ISECRETARÍA DE I DESARROlLO URBANO YOBRAS PÚBUCAS I

Transcripción

1 ISECRETARÍA DE I DESARROlLO URBANO YOBRAS PÚBUCAS I I L... 1 i " , Sxnio d/ Turismo n Sina/oa" CONTRA T@ Ng. CONT -SDUOP-LP-PA V DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE LUIS SEVILLA SUAREZ PEREDO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARIA" Y POR LA OTRA PARTE LA COMPAÑIA CONYMAT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JESUS MARTIN AL VAREZ ZAÑUDO, MISMA EMPRESA QUE PRESENTÓ SU PROPUESTA MEDIANTE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON LA COMPAÑÍA CONCRETOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESUS ALONSO SIL V A DIAZ, DESIGNANDO EN EL CONVENIO QUE EL REPRESENTANTE LEGAL ANTE ESTA DEPENDENCIA EN ESTE INSTRUMENTO AL C. JESUS MARTIN ALVAREZ ZAÑUDO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: D E L ARA ION E S DECLARA "LA SECRETARIA": 1.- Habr. sido dsignado Scrtario d Dsarrollo Urbano y Obras Públicas, con nombraminto otorgado por l C. MARIO LOPEZ VALDEZ, Gobrnador Constitucional dl Estado, n fcha 01 d Enro d 2011 y por nd star facultado para clbrar contratos y convnios con trcros sobr la matria d sus atribucions, d conformidad con lo dispusto n l Artículo 24 dl Rglamnto Orgánico d la Administración Pública dl Estado d Sinaloa y Artículos 7 y 9 Fracc. XVIII, dl Rglamnto Intrior d la Scrtaría Qu rquir dl srvicio rlacionado con la obra pública cuya dscripción s dtalla n los anxos qu s tinn aquí por rproducidos como si a la ltra s insrtarn. I1I.- Qu para cubrir las rogacions qu s drivn dl prsnt contrato, los rcursos son Estatals, d conformidad con l Oficio d Autorización No. SAF-AIP-IED /2012, d fcha 22 d Novimbr dl 2012, con cargo a los Programas d Invrsión Estatal Dircta 2012, qu s drivan dl crédito autorizado, por dcrto No. 324, publicado n l Priódico Oficial "El Estado d Sinaloa", n fcha 08 d Agosto dl Rcursos mismos qu srán librados a través d la Scrtaría d Administración y Finanzas. IV.- V.-/~n Qu la adjudicación y clbración dl prsnt contrato d obra s drivado d un concurso por licitación pública No. SDUOP-C-LP-PAV , d fcha 10 d Dicimbr dl 2012, d conformidad con lo stablcido n la Ly Obras Públicas dl Estado d Sinaloa y s sujta a las normas stablcidas y dmás disposicions aplicabls /\. qu norman sobr la matria. f'('.. stablcido su domicilio n l primr piso d la Unidad Administrativa dl Gobirno dl Estado, Avnida Insurgnts, S/N, Col. Cntro Sinaloa, d sta ciudad d Culiacán Rosals, Sinaloa; mis9fo qu sñal\ p~a los fins y fctos lgals d st instrumnto. Hoja No. 1 d 14.- ~ Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

2 " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" DECLARA "EL CONTRATISTA" QUE FORMO UN CONVENIO DE PARTICIPACION CONJUNTA CON LA COMPAÑÍA CONCRETOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JESUS ALONSO SIL VA DIAZ. DECLARANDO CADA UNA DE ELLAS SU PERSONALIDAD DE LA SIGUIENTE FORMA: DECLARA "EL CONTRATISTA": 1.- Dclara l C. JESUS MARTIN ALVAREZ ZAÑUDO, sr mxicano, mayor d dad, y sr rprsntant lgal d la prsona moral dnominada CONYMAT, S.Á. DE C.V., misma prsona moral qu fu constituida d conformidad con las Lys d la Rpública Mxicana, sgún lo acrdita n Escritura Pública No. 13,170 (trc mil cinto stnta), Libro 11(sgundo), Volumn LVI (quincuagésimo sxto), d fcha 27 d Mayo d 2011, otorgada ant la fé dl Lic. Srgio Armnta Sarminto, Notario Público No. 153, con jrcicio y rsidncia n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahorn, Estado d Sinaloa, inscrita n l Rgistro Público d la Propidad y dl Comrcio d la Ciudad d Los Mochis, Sinaloa, bajo la inscripción dl Folio mrcantil Elctrónico No * 3, control intrno No. 4, con fcha d Prlación 17 d Junio dl Manifista admás, qu cunta con Podr Gnral para plitos y cobranzas y actos d administración, d conformidad con la Escritura Pública No. 13,097 (trc mil novnta y sit), Volumn XXXV (trigésimo quinto), Libro Uno, d fcha 25 d Novimbr dl 2011, otorgada ant la fé dl Lic. Fdrico Vga Chávz, Notario Público No. 021, con jrcicio y rsidncia n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahorn, Estado d Sinaloa, misma prsonalidad qu, manifista bajo protsta d dcir vrdad, qu no l ha sido rvocada ni modificada n término alguno tal como s dsprnd dl tstimonio notarial ants dscrito. Qu cunta con los siguints rgistros: a) Cédula d Rgistro Fdral d Contribuynts: CCO-ll b) Rgistro Patronal ant l LM.S.S. No.: E c) Rgistro ant la C.M.LC. No.: c) Rgistro dl Padrón d Contratista d la S.D.U.O.P.: SDUOP-PC Tnr su domicilio fiscal y para oír y rcibir cualquir notificación o comunicado n Call Hidalgo, No. 176-a Pí., Col. Cntro, C.P , Tl. 01 (668) , n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahom,/\ Estado d Sinaloa.. /\.:' J Dclara l C. JESUS ALONSO SILVADIAZ, sr mxicano, mayor d dad, y sr rprsntant lgal d la socidad mrcantil dnominada CONCRETOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V., misma socidad qu fu constituida d conformidad con las Lys d la Rpública Mxicana, sgún lo acrdita n Escritura Pública No (sis mil stcintos trinta y ocho), Volumn CXVlI (cinto dicisit), d fcha 26 d Enro d 1967, otorgada ant la f dl Lic. Salomón Acosta Baylón, Notario Público No. 7, con jrcicio y rsidncia n Ciudad Juárz, Distrito Bravos, Estado d chihuahua, inscrita n l Rgistro Público d la Propidad y dl Comrcio d sa Ciudad, bajo la inscripción No. 246, Libro No. 147, d la Scción d Comrcio, n fcha 25 d abril d Manifista admás, qu cunta con Podr Gnral para plitos y cobranzas y para actos d administración, d conformidad con la Escritura Pública No. 15,978 (quinc mil novcintos stnta y ocho), Volumn LVII (quincuagésimo séptimo), d fcha 15 d Dicimbr dl 2003, otorgada ant la fé dl Lic. Francisco Páz. uz, Notario Público No. 37, con jrcicio y rsidncia n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahorn, Sinaloa, inscrita n l Rgistro Público d la Propidad y dl Comrcio d Ahorn, Sinaloa, bajo la scripc~'., 76, dl libro númro 816, d la scción <::9m~r~io,n fcha 23 d Enro d 2004, misma prsonjhídad u, man mo s d prnd dl tstimonio notarial ants dscrito. sta bajo protsta d dcir vrdad, qu no l ha sido rvocada ni modificada n término a.k!gnotal t Hoja No. 2 d 14.- Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt '.. ".Á~~.... Ú ijt,*iu:'.,,,.,.,'~jí1 :_.

