MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES
|
|
- Alejandra Montoya Martín
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 MACROPROCESO GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROCESO EJECUCIÓN, ENTREGA Y CIERRE DE OBRAS NUEVAS Y REMODELACIONES MANUAL DE NORMAS Y LINEAMIENTOS GENERALES REVISADO POR Jefe Oficina de Construcciones Abogado Especializado APROBADO POR Director de Recursos Físicos Aviso Legal: La información contenida en este documento, será para el uso exclusivo de la Pontificia Universidad Javeriana, quien será responsable por su custodia y conservación en razón de que contiene información de carácter confidencial o privilegiada. Esta información no podrá ser reproducida total o parcialmente, salvo autorización expresa de la Oficina de Organización y Métodos de la Pontificia Universidad Javeriana.
2 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETIVO DEFINICIONES NORMAS PARA LA INTERVENTORÍA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA GENERALIDADES NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INTERVENTORÍA NORMAS TÉCNICAS PARA LA INTERVENTORÍA NORMAS FINANCIERAS Y CONTABLES PARA LA INTERVENTORÍA NORMAS LEGALES PARA LA INTERVENTORÍA NORMAS LABORALES PARA LA INTERVENTORÍA NORMAS TRIBUTARIAS PARA LA INTERVENTORÍA CALIDADES DEL INTERVENTOR DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR ENTREGA DE INFORMACION DEL PROYECTO AL INTERVENTOR PROGRAMAS ESPECIALES LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA INICIACIÓN DEL CONTRATO Y TRÁMITE ANTICIPO DESARROLLO DEL CONTRATO RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO CONTRATADO Oficina de Organización y Métodos Página 2 de 21
3 4.5 FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL ARCHIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CONTRATO EVALUACIÓN FINAL DOCUMENTOS ASOCIADOS Oficina de Organización y Métodos Página 3 de 21
4 1. OBJETIVO Establecer las responsabilidades, obligaciones, lineamientos y actividades que se deben llevar a cabo durante el desarrollo de los contratos de obras civiles que celebre la Pontificia Universidad Javeriana para realizar las actividades inherentes a la construcción y mejora de la infraestructura, ya sea para la prestación de un servicio, el suministro de un bien o la construcción de una obra. 2. DEFINICIONES Obras a todo costo: Son las obras nuevas o remodelaciones donde la Universidad celebra un contrato con un único contratista cuyo alcance puede abarcar la totalidad o la mayoría de las actividades relacionadas con la ejecución de un proyecto. En dichas obras será facultativo de la Universidad, incluir en el objeto del contrato, actividades como oficina abierta, mobiliario, equipos audiovisuales y/o sistemas de iluminación. Acta de recibo de obra parcial y/o final: es el documento en el que consta la entrega de los bienes, las obras o los servicios contratados por parte del contratista y el recibo a satisfacción de la Universidad (IF-P12-F04). Acta de entrega y liquidación de obra: es el documento suscrito por la Universidad, el interventor y el contratista en el que constan los acuerdos y demás transacciones necesarios para que las partes del contrato puedan declararse a paz y salvo (IF-P12-F06). Acta de reinicio: es el documento mediante el cual las partes formalizan el acuerdo para dar por terminada la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato, previa modificación de la vigencia de las garantías como obligación a cargo del contratista (IF-P12-F14). Acta de suspensión: es el documento mediante el cual la Universidad y el contratista formalizan el acuerdo para suspender temporalmente, el plazo de ejecución y la vigencia del contrato, por circunstancias sobrevinientes que impidan la ejecución del mismo (IF-P12-F13). Oficina de Organización y Métodos Página 4 de 21
5 Anticipo: es la suma de dinero que se entrega al contratista, una vez perfeccionado el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución establecidos en el mismo, la cual deberá destinarse al cubrimiento de los costos en que el contratista incurra para iniciar la ejecución del objeto contractual. El Anticipo no incluye el impuesto al valor agregado dado que no hace parte del precio de la prestación. Todo anticipo debe ser objeto de amortización de conformidad con lo pactado en los términos del negocio jurídico. Amortización del anticipo: es el porcentaje correspondiente, conforme a la estipulado en el negocio jurídico, que se descuenta de cada pago o abono en cuenta efectuado al contratista, con el fin de devolver a la Universidad el valor entregado por ésta en calidad de anticipo. Contratista: persona natural o jurídica, consorcio con quien la Universidad celebra el respectivo contrato. Contrato: acuerdo de voluntades celebrado entre la Universidad y el contratista favorecido con la adjudicación, en un proceso de contratación, en el cual se fijan, entre otros aspectos, el objeto con las actividades o trabajos a realizar a cargo del contratista, el precio, las cantidades, las reglas que rigen la naturaleza de los trabajos o actividades, los derechos y las obligaciones de las partes y los plazos para su cumplimiento y liquidación. Factura o documento equivalente: es el documento externo originado por el contratista, que contiene los requisitos necesarios para soportar contablemente los costos y deducciones, tales como el impuesto sobre la renta, el IVA, etc., de conformidad con la reglamentación vigente y que es indispensable para realizar el pago. Interventor externo: es la persona natural o jurídica o consorcio con quien la Universidad celebra un contrato de Interventoría y que tiene a su cargo la obligación de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato objeto de interventoría y el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas. Interventor interno: Es el empleado de la Universidad designado por el representante legal o por quien esté facultado para contratar, para que cumpla las funciones de interventoría. Oficina de Organización y Métodos Página 5 de 21
6 Otrosí: documento mediante el cual se modifica al alcance contractual o a las condiciones taxativamente descritas en el contrato pactadas inicialmente por las partes; principalmente son del orden de: prorroga (ampliación plazo contractual) y adición (incremento del valor del contrato ya sea por actividades nuevas o mayores cantidades o ampliación del plazo contractual, siempre que sean mayores al 30 % del valor inicialmente contratado). Acta de inicio: es el documento que firma el Jefe de la Oficina de Construcciones, el interventor y el contratista, en el que se fija la fecha de iniciación del contrato, que es a la vez el momento a partir del cual se contabiliza el plazo de ejecución (IF-P12-F02). Plazo de ejecución: es el período o término que se fija para el cumplimiento de las prestaciones y demás obligaciones de las partes derivadas del contrato. Vigencia: es el período durante el cual se imparte la orden de iniciación, se ejecutan las actividades u obligaciones necesarias para el cumplimiento de las prestaciones propias del contrato y se realiza su liquidación, para la cual se contará con un plazo máximo de tres meses a partir de la terminación del contrato. Trabajos adicionales: son aquellas actividades complementarias a la inicialmente contratadas, las cuales por su naturaleza pueden ejecutarse de acuerdo con las especificaciones y precios del contrato, y cuya ejecución podrá ordenar la Universidad, estando obligado el contratista a realizarlas. Trabajos o actividades extras: son aquellos que no se encuentran contemplados en los planos, la propuesta, el formulario de cantidades o en los precios unitarios, pero que hacen parte inseparable de las labores objeto del contrato o son necesarias para su ejecución, con el fin de dar cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales y que deberán ser previamente acordados por las partes. Valor final del contrato: es el producto de sumar todos los pagos y deducciones efectuados al contratista con cargo al contrato, que debe constar en el Acta de Liquidación. Oficina de Organización y Métodos Página 6 de 21
