SERVICIO DE LIMPIEZA, INERTIZADO Y CEGADO DE TANQUE DE FUEL OIL

Transcripción

1 SERVICIO DE LIMPIEZA, INERTIZADO Y CEGADO DE TANQUE DE FUEL OIL CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2011 Fecha de Apertura: 14/06/2011 Horario: 15:00 HS PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 1

2 INDICE DESCRIPCION Página OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 3 ESPECIFICACIONES TECNICAS 4 CLÁUSULAS PARTICULARES 13 CLÁUSULA 1: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 13 CLÁUSULA 2: OBLIGACIONES DEL OFERENTE 13 CLÁUSULA 3: CONDICIONES DEL OFERENTE 15 CLÁUSULA 4: MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO 15 CLÁUSULA 5: RETIRO Y CONSULTAS AL PLIEGO 15 CLÁUSULA 6: MANTENIMIENTO DE OFERTA 15 CLÁUSULA 7: GARANTÍA DE OFERTA 15 CLÁUSULA 8: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 16 CLÁUSULA 9: PLAZO DE ENTREGA 17 CLÁUSULA 10: LUGAR DE ENTREGA 17 CLÁUSULA 11: HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 17 CLÁUSULA 12: RECEPCIÓN DEFINITIVA 17 CLÁUSULA 13: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 17 CLÁUSULA 14: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 18 CLÁUSULA 15: TRANSFERENCIAS DE CONTRATOS 19 CLÁUSULA 16: CESIONES DE CRÉDITO 19 CLÁUSULA 17: RÉGIMEN DE COMPRE ARGENTINO 19 CLÁUSULA 18: NORMATIVA APLICABLE 19 ANEXOS ANEXO I PLANILLA DE COTIZACIÓN 21 ANEXO II DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 22 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANEXO III COMPRE TRABAJO ARGENTINO LEY N

3 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Nombre del Organismo Contratante Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Tipo: CONTRATACION DIRECTA Nº 21/11 Ejercicio: 2011 Clase: DE ETAPA UNICA NACIONAL Modalidad: SIN MODALIDAD Expediente Nº: /2010 Rubro Comercial: MANT. REPARACIÓN Y LIMPIEZA Objeto de la Contratación: CONTRATACION DE UN SERVICIO DE LIMPIEZA,INERTIZADO Y CEGADO DE TANQUE DE FUEL OIL Costo del Pliego: SIN VALOR LUGAR DE VISITAS Lugar / Dirección EDIFICIO SEDE CENTRAL del SENASA, Av. Paseo Colón 367, PB Piso (1063) Capital Federal. CONTACTO: Dr. Mario A. Alonso Tel Plazo y Horario HASTA EL 09/06/2011 A LAS 15:00 HS. (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16hs.) PRESENTACIÓN DE OFERTAS Lugar / Dirección Departamento de Compras, Suministros y Patrimonio del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) Capital Federal. Plazo y Horario HASTA EL 14/06/211 A LAS 15:00 HS. (de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16hs.) ACTO DE APERTURA Lugar/Dirección Departamento de Compras, Suministros y Patrimonio del SENASA, Av. Paseo Colón 367, 7º Piso (1063) Capital Federal. Día y Hora HASTA EL 14/06/2011 A LAS 15:00 HS 3

4 ESPECIFICACIONES TECNICAS OBJETO Y PLAZO DE LA CONTRATACION El presente llamado tiene el objeto contratación de un servicio de limpieza, inertizado y cegado de tanque de fuel oil. RENGLÓN ITEM DETALLE ÚNICO 1 LIMPIEZA,INERTIZADO Y CEGADO DE TANQUE DE FUEL OIL UBICADO EN SUBSUELO DEL EDIFICIO SENASA CENTRAL Av. Paseo Colon N 367 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Catálogo O.N.C. N A - ESPECIFICACIONES TECNICAS 1. Objeto Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto describir el conjunto de las tareas que comprenden los trabajos asociados con la Obra: VACIADO, LIMPIEZA, INERTIZADO Y CEGADO DE TANQUE DE FUEL-OIL 2. Alcance Se realizarán los procesos de vaciado, limpieza, inertizado y cegado del tanque de referencia. Las características del tanque es la siguiente: Capacidad nominal Kg. Cantidad de producto contenido: 2750 Kg. Aprox. Ubicación: Subterráneo Sub Suelo edificio Producto almacenado FUEL OIL Operativos desde El Contratista deberá verificar las características mencionadas de los tanques en la Visita de Obra por sus propios medios. 3. Descripción de trabajos a realizar 3.1. Habilitación para trabajar Para ejecutar los procesos de vaciado, limpieza y desgasificado que se detallan más adelante, el Contratista deberá cumplir con las normas citadas en Anexos y toda normativa habilitante mencionada en el Pliego para iniciar los trabajos. Como complemento de la misma se podrá tomar en cuenta la norma API 2015 Cleaning Petroleum Storage Tank. 4