3 SECRETARíA DE, DESARROLLO URBANO VOORASPúBUCAS " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" V.- Qu cunta con los siguints rgistros: VI.- VII.- VIII.- IX.- a) Cédula d Rgistro Fdral d Contribuynts No.: CMA Y7 b) Rgistro Patronal ant l I.M.S.S. No.: E c) Rgistro ant la Cámara Nacional d la Industria d la Construcción No.: d) Rgistro n l padrón d contratistas d la S.D.U.O.P. No.: SDUOP-PC Tnr su domicilio fiscal para oír y rcibir cualquir notificación o comunicado n Carrtra Mochis-Ahom, #3525 Pt., Fracc. Nuvo Horizont, C.P , Tl. (668) y Y , n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahorn, Estado d Sinaloa. Qu cuntan con la capacidad jurídica, técnica y financira para contratar y obligars a la jcución d los trabajos objto d st contrato y cuntan admás, con la tcnología, organización y mano d obra spcializada para llo. Qu han inspccionado dbidamnt l sitio d los trabajos a ralizar y conocn la naturalza d los trabajos objto dl prsnt contrato, por lo qu han considrado todos los factors qu intrvndrán n la jcución d las obras. Qu conocn plnamnt l contnido d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa y las dmás disposicions administrativas xpdidas n sta matria qu rgulan la jcución d los trabajos, los srvicios, los proyctos y las spcificacions, l programa d jcución, l prsupusto y dmás documntos n qu s consignan los prcios unitarios y l catálogo d concptos, qu como anxos, forman intgran l prsnt contrato, tniéndos aquí por rproducidas como si a la ltra s insrtarn. ACUERDAN LAS COMPAÑIAS ASOCIADAS: 1. Acurdan ambas parts asociadas sñalar como domicilio común para todos los fctos dl prsnt contrato l ubicado n Call Hidalgo, No. 176-a Pt., Col. Cntro, C.P , Tl. 01 (668) , n la Ciudad d Los Mochis, Municipio d Ahorn, Estado d Sinaloa. 11. Acurdan las parts asociadas n nombrar,como rprsntant común d las 2 (dos) mprsas, al ING. JESUS MARTIN ALVAREZ zañudo, rprsntantlgal d la mprsa CONYMAT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., otorgándolpodr amplio y suficintpara todo lo rlacionadocon l prsnt contrato. ~ III. Acurdan las parts asociadas qu todos los pagos qu s drivn dl prsnt contrato dbrán sr a nombr d la mprsa CONYMAT CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. \,stacions ants vrtidas, las parts convinn n sujtars al contnido d las siguints: I Hoja No. 3 d 14.- t Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

4 " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" CLA US ULAS PRIMERA.- OBJETO DEL - "LA SECRETARIA" ncominda a "EL CONTRATISTA" la ralización d los trabajos d: PA VIMENT ACION EN LA CALLE ALEJANDRO GANDARILLA (RASTRO VIEJO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SINALOA DE LEYV A, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA, mismos qu s jcutarán d acurdo con l plan gnral dl proycto qu corr agrgado al prsnt; la obra incluy los matrials y mano d obra, obligándos "EL CONTRATISTA" a ralizarla hasta su total conclusión, acatando para llo lo stablcido por los divrsos ordnamintos, normas y anxos sñalados n su dclaración V d st contrato, así como a los planos d trabajo, proycto, spcificacions, programa d jcución, prsupusto y dmás documntos rlativos a la obra, n rlación con las normas dl lugar dond dban ralizars los trabajos. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRA TO.- "LA SECRETARIA" manifista qu l costo total d los trabajos matria dl prsnt contrato s por la cantidad d: $2'060, (DOS MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS 98/100, M.N.), más l 16% dl Impusto al Valor Agrgado qu importa la cantidad d: $ 329, (TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 32/100 M.N.), dá un GRAN TOTAL d: $2'390, (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.). Esta cantidad sólo podrá sr rbasada prvio convnio qu al rspcto clbrn las parts, por lo qu si "EL CONTRA TISTA" raliza trabajos por mayor valor d lo indicado, indpndintmnt d la rsponsabilidad n qu incurra por la jcución d los trabajos xcdnts, no tndrá drcho a rclamar pago alguno por llo. TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" s obliga a iniciar los trabajos objto d st contrato a partir dl día 24 d Dicimbr dl 2012, dbindo finalizarlos a más tardar l día 31 d Marzo dl 2013, d conformidad con l programa d obra qu forma part intgral dl prsnt contrato. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA SECRETARIA" s obliga a ponr a disposición d "EL CONTRATISTA" l inmubl n qu dban llvars a cabo los trabajos matria d st contrato, así como los dictámns, prmisos, licncias y dmás autorizacions qu s rquiran para su ralización. El iri'umpliminto por part d "LA SECRETARIA" prorrogará n igual plazo la fcha originalmnt pactada para la trminación d la obra. I\.-r QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" stablcrá, nviando oficii d; dsignación a "LA SECRETARIA" ants d la iniciación d los trabajos, n l sitio d ralización d los mismos, un rprsntant prmannt con Cédula Profsional d la Dircción Gnral d Profsions d Arquitcto, Ingniro o similar, quin actuará como suprintndnt d construcción, l cual dbrá tnr podr amplio y suficint para dcidir todo lo rlacionado al cumpliminto d st contrato; dicho suprintndnt, dbrá tnr a disposición d "LA SE ~RIA" n l lugar d la obra y bajo su rsponsabilidad, los proyctos, planos, spcificacions y bitácoras para q "LA SE~RETARIA" puda vrificar l avanc fisico, la calidad, spcificacions y calndarización d la obra coni; par~cualquir cambio n la dsignac.ió..n..dl su.prin.t.ndnt, "EL CONTRATISTA" contará con un plazo d si días p\ra hiifrdl conociminto d "LA SECRRTARJA" d@~cambio n custión. y Hoja No. 4 d 14.- Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