7 3. NORMAS PARA LA INTERVENTORÍA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 3.1 GENERALIDADES La Interventoría tendrá como propósito hacerle seguimiento y control a la acción del contratista, con el fin de: verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y el respeto de las especificaciones técnicas ofrecidas; supervisar la ejecución de las actividades administrativas establecidas en cada contrato; comprobar la sujeción al presupuesto asignado; y verificar antes del inicio de la obras que se cuenta con todos los permisos necesarios tales como, licencias, Planes de Manejo de Trafico, permiso de tala silviculturales, permisos ante la Alcaldía de trabajos en horarios nocturnos y/o festivos y/o todos los que puedan aplicar dependiendo de la naturaleza del proyecto. El interventor será responsable de velar por la correcta ejecución del contrato objeto de interventoría. 3.2 NORMAS ADMINISTRATIVAS PARA LA INTERVENTORÍA La interventoría deberá asegurar la observancia de las siguientes normas administrativas: a. Los procedimientos del Sistema de Calidad de la Oficina de Construcciones y de la Universidad que se relacionen con la ejecución del contrato suscrito deben cumplirse de acuerdo con lo establecido en la documentación. b. Se debe tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la Universidad Javeriana. c. El desarrollo de los compromisos adquiridos, que se obligan a ejecutar de acuerdo con la programación establecida, deben ser coordinados con las diferentes áreas de la Universidad. d. Las consultas que haga el contratista para la correcta ejecución del contrato deben ser atendidas, tramitadas o resueltas. e. Se debe tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a las áreas de influencia del contrato. Oficina de Organización y Métodos Página 7 de 21
8 f. Los documentos originales de los contratos, sus modificaciones y las pólizas que los amparen, una vez formalizados, deben remitirse a la Dirección Jurídica. g. El archivo del contrato debe mantenerse organizado y como mínimo deberá contener los siguientes documentos: Contrato firmado, numerado, fechado y debidamente legalizado. Garantías del contrato junto con los comprobantes de pago. Acta de designación de interventoría o supervisión. (IF-P12-F09). Acta de iniciación de obra (IF-P12-F02). Plan de inversión del anticipo (cuando aplique). Programación de obra (para contratos de obra). Otrosíes debidamente firmados y legalizados, con los anexos de las garantías cuando a ello haya lugar. Acta de Suspensión de contrato de obra (IF-P12-F-13) y Acta de Reinicio de contrato de obra (IF-P12-F-14). Formato de Aprobación de precios no pactados (IF-P12-F-03). Acuse de recibo de entrega del acta final a la aseguradora correspondiente. Copia de los informes de interventoría, (Cuando aplique) Informe mensual y final de manejo del anticipo;(cuando se requiera) Copia del Acta de recibo de obra parcial y/o final. (IF-P12-F04). Copia del Acta de entrega y liquidación de obra. (IF-P12-F06). Calificación del Contratista. Oficina de Organización y Métodos Página 8 de 21
9 Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 3.3 NORMAS TÉCNICAS PARA LA INTERVENTORÍA Estas normas abarcan el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la ejecución del contrato objeto de la interventoría, el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo y de los términos definidos en el cronograma. En consecuencia, la interventoría deberá asegurar a. La calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato, deberá ser verificada permanentemente. b. El control del avance del contrato deberá realizarse de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes necesarios. c. Se debe presentar los informes de avance y estado del contrato, y los que exijan su ejecución. En el caso de un interventor externo los presenta a la Oficina de Construcciones, específicamente al Coordinador Residente de Obra y/o al Jefe de construcciones, y en el caso que el Coordinador residente de obra sea quien le realice la interventoría lo presenta al Jefe de la Oficina de construcciones. d. Se debe velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos los que se establezcan en los planos de construcción y/o fabricación. e. El personal y los equipos ofrecidos que utilice el contratista, deben contar con las condiciones aprobadas por la Universidad. f. Las hojas de vida del personal propuesto por el contratista deben ser revisadas y evaluadas cuando durante la ejecución del contrato se requieran cambios en el personal ofrecido. g. Se debe realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los bienes o la realización de los servicios contratados, de lo Oficina de Organización y Métodos Página 9 de 21
10 cual se dejará constancia en Acta de recibo de obra parcial y/o final. (IF- P12-F04). h. Los trabajos o actividades extras y adicionales, deberán ser previamente acordados mediante escrito suscrito por las partes y ser sometidas a aprobación de la Universidad. i. Coordinar el reintegro a la Universidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad. j. Garantizar que la documentación que se maneje en obra (Planos, memorias, licencias, autorizaciones) se encuentre actualizada de acuerdo a los cambios generados durante la ejecución del proyecto. k. Solicitar recibir y verificar documentos necesarios para la liquidación del contrato como son los planos record, manuales de mantenimiento, memorias de cálculo etc. 3.4 NORMAS FINANCIERAS Y CONTABLES PARA LA INTERVENTORÍA Financiera y contablemente el interventor debe asegurar el cumplimiento de las siguientes normas: a. El Plan de Inversión del Anticipo debe ser aprobado por el interventor. b. Se debe informar los incumplimientos que se observen en relación con el plan de inversión del anticipo. En el caso de un interventor externo, los informes los deberá presentar a la Oficina de Construcciones, específicamente al Coordinador Residente de Obra y/o al Jefe de construcciones, y en el caso que el Coordinador residente de obra sea quien le realice la interventoría los informes se deberán presentar al Jefe de la Oficina de construcciones. c. Las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista deben ser revisadas por el interventor. Oficina de Organización y Métodos Página 10 de 21
11 d. Los pagos y deducciones del contrato deben ser registrados cronológicamente dentro del cuadro de control de obras. e. Se debe velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. f. Se debe asegurar la correcta amortización total del anticipo. g. Los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato se deben validar, informar y sustentar ante la Universidad, con el fin de suscribir el acuerdo previo entre las partes. 3.5 NORMAS LEGALES PARA LA INTERVENTORÍA Estas normas comprenden las acciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas de la Universidad y de las disposiciones legales vigentes, que deberán ser atendidas con apoyo de la Dirección Jurídica de la Universidad. En consecuencia, el Interventor asegurarlas siguientes normas: a. El contrato deberá desarrollarse dentro del plazo y de los valores establecidos. b. Se debe controlar la vigencia de las garantías. c. Se debe velar por el cumplimiento de las normas básicas de seguridad y ambientales que sean aplicables. d. Los atrasos que puedan dar origen a la aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato. deben ser informados oportunamente. En el caso de un interventor externo los informes deberán presentarse a la Oficina de Construcciones, específicamente al Coordinador Residente de Obra y/o al Jefe de construcciones, y en el caso que el Coordinador residente de obra sea quien le realice la interventoría los informes los presentará al Jefe de la Oficina de construcciones. e. Se debe gestionar, ante las instancias respectivas, las prórrogas o modificaciones del contrato. f. Para la iniciación y durante el desarrollo del contrato, se debe verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes. Oficina de Organización y Métodos Página 11 de 21