5 3.2. Vaciado, tratamiento, transporte y disposición final Se deberá llevar a cabo la extracción, si la Inspección lo determina, de los residuos sólidos y semisólidos contenidos en el TK de almacenamiento de FUEL OIL, todo de acuerdo a la legislación aplicable y vigente (ley , Decreto 806/97 y complementarias). Dado que no se dispone de instalaciones para su evacuación, esta tarea quedará a cargo del Contratista, quien deberá disponer de medios propios (equipos, cisternas, bombas, mangueras, extensiones, bridas de vinculación, espárragos, acoples, etc.) para desarrollar las operaciones de carga y de descarga de camiones cisternas. 3.3 Desgasificado La extracción de aire para el desgasificado se hará a través de la boca de entrada de hombre Si se utilizara un ventilador en la entrada de hombre para forzar la ventilación, debe tenerse en cuenta que el equipo: Debe ser a prueba de explosión y estar en óptimas condiciones. Debe estar conectado eléctricamente al tanque. El tablero de comando y alimentación (ubicado fuera del recinto del tanque), debe tener transformador de aislación y protección termo magnética y diferencial. La utilización de este equipo deberá ser previamente autorizada por la Inspección. 3.4 Limpieza de TK En cualquier caso, si la inspección determina que deben ser extraídos los barros, se deberán eliminar también todos aquellos vestigios de combustible, sedimentos, gratitud, agua, etc., que pueda existir dentro del mismo, dejándolo totalmente seco al nivel del piso. SENASA proveerá agua de la red. En caso de precisarse, deberá utilizarse un detergente biodegradable aprobado por la Inspección. El Contratista recuperará la máxima cantidad posible de producto procedente de la operación mencionada y del removido de barros. A efectos de la entrega de producto que se hubiera obtenido, el Contratista informará a la Inspección, quien decidirá el movimiento del mismo de acuerdo a lo indicado en Forma de cotizar Se deberán cotizar las siguientes actividades: Limpieza, inertizado y cegado de tanque Transporte de residuos a Planta de tratamiento Tratamiento y disposición final de residuos Certificado de Cegado 5. Normas y Estándares de Aplicación 5

6 Serán de aplicación en primer término las Normas de SENASA para cada especialidad. En caso que estas normas no contemplen lo requerido, serán de aplicación los criterios y/o recomendaciones según las normas Internacionales. El Contratista debe aceptar que toda exclusión y/o desvío a lo indicado en estas Especificaciones Técnicas y/o a las Normas citadas, con sus reglamentaciones y/o disposiciones y/o Decretos Reglamentarios vigentes, deberá necesariamente y sin exclusiones ser aprobados previamente por la Inspección. API / MPMS (Manual of Petroleum Measurements Standards). IRAM - Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Especificaciones de la Dirección Nacional de Vialidad. Ley sobre Régimen para las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles y plantas generadoras de energía eléctrica y su Decreto Reglamentario N /60. Ley , Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario 351/79. Resolución 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción. Ley de Tránsito y Decreto Reglamentario 779/95. Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental. Certificado Ambiental Anual. Secretaría de Política Ambiental de la Pcia. De Buenos Aires. Certificado de Calidad ISO 9001/2008. Certificado OHSAS 18001/2007. Certificado ISO 14000/2004. Registro de Tecnología para limpieza de tanques y manipulación de residuos de la Secretaria de Política Ambiental operador in situ para la limpieza de tanques de hidrocarburos en Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Reglamento de Transporte de Materiales Peligrosos Anexo 5 y disposiciones varias de la Ley Ley 11720, Residuos especiales. Generación, manipulación, transporte y tratamiento. Ley 24051, Residuos peligrosos RENGLÓN ÚNICO B - ESPECIFICACIONES GENERALES 6

7 OBJETO El objeto del presente documento es establecer las pautas y condiciones (especificaciones) generales y particulares, para el vaciado, limpieza, inertizado y cegado de tanque de FUEL-OIL ubicado en subsuelo del organismo, sito en Paseo Colon CABA. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA Ejercer la Dirección Técnica, de Seguridad y Administrativa de todos los trabajos a realizar motivo de este Concurso. Suministrar todos los equipos, Material, Herramientas, Consumibles, la Mano de Obra común y especializada, Personal de Higiene y Seguridad, Supervisión y Administración para la ejecución de la totalidad de los trabajos comprendidos en las presentes Especificaciones Técnicas, en calidad y en cantidad suficiente para cumplir con la programación de los mismos. Dar cumplimiento y entregar toda la documentación relacionada con los aspectos laborales, en materia de Higiene y Seguridad, previsionales e impositivos ; para lo cual se compromete a gestionar y/o tramitar con personal de SENASA. Este Organismo será quien auditará a la Contratista, realizando los controles y verificando los aspectos legales vigentes, previo al inicio y durante la realización de los trabajos. Cumplir, durante la ejecución de las tareas, las Normas vigentes que al efecto indiquen los organismos Estatales, Provinciales, Municipales y de Seguridad de SENASA. La Contratista deberá verificar en obra, la exactitud de los datos suministrados en el presente Pliego, debiendo rectificarlos si ello fuera necesario. Se deja establecido que todos los detalles informados se indican a titulo ilustrativo, debiendo realizar la Contratista todas las verificaciones y/o cálculos definitivos que en cada rubro corresponda. La Contratista deberá contar con Póliza de Seguros de Accidentes de Trabajo para todo su personal, debiendo acreditarlo ante la Inspección. La Contratista deberá contar con Pólizas de Seguros para equipos, vehículos y herramientas (si corresponde) a utilizar, de modo de cubrir los riesgos ante cualquier evento imprevisto que pudiera tener lugar. CONSIDERACIONES GENERALES Será responsabilidad de La Contratista teniendo en cuenta las necesidades básicas establecidas en las presentes Especificaciones Técnicas, ejecutar a su cargo las siguientes prestaciones mínimas: Una vez finalizados los trabajos será responsabilidad de la Contratista reconstruir y/ o reparar todas aquellas instalaciones que hayan sido afectadas durante el desarrollo de los trabajos, de modo de dejarlas en el mismo estado y condiciones en que le fueron entregados al inicio de Obra. Preveer y proveer el servicio de todas las maquinarias, equipos y herramientas necesarias para la ejecución de la Obra, incluyendo todos los desmontajes totales y/o parciales y/o desmantelamiento de instalaciones existentes que sean necesarias efectuar, con motivo de la realización de los trabajos, como así también su posterior montaje y/o reparación y/o reconstrucción y/o retiro definitivo, no dando ello derecho a reclamo de ningún adicional de obra. Lo mismo en el caso de tener que habilitar las instalaciones existentes que por motivos de la realización de los trabajos haya sido necesario desmontar y/o sacar de servicio, como ser 7