5 " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las parts convinn qu los trabajos objto dl prsnt contrato, s pagun mdiant la formulación d stimacions, qu abarcarán príodos mnsuals como máximo, las cuals srán prsntadas por "EL CONTRATISTA" a la rsidncia d suprvisión, acompañadas d la documntación soport corrspondint, dntro d los (6) sis días naturals siguints a la fcha d cort para la laboración d las mismas; cuando las stimacions no san prsntadas n l término ants sñalado, s incorporarán n la siguint stimación para qu "LA SECRETARIA" inici l trámit d pago. La rsidncia d suprvisión dntro d los 5 (cinco) días hábils siguints, dbrá rvisar y n su caso autorizar la stimación. El pago s hará a "EL CONTRATISTA" a través d la Scrtaría d Administración y Finanzas, laborando los contrarcibos corrspondints contra la ntrga d la stimación para qu l san cubirtas por dicha Scrtaría. En l supusto d qu surjan difrncias técnicas o numéricas, las parts tndrán 2 (dos) días hábils a partir dl plazo sñalado para la rvisión, con l objto d conciliar dichas difrncias, y n su caso, autorizar la stimación corrspondint. D no sr posibl conciliar todas las difrncias, las pndints dbrán rsolvrs incluirs n la siguint stimación. En l caso d qu "LA SECRETARIA" ralic algún pago n xcso, "EL CONTRATISTA" dbrá rintgrar stas cantidads, más los intrss corrspondints conform a una tasa qu srá igual a la stablcida por la Ly d Ingrsos d la Fdración n los casos d prórroga para l pago d crédito fiscal. Los cargos s calcularán sobr las cantidads pagadas n xcso y s computarán por días calndario dsd la fcha dl pago y hasta la fcha n qu s pongan fctivamnt las cantidads a disposición d "LA SECRETARIA. Ni las stimacions, ni la liquidación, aunqu hayan sido pagadas, s considrarán como acptación d los trabajos, pus "LA SECRETARIA" s rsrva xprsamnt l drcho a rclamar por los trabajos faltants, mal jcutados o por pagos fctuados n xcso. SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para l inicio d los trabajos, "LA SECRETARIA" a través d la Scrtaría d Administración y Finanzas, otorgará un anticipo por l 35% (trinta y cinco por cinto) dl monto dl prsnt contrato, obligándos "EL CONTRA TIST A" a utilizarlo n la siguint forma: ~O% (diz por cinto) para la utilización d mano d obra; y - 2-5% (vinticinco por cinto) n la adquisición d los matrials, quipo instalacions qu s rquiran para ralizar los \ trabajos. El anticipo s amortizará proporcionalmnt con cargo a cada una d las stimacions por trabajos jcutados y l faltant n la última stimación. "EL CONTRATISTA" dntro d los 15 (quinc) días naturals siguints al día n qu suscriba l contrato, dbrá prsntar la garantía dl anticipo, con l objto d qu "LA SECRETARIA". ponga a disposición d "EL CONTRA TIST A" dntro d los 5 (cinco) días naturals siguints a la prsntación d la garantía d los trabajos, l import dl anticipo n los términos d la prsnt cláusula, d conformidad con lo stablcido n l artículo 31 párrafo sptl d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, l atraso n la ntrga dl anticipo srá motivo para difrir sin o~cac.' n igual plazo, l programa d jcución pactado y formalizar mdiant convnio la nuva fcha d iniciación os tra&~1 s; si "EL CONTRATISTA" no ntrga la garantía dl anticipo dntro dl plazo stipulado, no procdrá l dl.fkriminto. la fcha d inicio d la obra. Al' \ Hoja No. 5 d 14.- \ Insurgnts ~rimr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa.,.~o, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