12 g. Las reclamaciones que formule el contratista deben ser estudiadas y se deberá recomendar las correspondientes soluciones. h. Los trámites necesarios para la liquidación del contrato deberán ser adelantados por el interventor de la obra. i. Se debe informar a la Dirección Jurídica de los incumplimientos que se presenten en la ejecución del contrato, a fin de proceder a la aplicación de multas, notificación del siniestro ante la aseguradora, y seguimiento a los procesos de reclamación. j. Verificar que el personal empleado por el Contratista se encuentre afiliado al régimen de seguridad social. Adicionalmente se deberán adelantar las actividades descritas en el Manual de Normas y Lineamientos Generales de Contratación LE-P11-MN01 relacionado con el seguimiento y control de la ejecución de los negocios jurídicos, numeral NORMAS LABORALES PARA LA INTERVENTORÍA Aunque la responsabilidad de cumplir con la ley laboral corresponde al Contratista, el Interventor debe asegurarse que no se presenten conflictos por repetición en contra de la Universidad. Para el efecto, en el caso de personal directamente asignado a la ejecución del Proyecto, la interventoría debe verificar los siguientes procesos: En la contratación de personal a. Antes del inicio de los trabajos el Interventor debe solicitar al Contratista el listado detallado del personal que se desempeñará en el Contrato, mediante el diligenciamiento del formato Listado de trabajadores del personal contratista (IF-P60-F05). b. El personal que se contrate debe cumplir con el perfil ofrecido por el Contratista en su Propuesta. Oficina de Organización y Métodos Página 12 de 21
13 c. Todo el personal que se desempeñe en la ejecución del Contrato (así como el de Interventoría) debe estar cubierto en su totalidad por el Sistema de Seguridad Social Integral (SALUD PENSIÓN RIESGOS PROFESIONALES), al margen del tipo de vinculación que tenga con su contratante. Se podrá y deberá exigir la presentación de los comprobantes de afiliación En caso de accidentes de trabajo a. Se deberá actuar con prontitud y diligencia. b. Se deben adoptar todas las medidas pertinentes para evitar un mayor daño. c. Se deberá comunicar a las instancias de gobierno el incidente, con el fin de adoptar de manera oportuna las acciones legales pertinentes. d. El trabajador afectado debe ser trasladado de inmediato a un centro de asistencia médica. El accidente debe ser reportado a la Administradora de Riesgos Profesionales dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia y se debe dar inicio a la investigación pertinente En caso de reclamaciones a. Cuando se presenten reclamaciones laborales a la Universidad, se debe comunicar al Contratista y se le exigirá la aclaración correspondiente. b. El contratista deberá aplicar los correctivos pertinentes. 3.7 NORMAS TRIBUTARIAS PARA LA INTERVENTORÍA Para los impuestos de IVA El cobro de IVA sobre las actas debe corresponder al gravamen legal. Oficina de Organización y Métodos Página 13 de 21
14 3.8 CALIDADES DEL INTERVENTOR Interventor externo La selección y contratación del interventor externo, se debe realizar según lo estipulado en cada proceso. Las condiciones mínimas que deberán reunir los interesados serán establecidas en los documentos de solicitud de oferta Interventor interno No podrá ser interventor el empleado que se encuentre incurso en una cualquiera de las causales de inhabilidad, impedimento, o existencia de conflicto de interés respecto del contratista. 3.9 DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR El Representante Legal o apoderado especial designará el interventor del contrato mediante el formato Acta de designación de interventoría o supervisión. (IF-P-12- F-09). Para el caso de interventor externo también se designa con la suscripción del acta, previa celebración del contrato de Interventoría ENTREGA DE INFORMACION DEL PROYECTO AL INTERVENTOR La Coordinación de planeación y control de la Oficina de Construcciones, debe entregar al interventor los documentos necesarios para el cumplimiento de su labor, como son la oferta presentada por el contratista y la copia del contrato y de las pólizas solicitadas. La Oficina de Desarrollo de Planta Física entregara los planos, estudios, diseños previos, licencias y autorizaciones que se requieren para el desarrollo del contrato PROGRAMAS ESPECIALES Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Oficina de Organización y Métodos Página 14 de 21
15 El interventor debe vigilar la responsabilidad del Contratista en cuanto al cumplimiento de las normas de salud ocupacional de todo el personal que trabaje para él, según lo establecido en el Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para los Contratistas de la Pontificia Universidad Javeriana IF-P60-MN01. Así como en las normas vigentes que regulan la materia, para tal fin se verificaran los siguientes puntos: Confirmar que el contratista reciba en físico el Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para los Contratistas de la Pontificia Universidad Javeriana IF-P60-MN01 y/o reciba información acerca de la ruta de acceso al mismo en la página web de la Universidad. Aplicar el Protocolo en seguridad industrial y salud ocupacional para inicio de obra civil de la Pontificia Universidad Javeriana. Informar a todos los contratistas que la Universidad, a través del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales, permanentemente realiza seguimiento en seguridad industrial y salud ocupacional, para tal fin el interventor coordinara una reunión de los contratistas con el Subcentro al inicio de la ejecución de los contratos que lo ameriten. Antes, durante y después de la ejecución de cada una de las obras, la interventoría debe acoger las recomendaciones técnicas y administrativas en seguridad industrial y salud ocupacional emitidas por el personal del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la Universidad. Garantizar que tanto el personal contratista como todo el personal interno (independiente de las funciones que desempeñe) utilicen los elementos de protección personal acorde a los peligros presentes durante la ejecución de las obras. En los eventos de la ejecución de trabajos de alto riesgo (trabajos en altura, trabajos eléctricos y trabajos en espacio confinado) por parte del personal contratista o interno, la interventoría debe verificar que dicho trabajo sea de conocimiento del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales y que se dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por el mismo, así como verificar los aislamientos requeridos para la protección de la Comunidad Universitaria. Oficina de Organización y Métodos Página 15 de 21
16 Se debe hacer entrega de la cadena de llamadas en caso de emergencia de la Universidad a todos los contratistas. No obstante lo anterior, el interventor podrá realizar los ajustes en los requerimientos establecidos en el Manual SISO, cuando se determine, con la asesoría del especialista en SISO de la Universidad, que la actividad contratada no genera riesgos medios o altos para la salud y seguridad de los trabajadores, la vecindad y la comunidad; y dentro de los controles no están definidas acciones específicas o relevantes en materia de SISO. Oficina de Organización y Métodos Página 16 de 21
17 4. LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA La ejecución de los contratos (Negocios Jurídicos) debe regirse de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 del Manual de Normas y Lineamientos Generales de Contratación LE-P11-MN INICIACIÓN DEL CONTRATO Y TRÁMITE El acta de iniciación de obra (IF-P12-F02) se debe suscribir una vez se hayan constituido y aprobado las pólizas a que haya lugar por parte del contratista. Es obligación del interventor que en el Acta consten el número de contrato, la fecha, el objeto, el nombre y el NIT o cédula del contratista, y que se suscriba por el representante legal del contratista o su apoderado. 4.2 ANTICIPO Inversión del Anticipo El valor del anticipo será el estipulado en el numeral del Manual de Normas y Lineamientos Generales de Contratación LE-P11-MN01. A solicitud del interventor, el contratista debe enviar el programa de inversión del anticipo, utilización del personal y equipos para su revisión y aprobación. Si el programa es rechazado, el interventor debe fijar los términos en que el contratista deberá modificarlo, debiendo presentarlo nuevamente para su aprobación. La amortización del anticipo se realiza en cada pago parcial. Si se pacta un único pago, en éste se deberá amortizar la totalidad del anticipo entregado al contratista Rendición de cuentas sobre el manejo del anticipo El contratista debe rendir informes mensuales al interventor, previa solicitud de éste, sobre el manejo del anticipo los cuales se archivarán en la Carpeta del Contrato. Oficina de Organización y Métodos Página 17 de 21
