PLIEGOS DE RÉGIMEN ESPECIAL-GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO CÓDIGO DEL PROCESO: RE-005-EPP-OSC-S-14

Transcripción

1 PLIEGOS DE RÉGIMEN ESPECIAL-GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO CÓDIGO DEL PROCESO: RE-005-EPP-OSC-S-14 Objeto de la contratación: "ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO" GUAYAQUIL, FEBRERO DE 2014 Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 1

2 RÉGIMEN ESPECIAL-GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN I INVITACIÓN SECCIÓN II OBJETO DE CONTRATACIÓN SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES ÍNDICE 3.1 Ámbito de aplicación 3.2 Responsable de la Contratación 3.3 Participante 3.4 Inhabilidades 3.5 Comisión Técnica 3.6 Obligaciones del Oferente Invitado 3.7 Convalidación de errores de forma 3.8 Causas de Rechazo 3.9 Adjudicación 3.10 Garantías 3.11 Cancelación del Procedimiento 3.12 Declaratoria de Procedimiento Desierto 3.13 Adjudicatario Fallido 3.14 Proyecto del Contrato 3.15 Modificaciones a los Pliegos 3.16 Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 3.17 Moneda de Cotización y Pago 3.18 Reclamos 3.19 Administración del Contrato 3.20 Supervisión 3.21Reajuste de Precios 3.22Control Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta 4.2 Plazo de Ejecución 4.3 Precio de la Oferta 4.4 Forma de Pago 4.5 Método de evaluación 4.6 Forma de Presentar la Oferta Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 2

3 4.6.1 Requisitos mínimos Oferta Técnica Oferta Económica 4.7Obligaciones de la CONTRATISTA 4.8 Obligaciones de la EP PETROECUADOR 4.9 Ejecución del Contrato Inicio, Planificación y Control del servicio Cumplimiento de Especificaciones Personal de La Contratista Materiales y equipos Trabajos defectuosos o no autorizados Facturación y Pago 4.10Anexos de las Condiciones Específicas Especificaciones Técnicas Presupuesto Referencial Personal Mínimo SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO SECCIÓN VI FORMULARIOS Formulario No. 1 Carta de Presentación y Compromiso. Formulario No. 2 Oferta Económica: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. Formulario No. 3 Datos Generales del oferente Formulario No. 4 Carta de Confidencialidad Formulario No. 5 Experiencia del Oferente Formulario No. 6 Determinación de accionistas, partícipes o socios Formulario No. 7 Cronograma Valorado de Actividades Formulario No. 8 Declaración de Agregado Ecuatoriano Formulario No.8.1 Cálculo del Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Respecto al Costo de Producción Formulario No. 9: Situación Financiera Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 3

4 RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN I INVITACIÓN De acuerdo con los Pliegos de Régimen Especial- Giro Específico del Negocio aprobado por el Ing. Leonel Pilligua Chilan, en su calidad de Subgerente de Proyectos, encargado de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, de conformidad con la delegación emitida a su favor por el señor Gerente General de la EP PETROECUADOR, mediante el Procedimiento de Desconcentración Empresarial para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios, Consultoría y Pagos Varios, aprobado mediante Resolución N. PGER del 6 enero de 2014, se invita a la Compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., para que presente su oferta técnica y económica para el servicio de ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO El Presupuesto Referencial es de USD ,00, (un millón sesenta mil dólares con 00/100 delos Estados Unidos de América) sin incluir el IVA. El Plazo para la ejecución del contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) días calendario, contado a partir de la fecha de suscripción del contrato. Las condiciones generales de esta convocatoria especial son las siguientes: 1. Los Pliegos están disponibles, sin ningún costo, en el portal Sin embargo, en cumplimiento de lo que dispone el numeral 3 del artículo 99 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR remitirá invitación directa a la Compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., con la información publicada en el Portal de Compras Públicas. 2. La Compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., podrá formular preguntas a la Comisión Técnica designada para el efecto en la Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, misma que se realizará en la fecha y hora señalada en el oficio de invitación, término que no podrá exceder de tres días contados desde su publicación, de la cual se levantará un acta que será publicada en el portal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 99 del Reglamento General de la LOSNCP. 3. La apertura de la Oferta se realizará en la misma fecha de presentación, una hora más tarde y en acto seguido se procederá a la evaluación. 4. La evaluación de la oferta técnica-económica se realizará estableciendo si ésta cumple con los requisitos mínimos solicitados y los Términos de Referencia constantes en los pliegos. 5. Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, de conformidad con la Certificación Presupuestaria emitida por la Jefa Zonal de Gestión Financiera Sur, mediante pre-compromiso CO 3381 del 12 de febrero de 2014 con cargo a la partida La forma de pago será la establecida en el proyecto de contrato. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 4