6 , SECRET~ DE. 1 DESARROLLO URBANO J IYOORAS~ " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" La falta d prsntación oportuna d la fianza o su prsntación n términos difrnts d los aquí asntados, acarrará automáticamnt l rtraso n la fcha d ntrga dl anticipo y n tal vnto, no procdrá la clbración dl convnio d difriminto antriormnt aludido, y por lo tanto, "EL CONTRATISTA" dbrá iniciar la obra n la fcha stablcida n la cláusula trcra. La fianza otorgada para garantizar la corrcta invrsión dl anticipo s canclará cuando "EL CONTRATISTA" haya amortizado l import total dl mismo, prvia autorización scrita d "LA SECRETARIA". En l caso d qu "EL CONTRATISTA" no haya dvulto l saldo dl anticipo no amortizado n la fcha sñalada d la última stimación corrspondint, podrá hacrs fctiva la fianza. En l vnto d qu "EL CONTRA TISTA" dstin l import dl anticipo a fins distintos a los stipulados n sta misma cláusula, "LA SECRETARIA" podrá optar por xigir d inmdiato a "EL CONTRATISTA" la dvolución dl anticipo con sus accsorios o bin, optar por la rscisión administrativa dl contrato d conformidad con lo qu al fcto s stablc n la cláusula décima séptima dl prsnt contrato. En st último caso, "EL CONTRA TISTA" dbrá rintgrar a "LA SECRETARIA" l saldo por amortizar n un plazo no mayor d 15 (quinc) días hábils contados a partir d la fcha n qu l sa notificada la rscisión.. Si "EL CONTRATISTA" no amortizó l anticipo n la fcha convnida por causas qu l san imputabls, pagará a "LA SECRETARIA" gastos financiros conform a una tasa qu srá igual a la stablcida por la Ly d Ingrsos d la Fdración n los casos d rcargos para l pago d créditos fiscals, los gastos financiros s computarán por días calndario dsd qu s vnza l plazo stablcido n la prsnt cláusula, hasta la fcha n qu s ponga la cantidad a disposición d "LA SECRETARIA". La póliza d fianza qu garantic la corrcta invrsión y xacta amortización dl anticipo, dbrá contnr las siguints dclaracions xprsas: A. Qu sa xpdida a favor d la Scrtaría d Administración y Finanzas y/o Scrtaría d Dsarrollo Urbano y Obras Públicas. B. Qu s otorga d conformidad con lo stipulado n la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa y dmás disposicions administrativas n lo qu no s oponga a la citada Ly. C. Qu la fianza s otorga n los términos dl prsnt contrato. D. Qu la fianza garantizará los accsorios n l vnto d qu l anticipo no sa amortizado total o parcialmnt o sa invrtido n [ms distintos d los sñalados n l contrato. 1\...-,/\ E. ",Qu la fianza continuará vignt n l caso d qu s otorgu prórroga o spra al dudor para l cumpliminto fl~ obligacions qu s afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas y autorizadas xtmporánamnt o inclusiv, cuando dicha prórroga o spra sa otorgada unilatralmnt por "LA SECRETARIA" y s haya comunicado por scrito al dudor. F. Qu para sr canclada la fianza, srá rquisito indispnsabl la conformidad xprsa por scrito d "LA SECRETARIA", qu la producirá cuando l import dl anticipo haya sido amortizado o dvulto n su totalidad y 8~~ pagado n su caso, los accsorios.. G. \~u.j l~'nstitución afianzadora acpta XPfl;~sarn?n!~19 B7n~ptuadon los Artículos 93,93 bis,94,95 y 118 d la Ly I\;;dral~nstitucions d Fian= y disposicioos conxas n vigor.,./' \ Hoja No. 6 d 14,- Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

7 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,. ' y OBRAS PÚBUCAS " , Sxnio dl Turismo n Sin%o" OCTAVA.- GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" s obliga a constituir n la fonna, ténninos y procdimintos prvistos por la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, y dmás disposicions administrativas n la matria, las garantías a qu haya lugar con motivo dl cumpliminto d st contrato. "EL CONTRATISTA" prsntará a "LA SECRETARIA" dntro d los 15 (quinc) días naturals siguints a la fcha d la suscripción dl prsnt contrato, una fianza n favor d "LA SECRETARIA" por valor dl 10% (diz por cinto) dl import total d los trabajos sñalados n la cláusula primra, a [m d garantizar l cumpliminto d todas y cada una d las obligacions qu l prsnt contrato impon a "EL CONTRATISTA" n ténninos d lo stablcido n l artículo 31, párrafo sgundo d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa. Mintras "EL CONTRA TIST A" no otorgu la fianza con los rquisitos qu más adlant s sñalan, no s prfccionará l contrato, y por lo tanto no surtirá fcto alguno. Si transcurrido l plazo a qu s rfir l sgundo párrafo d sta cláusula, "EL CONTRATISTA" no ha otorgado la fianza rspctiva, "LA SECRETARIA" optará por no fonnalizar dicho contrato. La fianza dbrá sr otorgada por Institución Mxicana dbidamnt autorizada y prviamnt dtnninada por "LA SECRETARIA" a favor y satisfacción d la Scrtaría d Administración y Finanzas y/o Scrtaría d Dsarrollo Urbano y Obras Públicas dl Gobirno dl Estado. Para los fctos dl artículo 44 d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, concluida la obra no obstant su rcpción fonnal, "EL CONTRATISTA" qudará obligado a rspondr d los dfctos qu rsultarn n la misma, d los rrors y vicios ocultos y d cualquir otra rsponsabilidad n qu hubir incurrido, n los ténninos sñalados n l contrato y n l Código Civil para l Estado d Sinaloa n matria común y para toda la Rpública n matria fdral, para lo cual s garantizarán los trabajos jcutados dntro d los 5 (cinco) días hábils siguints a la rcpción fonnal d los mismos, substituyndo la fianza vignt por otra quivalnt al 10% (diz por cinto) dl monto total jrcido d la obra. Esta fianza tndrá vigncia d un año a partir d la fcha d tnninación d los trabajos, lo qu s hará constar n l acta d rcpción fonnal d los mismos. Para la canclación d las fianzas a qu s hac mnción n sta cláusula, d no habr inconfonnidad por part d "LA SECRETARIA", la Institución Afianzadora procdrá a su canclación, prvia autorización por scrito d "LA SECRETARIA" n dicho sntido. En caso d prsntars rrors o vicios ocultos, "LA SECRETARIA" lo comunicará d inmdiato y por scrito a "EL CONTRATISTA", así como a la Afianzadora rspctiva; d no habr inconfonnidads por part d "LA SECRETARIA" al ténnino dl plazo d un año a partir d la fcha d ntrga d la obra, s canclará la fianza por scrito d "LA SECRETARIA" a la afianzadora La póliza n qu sa xpdida la fianza, d confonnidad con l Artículo 31, párrafo sgundo d la Ly Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, dbrá contnr las siguints dclaracions xprsas d la institución qu la otorgu. f\:/' A).- Qu sa xpdida a favor d la Scrtaría d Administración y Finanzas y/o Scrtaría d Dsarrollo Urbano y Obras Públicas. B).- Qu la fianza s otorga n los ténninos d st contrato. C).- ~ l caso d qu sa prorrogado l plazo stablcido para la tnninación d los trabajos a qu s rfir la ~xista spra, o bin si s hubis clbrado algún CONVENIO MODIFICATORIO,su vigncia qudará omáti~, ; nt prorrogada n con~~r4 lci~ 99P ;(H~?a prórroga o spra, dbindo n t?do caso, "EL NTRA\TlSTA" prsntar l ndoso a la fianza n tnnmos dl CONVENIOMODIFICATORIO;prorroga o s ac\)'tdado;:\ Hoja No. 7 d 14.- Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