18 4.3 DESARROLLO DEL CONTRATO Facturas o documentos equivalentes De acuerdo con lo pactado en el contrato, el contratista debe presentar sus facturas o documentos equivalentes en la oficina de Construcciones de la Universidad. La factura deber ser revisada por el interventor respecto de su valor y el cumplimiento de los requisitos legales en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Si se encuentran errores o inconsistencias se debe solicitar al contratista el cambio de la factura o documento equivalente. Si la factura o documento equivalente es aceptada, el interventor la debe tramitar junto con las actas respectivas para la posterior aprobación del Jefe de la Oficina de Construcciones y del Director de Recursos Físicos Labores o actividades extras y adicionales Si durante el plazo de ejecución se observa necesario realizar labores o actividades extras, la revisión estará a cargo del Profesional de Presupuestos de la Oficina de Construcciones a través del diligenciamiento del formato Acta de aprobación de precios no pactados (IF-P12-F03), si se presentan actividades adicionales (mayores cantidades de obra) serán avaladas por el interventor, en dado caso que el valor de los adicionales exceda en más de un 30 % del valor del contrato el interventor debe solicitar al área de Control de Costos y Presupuestos de la Oficina de Construcciones el respectivo Otrosí del contrato Suspensión temporal Los trabajos o actividades a cargo del contratista, pueden ser suspendidos temporalmente cuando se presenten circunstancias que impidan la ejecución del objeto del contrato. La suspensión debe hacerse por el tiempo que se calcule necesario para superar las contingencias y constará en un Acta de Suspensión de contrato de obra suscrita por el delegado de la Universidad y el representante o apoderado del contratista Reiniciación de las labores Superadas las contingencias, el delegado de la Universidad deberá ordenar la reiniciación de los trabajos y/o actividades y debe dejar constancia en el Acta de Oficina de Organización y Métodos Página 18 de 21
19 reinicio de labores, en conjunto con el contratista. El interventor deberá solicitar al contratista la actualización de las vigencias de sus pólizas a esa fecha y verificar que las mismas sean entregadas a la Universidad ajustándose a la nueva vigencia. 4.4 RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL OBJETO CONTRATADO Recibo final de trabajos Dependiendo de la naturaleza del contrato y previa la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones y requisitos técnicos pactados, se debe levantar un Acta de Recibo de obra parcial y/o Final (IF-P12-F04) que será suscrita por el interventor y el contratista, junto con el visto bueno del representante legal de la Universidad o su delegado Liquidación del contrato Los contratos serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes dentro del plazo de vigencia del mismo. El interventor debe elaborar el acta de liquidación, en el que constará el balance final del contrato así como el cumplimiento de las prestaciones derivadas del mismo. Si no se recibe objeción del contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío del Acta de entrega y liquidación de obra (IF-P12-F06), se entenderá aprobada. El interventor deberá revisar la vigencia de las pólizas que amparen los riesgos que deban cubrirse con posterioridad a la finalización del contrato, de acuerdo con lo pactado por las partes y si fuere del caso, le exigirá su ampliación o actualización al contratista como requisito para la suscripción del Acta de entrega y liquidación de obra (IF-P12-F06). En el Acta de entrega y liquidación de obra (IF-P12-F06), constarán los acuerdos y demás transacciones a que llegaren las partes para declararse a paz y salvo, y será suscrita por el contratista, el representante legal de la Universidad o su delegado y un visto bueno del interventor. Oficina de Organización y Métodos Página 19 de 21
20 4.5 FORMALIZACIÓN DE LA ENTREGA DEL ARCHIVO Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL CONTRATO Una vez liquidado el contrato, el interventor debe revisar la documentación contenida en la carpeta del mismo, verificando que se encuentre la totalidad de la información técnica y administrativa exigida de acuerdo con lo dispuesto en este Manual y a los procedimientos de calidad establecidos. Verificado lo anterior, deberá poner en conocimiento del Jefe de la Oficina de Construcciones, que la carpeta del contrato se encuentra completa a fin de que sea revisada y posteriormente archivada. 4.6 EVALUACIÓN FINAL Como parte del control de calidad en cada uno de los procesos que se dan dentro del marco de la ejecución del contrato y al finalizar los trabajos, el interventor deberá realizar una calificación del Contratista, para lo cual se diligenciará el Formato de Evaluación de proveedores contratistas para obras civiles (BS-P10- F11). Oficina de Organización y Métodos Página 20 de 21
21 5. DOCUMENTOS ASOCIADOS IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO INTERNO NOMBRE Manual de Normas y Lineamientos Generales de Contratación LE-P11-MN01 Acta de designación de interventoría o supervisión (IF-P- 12-F-09) Manual de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para los Contratistas de la Pontificia Universidad Javeriana (IF- P60-MN01). Listado de trabajadores del personal contratista (IF-P60- F05) Protocolo en seguridad industrial y salud ocupacional para inicio de obra civil Cadena de llamadas en caso de emergencia Acta de aprobación de precios no pactados (IF-P12-F03) Acta de Suspensión de contrato de obra (IF-P12-F13) Acta de reinicio de contrato de obra (IF-P12-F14) Acta de Recibo de obra parcial y/o Final (IF-P12-F04) Acta de entrega y liquidación de obra (IF-P12-F06) Calificación de Contratistas Aprobación de precios no pactados (IF-P12-F-03) Acta de designación de interventoría o supervisión. (IF- P12-F09 Acta de iniciación de obra (IF-P12-F02) EXTERNO Oficina de Organización y Métodos Página 21 de 21
PROCEDIMIENTO MINIMA CUANTIA
PROCESO PÁGINA 1 DE 8 COORDINADOR (A) GRUPO GESTION 1. OBJETIVO Adquirir bienes y/o servicios que requiere la Unidad para el cumplimiento de las metas y objetivos cuyo valor no exceda del 10% de la menor
Más detallesANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA Bogotá, D. C., 2016
ANEXO No. 1 REGLAMENTO OPERATIVO JÓVENES INVESTIGADORES E INNOVADORES ALIANZA SENA 2016 Bogotá, D. C., 2016 Página 1 de 6 Introducción Este documento contiene el Reglamento Operativo que rige la Convocatoria
Más detalles6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR Y FIRMAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL O BILATERAL 1. OBJETO:
1. OBJETO: Llevar a cabo la liquidación de los contratos y convenios de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo, y en los demás que se pacte o que sea necesario, según lo dispuesto
Más detallesFecha Código Versión Páginas. Abril/ 2014 NAP-CGA-CP /9 COMPRAS PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS. Actividad Nombre Cargo Fecha Firma
CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO Fecha Código Versión Páginas Abril/ 2014 1.0 1/9 PROCESO: COMPRAS PÚBLICAS PROCEDIMIENTO: ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS Actividad Nombre Cargo Fecha Firma Aprobado por: Revisado
Más detallesMinisterio de Defensa
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE CONTRATACIONES PROCEDIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN MENOR DE BIENES (De Bs. 1.- a Bs. 20.000.-) (CASO No.1) Objetivo Establecer los pasos
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP - 018-2010 OBJETO MARCACION DE LOCKERS DEL 01 AL 700 EN TARJETAS DE NUMERACION EN POLIESTIRENO PARA LA SEDE NEVADO 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir
Más detallesABCÉ decreto 723. - Qué reglamenta el Decreto 723?