5 6. La oferta técnica-económica se presentará de forma física en la Secretaría de la Comisión Técnica, ubicada en la Jefatura Zonal de Compras, Contratos e Importaciones, en el piso 18 del Edificio la Previsora, Malecón No. 100 entre 9 de Octubre y P. Icaza, en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo con lo establecido en el calendario del proceso y la invitación. 7. El procedimiento se ceñirá en base a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre esta materia y los presentes Pliegos. Guayaquil, febrero de 2014 ING. ÁLVARO CHÁVEZ ROMERO. SUBGERENTE DE PROYECTOS GERENCIA DE TRANSPORTE DE LA EP PETROECUADOR Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 5

6 RÉGIMEN ESPECIAL-GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN II OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Este procedimiento tiene como propósito contratar la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO, para el efecto se invitará a la compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., a fin de que, en base a las condiciones establecidas en los presentes pliegos, presente su oferta técnica-económica. 2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO El alcance del servicio de la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO comprende la Inspección Técnica de los equipos y la Fiscalización de las obras de remediación civil en las instalaciones de la planta de licuefacción, para solventar los asentamientos y verificación del estado de los equipos y sistemas de la planta; realización de pruebas de rendimiento y máxima carga, entrega de informes y recomendaciones de las pruebas realizadas. Inspección Técnica. Se deberá realizar una inspección física de los equipos y sistemas de la planta, procesos y operaciones, las condiciones de trabajo, la revisión de los registros y la documentación de operación, de tal manera que la contratista valore la integridad y confiabilidad de la Planta. Los equipos y sistemas a analizarse e inspeccionarse son: Equipo estático y rotativo Sistema de Medición, tratamiento y Licuefacción de Gas Natural. Sistema de Boil Gas Planta de obtención de Nitrógeno Sistema de Generación Sistema de control e instrumentación Sistema eléctrico Sistema de seguridad industrial y medio ambiente Sistema de almacenamiento, despacho y transporte de GNL Servicios auxiliares (tratamiento de agua para el proceso y efluentes) Sistema de control de corrosión Integridad de las edificaciones civiles de la planta de licuefacción. Fiscalización de trabajos de remediación de asentamientos El contratista deberá proveer personal especializado para realizar la Fiscalización de Trabajos de remediación de los asentamientos presentados en la planta de GNL. Pruebas de Rendimiento. Las pruebas a realizarse son: Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 6

7 Pruebas de rendimiento de la planta de licuefacción a sus capacidad de diseño (200TM/D), (incluye equipos y sistemas asociados) En base a las pruebas y análisis realizados se deberá verificar la operatividad de los equipos y sistemas de la planta de licuefacción y de su comportamiento al trabajar a su máxima capacidad de diseño. La duración del TEST RUN a máxima carga en condiciones estables debe permitir tomar datos de operación y realizar los balances de masa y energía, datos de funcionamiento de los equipos: tales como: presión, temperatura, consumo energético, etc. La contratista deberá elaborar un informe referente a pruebas de máxima carga, con recomendaciones de posibles inspecciones de equipos que hayan presentado problemas en la prueba, o de aceptación provisional de la Planta. Para la prestación del servicio, el contratista deberá como mínimo realizar las siguientes actividades: Revisión de la información técnica del Contrato Fiscalización de trabajos de remediación civil Revisión de la construcción existente Integridad Mecánica de sistemas y equipos Control de Calidad Revisión de Procesos Prueba a máxima capacidad Elaboración de Reportes e Informes. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 7

