Criterios de Selección
|
|
- María Elena Ortiz de Zárate Cabrera
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Carretero Monterrey-Colombia. Tramo Entronque Libramiento Monterrey- Salinas Victoria y Salinas Victoria-Ciénega de Flores, en el Estado de Nuevo León Auditoría de Inversiones Físicas: DE-049 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF Objetivo Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. Alcance Miles de Pesos Universo Seleccionado 356,840.0 Muestra Auditada 297,930.4 Representatividad de la Muestra 83.5 % De los cuatro contratos de obras públicas y uno de servicios relacionados con la misma que tuvieron vigencia en 2011 en el Proyecto Carretero Monterrey-Colombia; Tramo Entronque Libramiento Monterrey-Salinas Victoria y Salinas Victoria-Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León, se revisaron muestras de los conceptos que intervinieron en la ejecución de las obras por un monto de 297,930.4 miles de pesos, que representa el 83.5% del total ejercido en los 426 conceptos ejecutados por 356,840.0 miles de pesos, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 1
2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 CONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes) Número de contrato Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión (%) Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 1-S-CE-A-073-W , , S-CE-A-074-W , , S-CE-A-077-W , , S-CE-A-078-W S-CE-A-113-Y , , , ,424.7 Total , , FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. Antecedentes El proyecto consiste en la ampliación y modernización de las carreteras Monterrey- Colombia, tramo Entronque Libramiento Noroeste de Monterrey-Salinas Victoria y Salinas Victoria-Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León, y en la construcción de cuatro estructuras. El primer tramo se ampliará a una sección tipo A4S, en dos cuerpos separados, con un ancho de sección de 30.0 metros para alojar cuatro carriles de circulación (dos por sentido) de 3.5 metros cada uno, acotamientos laterales externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro cada uno y una faja separadora central de 8.0 metros, en una longitud de 14.2 km. El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W- 0-1 tuvo por objeto la construcción de obras de conectividad mediante la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el subtramo del km al km , tramo Monterrey-Salinas Victoria, de la carretera Monterrey-Salinas Victoria (Interpuerto Monterrey), en el estado de Nuevo León. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 1 de febrero de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, al grupo de contratistas formado por MG Infraestructura, S.A. de C.V., e Ing. Ángel Macías Garza; y en éste se establecieron un monto de 109,251.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 258 días naturales, del 16 de febrero al 31 de octubre de El 1o. de noviembre de 2011, el Centro SCT Nuevo León y la contratista celebraron el convenio sin número de modificación de volúmenes y ampliación del plazo en 30 días, así como la reducción del monto contratado por 5,011.1 miles de pesos, por lo que el periodo de ejecución quedó del 16 de febrero al 30 de noviembre de 2011 (288 días naturales), y un monto total contratado de 104,240.2 miles de pesos. Al 15 de noviembre de 2011, fecha de la estimación núm. 10, se ejercieron 101,719.5 miles de pesos sin haberse pagado ajuste de costos, con un importe por cancelar de 2,520.7 miles 2
3 Grupo Funcional Desarrollo Económico de pesos, y a la fecha de la revisión (septiembre 2012) la obra se había concluido y se encontraba en operación. El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-074-W- 0-1 tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento en el entronque ubicado en el cruce de la carretera Libramiento Noroeste de Monterrey-carretera a Colombia, de la carretera Monterrey-Salinas Victoria (Interpuerto Monterrey), en el estado de Nuevo León. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 4 de febrero de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, a la empresa Constructora Moyeda, S.A. de C.V.; y en éste se establecieron un monto de 128,028.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 258 días naturales, del 16 de febrero al 31 de octubre de El 1o. de noviembre de 2011, el Centro SCT Nuevo León y la contratista celebraron el convenio núm. 1-S-CE-A-074-W-1-1 de ampliación del plazo en 45 días por la modificación de volúmenes y del monto en 2,935.2 miles de pesos, debido a la reubicación de líneas de la CFE, por lo que el nuevo periodo de ejecución se fijó del 16 de febrero al 15 de diciembre de 2011 (303 días naturales) y el total contratado ascendió a 130,963.8 miles de pesos. Al 15 de noviembre de 2011, fecha de la estimación 1 del convenio núm. 1-S-CE-A-074-W-1-1, se erogaron 130,963.6 miles de pesos, con un saldo por cancelar de 0.2 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2012) la obra se había concluido y se encontraba en operación. El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-077-W- 0-1 tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento en el entronque Salinas ubicado en el km de la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 30 de marzo de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, a la empresa Constructora Techa, S.A. de C.V., y en éste se establecieron un monto de 63,230.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 265 días naturales, del 11 de abril al 31 de diciembre de Posteriormente, el 12 de octubre de 2011, el Centro SCT Nuevo León y la contratista celebraron el convenio núm. 1-S-CE-A-077-W-1-1 para ampliar el monto en 4,113.7 miles de pesos, debido a que se modificaron los volúmenes del catálogo e inclusión de obra no considerada en el catálogo original, y se estableció un periodo de ejecución de 35 días naturales, del 12 de octubre al 15 de noviembre de Posteriormente, mediante tarjeta se redujo el monto contratado en 1,322.0 miles de pesos, por lo que quedó en 66,022.0 miles de pesos. Al 15 de noviembre de 2011, fecha de la estimación 1 del convenio núm. 1-S-CE-A-077-W-1-1, se ejercieron 66,019.5 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos, y quedó un saldo por cancelar de 2.5 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2012) la obra se había concluido y se encontraba en operación. 3