ABCÉ decreto 723 - Qué reglamenta el Decreto 723? La afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con en dades
Más detallesM-3: PLAN DE MEJORAMIENTO F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES Fecha 01/09/2013. Comites de Seguimiento (Actas) Eventos 5
# ACCIÓN DE MEJORA DESCRIPCIÓN Fecha 0/09/03.. Enviar.0 La envia quincenalmente comunicaciones (correos correo electrónico a los jefes de las dependencias y a los electronicos) a los jefes de dependencia
Más detallesFecha. Edición. Beta Pag. Código.
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA Sistema de Gestión de Calidad de la Gestión Administrativa y Financiera Proceso: Secretaría Procedimiento: Revisión jurídica de s. Fecha. Edición. Beta Pag. Código. Objetivo:
Más detallesResponder por la adecuada y oportuna prestación de los servicios administrativos y financieros de la Regional Bogotá
: I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO DENOMINACIÓN DEL CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CLASE: GRADO : UNIDAD ORGANIZACIONAL: SUPERIOR INMEDIATO: GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECTOR REGIONAL BOGOTÁ II.
Más detallesSECRETARIA ADMINISTRATIVA INVITACIÓN PÚBLICA SAMC
INVITACIÓN PÚBLICA SAMC 0156-2010 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN En
Más detallesFORMATO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
FORMATO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Fecha: SEÑORES UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Avenida Simón Bolívar Nº 54A-10 Teléfonos: (092)2428191-2447648 Fax No. (092) 2431461 Buenaventura Respetados señores:
Más detallesPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COMPRAS
1. OBJETIVO Definir los lineamientos que se deben tener cuenta para ejecutar de manera adecuada las compras tales como: Materia Prima, Insumos, Suministros, Equipos, Herramientas, materiales y servicios
Más detallesVERSIÓN OBJETIVO
1 de 8 1. OBJETIVO Coordinar el suministro de combustibles y lubricantes para el normal funcionamiento de los vehículos, motos, plantas eléctricas y fumigadoras de propiedad de la Secretaria de Salud con
Más detallesPROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA ANH-04-MIN-2011
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MINIMA CUANTIA ANH-04-MIN-2011 INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN TECNICO PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RISARALDA ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE RISARALDA ESTUDIOS PREVIOS SELECCIÓN ABREVIADA INFERIOR AL 10% DE LA MENOR CUANTIA 1. NECESIDAD A ATENDER: El Día de la Madre o Día de las Madres
Más detallesREGLAMENTO INTERNO COMITÉ DE SOLIDARIDAD
REGLAMENTO INTERNO COMITÉ DE SOLIDARIDAD La Junta Directiva del FEPEP, en uso de sus facultades estatutarias, establece el presente Reglamento del COMITÉ DE SOLIDARIDAD. TÍTULO I GENERALIDADES ARTÍCULO
Más detallesASUNTO: CONVOCATORIA PRIVADA CON DOS INVITACIONES A PRESENTAR PROPUESTA - ARTICULO 44 RESOLUCION No 275 DE 2015.
Zipaquirá, 15 de Diciembre de 2015 Señores BTP MEDIDORES. ALBERTO CORREDOR Dirección: CALLE 18 B n 65 B 75 Teléfono: TEL: 310 8608374 Correo Electrónico: lmartinez@btp.com.co Señores FERREACUEDUCTO. JAIRO
Más detallesCRITERIOS DE EVALUACIÓN PROVEEDORES
Código: AP Página 1 de 8 1. OBJETIVO El Sistema de Evaluación de Proveedores de la Universidad del Pacífico, hace parte de los sistemas de apoyo que forman parte del Registro de Proveedores implementado
Más detallesDESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento
PD-A-BI-6 203-0-6 de 7 HISTORIAL DE CAMBIOS VERSION DESCRIPCION DEL CAMBIO Elaboración del Documento MOTIVO DEL CAMBIO FECHA N/A 6-0-203 PD-A-BI-6 203-0-6 2 de 7. OBJETIVO Hacer el proceso de selección
Más detallesALCANCE. Asegurar Calidad de bienes y servicios comprados ACTIVIDADES PRINCIPALES. Identificar las necesidades de bienes y servicios a comprar
PROCESOS DE LA DIRECCION CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO RECURSOS FISICOS COMPRAS/ CONTRATACIONES RESPONSABLE PROPOSITO Asegurar que los bienes materiales, insumos y servicios adquiridos por el AMCO cumplan
Más detallesUNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años
Señores PROVEEDORES Bogotá UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 66 Años Bogotá, 25 de mayo de 2012 Cordial saludo: La UNIVERSIDAD está interesada en recibir propuestas para la adquisición de SWITCH
Más detallesMUNICIPIO DE TELLO MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO
DP-MA-A2-06 1 de 11 MUNICIPIO DE TELLO PLAN DE INCENTIVOS 24 DP-MA-A2-06 2 de 11 1. OBJETIVO Elaborar el Plan de Incentivos con el fin de motivar a los funcionarios de la Administración Municipal, en pro
Más detalles5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE OBRA, CONTRATISTA Y JEFE DE SECCION
Etapa precontractual Etapa de Revisión de la Documentación del proyecto 5. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR DE OBRA, CONTRATISTA Y JEFE DE SECCION 1. Solicitar y recibir de la Universidad la información
Más detallesSeñalar el procedimiento que permita adelantar la prórroga y suspensión de los contratos celebrados por CORMAGDALENA.
