos imprevistos no imputables o previsibles a ninguna de las partes, la administración restablecerá el equilibrio económico del contrato sólo hasta el punto de no perdida. Finalmente, si las extensiones de tiempo provienen de incumplimientos contractuales imputables a la administración, y que ocurrieren por hechos no previsibles por la entidad contratante, ésta restablecerá la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. Riesgos regulatorios: Entiéndase aquellos surgidos por cambios regulatorios, administrativos y legales. En este caso, la Corporación responderá sólo en los eventos que dichas modificaciones afecten directamente las condiciones pactadas en el contrato, y si las mismas son productos de decisiones proferidas directamente por la Corporación. Por el contrario, si la modificación proviene de decisiones a nivel Distrital o Nacional o del legislativo, la Corporación

23 23 DE contratante no responderá por dichos cambios, asumiendo plenamente el contratista los riesgos que se generen por razón de tales decisiones. Riesgos de Fuerza Mayor: Los riesgos de fuerza mayor son definidos como eventos que están fuera del control de las partes y su ocurrencia otorga el derecho de solicitar al contratista la suspensión de las obligaciones estipuladas del contrato, caso en el cual será la administración quien valore y determine la validez de la petición. En caso de encontrarse probada la ocurrencia de una fuerza mayor, estos eventos temporales podrán ser resueltos asignando los costos a la administración, pero sin que lo anterior permita solicitar el reconocimiento de utilidades para el contratista. Excepción entre las políticas de estimación y distribución de los riesgos de fuerza mayor, constituye los daños causados por actos de terrorismo, guerras o eventos que alteren el orden público, hallazgos arqueológicos, de minas o yacimientos, los cuales, en caso de acontecer, estarán por cuenta y riesgo de la entidad contratante Riesgo soberano o político: Este último se refiere a eventos de cambios de situación política o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en la obra, sobre los cuales la administración local no tiene injerencia alguna dada su magnitud, razón por la cual no ofrecerá reconocimiento alguno al contratista, si las ocurrencias de dichos hechos afectan a éste último. Así, la tipificación, asignación, distribución y estrategia de mitigación será el siguiente, referenciado las ya expuestas y las que se prevén igualmente puedan tener ocurrencia: No RIESGO Riesgos de fuerza mayor Que el contratista presente costos elevados en los ítems no contratados, estando estos por encima del costo promedio del mercado. Que la calidad de los insumos adquiridos no corresponda a la requerida por la entidad POSIBILIDAD DE OCURRENCI A IMPACT O 5% Bajo QUIÉN ASUME EL RIESGO El Contratista y/o La Corporación 10% Leve El Contratista 20% Medio El contratista ESTRATEGIA DE MITIGACION La administración valorará y determinará la validez de la petición. Que el Supervisor lleve el control estricto, verificando que cada precio unitario corresponda al precio del mercado Que el supervisor acuerde previamente con el contratista un mecanismo que le permita verificar la calidad de los insumos. Además, se exigirá una garantía a la calidad del suministro

24 24 DE Que los trabajos puedan llegar a causar daño a terceros Por Impuestos o Cambios Tributarios Sobrevivientes a la Suscripción del Contrato e impuestos por el Departamento o el Gobierno Nacional Por Impuestos o Cambios Tributarios Sobrevivientes a la Suscripción del Contrato e impuestos por el Distrito o a nivel Nal. Atrasos en la Entrega del Objeto del Contrato. Alteración del orden publico interno o externo Pérdida o Hurto de los elementos para el normal desarrollo del objeto de la Invitación Pública. Fluctuación de la moneda extranjera. Condiciones del transporte de los materiales. (Contratista) Riesgo a la integridad física de las contratistas causadas por incursiones de fuerzas al margen de la ley. 20% Medio El contratista 10% Bajo El contratista 10% Bajo El contratista 20% Medio El contratista 10% Bajo La Corporación 10% Bajo El contratista 10% Bajo El contratista 10% Bajo El contratista 10% Bajo El contratista Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad. Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad Que el Contratista se ajuste al cronograma establecido en la propuesta. Poder ejercer acciones en tiempo al momento de preverse la situación. Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad Que el contratista prevea dentro de los costos de imprevistos esta posibilidad XIII. POLIZAS El contratista deberá constituir a favor de la Corporación, garantía única a favor de entidades particulares que amparen: