Auditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-016/
|
|
- Vicenta Rojas Revuelta
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS Auditoría No. de Observaciones s En Proceso de Aclaración CTSJDF-016/ NUM. OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES SITUACIÓN ACTUAL CTSJDF-005/ 1 MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS SIN AUTORIZAR. Durante la revisión efectuada a la Dirección de Obras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y como resultado de los cuestionarios aplicados a los mandos medios y superiores, se constató que los Manuales de Organización y de Procedimientos, no se encuentran autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, en virtud de que los mismos se encuentran en proyecto. CTSJDF-005/ 2 PLAZAS DE ESTRUCTURA VACANTES, Y DESAPEGO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DICTAMINADA. La Dirección de Obras, a la brevedad, deberá coordinarse con la Dirección Ejecutiva de Planeación, con la finalidad de complementar y/o corregir los proyectos de los Manuales de Organización y de Procedimientos para su revisión, integración y posterior autorización por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Una vez que éstos sean autorizados, deberán ser difundidos entre el personal adscrito a la Dirección de Obras, además de supervisar su aplicación. Hasta en tanto se aprueben los Manuales de Organización y de Procedimientos, aplicar en lo procedente los proyectos y dar cumplimiento al Acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en materia de obras; asimismo, en lo sucesivo mantener actualizados sus Manuales, con el fin de no incurrir en la misma situación. La Dirección de Obras evaluará la posibilidad de solicitar que se reintegren las plazas comisionadas, así como llevar a cabo las contrataciones que se tienen vacantes,
2 Irregularidad: Derivado de la revisión efectuada al Dictamen de la Estructura Orgánica y a la Plantilla Autorizada, de la Dirección de Obras, así como al cuestionario aplicado al Titular de esta área, en relación con las plazas ocupadas, se determinó que existe falta de apego por parte de dicha Área en el número de plazas autorizadas y las que actualmente se tienen ocupadas por el personal adscrito a dicha Dirección, como se puede observar en el siguiente cuadro: DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DICTAMEN DE ESTRUCTURA ORGÁNICA PLANTILLA AUTORIZADA ESTRUCTURA FUNCIONAL DIFERENCIA DIRECTOR DE ÁREA SUBDIRECTOR DE ÁREA JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL PROFESIONAL EJECUTIVO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS TÉCNICO INVESTIGADOR EN CIENCIAS JURÍDICAS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO MECANÓGRAFA considerando en todo momento el perfil técnico y profesional idóneo para cada una de las plazas, por otro lado, deberá coordinarse con la Dirección Ejecutiva de Planeación, con el fin de establecer sus necesidades en cuanto a las plazas que requiere para dar cumplimiento a sus funciones y programas establecidos. En lo subsecuente, la Dirección de Obras, deberá mantener un estricto apego a las estructuras orgánicas autorizadas y dictaminadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, evitando con ello la recurrencia, así como mantener ocupada la plantilla organizacional autorizada y dictaminada, con la finalidad de que se encuentren debidamente equilibradas las cargas y responsabilidades de trabajo. ANALISTA PROGRAMADOR SIST. ESP. COMP. SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA AUXILIAR DE ARCHIVO VIGILANTE TÉCNICOS OPERATIVOS TOTAL *NOTA: El Dictamen de la Estructura Orgánica que se utilizó es el No. 24.5/2003, de mayo de 2003, autorizada mediante Acuerdo 20-32/2003 del 4 de junio de Determinándose lo siguiente: SITUACIÓN NO. DE PLAZA VACANTES COMISIONADOS EN OTRAS ÁREAS. PERSONAL QUE NO SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA Sandra Fuentes Hernández Fernando Mata Rodríguez Enrique de la Vega de la Rosa Javier González Díaz
3 CTSJDF-005/ 3 INADECUADA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS. Como resultado de la verificación al Programa Anual de Obras elaborado por la Dirección de Obras, para el período 2004-, se constató que éste fue presentado en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Obras, siendo aprobado en dicha Sesión y autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal con el Acuerdo 4-44/2004, de fecha 29 de septiembre de Posteriormente, en la Tercera Sesión Extraordinaria del mismo Comité, se presentó una solicitud de modificación al mencionado Programa, la cual fue aprobada en esta Sesión y autorizada por el Pleno con Acuerdo 6-58/2004 del 8 de diciembre de 2004, quedando como sigue: La Dirección de Obras, a la brevedad, deberá elaborar la reprogramación de las obras, así como coordinarse con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, con el fin de efectuar la reprogramación del presupuesto asignado para efectuar las mismas, todo esto con la finalidad de no incurrir en responsabilidades, por mantener ociosos los recursos aprobados al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal durante el período En lo sucesivo la Dirección de Obras, se debe abstener de planear, programar y presupuestar, las obras a realizar, hasta en tanto no cuente con los proyectos debidamente definidos, tal como lo establece la normatividad vigente aplicable en la materia. META SUBMETA ACTIV. INSTIT INICIO CONCLUSIÓN IMPORTE (miles de $) 02 Rehabilitación de Instalaciones eléctricas de los inmuebles denominados Edificio Principal y Torres Gemelas, localizados en Niños Héroes 132, incluye supervisión 03 Construcción de escaleras de emergencia en los inmuebles de James E. Sullivan 133, Niños Héroes 132 (Torres Gemelas) y Río de la Plata 48, incluye supervisión 04 Construcción del Servicio Médico Forense en el predio localizado en las calles de Niños Héroes esquina Dr. Liceaga, incluye proyecto ejecutivo (1) y supervisión (1) Proyecto Ejecutivo para la construcción del SEMEFO ENE- DIC ENE- AGO JUN- FEB ENE- ABR- 25, , , NOTA: (1) El costo del contrato del proyecto del SEMEFO ($3,089.9 miles), lo incluye la META 04. META SUBMETA ACTIV. INSTIT INICIO CONCLUSIÒN IMPORTE (miles de $) 05 Reforzamiento de MAR- DICestructuras del 5, inmueble denominado Edificio Principal, localizado en Niños Héroes 132. Adaptación del MAR- AGO- Edificio Antiguo Anexo 3,100.00( *) al Reclusorio Sur, para la instalación de tres juzgados de nueva creación 09 Remodelación y JUN- SEP-
4 acondicionamiento del inmueble de Dr. Navarro 180 Adaptación del 10 Archivo Judicial y Oficialìa de Partes Común, localizadas en Niños Héroes 132, planta baja del inmueble denominado Edificio Principal Mantenimiento en los 11 Juzgados de Primera Instancia en los Reclusorios Norte, Sur y Oriente 3, MAR- JUL , DIC MAR- 13, TOTAL 117, (*) NOTA: En el ejercicio 2004 se ejercieron miles de pesos, en la ejecución de obra civil para la instalación de dos juzgados en el penal de Santa Martha Acatitla. Como se puede observar, en este Programa Anual de Obras, se contemplaba el inicio de las 8 Metas en el primer semestre del año en curso; sin embargo, a la fecha de la presente revisión, únicamente se encuentran en proceso de ejecución la No. 2 y la 4 (en lo que se refiere al proyecto), determinándose lo siguiente: La Planeación, Programación y Presupuestación realizadas por la Dirección de Obras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no fueron adecuadas, ya que, como puede observarse se tenían autorizados $ , (ciento diecisiete millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales a la fecha únicamente se tienen formalizados un total de cuatro contratos, 1 de 2004 y 3 de (correspondientes a 3 metas), por un monto de $23 902, (veintitrés millones novecientos dos mil doscientos sesenta y seis pesos 18/100 M.N.), equivalentes al 20% del total; teniendo al 31 de julio del año en curso, un total ejercido de $7 484, (siete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos cuatro pesos 81/100 M.N.) (se incluyen los anticipos), lo que equivale al 6.4 % del total programado en el período
5 Como se observa enseguida: META No. DE CONTRATO OBJETO DEL IMPORTE (Inc./IVA) CONTRATO CONTRATADO EJERCIDO 08 TSJDF/OP-001/04 Adaptación de dos Juzgados de nueva $175, $149, creación en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. 02 TSJDF/OP-001/05 Rehabilitación de 5 692, instalaciones eléctricas en , , los inmuebles edificio principal y torres gemelas. TSJDF/SUP-002/05 Supervisión externa para 166, , la Rehabilitación de 1 661, instalaciones eléctricas en los inmuebles edificio principal y torres gemelas. 04 TSJDF/PROY-003/05 Elaboración del Proyecto 308, Ejecutivo para la 3 089, construcción del Servicio Médico Forense (SEMEFO) TOTAL $23 902, $7 484, CTSJDF-005/ NOTA: Dentro del importe ejercido se incluyen los anticipos otorgados a las empresas contratadas. Asimismo, con relación al cumplimiento del Programa, no se ha mantenido informado al Comité de Obras de los avances y/o modificaciones que se han presentado a la fecha (31/07/), con el fin de que éste lo haga del conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ya que, de acuerdo con el programa modificado y aprobado, todas las Metas deberían haberse iniciado en el primer semestre del presente ejercicio. Cabe mencionar, respecto del contrato No. TSJDF/OP-001/05, formalizado con la empresa Exsoll Ingeniería, S.A. de C.V., por un monto de $18 975, (dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 54/100 M.N.), cuyo objeto es la Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en los inmuebles Edificio Principal y Torres Gemelas, se detectó que éste presenta atrasos en su ejecución, en virtud de que el proyecto no se encuentra definido totalmente, lo cual ha ocasionado que se cancelen y adicionen conceptos de obra del catálogo original. INCUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS La Dirección de Obras a la brevedad, deberá
6 4 ESTABLECIDOS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES Y ANTICIPOS. Derivado de la revisión efectuada a las Cuentas por Liquidar Certificadas relacionadas con los pagos de los Contratos de Obra Pública Nos. TSJDF/OP-001/05, TSJDF/SUP-002/05 y TSJDF/PROY- 003/05, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Obras, misma que le fue enviada por la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, ambas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se observó que a la fecha (31 de julio de ), dichos pagos se realizan sin considerar los plazos estipulados en la normatividad que rige a las obras públicas, como se desprende del siguiente análisis: Contrato No. TSJDF/OP-001/05. Formalizado con la empresa Exsoll Ingeniería, S.A. de C.V., por un importe de $18 975, (dieciocho millones novecientos setenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 54/100 M.N.), con un período de ejecución del 31 de enero al 30 de diciembre de, cuyo objeto es la Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en los inmuebles Edificio Principal y Torres Gemelas, a la fecha se le han pagado 6 estimaciones en plazos que van de 26 a 47 días hábiles; asimismo, el anticipo fue pagado 18 días hábiles después de formalizado el contrato mencionado y entregado las fianzas correspondientes. Contrato No. TSJDF/SUP-002/05. Formalizado con la empresa Consultoría, coordinarse con la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, con objeto de implementar un procedimiento que permita el estricto cumplimiento de los plazos y poder realizar el pago oportunamente, tanto de los anticipos como de las estimaciones. En lo sucesivo los Titulares de las Direcciones antes mencionadas, deberán establecer y cumplir con los procedimientos y términos previstos, por la normatividad vigente aplicable y por los propios contratos, para la ejecución de los trámites correspondientes, con la finalidad de evitar incurrir en responsabilidades.