4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-078-W- 0-1 tuvo por objeto la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, estructuras, obras complementarias y señalamiento en el entronque Ciénega de Flores, ubicado en el km 0+000, en el cruce de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo con la carretera Salinas Victoria-Ciénega de Flores, en el estado de Nuevo León. Dicho contrato fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 30 de marzo de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, a la empresa Desarrollo y Construcciones Urbanas, S.A. de C.V., y en éste se establecieron un monto de 56,023.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 260 días naturales, del 11 de abril al 26 de diciembre de Al 15 de noviembre de 2011, fecha de la estimación 8, el total erogado fue de 56,020.4 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos, con un saldo por cancelar de 2.9 miles de pesos; y a la fecha de la revisión (septiembre de 2012) la obra se había concluido y se encontraba en operación. El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-113-Y-0-1 tuvo por objeto llevar el control y seguimiento de las obras de conectividad mediante la ampliación de terracerías, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en el subtramo del km al km , tramo Monterrey-Salinas Victoria, de la carretera Monterrey-Salinas Victoria (Interpuerto Monterrey), en el estado de Nuevo León. Dicho contrato fue adjudicado mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas el 29 de julio de 2011 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, a la empresa Tecnología, Investigación y Supervisión en Carreteras y Asfaltos, S.A. de C.V., con un monto de 2,189.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 119 días naturales, del 4 de agosto al 30 de noviembre de Al 30 de noviembre de 2011, fecha de la estimación núm. 1 de la revalidación núm. 1-S-CE- A-113-Y-B-1, se ejercieron 2,117.0 miles de pesos, no se pagaron ajustes de costos y quedó un saldo por cancelar de 72.5 miles de pesos. Resultados 1. Se detectó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.1-s-ce-a-074-w-0-1, la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León no descontó el volumen del acero en el concreto hidráulico; en el concepto núm. 03 Concreto hidráulico P.U.O.T. colado en seco f c = 250 kg/cm2 en pilotes y en el concepto núm. 05 Concreto hidráulico P.U.O.T. colado en seco f c = 250 kg/cm2 en zapatas de columnas. Mediante el oficio núm. SCT del 9 de octubre de 2012, el Residente General de Carreteras Federales del Centro SCT Nuevo León manifestó que, en lo relativo a no haber descontado el volumen del acero en el concreto hidráulico, su realización se ajustó a la normativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conforme a la cual se ejecutaron los trabajos; y que en el pago de cada concepto, en especial el del volumen del concreto hidráulico, se atendió lo dispuesto en el libro de estructuras y obras de drenaje, capítulo , página 84, numeral 026G, capitulo Medición, en donde se establece que la medición del concreto se hará tomando como unidad el metro cúbico. Como base se 4
5 Grupo Funcional Desarrollo Económico tomará el volumen que fije el proyecto. Con ello, señaló que se comprueba que la actuación de ese Centro SCT se ajustó a las normas de construcción aplicables, por lo que no se contravinieron el artículo 113, fracción VI, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni la cláusula sexta del contrato; y agregó que en el citado artículo no se hace mención alguna a que esa entidad fiscalizada esté obligada a descontar el volumen del acero en el concreto hidráulico. Después de analizar la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que en el libro de estructuras y obras de drenaje, capítulo , página 84, numeral 026G, que hace alusión en el capítulo Medición, se establece que la medición del concreto se hará tomando como unidad el metro cúbico. Como base se tomará el volumen que fije el proyecto, donde no se considera el pago del volumen que ocupa el acero de refuerzo. Véase acción(es): Se constató que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-078-W-0-1, el Centro SCT Nuevo León no puso a disposición del contratista el anticipo con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, ya que aun cuando la contratista entregó la fianza el 4 de abril de 2011, el importe del anticipo no se le otorgó sino hasta el 13 de mayo de 2011, 33 días naturales después de la fecha en que se iniciaron los trabajos. En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares del 3 de octubre de 2012, el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León manifestó que con el oficio núm. SCT del 13 de abril de 2011 se solicitó al Departamento de Recursos Financieros que tramitara el pago del anticipo; sin embargo, el trámite se canceló y no se ingresó sino hasta el 3 de mayo de 2011, fecha en que ya existía presupuesto para su pago. Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación determinó que la observación subsiste, en virtud de que, aun cuando la entidad fiscalizada informó que mediante el oficio núm. SCT del 13 de abril de 2011 se solicitó el pago del anticipo, el importe correspondiente no se puso a disposición de la contratista antes del inicio de los trabajos. Véase acción(es): Se detectó que por diferencias entre el volumen pagado en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1 y el cuantificado en el proyecto el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago en exceso por un monto de miles de pesos en el concepto G11a07 Concreto hidráulico colado en seco de f c=200kg/cm2 en losas. En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia de la estimación finiquito y su cuenta por liquidar núm e informó que en él se aplicó la deductiva del concepto núm. 22 por el importe observado. 5