1. OBJETO: Señalar el procedimiento que permita adelantar la prórroga y suspensión de los contratos celebrados por CORMAGDALENA. 2. ALCANCE: Señalar el procedimiento que permita adelantar prórrogas y suspensiones
Más detallesSeñores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA. Asunto: Solicitud de cotización
201300002049 San José de Cúcuta, 2013/04/25 Señores PROVEEDORES SAN JOSÉ DE CÚCUTA Asunto: Solicitud de cotización Adjunto a la presente solicitud de cotización de Ciento Noventa (190) uniformes para las
Más detallesENMIENDA Nº1. Donde dice: A) CARPETA FORMAL Estará compuesta por la siguiente documentación:
ENMIENDA Nº1 1. En la sección B Condiciones Especiales de la Licitación (CEL), punto CGL 5.2, página 25, se elimina el ítem K a presentar en la Carpeta Formal. Donde dice: A) CARPETA FORMAL Estará compuesta
Más detallesMCA-01-D-10 GESTION ESTRATEGICA FECHA VERSIÓN MATRIZ DE AUTORIDADES Y RESPONSABILIDADES 12/10/ MANUAL DE GESTION
MATRIZ DE ES Y 12/10/2012 3 DIRECTOR GENERAL Definir y actualizar cuando sea necesario la política de gestión integral HSEQ Garantizar el cumplimiento Aprobar el manual de Gestión de requisitos legales
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE FONDOS EN GARANTÍA POR CANCELACIÓN O POR CAMBIO A FIANZA OBJETIVO Realizar en tiempo y forma la devolución del fondo
Más detallesLIQUIDACIÓN PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES
CODIGO AP-FIN-PR-20 VERSIÓN 5 VIGENCIA 2016 Página 1 de 9 1. OBJETIVO: Establecer los excedentes de cada proyecto remunerado de fondos especiales para su distribución y transferencia con destino al financiamiento
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. NUMERAL DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Página 1 de 6 1. OBJETIVO Determinar las actividades y los requisitos para la contratación del
Más detallesTIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler y Operación de Montacargas Invitación a Cotizar
TIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler y Operación de Montacargas Invitación a Cotizar 2013-006 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Carnaval de Barranquilla SA está interesada en recibir cotizaciones para seleccionar
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZACIÓN DE S DE OBJETIVO Establecer una guía que permita a las áreas involucradas delimitar sus responsabilidades, identificar claramente
Más detallesINVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA
INVITACIÓN PUBLICA 044 DEL 2010 DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 2 DEL DECRETO 3576 DE 2009 EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA INVITA PARA QUE LOS INTERESADOS PRESENTEN PROPUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS CONTRATISTAS
Más detallesESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional COORDINADORA GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO
ESTUDIOS PREVIOS Área Solicitante: Ordenador del Gasto: Responsable: Objeto: Rubro: Presupuesto: Ítem en el Plan de Contratación INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional MYRIAM DE LA ESPRIELLA
Más detallesESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION (ECONOMICO, TECNICO Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA)
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACION (ECONOMICO, TECNICO Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA) En concordancia con lo establecido en él articulo 8º del decreto 2170 de 2002, la Secretaria de Planeación
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATOS PR-GA-25
SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTO PR-GA-25 REVISION FECHA REGISTRO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO 00 01 de Septiembre de 2008 Primera Edición Se clarifica donde se archivan cheques de pago de proveedores
Más detallesTE ASESORAMOS, DECRETO 0723
TE ASESORAMOS, DECRETO 0723 En COLMENA vida y riesgos profesionales te asesoramos, por eso tenemos para ti las preguntas más relevantes y útiles que te guiarán y ayudarán en el entendimiento del decreto
Más detallesPROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS REGISTRO DE CAMBIOS FECHA DE VIGENCIA/ VERSIÓN No. 15-08-2013/V1 NUMERAL 5.6 5.8/ 5.9/ 5.13 /5.14 6.2 6.3 6.5 DESCRIPCION U ORIGEN DEL CAMBIO Se elimina la política de mantener
Más detallesTÉRMINOS DE REFERENCIA UNODC COLOMBIA
TÉRMINOS DE REFERENCIA UNODC COLOMBIA 1. INFORMACIÓN GENERAL Lugar de ejecución: Territorio colombiano 2. JUSTIFICACIÓN La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en adelante UNODC
Más detallesMACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REEMBOLSOS Y ABONOS POR CONCEPTO DE MATRÍCULA (PREGRADO Y POSGRADO)
MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO CONCEPTO DE MATRÍCULA REVISADO POR Jefe Jefe Apoyo Financiero APROBADO POR Director Financiero Aviso Legal:
Más detallesTABLA DE CONTENIDO 1 QUIENES SOMOS PROCESOS INTERNOS BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR APROBADO...
Página 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO 1 QUIENES SOMOS... 2 2 PROCESOS INTERNOS BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA... 2 3 REQUISITOS PARA SER PROVEEDOR APROBADO... 4 4 POLITICAS GENERALES DE CONTRATACIÓN... 5 5 EJECUCION
Más detallesREGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL
REGLAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL Del Objetivo de la Práctica Profesional. Artículo 1.- La práctica profesional es una instancia de naturaleza práctica y de campo, que se materializa en el área de integración,
Más detallesESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA.
ESTRUCTURA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS EN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ESTIPULADAS EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA. OBJETO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE LA
Más detallesMUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ MUNICIPIO DE SABANETA DEL ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 02 de 2014, DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesINVITACIÓN PÚBLICA TÉRMINOS DE REFERENCIA IP OBJETO COMPRA DE UN TV LCD DE 52 Y DOS TV LCD DE 42 PARA LA SEDE BOGOTA
TÉRMINOS DE REFERENCIA IP 105-2010 OBJETO COMPRA DE UN TV LCD DE 52 Y DOS TV LCD DE 42 PARA LA SEDE BOGOTA 1 1. OBJETIVO PEOPLE CONTACT S.A. está interesada en recibir ofertas para la elección del proveedor
Más detallesPONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA El Consejo Administrativo de la Sede Central de la Pontificia Universidad Javeriana, en concordancia con el Acuerdo del Consejo Directivo Universitario
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE Municipio de Morroa Alcaldía Municipal
INVITACION PÚBLICA PROCESO 10% DE LA MENOR CUANTIA No. 043-2010 Morroa, 26 de agosto de 2009 (DECRETO 3576 DE SEPTIEMBRE DE 2009) El, Sucre, desea contratar mediante el sistema de selección abreviada de
Más detallesREGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE COMPENSACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P.