8 RÉGIMEN ESPECIAL-GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN III CONDICIONES GENERALES 3.1 Ámbito de aplicación: El procedimiento optado por la Empresa es el de Régimen Especial- Giro Específico del Negocio, de acuerdo a lo autorizado por el Director Ejecutivo del INCOP, mediante oficios No. INCOP-DE-OF , No. INCOP-DE OF y No. INCOP-DE OF. 3.2 Responsable de la Contratación: De conformidad con lo dispuesto en el Procedimiento de Desconcentración Empresarial, para la Adquisición de Bienes, contratación de Obras, Servicios y Consultoría y pagos Varios, será responsable de la Contratación el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte, quien emitirá una resolución en la que se justifique la necesidad de la contratación o la justificación que le faculta acogerse al Régimen Especial-Giro Específico del Negocio, para lo cual aprobará los pliegos, el cronograma del proceso y dispondrá el inicio del procedimiento especial. 3.3 Participante: El Subgerente de Proyectos de EP PETROECUADOR invita a la compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., a presentar su propuesta técnica-económica para la contratación del servicio de ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO 3.4 Inhabilidades: No podrán participar en el presente procedimiento precontractual, por sí mismas o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP. 3.5 Comisión técnica: La Comisión Técnica, designada por el Subgerente de Proyectos de la Gerenciade Transporte de la EP PETROECUADOR, será la encargada del trámite del proceso precontractual. Es decir, absolverá las preguntas, evaluará las ofertas, de ser el caso solicitará convalidación de errores y preparará el informe respectivo con la recomendación al Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte la adjudicación o la declaratoria de desierto, para este procedimiento. 3.6 Obligaciones del oferente Invitado: El oferente deberá revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevará de sus obligaciones con relación a su oferta. 3.7 Convalidación de errores de forma: Si se presentaren errores de forma, la oferta podrá ser convalidada por el oferente en el término que establezca la entidad contratante. Para la etapa de la convalidación de errores, la comisión técnica se sujetará a las disposiciones de la resolución INCOP No. RE del 27 de marzo de 2013, publicada en el RO 930 del 30 de abril de Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta técnico-económica, la EP PETROECUADOR podrá rechazarla por las siguientes causas: Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 8

9 3.8.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales y específicas, términos de referencia, formularios de estos pliegos Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o después de la hora establecida para ello Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionándolos o modificándolos, de tal forma que se alteren las condiciones de la contratación. La oferta será descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteración de la información presentada. 3.9 Adjudicación: El Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR adjudicará el contrato, mediante resolución motivada, como lo establece el numeral 6 del Art. 99 del Reglamento General de la LOSNCP Garantía: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la LOSNCP, la contratista está obligada a rendir la siguiente garantía: Garantía.- Fiel Cumplimiento. La Contratista, antes de firmar el contrato, para seguridad del cumplimiento de éste y para responder de las obligaciones que contrajera frente a terceros, relacionadas con el contrato, rendirá a favor de la EP PETROECUADOR una garantía de las señaladas en los numerales 1, 2 y 5 del artículo 73 de la LOSNCP, por un monto equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato, sin IVA. Vigencia de la Garantía.- De conformidad con la recomendación emitida por Auditoría Interna de EP PETROECUADOR, contenida en el Informe No. EP PEC-PAIN y aprobado por la Contraloría General del Estado el 6 de marzo de 2013, la vigencia de esta garantía deberá ser igual al plazo del contrato Póliza de Responsabilidad Civil.- La Contratista, antes de firmar el contrato deberá presentar una póliza de Responsabilidad Civil por un monto asegurado del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato sin incluir el IVA, para cubrir la muerte, lesiones, gastos médicos, daños o pérdidas a la propiedad o bienes EP PETROECUADOR, de terceros y daños al ambiente Cancelación del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentación de la oferta, el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, podrá declarar cancelado el procedimiento, mediante resolución debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la LOSNCP Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, antes de resolver la adjudicación, podrá declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artículo 33 de la LOSNCP. Dicha declaratoria se realizará mediante resolución motivada de la máxima autoridad de la EP PETROECUADOR o su delegado. Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad podrá disponer su archivo o su reapertura. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 9