6 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 Después de analizar la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la estimación finiquito y su cuenta por liquidar, en donde aplicó deductivas por miles de pesos en el concepto núm G11a07 Concreto hidráulico colado en seco de f c=200kg/cm2 en losas. 4. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1, se detectó que el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, no aplicó correctamente las penas convencionales a que se hizo acreedora la contratista por un monto de 3,784.0 miles de pesos por el atraso registrado en la ejecución de los trabajos, los cuales debieron concluirse contractualmente el 30 de noviembre de 2011, toda vez que a esa fecha el importe de los trabajos pendientes de ejecutar era de 32,904.7 miles de pesos que multiplicados por el 5.0% arrojaron una pena convencional de 1,645.2 miles de pesos. Asimismo, con la nota de la bitácora de obra núm. 43 del 31 de agosto de 2012, se constató que la terminación de los trabajos fue el 9 de enero de 2012, por lo que resultó una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5.0% mensual del importe de los trabajos aún no realizados en el periodo comprendido del 1o. de diciembre de 2011 al 9 de enero de 2012 por 2,138.8 miles de pesos, calculada desde la fecha en la que debió concluirse la obra hasta su terminación real; sin embargo, esa cantidad difiere de la determinada por el Centro SCT Nuevo León, que aplicó únicamente una sanción por miles de pesos con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación. En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares del 3 de octubre de 2012, el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León informó que con la revisión del pago de las estimaciones por los trabajos ejecutados se determinó aplicar a la contratista una sanción por miles de pesos, cantidad que quedó manifestada en el finiquito de obra. Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales del 19 de octubre de 2012, se proporcionó copia del oficio de terminación de los trabajos del 12 de diciembre de 2011 y se manifestó que la fecha asentada en la nota 43 de la bitácora de obra fue la de entrega- recepción de la obra, más no la de la terminación real de los trabajos. Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación considera que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó el cálculo de la sanción considerando como fecha de terminación de los trabajos el 12 de diciembre de 2011, como se establece en el oficio que el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León proporcionó en la reunión de presentación de resultados finales del 19 de octubre de 2012, por lo que se justifica un importe de 3,668.2 miles de pesos y se aplica la deductiva por un importe de miles de pesos en la estimación de finiquito. 5. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1 y 1-S-CE- A-078-W-0-1, la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León no llevó un control adecuado de la bitácora, ya que no registró en los dos primeros contratos, la aprobación de los ajustes de costos y no se asentaron en los cuatro contratos las notas correspondientes a la 6
7 Grupo Funcional Desarrollo Económico autorización de los convenios modificatorios y la terminación real de los trabajos; por lo que se refiere al contrato de servicios relacionados con las obras públicas número 1-S-CE-A-113- Y-0-1, omitió registrar la autorización de las estimaciones. Mediante el oficio núm. SCT del 9 de octubre de 2012, el Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. SCT de esa misma fecha, con el cual instruyó al Residente General de Carreteras Federales y a los residentes de obra para que en relación con el registro y control adecuado de la bitácora adopten las medidas necesarias que aseguren su puntual atención y en lo sucesivo se evite incurrir en este tipo de observaciones, por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación. 6. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1 y 1-S-CE- A-078-W-0-1, los superintendentes de las contratistas no registraron en bitácora en los dos primeros contratos arriba citados las solicitudes de ajustes de costos, y en los casos de los mismos cuatro contratos también se omitió señalar las solicitudes tanto de aprobación de las estimaciones como de convenios modificatorios y los avisos de terminación de los trabajos; en lo referente al contrato de servicios relacionados con la obra pública número 1- S-CE-A-113-Y-0-1, el superintendente de supervisión no asentó en bitácora la solicitud de aprobación de las estimaciones, ya que únicamente registró una de las cinco estimaciones. Mediante el oficio núm. SCT del 9 de octubre de 2012, el Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. SCT de esa misma fecha con el que instruyó al Residente General de Carreteras Federales y a los residentes de obra para que en relación con el registro y control adecuado de la bitácora adopten las medidas necesarias que permitan asegurar su puntual atención y, en lo sucesivo, se evite incurrir en este tipo de observaciones, por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación. 7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1, el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, realizó un pago en exceso de miles de pesos en el concepto cemento asfáltico empleado en base asfáltica, debido a que la dosificación de cemento asfáltico AC-20 de 90 y 95 kg/m3 que se pagó al contratista difiere de la obtenida en las pruebas de laboratorio durante la ejecución de los trabajos de kg/m3. En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares del 3 de octubre de 2012, el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León manifestó que en la estimación de finiquito se aplicó la deductiva correspondiente al importe observado de miles de pesos. Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó copia de la cuenta por liquidar certificada núm del 4 de julio de 2012 de la estimación de finiquito para comprobar su pago. Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación, en virtud de que el Centro SCT 7