7 Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., por un importe de $1 661, (un millón seiscientos sesenta y un mil novecientos cuatro pesos 34/100 M.N.), con un período de ejecución del 27 de enero al 30 de diciembre de, cuyo objeto es la Supervisión Externa para la Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en los inmuebles Edificio Principal y Torres Gemelas, a la fecha se le han pagado 6 estimaciones en plazos que van de 28 a 53 días hábiles; asimismo, el anticipo fue pagado 18 días hábiles después de formalizado el contrato mencionado y entregado las fianzas respectivas. Contrato No. TSJDF/PROY-003/05. Formalizado con la empresa Bufete de Ingeniería y Técnica Aplicada, S.A. de C.V., por un importe de $3 089, (tres millones ochenta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres pesos 64/100 M.N.), con un período de ejecución del 30 de enero al 30 de abril de, cuyo objeto es la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Servicio Médico Forense, a la cual se le pagó el anticipo 18 días hábiles después de formalizado el contrato mencionado y 14 días de haber entregado las fianzas respectivas. Lo anterior, no obstante que la normatividad que rige en la materia establece que los anticipos deben ser puestos a disposición del contratista con
8 antelación a la fecha programada para el inicio de los trabajos y en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de entregar las fianzas. Por lo que corresponde al tiempo para el pago de las estimaciones, se establece que el plazo máximo para llevarlo a cabo será de 20 días hábiles. CTSJDF-005/ 6 INCUMPLIMIENTO EN CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. En la revisión efectuada a los contratos adjudicados en el ejercicio, se detectó que para el Contrato de Servicios relacionado con la Obra Pública No. TSJDF/PROY-003/05, cuyo objeto era la Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Servicio Médico Forense, mismo que fue adjudicado a la empresa Bufete de Ingeniería y Técnica Aplicada, S.A. de C.V., por un importe de $3 089, (tres millones ochenta y nueve mil ochocientos setenta pesos 19/100 M.N.) y un plazo de ejecución del 30 de enero al 30 de abril del año en curso, se elaboraron dos convenios modificatorios de ampliación del plazo de ejecución, siendo el plazo de conclusión de los trabajos el 6 de junio del año en curso; sin embargo, a la fecha (10/08/), presenta las siguientes inconsistencias: a) El proyecto ya fue entregado a la Dirección de Obras, de acuerdo al Oficio S/N del 6 de junio de, no obstante han transcurrido más de dos meses, a partir de La Dirección de Obras, a la brevedad deberá determinar si el proyecto es adecuado a las necesidades y/o requerimientos del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con el fin de efectuar el Acto de entrega-recepción de los trabajos realizados y proceder al pago respectivo. Por otra parte, deberá realizar en forma inmediata el cálculo correspondiente, respecto de los importes y períodos en los cuales la contratista ha dejado de presentar estimaciones, con objeto de aplicar las sanciones que correspondan. Se sugiere que en lo sucesivo, la Dirección de Obras, se apegue estrictamente a lo que establece la normatividad vigente aplicable; así como a los contratos formalizados, aplicando de inmediato las sanciones que correspondan, según lo estipulado en las cláusulas de los documentos formalizados, aplicando de inmediato las sanciones que correspondan.