8 cañerías, instrumentos, canalizaciones eléctricas, de aire, de instrumentos, columnas de iluminación, etc. Proveer la mano de obra común, especializada, de Seguridad, de Supervisión y de Administración para la ejecución de la totalidad de los Trabajos, en calidad y cantidad suficiente para cumplir con la programación de los mismos. Retirar una vez finalizados los trabajos, motivo del presente Concurso, todas las instalaciones temporarias, equipamiento y materiales que sean de su propiedad, efectuando la limpieza integral del lugar. Retirar o gestionar el retiro de todo el material residual emergente de los trabajos encomendados, trasladarlos y depositarlos, de acuerdo a lo normado por las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, como así también a las normativas y procedimientos establecidos por SENASA. Básicamente, los lineamientos son los siguientes: Residuos domiciliarios: El personal de la contratista deberá depositar los residuos domiciliarios (residuos generados como actividad normal de las personas en su desempeño diario, tales como papeles no reciclables, cartones, desechos de comida, envases de plástico, ropa no contaminada, trapos no contaminados, pasto, telgopor, latas de gaseosa, etc.), en los recipientes de color verde que se encuentran destinados en todo el área de la dependencia, o bien colocarlos en bolsas plásticas tipo consorcio de color verde, y luego entregarla al servicio de limpieza para su depósito correcto. Residuos industriales no peligrosos y/o civiles: Los residuos enmarcados dentro de esta tipología, son aquellos que no necesitan un tratamiento previo para su disposición (maderas, vidrios, escombro, chatarra no contaminada, etc.). La contratista deberá disponer a su cargo y durante la ejecución de las tareas, de un contenedor para el almacenamiento de éste tipo de residuos, el cual se irá reemplazando a medida que se cubra su capacidad. El traslado de estos contenedores hacia y desde la planta será realizado por un transporte adecuado y el depósito de los residuos se hará en los sitios habilitados (depósitos municipales, enterramientos, etc.). A tal fin la contratista deberá acreditar los certificados y/o documentación pertinente que pruebe la disposición final de los residuos en lugares autorizados por la entidad de control nacional, provincial o municipal. Residuos contaminados: Se consideran residuos contaminados a aquellos que durante las tareas hayan estado en contacto con productos peligrosos. Los residuos que resultasen contaminados durante la ejecución de las tareas de la contratista, serán colocados en bolsas rojas, y destinados en la base de residuos peligrosos que disponga SENASA, hasta tanto se puedan enviar los mismos a su tratamiento y disposición final. Salvo que se indique lo contrario en las Especificaciones Técnicas, el costo que implicare el transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, estará a cargo de la contratista, y la gestión del envío será realizada por la contratista donde posteriormente deberá entregar el certificado de disposición final de los residuos. Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que no son inertes ni asimilables a urbanos, que por sus características suponen un grave riesgo para la salud y/o el medio ambiente, por lo requieren un tratamiento particular y específico, así como un control en su transporte y eliminación (por ej. pilas, baterías, revestimientos de amianto, elementos o sustancias contaminados con hidrocarburos, aceites, productos químicos en general, barros de tanques o pileta API, tubos fluorescentes, lámparas de mercurio, termómetros de mercurio rotos, tambores de aceites, mercaptán, anilina, latas de pintura, cepillos con parafina, grasa, etc.) La 8