8 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 Nuevo León proporcionó la estimación de finiquito, en la cual se aplicó la deductiva por un importe de miles de pesos y la cuenta por liquidar certificada núm del 4 de julio de 2012 con que se comprueba su pago. 8. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1 se detectó que el Centro SCT Nuevo León, por conducto de su residencia de obra, pagó en demasía 1,813.4 miles de pesos, debido a que la dosificación de cemento asfáltico AC-20 de 100 y 111 kg/m3 que pagó al contratista difiere de la obtenida en las pruebas de laboratorio durante la ejecución de los trabajos de kg/m3. En la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, el Residente de Obra del Centro SCT Nuevo León manifestó que en la estimación de finiquito se aplicó la deductiva de 1,813.4 miles de pesos por la diferencia de dosificación del cemento asfáltico. Posteriormente, en la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada proporcionó copia de la cuenta por liquidar certificada núm del 4 de julio de 2012 de la estimación para comprobar su pago. Una vez analizada la información proporcionada, la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de la estimación de finiquito y de la cuenta por liquidar certificada núm del 4 de julio de 2012 en la que aplicó la deductiva por un importe de 1,813.4 miles de pesos por la diferencia del contenido del cemento asfáltico. 9. Se observó que para el inicio de los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1, programados para el 16 de febrero de 2011, la residencia de obra del Centro SCT Nuevo León no exigió al contratista que previamente designara a su superintendente de construcción, ya que de acuerdo con el comunicado correspondiente dicha designación no se efectuó sino hasta el 3 de marzo de 2011, después de transcurridos 16 días del inicio de los trabajos. Mediante el oficio núm. SCT del 9 de octubre de 2012, el Director General del Centro SCT Nuevo León proporcionó copia del oficio núm. SCT del 4 del mismo mes y año, con el cual instruyó al Residente General de Carreteras Federales y a los residentes de obra para que adopten las medidas necesarias con el propósito de que exijan a las contratistas la designación oportuna del superintendente de construcción y en lo sucesivo se evite incurrir en este tipo de observaciones, por lo que la Auditoría Superior de la Federación dio por atendida la observación. 10. Se constató que, en términos generales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, cumplió las disposiciones normativas aplicables a los procedimientos de licitación y contratación de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074- W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078-W Con la revisión de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE- A-078-W-0-1 se comprobó que se cumplieron las condicionantes que la SEMARNAT formuló 8
9 Grupo Funcional Desarrollo Económico en el resolutivo que emitió con motivo de la manifestación de impacto ambiental presentada por la entidad fiscalizada y que en las acciones realizadas se ajustó a la normativa en la materia. 12. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-073-W-0-1 el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2011 por un monto de 101,719.5 miles de pesos se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 10 estimaciones; que el anticipo otorgado por un importe de 32,775.3 miles de pesos se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 16,275.1 miles de pesos como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por miles de pesos. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-074-W-0-1 el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2011 se realizó mediante la presentación, trámite y autorización de 12 estimaciones de obra por un monto de 130,963.6 miles de pesos; que el anticipo otorgado por un importe de 38,408.5 miles de pesos se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 20,954.2 miles de pesos como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por miles de pesos. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-077-W-0-1, el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2011 se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de 10 estimaciones de obra por un monto de 66,019.5 miles de pesos; que el anticipo otorgado por un importe de 18,969.0 miles de pesos se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 10,563.1 miles de pesos como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por miles de pesos. Se comprobó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-078-W-0-1, el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2011 se realizó mediante la presentación, trámite y autorización de ocho estimaciones por un monto de 56,020.4 miles de pesos; que el anticipo otorgado por un importe de 16,806.9 miles de pesos se amortizó en su totalidad; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 8,963.3 miles de pesos como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por miles de pesos. Se comprobó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A-113-Y-0-1, el pago de los trabajos ejecutados en el ejercicio de 2011 se efectuó mediante la presentación, trámite y autorización de cinco estimaciones por un monto de 2,117.0 miles de pesos; que no se otorgó anticipo a la empresa de supervisión externa; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por miles de pesos como el pago de derechos por los servicios de inspección y vigilancia a cargo de la Secretaría de la Función Pública por 10.6 miles de pesos. 13. Se comprobó que los trabajos amparados por los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-074-W-0-1 y 1-S-CE-A-077-W-0-1 y los convenios respectivos contaron con el soporte documental justificativo y comprobatorio correspondientes. 9
10 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Se comprobó que se supervisaron los trabajos y que la empresa de supervisión externa cumplió con los alcances de los términos de referencia del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 1-S-CE-A- 113-Y-0-1, de conformidad con la normativa aplicable. Acciones Recomendaciones Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de control que se requieran, con objeto de que el área encargada de elaborar los proyectos, verifique que en los proyectos, ejecutivos que se realicen para la ejecución de las obras públicas, se descuente el área que ocupa el acero de refuerzo. [Resultado 1] Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, implemente los mecanismos de control que se requieran con objeto de que en lo sucesivo los importes de los anticipos se pongan invariablemente a disposición de los contratistas antes de la fecha pactada para el inicio de los trabajos. [Resultado 2] Recuperaciones Operadas En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,433.7 miles de pesos, con motivo de la intervención de la ASF. Resumen de Observaciones y Acciones Se determinó(aron) 9 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 Recomendación(es). Dictamen: limpio La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Nuevo León, cumplió las disposiciones normativas aplicables. 10