8 1,.,'/,'., SECREi.JiA DE 1 DESARROLlO URBANO í y OBRAS púbucas. I.. " , Sxnio dl Turismo n Sina/oa" L ES TAREA DE TODOS D).- Qu la fianza stará n vigor por un año más, contado a partir d la fcha d rcpción total d los trabajos y n caso d dfctos d construcción y rsponsabilidads drivados dl contrato, continuará vignt hasta qu s corrijan los dfctos y s satisfagan las rsponsabilidads. E).- F).- Qu para canclar la fianza, srá rquisito indispnsabl la conformidad xprsa y por scrito d "LA SECRETARIA" qu s producirá solo cuando"el CONTRATISTA" haya cumplido con 'todas las obligacions qu s drivn dl contrato. Si transcurrido l plazo, no s hubis otorgado la fianza rspctiva "LA SECRETARIA" podrá dclarar la rscisión administrativa dl contrato. G).- En l vnto d qu las parts clbrn un CONVENIO MODIFICA TORIO al contrato o qu los costos qu sirviron d bas para intgrar los prcios unitarios s incrmntn, "EL CONTRA TIST A" s obliga a ntrgar un documnto adicional a la fianza n los términos dl Artículo 117 d la Ly Fdral d Institucions d Fianzas y disposicions conxas. H).- Qu la fianza asgura la jcución d los trabajos matria d st contrato. 1).- Qu la institución afianzadora acpta xprsamnt lo prcptuado n los artículos 93, 93 BIS, 94, 95 Y 118 d la Ly Fdral d Institucions d Fianzas n vigor. NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las parts acurdan qu si llgarn a ocurrir circunstancias conómicas no prvistas n st contrato ni tampoco imputabls a cualquira d llas qu dtrmin un aumnto o rducción d los costos d st contrato, s sujtarán a lo stablcido n los artículos 66, 67 Y 68 d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa. Los incrmntos o dcrmntos d los costos d los insumas, srán calculados con bas n los índics nacionals d prcios productor con srvicios qu dtrmin l Banco d México. Los prcios dl contrato prmancrán fijos, hasta la trminación d los trabajos. El ajust s aplicará a los costos dirctos, consrvando constants los porcntajs d indirctos y utilidad originals durant l jrcicio dl contrato. l\ara su aplicación srá conform al programa d jcución pactado n l contrato o n caso d xistir atraso no imputabl a "EL CONTRATISTA" con rspcto al programa vignt. En los procdimintos antriors, la rvisión srá promovida por "LA SECRETARIA" a solicitud scrita d "EL CONTRATISTA" la qu dbrá ir acompañada d la documntación comprobatoria ncsaria, y dntro d un plazo qu no xcdrá d 20 (vint) días hábils siguints a la fcha d publicación d los rlativos d Prcios aplicabls al ajust d costos qu solicit. DEClMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "LA SECRETARIA" podrá modificar l proycto, spcificacions y programa matria d st contrato, mdiant comunicado scrito al rprs tant d "EL CONTRATISTA". Las modificacions s considrarán incorporadas al txto dl contrato y por lo tan o sr. bligatorias para ambas parts. " CONT~TISTA" por ningún motivo proc~gf4 '!: la t':j,!j~ll,siónd los trabajos fura dl catálogo hasta n tanto s 'cn las\ro.odificacions, l prcio unitario d tals concptos y s asint n bitácora la ordn d jcución. \/, f\.;\ Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , /1' Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

9 1, "'.' : ;"'- "'}>.;. SECRETARIA DE..DESARRÓI10UR8ÁNO robras PllBUcAs "2011.;.2016, Sxnio dl Turismo n Sinaloa" DECIMA PRIMERA.- AMPLlACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION.- Si a conscuncia d caso fortuito o furza mayor no imputabl a "EL CONTRATISTA" llgar a producirs la suspnsión d los trabajos, ést podrá gstionar una ampliación dl plazo d jcución por mdio d una solicitud d prórroga n la qu s dmustrn tanto la xistncia d la vntualidad como la ncsidad d ampliar l timpo para la ralización d los trabajos n l plazo qu s considr ncsario; solicitud qu dbrá prsntars dntro d los primros 5 (cinco) días hábils siguints al día n qu ocurran tals vntos. "LA SECRETARIA" rsolvrá sobr la procdncia d la solicitud dntro d un plazo d vint días naturals siguints a la fcha d su rcpción, dtrminando l númro d días qu a su juicio db comprndr la prórroga. En caso d qu l númro d días qu dba comprndr la prórroga considrada procdnt rbas l 25% (vinticinco por cinto) dl plazo sñalado para la jcución d la obra, dbrá formalizars dicha prórroga mdiant un CONVENIO ADICIONAL, d conformidad con lo stablcido n l Artículo 38 d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa. Si la solicitud s prsnta xtmporánamnt o rsulta improcdnt, s considrará qu "EL CONTRA TISTA" incurrió n mora durant l timpo d la suspnsión y s l aplicarán las sancions corrspondints al atraso d la obra, sin prjuicio d qu "LA SECRETARIA" pudira dar por rscindido l prsnt contrato mdiant la rscisión administrativa. DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA ".- "EL CONTRATISTA" s obliga a qu los matrials, mano d obra y quipos qu s utilicn n los srvicios y trabajos objto dl prsnt contrato, cumplan con las normas d calidad stablcidas n l anxo dnominado "Catálogo d Concptos" l cual forma part intgral dl prsnt contrato y a qu la ralización d todas y cada una d las parts dl trabajo s fctún a satisfacción d "LA SECRETARIA" así como a rspondr por su cunta y risgo d vicios ocultos d los matrials o quipo, d los dfctos y rrors, y admás d rspondr d los daños y prjuicios qu por inobsrvancia o ngligncia d su part s llgun a causar a "LA SECRETARIA" o a trcros, n cuyo caso s hará fctiva la garantía otorgada para l cumpliminto dl contrato, hasta por l monto total d la misma; n caso d qu la garantía (fianza) no llgu a cubrir n su totalidad los daños y ptjuicios causados "EL CONTRATISTA" s obliga a cubrirlos y rpararlos por su cunta y risgo, sin qu tnga drcho a rtribución alguna por llo. Así mismo, n st instrumnto "EL CONTRATISTA" s obliga qu a la conclusión d los trabajos ntrgará a "LA SECRETARIA" n mdios magnéticos, tstimonios fotográficos, coordnadas gográficas y lvación sobr l nivl ~dio dl mar d la obra ralizada. Igualmnt s obliga "EL CONTRA TISTA" a no cdr, traspasar, najnar, o d alguna forma transmitir a prsona fisica o moral, los drchos y obligacions drivados dl prsnt contrato y sus anxos. Así mismo "EL CONTRATISTA" stá d acurdo n qu dl import d las stimacions s l hagan las siguints dduccions: a) El 3% dl monto d los trabajos contratados, como drchos por l Srvicio d Vigilancia, Inspcción y Control d la,d' Unidad d Transparnciay Rndición d Cuntasd Gobirno dl Estado d Sinaloa. /\.? b) El 2.8% para la Suprvisiónd la obra. c) 1 millar para la Cámara Mxicana d la Industria d la Construcción. Porcntaj qu srá dducido d los ID. ctos dl contratista, para aportarlo voluntariamnt a los programas d capacitación y adistraminto d los. traba.do~. s d la industria d la construcción, qu dsarrolla l Instituto d Capacitación d la Industria d la ConstrU~ción(LC.LC.), n cumpliminto al convnio d colaboración clbrado n fcha 09 d novimbr d 1999 ntr Gob~rno dl Estado y la Cámara Mxicanad la Industria d la Construcción(C.M.l.C.). Y \-. Hoj.No.9dI4.- Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