9 contratista deberá, en caso de generar residuos peligrosos durante la ejecución de las tareas, disponer los mismos dentro de bolsas del tipo de consorcio de color rojo o bien mediante el recipiente que el personal de SENASA. le indique, y se depositarán en la base de residuos que SENASA posea, hasta que se justifique su destino final. Salvo que se indique lo contrario en las Especificaciones Técnicas, el costo que implicare el transporte, tratamiento y disposición final de los mismos, estará a cargo de la contratista, y la gestión del envío será realizada por la contratista donde posteriormente deberá entregar el certificado de disposición final de los residuos. Facilitar a personal de SENASA efectuar los controles e inspecciones in situ y en talleres de terceros, a efectos de verificar de que los trabajos se realizan de acuerdo con lo programado. Recibir y acondicionar los materiales a pie de Obra, que quedarán bajo su custodia, construyendo, si fuera necesario, depósitos provisorios para su resguardo, proveyendo además las medidas de Seguridad necesarias para su protección y cuidado. Facilitar y coordinar las tareas con otros contratistas que también desarrollarán trabajos en el lugar de las obras para SENASA durante el plazo de ejecución de las tareas motivo de este Concurso, a fin de evitar interferencias y/o superposiciones de personal y/o equipos. Cualquier error u omisión en las Especificaciones Técnicas, no exime al Contratista de efectuar los trabajos en forma completa y de acuerdo a su fin, observando las reglas del arte de las respectivas especialidades. Se deberán tomar todos los recaudos necesarios a fin de que las tareas a realizar durante la ejecución de la Obra no entorpezcan las actividades Operativas normales; por lo cual, todas las tareas se coordinarán diariamente con el Supervisor Operativo y la Inspección priorizando la ejecución de las mismas en horarios no laborables. Si correspondiese, quedarán a cargo de la Contratista la tramitación y obtención de los permisos y los pagos que en concepto de tasas, derechos, aranceles y garantías que se deban abonar a la Nación, a la Provincia, a las Municipalidades, a los Colegios Profesionales, etc., con motivo de la ejecución de la presente obra. El contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, a los 5 (cinco) días de recibida la información fehaciente de la adjudicación de los trabajos, el Cronograma de fabricación, tareas y provisión de materiales para la realización de la encomienda del presente pliego. Las actividades del cronograma deberán estar suficientemente detalladas para asegurar una planificación adecuada para el debido cumplimiento de obra y su correspondiente seguimiento de avance y certificación. El mismo deberá contener un diagrama de barras en el que figuren las fechas programadas para cada actividad. El Contratista será responsable de cumplir estrictamente el Cronograma, a fin de cumplir con las etapas previstas y finalizar el trabajo en el tiempo establecido. Para ello el contratista deberá programar y contar con todos los recursos (materiales, mano de obra, equipos, etc.) necesarios en la cantidad adecuada y en el tiempo y forma requeridos. El contratista deberá proveer todos los materiales y mano de obra para la habilitación de la obra. A tal efecto entregará una Memoria Descriptiva detallando la metodología de trabajos, los que deberán ser aprobados por la inspección y sector de operaciones de SENASA. ASPECTOS DE SEGURIDAD DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 9

10 Durante la ejecución de la obra, será obligación de la Contratista respetar y cumplir los procedimientos de trabajo relacionados con la Seguridad, Salud y Medio Ambiente que son de aplicación en todo el ámbito de las dependencias de SENASA. Asimismo, la Contratista queda obligada, por su cuenta y cargo, a que durante la ejecución de la Obra se halle presente en forma permanente, salvo que se indique lo contrario en las especificaciones técnicas, un Profesional matriculado en Seguridad e Higiene Industrial con título habilitante según la legislación vigente, a fin de evaluar la adecuada ejecución de lastareas que, por el lugar y características, requieren extremo cuidado. Previo al comienzo de los trabajos, la Contratista deberá entregar a la Inspección de SENASA un Programa de Seguridad aprobado por su correspondiente ART, con programa de capacitación, donde se contemplen todos los riesgos asociados a la presente obra y las medidas preventivas a tomar para minimizar los mismos. Será responsabilidad de la Contratista la aplicación de este programa una vez aprobado, y de cumplimiento obligatorio para todo su personal. El control y cumplimiento del mismo quedará a cargo del Profesional Matriculado en Higiene y Seguridad, que como ya se dijo, deberá tener permanencia continua durante todo el tiempo de realización de los Trabajos, salvo se indique lo contrario en las especificaciones técnicas. La Contratista deberá solicitar en todos los casos a la Inspección de SENASA el Permiso de Trabajo correspondiente y cumplimentará todas las recomendaciones y/o Procedimientos Internos que se indiquen expresamente y que estén relacionados con la tarea a ejecutar. Para ser iniciados los trabajos, el Permiso de Trabajo deberá estar firmado previamente por la Inspección de SENASA, y el mismo autorizará a la Contratista sólo a desarrollar una tarea específica, en un lugar específico y en un tiempo determinado de la jornada de trabajo. En el Permiso de Trabajo se indicarán a la Contratista, todos los recaudos y exigencias de Seguridad que deberá implementar para desarrollar la tarea para la cual ha sido entregado. El responsable de la cuadrilla que desarrolle una tarea en un lugar específico deberá poseer en forma permanente el Permiso de Trabajo que lo habilita a esa tarea y el mismo le podrá ser solicitado por la Inspección toda vez que lo considere conveniente, como también podrá éste interrumpir los trabajos de observar su incumplimiento, o por razones operativas que pongan en riesgo la salud de las personas. En el caso de presentarse alguna tarea de cierta complejidad, la Contratista deberá elevar a la Inspección cuando le sea requerido, un procedimiento escrito detallado de los trabajos a efectuar, listado del personal destacado (con constancia de haber recibido instrucciones específicas) y medidas de seguridad previstas para que sea aprobado por SENASA. SENASA por razones operativas y/o de peligrosidad podrá interrumpir las tareas en el área donde se desarrollarán los trabajos sin aviso previo y en forma urgente tantas veces considere necesario, para lo cual la Contratista ante este hecho, deberá retirar en forma inmediata la totalidad del personal del lugar, sin que ello dé lugar a solicitud de mayores costos por horas improductivas debido a inmovilización del personal y equipos afectados en el área. Todo evento de esta naturaleza, una vez que se haya producido, deberá ser registrado por la Contratista en el libro de Pedidos de Contratista, para su análisis posterior por la Inspección y evaluación de su incidencia y/o impacto en el Plazo de Ejecución de la totalidad de los Trabajos. La Contratista deberá proveer a su personal, sin excepción, de la indumentaria adecuada para 10