11 Grupo Funcional Desarrollo Económico Apéndices Procedimientos de Auditoría Aplicados 1. Verificar que se realizaron correctamente los procedimientos de licitación, contratación, ejecución y pago de los trabajos amparados por los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE- A-074-W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078-W-0-1 y el de servicios relacionados con la misma núm. 1-S-CE-A-113-Y-0-1, vigentes en Constatar el cumplimiento de las condicionantes que, en su caso, formuló la SEMARNAT en el resolutivo que emitió con motivo de la manifestación de impacto ambiental presentada por la entidad fiscalizada. 3. Verificar los concentrados de estimaciones de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1, 1-S- CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078-W-0-1 y el de servicios relacionados con la misma núm. 1-S-CE-A-113-Y-0-1 realizados por la entidad fiscalizada en el ejercicio de 2011 para verificar que se efectuaron las deducciones contractuales, la amortización de los anticipos otorgados a los contratistas y que el IVA se aplicó de acuerdo con la normativa establecida. 4. Revisar el grupo de conceptos seleccionados del proyecto, sus precios unitarios aplicados y constatar que las cantidades de obra estimadas correspondieron con las ejecutadas en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078- W-0-1, así como en el de servicios relacionados con la misma núm. 1-S-CE-A-113-Y Revisar los convenios modificatorios y adicionales de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-074-W-0-1 y 1-S-CE-A-077-W- 0-1 para constatar que cuentan con el soporte documental justificativo o comprobatorio respectivo. 6. Revisar los programas de obra autorizados de los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W-0-1, 1-S- CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078-W-0-1 y de servicios relacionados con la misma núm. 1- S-CE-A-113-Y-0-1, vigentes en 2011, para verificar que los trabajos se ejecutaron conforme a lo convenido y, en su caso, que se aplicaron las retenciones o sanciones contractuales, así como los ajustes de costos correspondientes. 7. Revisar una muestra de las pruebas de control de calidad aplicadas para garantizar que los conceptos de obra seleccionados se ejecutaron de conformidad con las especificaciones particulares y generales estipuladas en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 1-S-CE-A-073-W-0-1, 1-S-CE-A-074-W- 0-1, 1-S-CE-A-077-W-0-1 y 1-S-CE-A-078-W
12 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Verificar que se supervisaron los trabajos y que la empresa de supervisión externa cumplió los alcances de los términos de referencia del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-S-CE-A-113-Y-0-1. Áreas Revisadas El Centro SCT Nuevo León. Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan: 1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 50, fracción I. 2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 113, fracción VI. 3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm.1-s-ce-a-074-w-0-1, cláusula sexta. Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes: Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Comentarios de la Entidad Fiscalizada Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 12
Criterios de Selección
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Carretero Tecate-El Sauzal. Tramo Tecate-San Antonio de las Minas, en el Estado de Baja California Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-09100-04-0278
Más detallesComisión Nacional del Agua Construcción del Túnel Emisor Oriente Auditoría de Inversiones Físicas: B DE-108. Criterios de Selección
Comisión Nacional del Agua Construcción del Túnel Emisor Oriente Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-16B00-04-0374 DE-108 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios
Más detallesGobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Alcance
Gobierno del Estado de Guerrero (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-A-12000-02-0916 GF-087 Alcance Del universo seleccionado
Más detallesUniversidad de Guanajuato Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Universidad de Guanajuato Apoyos para Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99011-02-0608 GF-203 Alcance
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 428,770.2 Muestra Auditada 428,770.2 Representatividad de la 100.0%
Gobierno del Estado de San Luis Potosí (Auditoría Coordinada) Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-24000-02-1106 GF-193 Alcance EGRESOS Miles de Pesos
Más detallesCONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes) Importe de los conceptos. Ejecutados Revisados Ejecutados Revisados
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-09J0U-04-0074 DE-077 Criterios de Selección
Más detallesCriterios de Selección
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Carretero Paso a Desnivel del 2 Anillo (Av. Aguascalientes) con la Carretera Federal MEX-045 Sur (Av. José Ma. Chávez) y la Av. Mahatma Gandhi Auditoría
Más detallesSecretaría de Hacienda y Crédito Público Aplicación del Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Aplicación del Préstamo para el Fortalecimiento de Mercados de Financiamiento Privado para la Vivienda Auditoría Especial: 10 0 06100 06 0998 GB 031 Criterios de
Más detallesGobierno del Estado de Sinaloa (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Alcance Antecedentes
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Sinaloa (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-25000-02-0790 GF-114 Alcance
Más detallesGrupo Funcional Gobierno
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión Asignaciones a los Grupos Parlamentarios Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-01200-02-1422 GB-004 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detallesCriterios de Selección
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Conservación Periódica de Carreteras en el Estado de Nuevo León Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-09100-04-0284 DE-047 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesSecretaría de Educación Pública Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Resultados Asignación del Presupuesto 1. 2.