9 la fecha de conclusión establecida en el 2º Convenio, sin que se haya determinado si el mismo cumple con lo solicitado por la Institución y si procede la entrega-recepción de los trabajos, así como el pago respectivo, o en su caso, establecer si procede aplicar sanción al contratista, por incumplimiento en la entrega de los trabajos. Lo anterior, no obstante que el contrato en la cláusula Decimotercera establece que el Tribunal en un plazo no mayor de 20 días hábiles verificará que los servicios realizados por el Contratista estén debidamente concluidos, levantando el acta de verificación correspondiente. b) En la cláusula Sexta del Contrato establece que Las partes convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones, que deberán cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al programa de actividades, mismas que abarcarán como máximo períodos quincenales, las cuales serán presentadas por EL CONTRATISTA a la residencia de supervisión de EL TRIBUNAL, acompañadas de la documentación soporte correspondiente dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte, las que serán los días 15 y 30 de cada mes Si EL CONTRATISTA, no presenta las estimaciones dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte,
10 señaladas en el párrafo que antecede, EL TRIBUNAL de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 sexto párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, de aplicación supletoria al Acuerdo General Número 58-50/2001, aplicará a EL CONTRATISTA una sanción del 2% (dos por ciento) del valor de la estimación no presentada en tiempo. Hasta el momento la empresa no ha cumplido con lo antes descrito, sin que la Dirección de Obras le haya aplicado las sanciones estipuladas. CTSJDF-013/ IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DE LA OBRA DEL ARCHIVO JUDICIAL EN DELICIAS. En la ejecución de los trabajos correspondientes a la obra de Adaptación de Nave de Archivo Judicial en Delicias No. 36, se detectaron las siguientes situaciones: Del Contrato de Obra Pública No. TSJDF/OP-009/2006, con la empresa EDIFICADORA ROJAS Y ASOCIADOS, S.A. de C.V., y convenio modificatorio No. TSJDF/OP-009/2006-C1, que difirió la fecha de terminación, al veintiuno de abril de dos mil siete, se constató que a la fecha de la revisión, la obra no se había concluido y el anticipo otorgado no fue amortizado al 100%. Actualmente, se encuentra en proceso de rescisión por parte de la Dirección de Obras y de la Dirección Jurídica del Tribunal La Dirección de Obras en coordinación con la Dirección Jurídica, deberán implementar de forma inmediata el procedimiento necesario, a fin de salvaguardar los intereses del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los contratos números TSJDF/OP-009/2006 y TSJDF/SUP-004/2006. La Dirección de Obras, deberá aportar los elementos suficientes y competentes a efecto de justificar las omisiones de supervisión en los expedientes correspondientes, a la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo anterior sin menoscabo de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Asimismo, deberá informar a la brevedad a la Contraloría del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los resultados de las gestiones implementadas. En lo subsecuente, la Dirección de Obras debe efectuar un control y supervisión estricto de las
11 Superior de Justicia del Distrito Federal, en virtud del incumplimiento en la ejecución de los trabajos por parte de la empresa contratada, no obstante que se realizaron diversas reuniones de trabajo, con el fin de reprogramar y concluir los trabajos que nos ocupan. Por lo que respecta al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. TSJDF/SUP-004/2006, correspondiente a Supervisión Externa de la Adaptación de Nave de Archivo Judicial en Delicias No. 36, adjudicado a la contratista JMB Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., se determinó lo siguiente: La empresa JMB Construcciones y Servicios, S.A. de C.V., recibió pagos sin haber cumplido con los términos establecidos en el Contrato antes referido. Lo que denota una inadecuada supervisión y control en la ejecución de los trabajos, tanto por parte de la Dirección de Obras, como por la supervisión externa contratada, originando con esto que no se diera cumplimiento a los Contratos Nos. TSJDF/OP-009/2006 y TSJDF/SUP- 004/2006. obras que ejecute, tal como lo establece la normatividad vigente aplicable; además, deberá abstenerse de efectuar pagos que no estén debidamente sustentados, con el fin de no incurrir en responsabilidades.
Auditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-013/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE OBRAS Auditoría No. de Observaciones s En Proceso de
Más detallesLa Dirección Ejecutiva de Planeación deberá evaluar las cargas de trabajo, y en su caso,
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN Auditoría No. de Observaciones s En Proceso
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-005/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Auditoría No. de Observaciones
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-002/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Auditoría No. de Observaciones
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-S-024/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN DE CONSIGNACIONES CIVILES Auditoría No. de Observaciones s En Proceso
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-014/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Auditoría No. de Observaciones
Más detallesOBSERVACIÓN RECOMENDACIONES CORRECTIVA
Hoja núm. 1 de 6 INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA De la revisión documental al expediente del Contrato de Obra Pública número 2014-17-CE-D-062-W-00-2014 que tiene por objeto Ampliación del
Más detallesInforme Ejecutivo al 31 de Diciembre 2012 RESULTADO DE LAS AUDITORÍAS
Informe Ejecutivo al 31 de Diciembre De acuerdo a la planeación del ejercicio, en lo dispuesto al Programa Anual de Auditorias, se programaron un total de 9 auditorías. Al 31 de Diciembre de, el OIC en
Más detallesC J F FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA
FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia actualmente cuenta con una plantilla autorizada de 9 servidores
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-S-007/ NUM. OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES SITUACIÓN ACTUAL
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Auditoría No. de Observaciones s En
Más detallesEn lo subsecuente la Dirección de Informática. deberá de analizar los requerimientos. cada uno de los equipos. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMATICA Auditoría No. de Observaciones Solventadas
Más detallesCONCEPTOS REVISADOS (Miles de pesos)
Secretaría de Seguridad Pública Construcción, Rehabilitación y Adecuación del Centro Penitenciario de Papantla, en el Estado de Veracruz Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-36100-04-0025 GB-120 Criterios
Más detallesC J F FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA
FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Secretaría Técnica cuenta actualmente con una plantilla autorizada de 9 servidores públicos, incluida la plaza de la Secretaria
Más detallesPODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO C O N T R A L O R Í A
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO C O N T R A L O R Í A 1 TEMÁTICA 1. Marco Normativo 2. Realización de Obra Pública Requerimiento, planeación y presupuestación Procedimiento adjudicatorio L.P. I.R.