10 " , Sxnio d/ Turismo n Sina/oa" DECIMA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" comunicará a "LA SECRETARIA" la trminación d los trabajos qu l furon ncomndados y ésta a su vz vrificará qu los mismos stén dbidamnt concluidos dntro dl plazo pactado n la vigncia. Una vz constatada dicha trminación por part d "LA SECRETARIA" ésta procdrá a su rcpción dntro d los 7 (sit) días hábils siguints a la notificación,' d conclusión d los trabajos. Asimismo, comunicará a la Unidad d Transparncia y Rndición d Cuntas d Gobirno dl Estado d Sinaloa, la trminación d los trabajos informará la fcha sñalada para su rcpción a fm d qu, si lo stima convnint nombr rprsntants qu asistan al acto, hcho lo cual bajo su rsponsabilidad rcibirá los trabajos, lvantando l acta corrspondint. "LA SECRETARIA" s rsrva xprsamnt l drcho d rclamar los trabajos mal jcutados o faltants. "LA SECRETARIA" podrá jcutar rcpcions parcials cuando a su juicio xistirn trabajos trminados y sus parts san idntificabls y suscptibls d uso; así mismo, podrá rcibirlos n los siguints casos: A). B). C). Cuando "LA SECRETARIA" dtrmin suspndr los trabajos y lo qu s hubir ralizado s ajust a lo pactado y a las normas d construcción rspctivas. Si "LA SECRETARIA" rscind unilatralmnt. Cuando d común acurdo las parts convngan n dar por trminado anticipadamnt l contrato. O). Cuando la autoridad judicial dclar rscindido l contrato. En todos los casos dscritos antriormnt, san stos parcials o totals, "LA SECRETARIA" rcibirá los trabajos dntro dl plazo d 7 (sit) días hábils, lvantándos l acta corrspondint. Si al rcibirs y liquidars los trabajos n custión o bin dntro dl año siguint contado a partir d la liquidación, xistirn rsponsabilidads o adudos dbidamnt omprobados para con "LA SECRETARIA" Y a cargo d "EL CONTRATISTA", l import d llos s dducirá d las c~idads pndints d cubrirs por trabajos jcutados y si no furn suficints s harán fctivas con cargo a la fiapza d c mpliminto, para lo cual l txto d la misma habrá d indicar qu su vigncia s xtind por un lapso d UN ANO, dspu 's d la rcpción parcial o total, para rspondr tanto d los vicios ocultos y mala calidad d la construcción, así como d cualquir otra rsponsabilidad qu rsultar a cargo d "EL CONTRATISTA", dicha fianza srá sustituida por la fianza qu s stablc n la cláusula octava d st contrato. Para toda rcpción d obra, "EL CONTRATISTA" dbrá ntrgar a "LA SECRETARIA" fianza qu garantic todos y cada uno d los trabajos fctuados, sin la qu no podrá rcibirs la obra. f\-/\ DECIMA CUARTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL.- "LA SECRETARIA" podrá suspndr tmporalmnt n todo o n part y n cualquir momnto, los trabajos contratados por causas justificadas o por razons d intré,sgnral, avisando por scrito a "EL CONTRATISTA". '- ntrato podrá continuar producindo todos sus fctos lgals una vz qu hayan dsaparcido las causas qu pnsión. Hoja No. 10 d 14.- Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt ~'~',.; t~di~~'":~''"'~~;toj~uil.':1&.iu- _.