Gasto Federalizado Secretaría de Educación Pública Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0613 GF-214 Resultados Asignación del Presupuesto
Más detallesCriterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Carretero Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco Auditoría de Inversiones Físicas: 10-0-09100-04-1128 DE-040 Criterios
Más detallesEGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 224,134.6 Muestra Auditada 224,134.6 Representatividad de la Muestra 100.0%
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Reconstrucción de la Superestructura y Subestructura del Puente Coatzacoalcos I (3ra. Etapa), en el Estado de Veracruz Auditoría
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014
Gasto Federalizado Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios
Más detallesCONTRATOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentajes) Conceptos Importe de los conceptos Alcance de la revisión. Ejecutados Revisados Ejercido Revisado
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera Fresnillo-Valparaíso, en el Estado de Zacatecas Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0383 DE-083 Criterios
Más detallesCriterios de Selección
Secretaría de la Defensa Nacional Oficinas Administrativas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, en el Distrito Federal Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-07100-04-0120 GB-103 Criterios de Selección
Más detallesInforme del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012 Municipio de Atitalaqui titalaquia, a, Hidalgo idalgo. 1. MARCO DE REFERENCIA
Más detallesII Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones
II.7.2.1.1. Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-1-07HXA-02-0415 Criterios de
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera San Pedro-Cabo San Lucas y Libramiento de Todos los Santos, en el Estado de Baja California Sur Auditoría de Inversiones
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, del Km 82 + 000 al Km 263 + 500, Coahuila de Zaragoza Auditoría de Inversiones Físicas:
Más detallesINTEGRACIÓN DE LA MUESTRA (Miles de pesos) SUBCUENTA. Saldo por anticipos otorgados vigentes durante el 2011
Pemex-Refinación Anticipo a Contratistas Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4M-02-0190 DE-207 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Grupo Funcional Desarrollo Económico Pemex Gas y Petroquímica Básica Conservación de la Capacidad de Procesamiento en el Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-18T4N-04-0196
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Tramos: La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Pochutla-Huatulco,
Más detallesEn el periodo , el número de figuras jurídicas y sus disponibilidades registraron el comportamiento que se muestra a continuación:
Funciones de Gobierno II.6.1.2.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos Auditoría Especial: 09-0-06100-06-1062 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesCriterios de Selección
Instituto Mexicano del Seguro Social Revisión a Precios Extraordinarios, Ajuste de Costos, Gastos no Recuperables y Costos de Indirectos a Contratos de Obra Pública Auditoría de Inversiones Físicas: 10-1-00GYR-04-1125
Más detallesSecretaría de Salud Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas Auditoría de Inversiones Físicas: DS-040
Grupo Funcional Desarrollo Social Secretaría de Salud Infraestructura Hospitalaria, en el Estado de Chiapas Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-12100-04-0171 DS-040 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesCONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentaje) Número de contrato Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Construcción de un Distribuidor Vial en Av. Alfredo del Mazo-Av. José López Portillo, Primera Etapa, en el Estado de México
Más detallesGobierno del Estado de Nuevo León Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Alcance EGRESOS Resultados Evaluación de Control Interno 1.
Gobierno del Estado de Nuevo León Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-19000-14-0648 GF-118 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado
Más detallesSe carece de manuales de organización y de procedimientos que delimiten las funciones y responsabilidades de las personas que operan el fondo.
Gasto Federalizado V.4.2.114. Municipio de Reynosa, Tamaulipas Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Municipio de Reynosa, Tamaulipas Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-D-28032-02-0816
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 10,133.4 Muestra Auditada 10,133.4 Representatividad de la 100.0%
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Sonora Proyectos de Desarrollo Regional Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-26000-02-0953 GF-1127
Más detallesGobierno del Estado de Campeche Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Alcance EGRESOS Resultados Evaluación de Control Interno 1.
Gobierno del Estado de Campeche Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-04000-14-0634 GF-104 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012
Gasto Federalizado Delegación Coyoacán, Distrito Federal (EFSL del Distrito Federal) Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Más detallesRECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO (Miles de pesos) % de los Inversión. Núm. de recursos ejercida al 31. obras o ejercidos al 31 de diciembre
Gasto Federalizado Municipio de Córdoba, Veracruz (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Más detallesSecretaría de Educación Pública Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
Secretaría de Educación Pública Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-11100-02-0529 GF-231 Resultados Asignación
Más detallesGobierno del Estado de Baja California Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Alcance EGRESOS Resultados Evaluación de Control Interno 1.
Gobierno del Estado de Baja California Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-02000-14-0632 GF-102 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
Más detallesINTEGRACIÓN DE LA MUESTRA (Miles de pesos) Valores de Renta Variable 244,269.7 Pagos a Fideicomisarios 9,009.2 Total 253,278.9
Instituto Mexicano del Seguro Social Fondo para Ayudas Guardería ABC Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-00GYR-02-0465 DS-088 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los
Más detallesGobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Alcance EGRESOS
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Auditoría Coordinada) Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-30000-02-1108 GF-195 Alcance EGRESOS
Más detallesMunicipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-15122-02-0589 GF-1070 Alcance
Más detallesINFORME DEL RESULTADO FISCALIZACIÓN CUENTA PÚBLICA 2007 COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
INFORME DEL RESULTADO COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2007 ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN...35 2. MOTIVACIÓN...35 3. RESULTADO
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE OBRA PÚBLICA OBJETIVO Establecer las actividades, tiempos y responsabilidades de las áreas involucradas en el trámite de pago de estimaciones, que nos permitan cumplir en tiempo
Más detallesGobierno del Estado de Tlaxcala (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Alcance Antecedentes
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Tlaxcala (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-29000-02-0617 GF-057
Más detallesAlcance. Representatividad de la Muestra: 78.7 % Resultados. Control interno
V.5.2.19. Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Municipio de
Más detallesResultados. Control interno
Gasto Federalizado Municipio de Morelia, Michoacán (EFSL del Estado) Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Más detallesExistieron controles adecuados en la recepción de los bienes adquiridos.