11 el tipo de tarea a realizar: botines de seguridad, casco de seguridad, guantes, ropa de trabajo de tela ignífuga según corresponda, protección ocular y auditiva, etc. La Inspección de SENASA queda facultada para impedir la ejecución de tareas de aquellos empleados de la Contratista que no cumplimenten la medida indicada; desde su detección y hasta tanto no ésta no se regularice. Las herramientas eléctricas portátiles y extensiones de iluminación deben ser utilizadas en forma limitada. Los tableros dispuestos en la obra para el conexionado de herramientas deberán ser aptos para utilizarse en el área según su clasificación y poseer en todos los casos protección termomagnética coordinada con disyuntores diferenciales. Antes de ser utilizados la los tableros deberán ser aprobados por la Inspección. Cuando sea necesario realizar trabajos con fuego o en caliente utilizando herramientas como piedras de amolar, equipos de oxicorte o máquinas de soldar, etc., en todos los casos, estos equipos deberán ser aprobados previamente por la Inspección de SENASA y los trabajos no podrán ser iniciados sin la autorización expresa de ese personal, ya que requieren un permiso especial. La Contratista deberá tomar todos los recaudos que eviten la dispersión de chispas en la zona de instalaciones en servicio, para lo cual deberá prever y cuando sea requerido por la Inspección, la utilización de carpas de lona presurizadas, como así también equipos de protección de incendio como matafuegos y/o mangueras que deberán estar conectadas en forma permanente a la red de incendio durante todo el tiempo de realización de los trabajos. En todos los casos los equipos de izaje a utilizar por la Contratista, deberán estar habilitados al efecto con su personal habilitado en la operación y deberán contar con los seguros correspondientes PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA La Contratista designará un Profesional de la Obra como responsable de la supervisión y ejecución de la misma. El citado profesional o Responsable Técnico de la Contratista, deberá presentarse en la Obra, a los efectos de efectuar trámites por permisos con suficiente antelación. PROVISION DE MATERIALES, EQUIPOS y HERRAMIENTAS La Contratista proveerá, a su costo y cargo, la totalidad de los materiales, los que deberán ser nuevos, sin uso, y de primera calidad. La Inspección deberá dar aprobación a todo el material, previo a su instalación. Por lo tanto la Contratista deberá tomar medidas adecuadas para permitir un eficaz control de estos. Deberá garantizar el buen funcionamiento, operación, rendimiento y eficiencia de los equipos y materiales que emplee, siendo a su exclusivo cargo el reemplazo de todos los elementos que resulten inadecuados, fuera de especificación o defectuosos, incluso durante el período de vigencia de la Garantía Técnica. Los equipos y materiales a suministrar por la Contratista deberán satisfacer las pruebas de rendimiento y/o calidad indicadas en las presentes Especificaciones Técnicas. También estará a su cargo la provisión de todo otro material, ya sea fijo o de consumo, previsto o imprevisto y/o auxiliar que quede o no en la Obra, como así también los elementos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los Trabajos. 11

12 TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y PERSONAL Será por cuenta y riesgo de la Contratista, todos los movimientos de carga, transporte, distribución de materiales, personal, equipos, etc., que fueran necesarios para la ejecución de la Obra, como así también las coberturas de seguros que correspondan. PROVISION DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SENASA podrá proveer el Agua necesaria para la Obra, y/ o la Energía Eléctrica en la tensión disponible en el lugar, en la medida de la disponibilidad de estos servicios en el lugar, ambos sin cargo para la Contratista. De no ser esto posible, la Contratista, a su costo y cargo, arbitrará los medios en personal, materiales y equipos necesarios para obtenerlo en el lugar que se necesite utilizar, en un todo de acuerdo a las disposiciones de Seguridad vigentes, y a indicaciones de la Inspección. Las gestiones para obtener los servicios mencionados en el párrafo anterior, las realizará la Contratista con suficiente antelación para su uso, no menor a TRES (3) DÍAS, a fin de evitar demoras en su trabajo y/ o interferencias con las operaciones de SENASA, ya que ello no será causa de prórroga de Plazo de Ejecución de la Obra. HORARIO DE TRABAJO El personal de la Contratista realizará las tareas de Lunes a Domingo, fuera del horario laborable, o en aquel horario que se considere conveniente por razones operativas, y que será informado oportunamente por la Inspección. Cuando por razones de trabajo la Contratista necesitare realizar tareas fuera de los días y horarios establecidos en párrafo anterior, deberá requerir autorización previa a la Inspección, y cuando éste sea concedido, serán a su exclusivo cargo los costos adicionales que se originen. Para estos casos, la Contratista deberá obtener los acuerdos correspondientes según el gremio al que pertenezca el personal afectado, y dar fiel cumplimiento a toda la legislación vigente de aplicación. 12