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE COMPENSACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE EEB S.A. E.S.P. Artículo 1.- Objeto del Comité de Compensaciones El Comité de Compensaciones de la Junta Directiva (en adelante
Más detallesSELECCIÓN DE PROVEEDORES
CARACTERIZACIÓN OBJETO ALCANCE Identificar y seleccionar los proveedores idóneos para suplir requerimientos específicos de la compañía, teniendo en cuenta las políticas establecidas por la compañía. Desde:
Más detallesTIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de elementos de seguridad industrial para la Temporada de Carnaval 2013 Invitación a Cotizar
TIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de elementos de seguridad industrial para la Temporada de Carnaval 2013 Invitación a Cotizar 2013-003 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Carnaval de Barranquilla SA está interesada
Más detallesESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:
NIT: 812. 0. 675-1 ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES A PRECIOS UNITARIOS HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUPUESTAL, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NACIONAL
Más detallesSISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INGENIERO REVISIÓN: 1 PAG. 1 de 6 INDICE I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO... 2 II. MISIÓN DEL CARGO... 2 III. FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y NIVEL DE AUTONOMIA... 2 IV. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A
Más detallesPROCESO PARA GESTION HUMANA. Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal.
1. OBJETIVO Seleccionar el candidato idóneo y elevar las competencias del personal. 2. ALCANCE Desde el Proceso de reclutamiento hasta la desvinculación. 3. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD La autoridad por
Más detallesRESOLUCIÓN DE 21 DE JUNIO DE 2016 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
RESOLUCIÓN 000052 DE 21 DE JUNIO DE 2016 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES por la cual se regula el trámite de inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y su actualización de oficio a
Más detallesMAYO / 2016 ADMINISTRACION DELEGADA PARA OBRAS
MAYO / 2016 ADMINISTRACION DELEGADA PARA OBRAS Definición: ADMINISTRACIÓN DELEGADA DEFINICION El Contrato por Administración Delegada se entiende como aquel en el que el contratista, por cuenta y riesgo
Más detallesCONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR
CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO FONDO DE INVERSION COLECTIVO ABIERTO RENDIR ENTRE LOS FIRMANTES EN ESTE DOCUMENTO, EN SUS CALIDADES DE FIDEICOMITENTE (S) INVERSIONISTA (S) Y FIDUCIARIO, SE HA CELERADO UN
Más detallesINSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ DEL MUNICIPIO DE SABANETA ESTUDIO PREVIO DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No. 008 DE 2016 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA I.E. JOSÉ FÉLIX DE RESTREPO VÉLEZ,
Más detallesSERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRES MÓDULOS PARA EL DIPLOMADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ORGANIZACIONES ANEXO TÉCNICO.
SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRES MÓDULOS PARA EL DIPLOMADO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS ORGANIZACIONES ANEXO TÉCNICO Página 1 ÍNDICE 1. Objeto de la Contratación... 3 2. Descripción... 3
Más detallesAntes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Versión 5.0 Pág. 1 de 7 1. OBJETIVO Indicar las actividades para la constitución del rezago presupuestal (reservas presupuestales y cuentas por pagar) al cierre de la vigencia, su respectiva ejecución
Más detallesGerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías
Gerente Administrativo Lic. José Arturo Ugalde Elías 1. Nombre oficial del puesto: Gerente Administrativo 1.1 Otro nombre con el conozca este puesto. Gerente de Recursos Humanos 2. Clave del Puesto: 3.
Más detallesProceso de Rendición de Cuentas y Liquidación de Convenios de Apoyo
Proceso de Rendición de Cuentas y Liquidación de Convenios de Apoyo Una vez ejecutados los contratos de convenio de apoyo firmados con el INDER Alcaldía de Medellín, se debe llevar a cabo la respectiva
Más detallesPROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
Página: 1 de 5 1. OBJETIVO Definir la regulación de los pagos a los diferentes proveedores y contratistas de la Fundación FES, manteniendo un control de las facturas o cuentas de cobro, garantizando el
Más detalles(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO
C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presente. (HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO , a de del 2016 El
Más detallesANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN
45 ANEXO III ORGANIZACIONES ADJUDICATARIAS CAPÍTULO I SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE EJECUCIÓN A.- La organización adjudicataria, luego de la notificación de adjudicación correspondiente debe presentarse
Más detallesUNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN FACULTAD DE MINAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MEDELLIN FACULTAD DE MINAS INFORME FINAL DE PRÁCTICA AUTOR: CARLOS MARIO GÓMEZ ROJAS SEPTIEMBRE DE 2008 Página 1 AUXILIAR DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
Más detallesSELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA DE CONTRATOS INFERIORES AL 10% DE LA MENOR CUANTIA INVITACIÓN PÚBLICA CECD-002-2010 CONDICIONES GENERALES OBJETO: El servicio de transporte escolar para la siguiente
Más detallesLineamientos para la Asignación y uso. de Servicio de Telefonía Celular del. Tribunal Electoral del Distrito Federal
Lineamientos para la Asignación y uso de Servicio de Telefonía Celular del Tribunal Electoral del Distrito Federal Contiene el texto aprobado en el acta de reunión privada 017/2008 del 15 de abril de 2008
Más detallesRFQ. Prestación De Servicio De Impresión De Variedad De Piezas Publicitarias Y Distribución De Las Mismas, A Nivel Nacional.