10 3.13 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del término previsto, por causas que le sean imputables al oferente invitado, El Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, lo declarará adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condición al SERCOP, procederá de conformidad con los artículos 35 y 98 de la LOSNCP Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicación, dentro de un término de 15 días contados a partir de la misma, la EP PETROECUADOR, formalizará el Proyecto de Contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General Modificaciones a los Pliegos: La Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR podrá modificar los Pliegos, siempre y cuando estas modificaciones no alteren el precio referencial y el objeto del contrato, mismas que deberán constar en el acta de audiencia de preguntas, respuestas y aclaraciones Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones: Si la Compañía invitada, luego del análisis de los Pliegos detecta un error, omisión o inconsistencia, o necesita una aclaración sobre una parte de los pliegos, deberá realizarla en la Audiencia de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones que se llevará a cabo, en la fecha y hora señalada en la invitación, término que no podrá exceder de tres días contados desde su publicación, de la cual se levantará un acta que será publicada en el portal Moneda de Cotización y Pago: La oferta deberá presentarse en dólares de los Estados Unidos de América. Los pagos se realizarán en la misma moneda Reclamos: Para el evento de que el oferente o adjudicatario presente reclamos relacionados con su oferta, se deberá considerar lo establecido en los artículos 102 y 103 de la LOSNCP, según el procedimiento que consta en los artículos 150 al 159 de su Reglamento General Administración del Contrato: el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de EP PETROECUADOR designará al Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Las atribuciones de la Administración se encuentran establecidas en el proyecto de contrato Supervisión: La EP PETROECUADOR designará al Supervisor (es), quien (es) velará (n) por la correcta ejecución del servicio, a fin de que el mismo se ejecute de acuerdo a las especificaciones técnicas, cronogramas de trabajo, y normas técnicas aplicables. Las atribuciones de la Supervisión se encuentran establecidas en el proyecto de contrato Reajuste de Precios: El valor de este contrato es fijo, por tanto, acorde a lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento General a la LOSNCP, no se sujetará al sistema de reajuste de precios Control Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional: La Contratista adjudicada, deberá cumplir con todas las leyes, normas, disposiciones y regulaciones vigentes en el Ecuador y de la EP PETROECUADOR, aplicables a salvaguardar la salud y seguridad de sus trabajadores y del medio ambiente. Todos los costos y gastos relacionados con dicho cumplimiento, o la falta del mismo, serán por cuenta y costo exclusivos de la CONTRATISTA. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 10