13 CLÁUSULAS PARTICULARES CLAUSULA 1: REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS La propuesta del oferente deberá ser presentada en ORIGINAL y DUPLICADO hasta el día y hora fijados en este pliego. En caso de discrepancia prevalecerá el ejemplar señalado como ORIGINAL, el que deberá estar firmado en cada una de sus hojas por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere. Deberá expresar la oferta económica, consignándose el precio unitario, el importe total del renglón y el importe total de la propuesta, cantidad esta última que deberá repetirse en letras, correctamente volcados en la Planilla de Cotización de la Propuesta que como Anexo 1 forma parte del presente pliego. Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y que por tanto se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas. El SENASA no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no este taxativamente especificado en la oferta. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberá dejar perfectamente identificado en su oferta los domicilios pertenecientes a sus oficinas y/o depósitos, como así también horario de atención y teléfonos. La modificación del número telefónico, del número de fax o de la dirección de correo electrónico podrá realizarla el interesado en cualquier oportunidad, sin necesidad de la intervención posterior de un organismo para su aprobación. Se deberán adjuntaran folletos técnicos de los equipos o consignar claramente los detalles de los mismos puesto que no se admitirá especificar simplemente según pliego como identificación del equipamiento ofrecido. Efectos de la presentación de la oferta: La presentación de la oferta implica la aceptación total de estas cláusulas y la completa y absoluta conformidad con el contenido del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. MARCAS*: El oferente deberá consignar en la oferta la marca, país de origen y nombre del fabricante del producto cotizado. CLAUSULA 2: OBLIGACIONES DEL OFERENTE Con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional, en el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, el interesado en participar del presente llamado deberá: 2.1. Presentar el RECIBO DE RETIRO DE PLIEGO o CONSTANCIA de haber obtenido el pliego en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones ( no siendo necesario que presente copia del presente Pliego de 13

14 Bases y Condiciones Particulares puesto que la presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación, subsistiendo únicamente la obligación de presentar el Anexo 1 (Planilla de Cotización). No obstante lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el punto IV segundo párrafo de la Circular Nº 24/06 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, la no presentación de dicha constancia no será causal de desestimación de la oferta, si el organismo contratante pudiera verificar que el oferente ha descargado el pliego del sitio web de la citada Oficina Encontrarse inscripto o en su caso preinscripto en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 39/05 de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, no siendo necesario que presente dicha constancia, puesto que conforme lo dispuesto en el artículo 1º del Anexo II de la citada norma, el organismo contratante deberá verificar que los oferentes se encuentren incorporados al sistema, agregando al expediente la constancia impresa de la consulta efectuada Si los datos incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) hubieran variado, deberá actualizar los mismos adjuntando junto con la oferta la información que se modifique y la pertinente documentación respaldatoria, en la misma forma prevista para su presentación original, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 4º del Anexo I de la Resolución Nº 79/05 de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Constituir GARANTÍA DE OFERTA por el CINCO POR CIENTO (5%) del TOTAL OFERTADO, del modo descripto en la cláusula anterior. EN CASO DE NO SER CONSTITUIDA, O SERLO DE MANERA INSUFICIENTE, SE DECLARARÁ INADMISIBLE LA OFERTA Presentar la DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, de acuerdo al Formulario 13 aprobado por la citada Resolución Nº 39/05 de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, el que como Anexo 2 forma parte integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, siempre que no se encuentre incurso en ninguna de las causales de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado Nº 1023/ Poseer CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) vigente al momento de la Apertura de Ofertas, el que también deberá encontrarse vigente al momento de la adjudicación, no resultando necesaria su presentación puesto que el Departamento de Compras, Suministros y Patrimonio verificará tal circunstancia, de conformidad con lo dispuesto en la Circular Nº 18/05 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES El oferente que efectúe oferta cuyo importe sea inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ ) deberá presentar una DECLARACIÓN JURADA DE LIBRE DEUDA PREVISIONAL, resultando cumplimentado dicho requisito si acompaña junto a su oferta copia del mencionado Certificado Fiscal para Contratar vigente al momento de la Apertura de las Ofertas Denunciar en la Planilla de Cotización la dirección de correo electrónico y/o teléfono fax donde se notificará el Dictamen de Evaluación conforme lo dispuesto en la Circular Nº 15/04 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Presentar el Certificado de visita de obra. 14

15 CLAUSULA 3: CONDICIONES DEL OFERENTE El DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y PATRIMONIO del SENASA podrá requerir la presentación de la documentación que estime necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera, debiendo el oferente presentarla en el plazo que se le indique, pudiendo su incumplimiento generar la desestimación de la oferta cuando dichas omisiones afectaren partes esenciales de la propuesta. El oferente deberá contemplar la posibilidad de que el SENASA le solicite, de estimarlo conveniente, y durante el período de evaluación de la oferta, pruebas, visitas a instalaciones y equipos, como así también responder a todo tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación adicional, detalles de ciertos antecedentes, etc., a efectos de constatar la capacidad operativa de la misma, sin que ello represente costo adicional alguno o causal de reclamo. CLAUSULA 4: MONEDA DE COTIZACIÓN Y MONEDA DE PAGO La moneda de cotización y de pago es PESOS. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor (conforme lo establecido en el Artículo 69 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/00). CLAUSULA 5: RETIRO Y CONSULTAS AL PLIEGO 5.1 RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: En forma personal: Departamento de Compras, Suministros y Patrimonio del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el sitio web: de acuerdo a lo establecido en las Circulares Nros. 14/04 y 24/06 ambas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES: Las consultas al presente Pliego deberán efectuarse únicamente por escrito ante el DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SUMINISTROS Y PATRIMONIO del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, 7º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o vía fax al teléfono /42, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13, y de 14 a 16 horas, y formularse con una antelación mínima de SETENTA Y DOS (72) horas a la fijada para la apertura de las ofertas. CLAUSULA 6: MANTENIMIENTO DE OFERTA TREINTA (30) días hábiles a partir de la fecha de apertura, prorrogable por un lapso igual al inicial y así sucesivamente. En caso de no aceptar la prórroga automática se deberá manifestar en la oferta o con una antelación de DIEZ (10) días hábiles de cada vencimiento. CLAUSULA 7: GARANTÍA DE OFERTA El oferente deberá afianzar su propuesta, indefectiblemente, mediante la correspondiente garantía de oferta, por un valor equivalente al 5% del total ofertado, mediante alguna de las formas establecidas en los apartados a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 53 del Reglamento 15