Más detallesLa Dirección Ejecutiva de Recursos ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS APEGA A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA.
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS FINANCIEROS Auditoría No. de Observaciones
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-008/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS Auditoría No. de Observaciones s En
Más detallesCONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: LA OFICIALÍA MAYOR
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: LA OFICIALÍA MAYOR Auditoría s CTSJDF-S-007/2013 5 NUM. OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
Más detallesCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES JEFATURA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 14 de mayo de 2008, se llevó a cabo conforme a lo establecido en el punto 7.3 de las Bases de la, en la Sala de Plenos de la Junta
Más detallesCÉDULA DE OBSERVACIONES CORRECTIVA PREVENTIVA
DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA Con motivo de la auditoría AGS/LLANO-FOPEDEP/2014, se solicitó al Gobierno Municipal de El Llano los expedientes unitarios
Más detallesCriterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyecto Carretero Mexicali-San Felipe. Tramo El Faro-San Felipe, en el Estado de Baja California Auditoría de Inversiones
Más detallesInformación del Ejercicio 2008 Resumen de Auditorías
Información del Ejercicio 2008 Resumen de Auditorías Número de la Auditoría: 03 A Situación de la Auditoría: Año/Trimestre en la que se realizó: Concluida 2008/03 Tipo de Auditoría: Especifica Nombre del
Más detallesOBSERVACIÓN RECOMENDACIONES INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CORRECTIVA
Hoja núm. 1 de 5 INADECUADA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA De la revisión al Contrato de Servicios relacionados con la Obra Pública número 2015-17-CE-D-020-Y-00-2015
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-010/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS MATERIALES. Auditoría No. de Observaciones
Más detallesObjetivo de la Auditoría Observaciones
No. Nombre de la Auditoria Área de Aplicación Despacho Auditor Acta de Inicio Acta de Cierre Período Auditado Objetivo de la Auditoría Observaciones Resultados de la Gestión Aclaración o Cumplimiento de
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DE LA ENERO 2004 ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA I. INTRODUCCIÓN 1 II. ANTECEDENTES 3 III. MARCO JURÍDICO 5 IV. OBJETIVO DEL ÁREA 6 V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 7 VI. ORGANIGRAMA 8 VII. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 9 INTRODUCCIÓN
Más detallesDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES MÉXICO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES MÉXICO 1 de 11 Elaboró L.C. John Lucas Hernández Gerente de Administración de Personal Revisó Lic. Sandra Chávez Ruelas
Más detallesUniversidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Alcance EGRESOS
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-4-99016-02-0543 GF-240 Alcance
Más detallesManual de Organización
Pág. 127 ORGANIGRAMA ESPECÍFICO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Pág. 128 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS ÓRGANO DEL QUE DEPENDE: Oficina de la Presidencia Delegación Administrativa Delegación Jurídica Dirección
Más detallesACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA
DE LOS TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA cláusula DÉCIMA QUINTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, EN ESTE ACTO SE
Más detallesContraloría Municipal
Contraloría Municipal INFORME DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA Mazatlán, Sinaloa a 29 de Mayo 2015 LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CONTRALORÍA MUNICIPAL PRESENTE. De acuerdo al programa de revisiones administrativas
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO. INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón. Dirección de Control de la Administración Descentralizada
RESUMEN EJECUTIVO INFORMACIÓN GENERAL Contraloría del Estado Falcón Dirección de Control de la Administración Descentralizada Área: Consejo Comunal El Calvario Municipio Colina Sub-Área: Técnico-Administrativa
Más detallesCOORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS GENERALES
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 02 de junio de 2009, se llevó a cabo conforme a lo establecido en el punto 7.3 de las Bases de la, en la Sala de Plenos de la Junta
Más detallesDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y S S PÁG. 0 Determinar oportunamente la estimación financiera de los recursos necesarios para el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de las Unidades Responsables
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 67,540.4 Muestra Auditada 67,540.4 Representatividad de la 100.0%
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de Querétaro Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-22000-02-0777 GF-336 Alcance EGRESOS
Más detallesII, 41, 3, 22 3, 23, 38, 1, 39, 49, 2, 3, 6, 7, 11, 49-B,
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 22 párrafo 3, 23, 38, párrafo 1, inciso k), 39, 49, párrafos
Más detallesDIRECCIÓN DE OFICIALÍA DE PARTES COMÚN
1 1 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL O C T U B R E 2006 ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA I.- INTRODUCCIÓN 3 II.- ANTECEDENTES 4 III.- MARCO JURÍDICO 6 IV.- OBJETIVO DEL ÁREA 8 V.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 9 VI.- ORGANIGRAMA