Gobierno del Estado de Chihuahua Subsidio a las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial Auditoría Financiera y de Cumplimiento:
Más detallesComisión Federal de Electricidad Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica Auditoría de Desempeño: TOQ DE-129
Grupo Funcional Desarrollo Económico Comisión Federal de Electricidad Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica Auditoría de Desempeño: 12-1-18TOQ-07-0319 DE-129 Criterios de Selección Esta
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O SERVICIOS OBJETIVO Establecer los mecanismos administrativos que permitan a las áreas involucradas,
Más detallesPemex-Refinación Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados Auditoría Financiera y de Cumplimiento: T4M DE-208. Criterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Pemex-Refinación Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4M-02-0191 DE-208 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesAdicionalmente, con ella se atiende la solicitud formulada por la CVASF mediante oficio CVASF/LX/061/2007 de fecha
Pemex Exploración y Producción Gastos por Trabajos en Plataformas Marinas con Apoyo de una Embarcación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10 1 18T4L 02 0829 DE 162 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesGobierno del Estado de Puebla Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, en el Estado de Puebla Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A GF-1195
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Puebla Remodelación del Estadio Cuauhtémoc, en el Estado de Puebla Auditoría de Inversiones Físicas: 14-A-21000-04-0360 GF-1195 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesPlan de la calidad para la ejecución de obra
Dirección General de Desarrollo Urbano Clave: PC-05-02-01 Fecha de emisión: 23/06/2014 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Plan de la calidad para la ejecución de Elaboró Revisó Revisó Ing. Manuel González Castellanos
Más detallesAlcance. Representatividad de la Muestra: 73.1 % Resultados. Control Interno
V.5.2.14. Delegación Iztapalapa, Distrito Federal Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Delegación Iztapalapa,
Más detallesSecretaría del Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo Auditoría de Desempeño: DE-101
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría del Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo Auditoría de Desempeño: 12-0-14100-07-1191 DE-101 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detallesSECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN PROYECTO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA LA
Más detallesMunicipio de Monterrey, Nuevo León Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D GF-1072
Gasto Federalizado Municipio de Monterrey, Nuevo León Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-19039-02-0581 GF-1072 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
Más detallesCriterios de Selección
Nacional Financiera, S.N.C. Préstamo para el Programa en Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de México, Tercera Operación Auditoría Especial: 11-2-06HIU-06-0120 GB-082 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Acciones en Concurrencia con las Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 2,446,762.3 Muestra Auditada 2,446,762.3 Representatividad de la 100.0%
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Michoacán (Auditoría Coordinada) Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-1104 GF-190 Alcance EGRESOS
Más detallesPolicía Federal Construcción de un Hangar de la Policía Federal, en el Distrito Federal Auditoría de Inversiones Físicas: L GB-021
Gasto Federalizado Policía Federal Construcción de un Hangar de la Policía Federal, en el Distrito Federal Auditoría de Inversiones Físicas: 12-1-04L00-04-0095 GB-021 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesINTEGRACIÓN DE LA MUESTRA (Miles de pesos)
II.6.4.1.2. Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Otorgamiento y Recuperación de Créditos Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-2-06G0N-02-0398 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MAYO DE 2004 HOJA: 1 de 8 ÍNDICE Página 1.- Desarrollo (Descripción
Más detallesHONORABLE PLENO LEGISLATIVO
DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EJERCICIO FISCAL 2007. HONORABLE PLENO LEGISLATIVO Esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, habiendo
Más detallesCriterios de Selección
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas Regulación y Supervisión en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo en el Sistema Financiero Auditoría de Desempeño: 10 0 06C00
Más detallesMunicipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (EFSL del Estado) Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Alcance
Gasto Federalizado Municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala (EFSL del Estado) Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-29025-02-1061 GF-451
Más detallesII Nacional Financiera, S.N.C. Gastos e Ingresos por Servicios Fiduciarios Auditoría Financiera y de Cumplimiento: HIU
II.6.15.2.4. Nacional Financiera, S.N.C. Gastos e Ingresos por Servicios Fiduciarios Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-2-06HIU-02-0551 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base
Más detallesInforme del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012. idalgo.
Informe del Resultado de la Revisión a la Cuenta Pública del ejercicio 2011 e ingresos y egresos de la primera quincena del año 2012 Municipio de Singuilucan, Hidalgo idalgo. 1. MARCO DE REFERENCIA En
Más detallesConsejo de la Judicatura Federal Bienes Muebles del Gobierno Federal Auditoría de Desempeño: GB-008
Consejo de la Judicatura Federal Bienes Muebles del Gobierno Federal Auditoría de Desempeño: 13-0-03110-07-0041 GB-008 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos
Más detallesAuditoría a los Recursos de Fondos y Programas Federalizados. Abril, 2014
UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA SOCIAL Auditoría a los Recursos de Fondos y Programas Federalizados Abril, 2014 Definición La Fiscalización a los recursos federales transferidos a los estados
Más detallesGobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada) Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Alcance EGRESOS Antecedentes
Gobierno del Estado de Colima (Auditoría Coordinada) Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-06000-14-1032 GF-074 Alcance EGRESOS Miles de Pesos
Más detallesCriterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Pemex-Refinación Desarrollo de la Ingeniería, Procura y Construcción de las Plantas Desulfuradoras de Gasolina Catalítica, Unidades Regeneradoras de Amina, Sistemas
Más detallesNo existe ni un Código de Ética ni otro de Conducta.