16 aprobado por el Decreto Nº 436/00. El pagaré simple será válido solamente cuando el monto total de la garantía no supere los $ Si el monto de la garantía no alcanza la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500) su presentación no es obligatoria. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. En el caso de Cheque con certificación bancaria la orden debe estar a nombre de: SENASA 50/623 CUT PAGADORA 2872/27. Requisitos que deberán cumplir las aseguradoras, emisoras de pólizas de seguros de caución: Deberán poseer habilitación extendida por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN. Deberán tener su casa central habilitada dentro de la República Argentina y domicilio legal constituido en la Ciudad de Buenos Aires. Deberán ser SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUROS MUTUOS, ORGANISMOS Y ENTES OFICIALES O MIXTOS NACIONALES, PROVINCIALES O MUNICIPALES y que sus actividades estén sometidas al régimen de la Ley N y al control creado por ella. CLAUSULA 8: CRITERIOS DE EVALUACIÓN A los fines de la evaluación de las ofertas, la COMISION EVALUADORA tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, la idoneidad de los oferentes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente pliego, la calidad de los productos ofertados, adjudicándose a la propuesta que, ajustándose a lo solicitado, resulte ser la de menor valor. El Dictamen de Evaluación será notificado a todos los oferentes dentro de los TRES (3) días de emitido por correo electrónico o fax a la dirección o número que el oferente haya denunciado de acuerdo a lo establecido en la Subcláusula 2.8, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la mencionada Circular de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES Nº 15/04. Su impugnación podrá formularse dentro de los CINCO (5) días de notificados, conforme lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/00. En caso de igualdad de precios entre dos ofertas formalmente admisibles y convenientes, la adjudicación recaerá sobre aquella oferta presentada por una Micro Pequeña o Mediana Empresa que opere, desarrolle su actividad y tenga la sede principal de sus negocios en el país (conforme lo dispuesto por el artículo 81 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 436/00). El SENASA podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes. 16

17 CLAUSULA 9: PLAZO DE ENTREGA El contratista presentará a la Inspección, para su aprobación, a los 5 (cinco) días de recibida la información fehaciente de la adjudicación de los trabajos, el Cronograma de fabricación, tareas y provisión de materiales para la realización de la encomienda del presente pliego. Las actividades del cronograma deberán estar suficientemente detalladas para asegurar una planificación adecuada para el debido cumplimiento de obra y su correspondiente seguimiento de avance y certificación. El mismo deberá contener un diagrama de barras en el que figuren las fechas programadas para cada actividad CLAUSULA 10: LUGAR DEL SERVICIO EDIFICIO SEDE CENTRAL, sito en Av. Paseo Colon 367 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires. CLAUSULA 11: HORARIO DE PRESTACION DE SERVICIO: Antes de realizar el servicio, se deberá contactar para coordinar el horario con el Dr. Mario A. Alonso Tel CLAUSULA 12: RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se otorgará dentro de los QUINCE (15) días hábiles de la certificación de realizado dicho servicio. CLAUSULA 13: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO 13.1 FACTURACIÓN Las facturas serán del tipo B o C, debiéndose indicar en las mismas: - Fecha de emisión. - Número y año de la Orden de Compra a la que hacen referencia. - Número, especificación e importe de cada renglón facturado. Las facturas deben presentarse una vez recibida la conformidad de recepción definitiva de lunes a viernes en el horario de 10 a 17hs. en el DEPARTAMENTO DE CUENTAS A PAGAR del SENASA, sito en Avda. Paseo Colón 367, 8º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1063). Se deberá adjuntar a la factura: - Copia de los Remitos de entrega, con el siguiente detalle: Resumen de los insumos adquiridos, desagregados en detalle. Fecha y Lugar de entrega de los insumos. Firma y Aclaración del Funcionario responsable de la recepción de los insumos. 17

18 - Copia de la Constancia de Inscripción ante la AFIP. - Porcentaje de Exclusión de IVA y Ganancias, en caso de corresponder. - En caso de ser Agente de Retención, copia del documento que avale dicha situación FORMA DE PAGO El pago se realizará dentro de los TREINTA (30) días corridos de presentada la factura correspondiente (conforme artículo 32 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por el Anexo de la Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Nº 834/00), mediante sistema CUT. CLAUSULA 14: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 14.1 Garantía de cumplimiento de contrato El adjudicatario deberá presentar, dentro del plazo de OCHO (8) días hábiles de recibida o notificada la Orden de Compra, una garantía de cumplimiento de contrato (en original y fotocopia simple), por un valor equivalente al 10% del monto total adjudicado, de acuerdo a las formas indicadas en la cláusula 8 del presente pliego. Dicha garantía deberá ser presentada en el DEPARTAMENTO COMPRAS, SUMINISTROS Y PATRIMONIO del SENASA, sito en Av. Paseo Colón, 7 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13hs. y de 14 a 16hs., y deberá estar acompañada de una nota en la cual se indique: nombre de la firma presentante, número de expediente, tipo y número de procedimiento de selección, número de orden de compra y carácter de la garantía. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato a satisfacción del SENASA Información de cuenta bancaria A los efectos de percibir el pago, el adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria, corriente o de ahorro, en moneda nacional, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores, que se indican a continuación (conforme Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA N 262/95, arts.4 y 5): BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES BANCO DE GALICIA BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO BANCO PATAGONIA SUDAMERIS BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. NUEVO BANCO SUQUIA S.A. BANCO MACRO BANSUD S.A. BANCO DE SAN JUAN 18