Más detallesCONSEJO DE la JUDICATURA FEDERAL SECRETARiA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
CONSEJO DE la JUDICATURA FEDERAL SECRETARiA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO Poder Judicial de la F ederacíón LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. CJF/SENDGIM/LP/0612016
Más detallesGobierno del Estado de México Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Alcance EGRESOS
Gasto Federalizado Gobierno del Estado de México Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-15000-02-0770 GF-329 Alcance EGRESOS
Más detallesCriterios de Selección
Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción del Hospital General Regional, Nuevo de 216 Camas en la Ciudad de Reynosa, en el Estado de Tamaulipas Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-00GYR-04-0453
Más detallesCriterios de Selección
Secretaría de Seguridad Pública Construcción de los Cuarteles para los Elementos de la Policía Federal y Custodios Dentro de las Instalaciones de los Centros Federales de Readaptación Social Núms. 2 Occidente,
Más detallesACTIVADES REVISADAS (Miles de pesos y porcentajes) Actividades Ejecutadas Revisadas MA , ,
Grupo Funcional Desarrollo Social Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General Regional, Nuevo de 236 Camas en Metepec, en el Estado de México Auditoría de Inversiones Físicas:
Más detallesDIRECCIÓN DE OBRAS TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE OBRAS ABRIL 20 ÍNDICE CONTENIDO PÁGINA I. INTRODUCCIÓN 3 II. ANTECEDENTES 4 III. MARCO JURÍDICO 5 IV. OBJETIVO DEL ÁREA 7 V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 8 VI. ORGANIGRAMA 9 VII. 10 DIRECCIÓN DE OBRAS
Más detallesMarthe Acabados y Construcciones, S.A. de C.V. Arq. José Adrián Carrasco Aguayo
ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA INVITACIÓN NACIONAL EN MATERIA DE OBRA INMOBILIARIA NO. BM-SAIG-CO-17-0038-1, SEGÚN INVITACIÓN DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2017.--------------------------
Más detallesCG/008/2014 RESULTANDO:
CG/008/2014 En la sesión ordinaria efectuada el veintinueve de abril de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, emitió el siguiente: Acuerdo mediante el cual
Más detallesManual de Organización Dirección de Construcción y Remodelación de Inmuebles Í N D I C E AUTORIZACIÓN...I INTRODUCCIÓN... II
Í N D I C E CONTENIDO PÁGINA AUTORIZACIÓN...I INTRODUCCIÓN... II ANTECEDENTES HISTÓRICOS... III MARCO JURÍDICO... IV OBJETIVO... V ESTRUCTURA ORGÁNICA... VI FUNCIONES... VII DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y
Más detallesCONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL Secretaría General
No. de Acuerdo Temática ACTA 09/2008, Sesión Plenaria Ordinaria Pública de fecha 13 de febrero de 2008 Oficios en Cumplimiento Área a la que se remite el oficio Descripción del Cumplimiento 4-09/2008 Informe
Más detallesMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
0 Estratégi co 0 Estratégi co 1 Fin Impulsar un crecimiento económico sostenido, incluyente y equilibrado entre las regiones del estado, mediante la ampliación de la inversión pública en la infraestructura
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-007/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
Más detallesCriterios de Selección
Grupo Funcional Desarrollo Económico Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro, en el Estado de Coahuila Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-04-0379 DE-047
Más detallesContraloría Interna. Programa de Trabajo 2014
Programa de Trabajo 2014 Enero 2014 1. PRESENTACIÓN La de la Cámara de Diputados presenta su Programa de Trabajo 2014, el cual define las acciones derivadas del cumplimiento a lo establecido en el artículo
Más detallesMayo Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal Dirección General de Administración
LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS EN LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL. Mayo 2017. 1 1 Objeto
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-007/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL
Más detallesÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA
Página 1 de 5 Í N D I C E Hoja I. ANTECEDENTES DE LA AUDITORÍA 2 II. OBJETO Y PERIODO REVISADO 2 III. RESULTADO DE LOS TRABAJOS DESARROLLADOS 3 IV. CONCLUSIÓN 5 V. CÉDULAS DE OBSERVACIONES 5 Página 2 de
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-008/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Auditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso
Más detallesCORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P TEL. (55) FAX
No. de Oficio RM 1828/2011. ASUNTO: CORPORATIVO SIMPLEMENTE, S.A. DE C.V. GUANAJUATO No.97. COL. ROMA MEXICO, D.F. C.P. 06700 TEL. (55) 5584 2121 FAX. 5584 8454. P R E S E N T E En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesTEMA I. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
TEMA I. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Fundamento Legal a) Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos. b) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. c) Ley orgánica de
Más detallesLINEAMIENTOS GENERALES RELATIVOS A LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL INFODF.
LINEAMIENTOS GENERALES RELATIVOS A LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL INFODF. ABRIL 2007 1 LINEAMIENTOS GENERALES RELATIVOS A LOS ACTOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO
Más detallesC J F CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN I. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Contraloría del Poder Judicial de la Federación se integra por una plantilla de 166 servidores públicos: 99 hombres y 67 mujeres.