Gasto Federalizado Municipio de Hueytamalco, Puebla Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-21076-02-1281 GF-385 Alcance EGRESOS Miles de
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 138,193.1 Muestra Auditada 138,193.1 Representatividad de la % Muestra
Municipio de San José del Rincón, Estado de México (EFSL del Estado) Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-D-15123-02-0984 GF-235 Alcance
Más detallesServicio de Administración Tributaria Operación Aduanera e Impuestos al Comercio Exterior Auditoría Forense: 10-0-06E00-12-0613 GB-096
Grupo Funcional Gobierno Servicio de Administración Tributaria Operación Aduanera e Impuestos al Comercio Exterior Auditoría Forense: 10-0-06E00-12-0613 GB-096 Criterios de Selección Esta auditoría se
Más detallesCONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos y porcentaje) Ejecutados Seleccionados Ejercidos Seleccionados
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Acceso al Puerto de Veracruz, en el Estado de Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-09100-04-0270 DE-059 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesComisión Nacional del Agua Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales
Comisión Nacional del Agua Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales Auditoría de Desempeño: 11-0-16B00-07-0364 DE-106 Criterios de Selección
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA SUPERVISORA OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA REVISIÓN DEL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA POR LA OBJETIVO Asegurar el correcto desarrollo de una obra determinada, analizando en forma completa
Más detallesAlcance. Representatividad de la Muestra: 65.0 % Resultados. Control interno. 1. Sin Observaciones
Municipio de Valparaíso, Zacatecas (EFSL del Estado) Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Municipio de Valparaíso, Zacatecas Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 10-D-32049-02-0720
Más detallesPemex-Refinación Egresos de Ingeniería Básica y Rehabilitación de Ductos Auditoría Financiera y de Cumplimiento: T4M DE-205
Pemex-Refinación Egresos de Ingeniería Básica y Rehabilitación de Ductos Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-1-18T4M-02-0186 DE-205 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en
Más detallesAgroasemex, S.A. Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario Auditoría de Desempeño: GSA GB-061
Grupo Funcional Gobierno Agroasemex, S.A. Programa de Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario Auditoría de Desempeño: 14-2-06GSA-07-0279 GB-061 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría del Trabajo y Previsión Social Fomento de la Equidad de Género y la No Discriminación en el Mercado Laboral Auditoría de Desempeño: 14-0-14100-07-0247 DE-118
Más detallesINSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2009 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2009 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN...145 2. MOTIVACIÓN...145 3. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA...146 3.1. EVALUACIÓN
Más detallesH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPITULO VI ARTÍCULO
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Social
Grupo Funcional Desarrollo Social Secretaría de Salud Promoción de la Salud, Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas y Transmisibles y Lesiones Auditoría de Desempeño: 14-0-12100-07-0176
Más detallesUniversidad Autónoma de Baja California Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Alcance EGRESOS
Universidad Autónoma de Baja California Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-4-99003-02-1240 GF-783 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA OBJETIVO Establecer mediante una disposición normativa interna los trámites, actividades a realizar y áreas involucradas en la autorización de pago a los contratistas
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México Recursos del Fondo de, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Más detallesAuditoría de Inversiones Físicas: B DE 096. Criterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Comisión Nacional del Agua Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas, en el Distrito Federal y los Estados de México y Tabasco Auditoría
Más detalles(HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO
C.P. Enrique C. Etienne Pérez del Río Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Presente. (HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) ANEXO AE 1 CARTA DE COMPROMISO , a de del 2016 El
Más detallesUniversidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Alcance EGRESOS
Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99055-02-0530 GF-241 Alcance
Más detallesMunicipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Municipio de Axtla de Terrazas, San Luis Potosí Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-24053-02-1253 GF-413 Alcance
Más detallesCriterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Turismo Convenio de Coordinación en el Estado de Yucatán para el Mejoramiento de Imagen Urbana y Rehabilitación de Infraestructura Turística Auditoría
Más detallesINSTITUTO DE LA POLICÍA AUXILIAR Y PROTECCIÓN PATRIMONIAL FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2011 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2011 RESULTADO DE LA FASE DE COMPROBACIÓN ÍNDICE PÁGS. 1. FUNDAMENTACIÓN... 2 2. MOTIVACIÓN... 2 3. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA... 3 3.1. EVALUACIÓN
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TRABAJOS CON RIESGO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NUEVAS O REHABILITADAS CLAVE: CO
PROCEDIMIENTO PARA SUPERVISAR TRABAJOS CON RIESGO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN CLAVE: 255-25300-CO-117-0001 ACTIVO DE EXPLOTACIÓN CANTARELL FECHA: VERSIÓN: PRIMERA 255-25300-CO-117-0001 PAG: 2 DE: 12 HOJA
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS OBJETIVO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA OBRA PÚBLICA PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA O SERVICIOS OBJETIVO Contar con una disposición normativa que establezca las actividades y requisitos a que debe
Más detalles(Miles de pesos) OBJETO
III.2.2.1.1. Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. Construcción del Gasoducto de 48 Pulgadas Auditoría de Inversiones Físicas: 09-2-09J2Y-04-1028 Criterios de Selección Esta auditoría
Más detallesNORMAS Y BASES PARA CANCELAR ADEUDOS A CARGO DE TERCEROS Y A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES
NORMAS Y BASES PARA CANCELAR ADEUDOS A CARGO DE TERCEROS Y A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES OBJETIVO Establecer el marco normativo para proceder en el trámite para cancelación
Más detallesAPROBADO POR UNANIMIDAD
No. 1 fracciones I y XII de El Reglamento, a fin de realizar mediante el procedimiento de adjudicación directa, la contratación de Servicios relativos a Salones y Servicio de Coffee Break, a celebrarse
Más detallesGobierno del Estado de Guerrero Recursos Federales Asignados a Programas Regionales Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A GF-557
Gobierno del Estado de Guerrero Recursos Federales Asignados a Programas Regionales Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 11-A-12000-02-1097 GF-557 Alcance Miles de Pesos Universo Seleccionado 328,793.3
Más detallesInforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León Recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Más detallesGrupo Funcional Gobierno. INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA (Miles de pesos) Muestra Representatividad Importe acreditados
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. Otorgamiento de Crédito y su Recuperación Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-2-06G0N-02-0430 GB-068 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detalles