19 14.3 Alta de beneficiario. Deberá acompañarse fotocopia de la presentación del formulario de ALTA DE BENEFICIARIO y de AUTORIZACIÓN DE PAGO, con la constancia de recepción respectiva o indicación del CÓDIGO DEL BENEFICIARIO, otorgado de conformidad a la Disposición Conjunta N 21/95 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N 10/95 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la que se aprueba el procedimiento pertinente. Aquellos que no posean número de beneficiario deberán obtenerlo en el DEPARTAMENTO COMPRAS, SUMINISTROS Y PATRIMONIO del SENASA, sito en Av. Paseo Colón, 7 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 y 14 a 16hs Cumplimiento de la prestación. El adjudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de entregar los insumos, en un todo de acuerdo con la normativa vigente. CLAUSULA 15: TRANSFERENCIAS DE CONTRATOS Toda transferencia de contratos (o cesión de Ordenes de Compra) debe ser autorizada previamente por el SENASA. El adjudicatario deberá formular su solicitud por escrito, acompañando indefectiblemente el instrumento público pertinente, donde conste la aceptación del cesionario propuesto y las debidas fundamentaciones. Se deberá tener presente que toda transferencia es un procedimiento excepcional y su autorización será restrictiva, aplicándose el procedimiento previsto en el Punto 20 del Manual Práctico para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por Resolución Nº 515/00 de la SECRETARIA DE HACIENDA. CLAUSULA 16: CESIONES DE CRÉDITO El adjudicatario que, cumplidas las exigencias contractuales, cediere total o parcialmente su crédito a un tercero en los términos establecidos en el Código Civil para esta figura (Articulo y subsiguientes), deberá notificar tal circunstancia al SENASA dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de producida la cesión, la que deberá ser efectuada por escritura pública. CLAUSULA 17: RÉGIMEN DE COMPRE ARGENTINO Se otorgarán las preferencias establecidas en la Ley Nº de Compre Trabajo Argentino (B.O. 31/12/2001), texto que se considera parte integrante del presente, conforme lo establecido en el artículo 13 de dicha Ley y a cuyo efecto se adjunta copia íntegra del citado plexo normativo como Anexo 3 de este Pliego. CLAUSULA 18: NORMATIVA APLICABLE: La presente contratación se rige por lo dispuesto en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por Decreto Delegado Nº 1023/01; Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por Decreto Nº 436/00; Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Resolución del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Nº 834/00*; por las normas que se dicten en 19

20 su consecuencia; por el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares; y por el contrato o la orden de compra según corresponda. La normativa en la materia puede ser consultada en la página de internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: (*) El citado PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, de conformidad con lo establecido en el art. 13 del Reglamento para la Adquisición, Enajenación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por Decreto Nº 436/00, se encuentra exhibido en el Departamento Compras, Suministros y Patrimonio del SENASA, sito en Av. Paseo Colón 367, piso 7 º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en la Mesa de Entradas, Salida y Archivo, sita en Av. Paseo Colón 379, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Recepción del edificio Sede Central del SENASA sita en Av. Paseo Colón 367, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ANEXO I 20

21 PLANILLA DE COTIZACION: El que suscribe... Documento... en nombre y representación de la firma..., CUIT..., constituyendo domicilio en... Nº..., Localidad..., Teléfono..., y con poder suficiente para obrar en su nombre, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios: RENGLÓN ITEM DETALLE COTIZACIÓN MENSUAL ÚNICO 1 $ TOTAL $ No se admitirán ofertas por parte de un renglón (ítem), sino por la totalidad del mismo SON PESOS (en letras)... A) FORMA DE PAGO: SEGÚN PLIEGO: SI NO B) PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI NO C) LUGAR DE ENTREGA: SEGÚN PLIEGO: SI NO D) DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:.. E) TELEFONO FAX:.. F) DOMICILIO DE OFICINAS Y/O DEPOSITOS:. G) HORARIO DE ATENCION:.... FIRMA 21

22 ANEXO II DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL FORMULARIO 13 Cuit : Razón Social, Denominación o Nombre completo : Tipo : Clase : Modalidad Número : Ejercicio : Lugar, día y hora del acto de apertura : Procedimiento de Selección El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, esta habilitada para contratar con la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no esta incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACON NACIONAL DECRETO 1023/2001 Art. 27. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación.la inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. Art. 28. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N c) (Inciso derogado por art. 19 de la Ley N B.O. 15/2/2002. Vigencia: a partir de su promulgación.) d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8 de la Ley N FIRMA : ACLARACION : CARÁCTER : LUGAR Y FECHA : 22