RFQ Prestación De Servicio De Impresión De Variedad De Piezas Publicitarias Y Distribución De Las Mismas, A Nivel Nacional. Vicepresidencia de Estrategia y Mercadeo Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
Más detallesSeguimiento al cumplimiento de actividades y reporte de nómina
Proceso: Gestión de Servicios Administrativos Subproceso: Gestión del Talento Humano Procedimiento: Seguimiento al cumplimiento de actividades y reporte Elaboró Johnny Andrés Ortiz Analista de procesos
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO Establecer las actividades, tiempos y responsabilidades de las áreas involucradas en el trámite de pago de estimaciones, que nos permitan cumplir en tiempo
Más detallesINVITACION A PRESENTAR PROPUESTA
INVITACION A PRESENTAR PROPUESTA De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto 3576 de 2009, que modificó el parágrafo 1º del artículo 9 del Decreto 2025 de 2009, el suscrito Jefe de la
Más detallesTIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler Cabinas Sanitarias para Eventos Ref. Invitación
TIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler Cabinas Sanitarias para Eventos Ref. Invitación 2016-011 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Carnaval de Barranquilla SA está interesado en recibir cotizaciones para seleccionar
Más detallesREGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALES
1 TITULO PRIMERO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ::::.. 3 CAPITULO II DE LOS OBJETIVOS DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 3 CAPITULO III DE LA DURACION Y LOS REQUISITOS PARA LA PRESTACION DE..... 4 CAPITULO
Más detallesProcedimientos Ministerio de Hacienda. Módulo: M M. Procedimiento: Recepción de Mercancías por Consumo, Obras y Servicios PROCEDIMIENTO: MM-01-07
Procedimientos Ministerio de Hacienda. Módulo: M M. Procedimiento: Recepción de Mercancías por Consumo, Obras y Servicios PROCEDIMIENTO: MM-01-07 Recepción de Mercancía por Consumo, Obras y Servicios ÍNDICE
Más detallesTIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de Vehículo para la Direccion de Eventos Invitación No. 2014-027
TIPO DE SERVICIO O COMPRA: Alquiler de Vehículo para la Direccion de Eventos Invitación No. 2014-027 1. GENERALIDADES 1.1. OBJETO Carnaval de Barranquilla SA está interesada en recibir cotizaciones para
Más detallesANEXO No MINUTA DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES A LOS CONTRATOS DE SEGUROS
ANEXO No. 16 - MINUTA DE LAS CLÁUSULAS ADICIONALES A LOS CONTRATOS DE SEGUROS Entre los suscritos a saber, CAMPO ELIAS VACA PERILLA, identificado con la cédula de ciudadanía N 3.626.614 de Támesis- Antioquia,
Más detallesMINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN DE SALUD AMBIENTAL
AUTORIZACIÓN PARA LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACION, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TABACO Y SUS DERIVADOS. Objeto.- Aplicar las normas que regulan la importación, promoción, publicidad, patrocinio,
Más detallesMODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CELEBRADO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA Y GENERAL SECURITY LIMITADA
Entre los suscritos, JACQUELINE MURILLO SANCHEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.778.098 de Bogotá, actuando en calidad de Subdirector Administrativo y Financiero de la SUPERINTENDENCIA
Más detallesREPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO MUNICIPIO DE GUAITARILLA ALCALDIA MUNICIPAL FECHA 2010 06 28 AAAA MM DD OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 16 LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO
Más detallesOBRAS SANTA CRUZ INTERCONEXION SAN JULIAN PIEDRA BUENA
Buenos Aires, 17 de Julio 2014 Señores Adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de los Servicios de Asistencia Técnica e Inspección de las Obras. Licitación Pública Nacional Nº
Más detallesMUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA GESTION DOCUMENTAL
Página 1 de 8 PROCESO DE SUBASTA INVERSA DE MINIMA CUANTIA El Municipio de Roldanillo, Departamento del Valle del Cauca está interesado en contratar el "SERVICIO DE APOYO EN CUANTO A LA REVISIÓN, ORGANIZACIÓN
Más detallesEn uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y
DECRETO 36 DE 12 DE ENERO DE 2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se adicionan los artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del capítulo 1 del título
Más detallesPOLITICA DE CRÉDITO PCH MAYOREO. PC-1-FN-01 VER 1
A. Generalidades 1. PCH Mayoreo maneja los siguientes esquemas de crédito al cliente: Check plus Directo. Check plus Revolvente. Crédito por aseguradora. Microcrédito Directo. Revolvente. (Aplicable a
Más detallesLIQUIDACION DE CONVENIOS
LIQUIDACION DE CONVENIOS INICIO DEL PROCESO Una vez vencido el plazo del convenio principal y terminada la etapa de ejecución de obra dentro del mismo se debe liquidar el convenio dentro del plazo establecido
Más detallesN O R M A C O M P L E M E N T A R I A A U T O R I Z A C I Ó N D E D É B I T O A U T O M Á T I C O SERIE DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.
N O R M A C O M P L E M E N T A R I A A U T O R I Z A C I Ó N D E D É B I T O A U T O M Á T I C O SERIE DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS Público NC-ADA N O R M A C O M P L E M E N T A R I A A U T O R I Z A C
Más detallesINVITACION PÚBLICA No. 114 DE 2009 PROCESO 10% DE LA MENOR CUANTIA
INVITACION PÚBLICA No. 114 DE 2009 PROCESO 10% DE LA MENOR CUANTIA OBJETO: El contrato tendrá como objeto ALQUILER DE BULDOZER, 60 HORAS, PARA DIFERENTES OBRAS EN EL. CUANTIA: $ 4.800.000 El Municipio
Más detallesH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPITULO VI ARTÍCULO
Más detallesFUNCIONES Y PERFIL DE CARGO
Página 1 de 5 Anexo 9a GERENTE DE PRODUCCION 1. DATOS DE IDENTIFICACION 1.1 Nombre del cargo: Gerente de Producción Departamento: Producción Reporta a: Supervisa a: Secretario de Producción Supervisores
Más detallesLINEAMIENTOS GENERALES
INTRODUCCIÓN El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 14 de la Ley que Crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y en
Más detallesANEXO No. 01 CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, MENOR AL 10% DE LA M. C. SUBASTA INVERSA
ANEXO No. 01 CARACTERÌSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES, MENOR AL 10% DE LA M. C. SUBASTA INVERSA Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA DECRETO 3576 de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO.
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO. METROAGUA S.A. E.S.P., presenta el siguiente procedimiento para el trámite de solicitud de nuevos servicios
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CENTRO DE SERVICIOS
Página 1 de 6 1. PROPÓSITO Establecer directrices claras de acción en caso de pérdida, robo, hurto, daño, devolución o por cualquier causa semejante del Lector Biométrico y/o Dongle de las instituciones
Más detallesMantenimiento Preventivo y Correctivo
Página 1 de 7 1. Objetivo y Alcance Implementar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo, producción, redes eléctricas y telefónicas, instalaciones (carpintería, cerrajería,
Más detallesEl plazo para la ejecución del contrato son ocho (08) días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato.
Medellín, Abril 30 de 2014 ASUNTO: SOLICITUD PRIVADA DE OFERTA SPVA 2014-153 La Empresa para la Seguridad Urbana -ESU- está interesada en recibir propuestas para el siguiente proceso de solicitud privada
Más detallesTERCERIZACIÓN DE SERVICIOS Y TERCERIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA.
TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS Y TERCERIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA. Con fecha 30 de Diciembre 2015, el Banco Central del Uruguay emitió la Circular N 2244, introduciendo modificaciones
Más detallesINVITACIÓN A COTIZAR
PAG: 1/7 1. ASPECTOS GENERALES DE LA De acuerdo con la Ley 1427 de 2010, SATENA es una sociedad de economía mixta, adscrita al Ministerio de Defensa y cuyo objeto social es la prestación servicio aéreo
Más detallesfianzas SIEMPRE TENDRÁS EL APOYO PARA HACER REALIDAD ESA IDEA QUE TIENES EN MENTE
fianzas SIEMPRE TENDRÁS EL APOYO PARA HACER REALIDAD ESA IDEA QUE TIENES EN MENTE En Seguros Equinoccial cuenta con el apoyo que necesitas para hacer realidad tus proyectos La fianza es un instrumento
Más detallesESTUDIOS PREVIOS. INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Dirección Administrativa Grupo de Apoyo Logístico
ESTUDIOS PREVIOS Área Solicitante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Sede Nacional Dirección Administrativa Grupo de Apoyo Logístico Ordenador del Gasto: Responsable: MYRIAM DE LA ESPRIELLA COORDINADORA
Más detallesManual de Procedimientos
1 de 15 4.0 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Dirección de Extensión y Educación Continua Vicerrectoría Académica Técnico - Dirección de Extensión y Educación Continua Director (E) Dirección de
Más detalles