11 RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN IV CONDICIONES ESPECÍFICAS 4.1 Vigencia de la oferta: La vigencia de la oferta es de NOVENTA (90) DÍAS, sin embargo la EP PETROECUADOR, podrá prorrogar el plazo previsto hasta la fecha de celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la LOSNCP. 4.2 Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del contrato para la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO, es de CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO, contado a partir de la suscripción del contrato. 4.3 Precio de la Oferta: El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente ejecute la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO. Los precios presentados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO. Cualquier omisión se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan presentar una oferta más ventajosa. 4.4 Forma de Pago: La EP PETROECUADOR pagará mediante la presentación de la factura y planillas mensuales de avance debidamente aprobadas por la Administración del contrato, en sujeción a los precios establecidos en la "Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2). Previo entrega de la factura, la Contratista deberá presentar la planilla respectiva para revisión por parte de EP PETROECUADOR, hasta los seis (6) primeros días del mes siguiente. El pago por la ejecución de los trabajos se efectuará a los treinta días calendarios, a partir de la aceptación y aprobación de la factura y sus documentos habilitantes, cumpliéndose con las respectivas estipulaciones contractuales realizadas. El trámite para el pago de las facturas se realizará conforme a lo estipulado en el Procedimiento de Administración y Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios contratados por EP PETROECUADOR. Discrepancias: Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por la Contratista y las cantidades de trabajo calculadas por la Supervisión, ésta notificará al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 10 días calendarios siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que la Contratista ha aceptado la liquidación hecha por la Administración y se dará paso al pago. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 11

12 La CONTRATANTE pagará las planillas previa aprobación de la Administración; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la LOSNCP. Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizadas a satisfacción de la CONTRATANTE, previa la aprobación de la Administración. En los (3) tres primeros días laborables de cada mes, la Administración y la Contratista, de forma conjunta, efectuarán las revisiones y verificaciones del avance de los trabajos para proceder con la cancelación, en sujeción a los precios establecidos en la "Tabla de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios" para cada rubro (formulario 2). Planillas de liquidación: Junto con la solicitud de entrega-recepción única del servicio, la Contratista presentará una planilla del estado de cuenta final. Requisito previo al pago de las planillas: Previamente al pago de las planillas la Contratista presentará a la Administración del contrato el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando y una copia de las planillas de pago al IESS. Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001, excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratación. De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato. Pagos Indebidos: La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de los trabajos, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la CONTRATISTA a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador. 4.5 Método de evaluación: La oferta técnica-económica del oferente invitado será evaluada por la Comisión Técnica en función del cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados y de los términos de referencia previstos en los pliegos. La metodología aplicable será la de cumple o no cumple (check list). Si la oferta presentada por la Compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., cumple con los requerimientos legales, técnicos y económicos, el Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte de la EP PETROECUADOR, mediante resolución motivada adjudicará el contrato, de así convenir a los intereses de EP PETROECUADOR o declarará desierto el procedimiento. De conformidad con lo dispuesto en la Resolución INCOP No. RE de fecha 15 de febrero de 2013 publicada en el Registro Oficial 902 de 28 de febrero de 2013, la Comisión Técnica tomará en consideración dentro de la evaluación y calificación las siguientes reglas de participación a las que debe sujetarse el oferente invitado: Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 12

13 La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona. La experiencia del oferente se acreditará siempre que cuente con al menos dos años de existencia legal. Cumplir con el patrimonio mínimo requerido para esta contratación que es de $ ,00 USD. (CIENTO SEIS MIL con 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). La evaluación se realizará en base al siguiente cuadro: ORD DOCUMENTOS A PRESENTAR CUMPLE SI NO Forma de Presentar la Oferta La Oferta se presentará, en la oficina de la Jefatura Zonal de Compras, Contratos e Importaciones, ubicada en Malecón 100 y Av. 9 de Octubre, Edificio La Previsora, piso 18 de la ciudad de Guayaquil, hasta la fecha y hora señalada en el calendario del proceso. El sobre único incluirá la siguiente información: Requisitos de la Oferta: Oferta Técnica 1. Formulario No. 1 Carta de Presentación y Compromiso. 2. Formulario No. 2 Oferta Económica: Tabla de Descripción de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios. 3. Formulario No. 3 Datos Generales del oferente 4. Formulario No. 4 Carta de Confidencialidad 5. Formulario No. 5 Experiencia del Oferente 6. Formulario No. 6 Determinación de accionistas, partícipes o socios 7. Formulario No. 7 Cronograma Valorado de Actividades 8. Formulario No. 8 Declaración de Agregado Ecuatoriano Formulario No.8.1 Cálculo del Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Respecto al Costo de Producción 10. Formulario No. 9: Situación Financiera 11. Copia notariada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía (Domicialización de la Compañía Extranjera) 12. Copia notariada del Nombramiento del Representante Legal del oferente. 13. Original o copia notariada de Certificado emitido por la Superintendencia de Compañías en el que certifique que el oferente se encuentra al día con sus obligaciones. 14. Original o copia notariada de Certificado otorgado por un buró de crédito que refleje el comportamiento de las obligaciones crediticias del oferente. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 13