11 I I SECRETARÍA DE ; 1-.' ~.;.... DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBUCAS " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" Postriormnt, lo hará dl conociminto d la Scrtaría d Administración y Finanzas y d la Unidad d Transparncia y Rndición d Cuntas d Gobirno dl Estado d Sinaloa, a más tardar l último día hábil d cada ms, mdiant un inform qu s rfrirá a los actos llvados a cabo n l ms calndario inmdiato antrior, sin qu llo impliqu su trminación dfmitiva. En st caso, l titular d "LA SECRETARIA" dsignará a los srvidors públicos qu podrán ordnar la suspnsión. Cuando s dtrmin la suspnsión d la obra por causas imputabls a "LA SECRETARIA", ésta pagará los trabajos jcutados así como los gastos no rcuprabls, simpr qu éstos san razonabls, stén dbidamnt comprobados y s rlacionn dirctamnt con l prsnt contrato, l cual podrá continuar producindo todos sus fctos lgals una vz qu hayan dsaparcido las causas qu motivaron dicha suspnsión. Si los trabajos han d continuars, s dbrá llvar a cabo un CONVENIO ADICIONAL, dntro dl cual s stablzcan los nuvos plazos, costos y monto d las fianzas para l cumpliminto dl contrato. DECIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- D prsntars causas d furza mayor o fortuitas, o bin concurran razons d intrés gnral qu imposibilitn la continuación d las obras por "EL CONTRATISTA" ést dbrá prsntar ant "LA SECRETARIA" la solicitud d trminación anticipada, con l fm d valuar yn su caso aprobar los trabajos ralizados, procdindo a cubrir la stimación corrspondint o a fctuar los ajusts procdnts; admás pagará los gastos no rcuprabls, simpr qu éstos san razonabls, stén dbidamnt comprobados y soportados y s rlacionn dirctamnt con l prsnt contrato, haciéndolo dl conociminto d la Scrtaría d Administración y Finanzas y a la Unidad d Transparncia y Rndición d Cuntas d Gobirno dl Estado d Sinaloa. En caso d no sr acptada la moción d trminación anticipada dl contrato, "EL CONTRA TISTA" dbrá obtnr d la autoridad judicial la dclaración corrspondint. DECIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA", como mprsario y patrón dl prsonal qu ocupa con motivo d los trabajos matria dl contrato, srá l único rsponsabl d las obligacions drivadas d las disposicions lgals y dmás ordnamintos n matria d trabajo y sguridad social, por lo qu convin n rspondr d todas las rclamacions qu sus trabajadors prsntarn n su contra o n contra d "LA SECRETARIA" n rlación con los trabajos objto d st contrato. DECIMA SEPTIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL.- "LA SECRETARIA", podrá n cualquir momnto rscindir administrativamnt st contrato por causas d intrés gnral o por contravnción a las disposicions, linamintos, bass, procdimintos y rquisitos qu stablc la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, y dmás disposicions administrativas sobr la matria; así como por l incumpliminto d cualquira d las obligacions d "EL CONTRATISTA" qu s stipulan n l prsnt contrato, dará drcho a su rscisión inmdiata sin rsponsabilidad para "LA SECRETARIA" admás d qu s l apliqun las pnas convncionals conform a 10_J"'\. stablcido n l contrato y s l haga fctiva la garantía otorgada para l cumpliminto dl mismo. f\.' " Cuando "LA SECRETARIA" dtrmin justificadamnt la rscisión administrativa dl contrato, la dcisión corrspondint s comunicará por scrito a "EL CONTRATISTA", xponindo las razons al rspcto qu s tuviron, par dntro dl término d 20 (vint) días hábils contados a partir d la fcha n qu rciba la notificación d rs s ón, m ',fistlo qu a su drcho convnga yn cuyo caso "LA SECRETARIA" rsolvrá lo procdnt dntro d un o d.~'i~cinco) días hábils siguints a la fcha n qu hubir rcibido l scrito d contstación d "EL CO TIS""A " Hoja No. 11 d 14.- Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

12 SECRITARÍA DE IDESARRO~O URBANO y OBRAS PUBUCAS I " , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" 1 S considra qu "EL CONTRATISTA" incumpl l contrato, si no inicia los trabajos n la fcha pactada, suspnd injustificadamnt los trabajos, no cumpl con l programa d jcución por falta d matrials o quipo d construcción y no rpar o rponga alguna part d la obra rchazada qu no s ajust a las spcificacions d construcción o normas d calidad, así como por cualquir otra causa qu impliqu contravnción a los términos dl contrato. DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- "LA SECRETARIA" una vz qu s d algún acontciminto qu gnr la rscisión administrativa, comunicará a "EL CONTRA TISTA" la dtrminaci.ón d la rscisión, sus causas y fctos, para qu sta última puda prsntar dntro dl término improrrogabl d 20 (vint) días hábils, su oposición y dfnsa a tal dtrminación; una vz transcurrido dicho plazo, "LA SECRETARIA" rsolvrá lo conducnt y d sr procdnt la rscisión dl contrato por causas imputabls a "EL CONTRATISTA", "LA SECRETARIA" procdrá a hacr fctivas las garantías abstniéndos d cubrir los imports rsultants d trabajos jcutados, aún no liquidados, hasta qu s otorgu l finiquito corrspondint, lo qu dbrá fctuars dntro d los 40 (cuarnta) días naturals siguints a la fcha d notificación d la rscisión. En dicho finiquito dbrá prvrs l sobrcosto d los trabajos aún no jcutados y qu s ncuntrn atrasados conform al Programa vignt, así como lo rlativo a la rcupración d los matrials y quipos qu, n su caso, l hayan sido ntrgados; lo antrior s sin prjuicio d otras rsponsabilidads a cargo d "EL CONTRATISTA" qu pudisn xistir, así como la facultad qu ést tin d inconformars por scrito ant la autoridad corrspondint dntro d los 10 (diz) días hábils siguints al dl acto motivo d dicha inconformidad, para lo cual dbrá acompañar las prubas documntals ncsarias. Ahora bin, para l caso d qu xistira un saldo por amortizar d los anticipos otorgados y/o cualquir otro saldo a cargo d "EL CONTRATISTA", l mismo s dbrá rintgrar a "LA SECRETARIA" n un plazo no mayor d 20 (vint) días naturals a partir d la fcha n qu l sa comunicada la rscisión a "EL CONTRA TISTA", para lo cual s l rconocrán los matrials qu tnga n la obra o stén n procso d adquisición dbidamnt comprobados, conform a los datos básicos d prcios dl concurso, considrando si los hubir, los ajusts d costos autorizados a la fcha d rscisión, simpr y cuando san d la calidad rqurida y pudan utilizars n la obra, y "EL CONTRATISTA" s compromt por scrito a ntrgarlos n l sitio d jcución d los trabajos. Si "EL CONTRA TISTA" no rintgra l saldo por amortizar dntro dl plazo ants mncionado, pagará a "LA ECRETARIA" gastos fmanciros conform a una tasa igual a la stablcida por la Ly d Ingrsos d la Fdración, tratándos d prórroga n l plazo d créditos fiscals, calculándos los cargos sobr l saldo no amortizado por los días cal~dario dsd qu vnció l plazo d rmbolso hasta la fcha d su liquidación. "LA SECRETARIA" comunicará a las Scrtarías d Administración y Finanzas y a la Unidad d Transparncia y Rndición d Cuntas d Gobirno dl Estado d Sinaloa, tal y como lo stablc l Artículo 41 d la Ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa, para su dbido conociminto. j\:1' DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.- "LA SECRETARIA" tndrá la facultad d vrificar qu las obras d st contrato s stén jcutando por "EL CONTRATISTA" d acurdo con l programa aprobado, para lo cual "LA SECRETARIA" comparará priódicamnt l avanc d las obras. Si como conscuncia d la comparación a qu s rfir l párrafo antrior, l avanc s mnor d lo qu dbió ralizars a la fé' -. vrificación, "LA SECRETARIA" aplicará una sanción conómica quivalnt al 5% (cinco por cinto) d la ditl rncia los imports d la obra qu dbió ralizars conform a lo programado (I.P.) mnos l d la ralmnt jcu da al m nto d la rvisión (I.R.V,), m~ltipli<;~q9por l factor rsultant d la división d los días d atraso transc idos n 30 (trinta) (F.A.), como s xprsa n la siguint fórmula: (I.P. - I.R.V.) por 0.05 X F. Hoja No. 12d 14.- Insurgnts S/N, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480