Más detallesSECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA ÍNDICE
Y ÍNDICE Página I. INTRODUCCIÓN 2 II. OBJETIVO, ALCANCE Y MARCO JURÍDICO 3 III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 5 IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES GENERALES SECODAMDAU 1 Director de 6 SECODAMDAU 1.1 Coordinador de 9 SECODAMDAU
Más detallesC J F FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 1. Estado Financiero Contable General del Fondo
FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA I. ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1. Estado Financiero Contable General del Fondo De conformidad con el artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Más detallesRESUMEN EJECUTIVO Nº AOO RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO Nº AOO-03-01-2014 RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL CATEDRAL V PARROQUIA BARINAS MUNICIPIO BARINAS, ESTADO BARINAS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINANCIEROS
Más detallesASUNTO: Notificación de fallo
Núm. de oficio: RTV/DRM/ADQ/0916/2012. ASUNTO: MAGNUM SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. CALLE FACTOR No.18. COL. SAN JOSÉ INSURGENTES DEL. BENITO JUAREZ MÉXICO, D.F. TEL. (55)5615 7419, 5615 9262 y fax.
Más detallesSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ACUERDO para el traspaso de recursos destinados a la operación de los programas de educación básica sujetos a Reglas de Operación, que establecen la Secretaría de Educación
Más detallesGERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA.
ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA. GERENCIA DE CONTROL Y AUDITORIA. LIC. ELVIRA VALENCIA MARIN. CONTROL Y EVALUACION. JUAN MANUEL LIBERA LEAL. AUDITORIA NORMATIVA LIC. JOSE DE JESUS CELIS
Más detallesCÉDULA DE OBSERVACIONES
Hoja núm. 1 de 7 SERVICIOS PAGADOS NO EJECUTADOS EN EL CONTRATO NÚMERO 2015-17-CE-D- 036-Y-00-2015 Del análisis y revisión documental al Contrato número 2015-17-CE-D-036-Y- 00-2015, adjudicado por el Centro
Más detallesCONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A. INTEGRACIÓN DEL ÁREA La Contraloría del Poder Judicial de la Federación se integra por una plantilla de 166 servidores públicos: 99 hombres y 65 mujeres.
Más detallesDIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES JULIO, 2015
TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS APROBADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN JULIO, 2015 Página 1 de 25 Índice Presentación
Más detallesGobierno del Distrito Federal Contraloría General del Distrito Federal Contraloría Interna en Benito Juárez. A10 Informe de Observaciones de Auditoría
A10 Informe de Observaciones de Auditoría México D.F., a 30 de junio de 201 O INFORME DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA N ' mero de auditoría: 17-C/10 Clave del Programa: 210 Descripción: Unidad Administrativa:
Más detallesAlcance EGRESOS Miles de Pesos Universo Seleccionado 64,000.0 Muestra Auditada 64,000.0 Representatividad de la 100.0%
Gobierno del Estado de Baja California Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-02000-02-0528 GF-232 Alcance EGRESOS
Más detallesB).- La empresa Excelencia en Comunicación y Tecnología, S.A. de C.V., cumple
No. OF. RM 1675/2011. ASUNTO: UMPEQ TV, S.A. DE C.V. BENITO JUAREZ No. 164. COL. SAN ANTONIO CULHUACAN MEXICO, D.F. C.P. 09800 TEL. (55) 5607 7127 Y 5695 0708. P R E S E N T E. En acatamiento a lo dispuesto
Más detallesGrupo Funcional Desarrollo Económico
Secretaría de Comunicaciones y Transportes Carretera Estación Don-Nogales, en el Estado de Sonora Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-09100-0-0382 DE-075 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó
Más detallesConceptos Revisados (Miles de pesos y porcentajes) Importe de los conceptos Número de contrato
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos Proyecto Autopista Tijuana-Ensenada, en el Estado de Baja California Auditoría de Inversiones Físicas: 11-1-09J0U-04-0288 DE-070 Criterios de
Más detallesDICTAMEN DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA
DICTAMEN DE REESTRUCTURACIÓN ORGÁNICA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA Dictamen No. 22.5/2009 FEBRERO 2009 Dictamen de Reestructuración Orgánica CECOFAM, febrero 2009. Í N D I C E CONTENIDO
Más detallesAuditoría No. de Observaciones Solventadas En Proceso de Aclaración CTSJDF-009/
CONTRALORÍA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL RESULTADOS DE AUDITORÍAS OBSERVACIONES ATENDIDAS POR: ÁREA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INFORMATICA Auditoría No. de Observaciones s En Proceso
Más detallesTRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015 ÁREA CONTRALORÍA INTERNA INFORMES, LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD INTERNA INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL
Más detallesGobierno del Distrito Federal Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Alcance EGRESOS
Gobierno del Distrito Federal Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-09000-02-0756 GF-323 Alcance EGRESOS Miles de Pesos Universo
Más detallesPROYECTO DE DICTAMEN 1.- DATOS GENERALES
PROYECTO DE DICTAMEN 1.- DATOS GENERALES DESARROLLO MODIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO HABITACIONAL URBANO DE TIPO POPULAR, DENOMINADO MIRADOR DE LAS CULTURAS II, EL CUAL FUE AUTORIZADO EL DÍA 10 DE DICIEMBRE
Más detallesABOGADO SUPERVISOR DE QUEJAS (SUBDIRECTOR DE ÁREA) CF E-C-U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MÉXICO, D.F. NA1 (SUBDIRECCIÓN DE ÁREA)
DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO ADSCRIPCIÓN ABOGADO SUPERVISOR DE QUEJAS (SUBDIRECTOR DE ÁREA) 15-112-2-CF21134-0000118-E-C-U ÓRGANO INTERNO DE CONTROL NÚMERO DE VACANTES UNA CIUDAD GRUPO, GRADO
Más detallesNFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IFEQROO, PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2015.