14 Oferta Económica La oferta económica propiamente dicha se presentará en el Formulario No. 2. El oferente deberá ofertar todos y cada uno de los rubros señalados en el referido formulario que consta en los pliegos para los servicios que propone prestar. No podrá variar las cantidades y unidades establecidas. El sobre único, que contiene la oferta técnico-económica, se presentará cerrado y con las suficientes seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura oficial y se rotulará con la siguiente leyenda: La carátula de la oferta técnica-económica será la siguiente: RÉGIMEN ESPECIAL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO CÓDIGO DEL PROCESO: RE-005-EPP-OSC-S-14 SOBRE ÚNICO SEÑOR SUBGERENTE DE PROYECTOS DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE DE LA EP PETROECUADOR CIUDAD. PRESENTADO POR : No se tomará en cuenta la oferta entregada en otro lugar o después del día y hora fijados para su entrega-recepción. El Secretario de la Comisión Técnica recibirá y conferirá el comprobante de recepción por la oferta entregada y anotará, tanto en el recibo como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepción. Cronograma del procedimiento de Régimen Especial: es el que constará publicado el portal Obligaciones de la CONTRATISTA: A más de las obligaciones señaladas en el numeral 2.1 del presente pliego, las siguientes: La Contratista, a su cuenta y costo, debe contemplar en sus cronogramas de trabajo el tiempo estimado para la revisión y validación de las soluciones propuestas en lo referente a la remediación de obra civil (Alcance, Especificaciones Técnicas, etc.). La CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos de remediación civil por parte dela empresa constructora, deberá realizar la validación de la solución propuesta al problema de los asentamientos presentados en la planta de licuefacción de gas natural (Alcance, Especificaciones Técnicas, etc.). La CONTRATISTA realizará el servicio objeto de esta contratación, de conformidad con lo estipulado en los pliegos, especificaciones técnicas, formularios y formatos, en base a los precios ofertados. Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 14