13 " , Sxnio dl Turismo n Sinoloo" Al ralizar l cálculo d la sanción d atraso, s tomarán n cunta los ajusts y prórrogas acordadas por las parts. Para l caso d qu durant l procso constructivo dntro..dl timpo programado, s fctuarán varias comprobacions dl avanc d las obras y s aplicarán dos o más sancions por'atraso, n la siguint s dducirá l import d la antrior, pudindo sr dvolutiva si l atraso s rcuprado o dfinitivamnt si no s ntrgar la obra n la fcha acordada, n st caso la sanción continuará incrmntándos hasta la trminación total d los trabajos programados, considrándos l 5% (cinco por cinto) dl import faltant d jcutar n la fcha d trminación programada, multiplicado por los días d atraso n la ntrga d la obra dividido ntr trinta. "LA SECRETARIA" vrificará también la calidad d la obra y cuando los trabajos no s hubirn apgado a las normas y spcificacions rspctivas, procdrá a practicar una valuación para dtrminar, la rposición d los trabajos mal jcutados o la aplicación d una dductiva n proporción a las dficincias obsrvadas, cuyo valor s hará fctivo n la siguint stimación. Si s dtrmina la rposición, s aplicará una rtnción dl valor d los trabajos mal jcutados qu sólo s dvolvrá si "EL CONTRATISTA" cumpl a satisfacción con los trabajos contratados. Las pnas convncionals sñaladas antriormnt, son indpndintmnt d la facultad qu tin "LA SECRETARIA" a xigir l cumpliminto dl contrato o rscindirio. VIGESIMA.- REVISIÓN DE PROYECTO.- "LA SECRETARIA" manifista qu "EL CONTRATISTA" tndrá 10 (diz) días hábils a partir d la firma dlcontrato, para coordinars con la dircción d suprvisión y la dircción d studios y proyctos d "LA SECRETARIA", para rvisar l proycto qu tin d la obra a construir, para analizar los posibls concptos y/o cantidads adicionals qu puda tnr la obra. Toda vz, qu d no rvisar l proycto d la obra y qu surjan concptos y/o cantidads adicionals n la misma, no srán éstos autorizados por "LA SECRETARIA". Hoja No. 13 d 14.- Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt > 'j4.d';"f.:.;;.~.1.;...~~l..:~..,.;.~~..:..~\~,~-, "--'.",,.~;".

14 r--,~ ISECRETARIADE,D.~dllou~ol t~pbraspúbucas I I 1>;'. :, ;;; , Sxnio dl Turismo n Sinaloa" VIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION y JURISDICCION.- Las parts s obligan a sujtars strictamnt para la jcución d la obra objto d st contrato, a todas y cada una d las cláusulas qu lo intgran, así como a los términos, linamintos, procdimintos y rquisitos qu stablc la ly d Obras Públicas dl Estado d Sinaloa y disposicions administrativas qu l san aplicabls a la matria. Para la intrprtación y cumpliminto dl prsnt contrato, así como para todo aqullo qu no sté xprsamnt stipulado n l mismo, las parts s somtn a la jurisdicción d los tribunals d sta Ciudad d Culiacán Rosals, Sinaloa y por lo tanto "EL CONTRATISTA" rnuncia al furo qu pudira corrspondrl por razón d su domicilio prsnt o futuro. Las parts dclaran qu n l prsnt contrato no xist dolo, mala f o cualquir otro vicio dl consntiminto qu puda anular l mismo y qu s la simpl manifstación d voluntads. Dado n sta Ciudad d Culiacán Rosals, Sinaloa, a los 13 (trc) días dl ms d Dicimbr dl 2012 (dos mil doc), l cual s firmado por quins n él han intrvnido. j C. JOSE LUIS ~ SUAREZ PEREDO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA I I / f "EL CONTRATISTA" CONvENIO rv DE PARTICIPACION CONJUNTA E LA COMPAÑÍA S.A. DE C.V. ;0~. C. CARLOS RAMON LOPEZ CASTRO DIRECTOR DE NORMATNIDAD y S DE LA S.D.U.O.P. TESTIGOS- 0. Hoja No. 14 d 14.- Insurgnts SIN, Primr Piso, Unidad Administrativa Col. Cntro Sinaloa, c.p , Culiacán, Sinaloa, México, Conmutador (667) , Ext. 2407, Fax: xt. 2480