NFORME DE ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IFEQROO, PARA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, CON CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2015. Durante el primer trimestre del ejercicio 2015, informo a este Honorable Consejo
Más detallesH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAX. 2014, Año de Octavio Paz FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CAPITULO VI ARTÍCULO
Más detallesNombre del Procedimiento: Verificación de la suficiencia presupuestal de Requisiciones de Compra. Dirección: Programación y Presupuesto
de Requisiciones de 1. OBJETIVO Verificar la suficiencia del presupuesto autorizado de las partidas por afectar en las Requisiciones de que elaboran las Unidades Administrativas Centrales.. ALCANCE Unidades
Más detallesINTEGRACIÓN DE MONTOS AUTORIZADOS (Miles de pesos) Pedido o. Ejercido Contrato
Secretaría de Marina Construcción de un Edificio Destinado para la Unidad de Inteligencia Naval en México, Distrito Federal Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-13100-04-0009 GB-105 Criterios de Selección
Más detallesLIC. TAREK ABDALÁ SAAD, M.E. JOAQUÍN ROQUE FLORES CASTRO, C.P. ENRIQUE MOLINA LÓPEZ,
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las trece horas con del día veintiocho del mes de junio del año dos mil once, reunidos en la sala de juntas anexa a la Dirección de Finanzas y Administración del
Más detallesACTA DE FALLO LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N
ACTA DE FALLO En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 29 de marzo de 2011, se llevó a cabo el Acto de Fallo a las Bases de la Licitación Pública Internacional Nº 30104002-003-11,
Más detallesComisión Nacional del Agua Construcción del Túnel Emisor Oriente Auditoría de Inversiones Físicas: B DE-108. Criterios de Selección
Comisión Nacional del Agua Construcción del Túnel Emisor Oriente Auditoría de Inversiones Físicas: 11-0-16B00-04-0374 DE-108 Criterios de Selección Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios
Más detallesCFMA E-C-B $47, (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS 69/100 M. N.) OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:
DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO ADSCRIPCIÓN CIUDAD GRUPO, GRADO Y NIVEL ADMINISTRATIVO REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA FUNCIONES COORDINACIÓN DE ENLACE CON OFICINAS ALTERNAS Y LOGÍSTICA INSTITUCIONAL
Más detallesAUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007.
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007 Puebla Puebla X.23.2.7. Recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto
Más detallesDICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No
DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. 59064001-028-01 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL CONSUMIBLE DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Más detallesM1C014P E-C-A
DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO ADSCRIPCIÓN CIUDAD GRUPO, GRADO Y NIVEL ADMINISTRATIVO REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 15-113-1-M1C014P-0000033-E-C-A
Más detallesMANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Autorizado por: H. Junta de Gobierno de los SEPEN Sesión XL de fecha 12 de Marzo de 2004 MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Í N D I C E INTRODUCCIÓN... 3 I. OBJETIVO
Más detallesINFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
INFORME DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT CUENTA PÚBLICA 2015 Informe del Resultado de la Fiscalización de
Más detallesInstituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal
LINEAMIENTOS PARA LOS ACTOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL. DICIEMBRE 2011 LINEAMIENTOS PARA
Más detallesINSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DIRECCION DE OBRAS
El Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa en la tarea de simplificar y agilizar los tramites administrativos para la formulación, tramite y pago de estimaciones de obra, emite el presente documento
Más detallesUNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ COMITÉ DE ADQUISICIONES ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 007/15
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ COMITÉ DE ADQUISICIONES ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 007/15 SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES LA UNIVERSIDAD
Más detallesINFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE ENERO JUNIO 2016
INFORME FINANCIERO PRIMER SEMESTRE ENERO JUNIO 2016 AGOSTO, 2016. INDICE I. Marco Jurídico 3 II. Gastos de Operación 4 III. Fondo Fijo 5 IV. Vales de Alimentos 6 CONCLUSIONES 6 2 INFORME FINANCIERO PRIMER
Más detallesINGENIERÍA EN MANTENIMIENTO Y SISTEMAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.,
FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. 56097001-020-17, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, PARA LA SECRETARÍA DE SALUD Y PARA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO. En la Ciudad de Villahermosa,
Más detallesM1C026P A-C-C
DENOMINACIÓN DEL PUESTO CÓDIGO DE PUESTO ADSCRIPCIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL 15-900-1-M1C026P-0000048-A-C-C NÚMERO DE VACANTES SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA UNA CIUDAD
Más detallesPROCEDIMIENTO: DE TRÁMITE PARA PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA SEPTIEMBRE 2005
SISTEMA NACIONAL PARA OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL DE TRÁMITE PARA PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA SEPTIEMBRE 2005 Versión
Más detallesDICTAMEN TÉCNICO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO LS-103C80801/004/2014 RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS.
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz, siendo las diecisiete horas del día quince del mes de abril del año dos mil catorce, la Comisión para la Licitación Simplificada número LS-103C80801/004/2014 relativa
Más detalles