15 La CONTRATISTA deberá solicitar los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal del servicio en los términos establecidos en el Contrato. La CONTRATISTA aplicará todas las normas y leyes que regulan las relaciones laborales, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono, sin que la EP PETROECUADOR tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relación con el personal que labore en la ejecución de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista, de ser el caso. Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero no serán inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. La CONTRATISTA deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal.serán también de cuenta de La Contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. La CONTRATISTA tiene la obligación de investigar y conocer los sitios donde se va a ejecutar el servicio, de las consecuencias de la naturaleza y sus condiciones inherentes al desarrollo del servicio, siendo su responsabilidad cualquier falla de apreciación respecto de éstos y otros factores que pudieren influir en la ejecución de los trabajos. La CONTRATISTA, bajo su cuenta y costo, dirigirá y realizará la ejecución completa del servicio, para lo cual suministrará, pero no se limitará según sea necesario en la ejecución, lo siguiente: todas las instalaciones temporales de campo, mano de obra, herramientas y suministros necesarios para la ejecución del servicio, equipos, y protección personal, la supervisión de los servicios con número suficiente de supervisores calificados y, en general, todo lo necesario para realizar los trabajos, objeto del Contrato. La CONTRATISTA proveerá a EP PETROECUADOR de todos los informes, datos y registros producto del servicio prestado de acuerdo a las normas y lo solicitado por la Supervisión y Administración del contrato de la EP PETROECUADOR. La CONTRATISTA, deberá llevar un libro de servicio diario, el mismo que estará disponible en planta y en custodia de la supervisión de la EP PETROECUADOR, en el cual deberá registrar diariamente todas las actividades concernientes a la ejecución del servicio, presentar dicha información a la Supervisión de la EP PETROECUADOR para su aprobación, de tal manera que sirva de respaldo y apoyo para el pago de las planillas respectivas. El Libro de servicio deberá incluir además observaciones, recomendaciones, etc. La CONTRATISTA, entregará un informe ejecutivo mensual del avance de los trabajos, Los informes y programas mensuales serán entregados a la Supervisión de la EP PETROECUADOR a más tardar dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente, especificando el progreso detallado mensual. Los formatos de reportes y demás documentación requerida para el control de la ejecución del Contrato, serán entregados al CONTRATISTA durante la reunión de arranque del Contrato (Kick Off Meeting. KOM). En la reunión de inicio de trabajos (KOM), EP PETROECUADOR explicará en detalle a la CONTRATISTA sobre los formatos de reportes y demás documentación requerida para el Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 15

16 Control de la ejecución del servicio. En esta reunión, la Contratista entregará al Administrador del Contrato, para su aprobación, las hojas de Vida del personal propuesto para el servicio, así como un Cronograma valorado de actividades. La CONTRATISTA, deberá mantener la custodia y cuidado la información provista para la ejecución de los trabajos de los servicios. La EP PETROECUADOR proporcionará en caso necesario un espacio para que puedan guardar sus equipos y materiales hasta la Recepción Definitiva de los servicios. La CONTRATISTA, proveerá para sí, de todo el personal, equipos, y otros, necesarios para el cumplimiento de este contrato en los mejores términos y condiciones. La CONTRATISTA, será completamente responsable de todos los trámites y gastos por la compra, transporte, importación, desaduanización, y almacenamiento, de todos los equipos y materiales requeridos para la ejecución del servicio, cuando así sea pertinente. También deberá cumplir con todas las especificaciones requeridas para la buena ejecución de los trabajos. La CONTRATISTA, cumplirá y hará que su personal cumpla con todas las regulaciones y leyes vigentes en el Estado Ecuatoriano y las normas de la EP PETROECUADOR No. SI-007 "DISPOSICIONES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS ; y, demás normas y regulaciones de cualquier naturaleza, aplicables a la salvaguarda de la salud y seguridad de sus trabajadores y del medio ambiente. Todos los costos y gastos relacionados con dicho cumplimiento, o la falta del mismo, serán por cuenta y costo exclusivos de la CONTRATISTA. En todo momento, la CONTRATISTA es responsable de mantener la disciplina entre su personal y de aplicar las medidas correctivas necesarias. Queda prohibido el uso de bebidas alcohólicas y de drogas narcóticas ilegales por parte del personal de la CONTRATISTA. Se prohíbe que el personal de la CONTRATISTA ingrese a las instalaciones de EP PETROECUADOR con aliento a alcohol o bajo la influencia de drogas ilegales. Es responsabilidad de la CONTRATISTA establecer inducciones, charlas a su personal en cada fase y actividad a desarrollarse. Es responsabilidad de la CONTRATISTA mantener altas normas de higiene en todas las facilidades que se habiliten en el área, en caso de ser necesario. La CONTRATISTA y/o sus subcontratistas deberán dotar a sus trabajadores de ropa de trabajo con las debidas identificaciones de la empresa a la cual pertenecen y el correspondiente equipo de protección personal. La CONTRATISTA, sus trabajadores o sus subcontratistas no podrán circular por áreas en las que no correspondan al espacio físico en donde se realizan sus trabajos. Es obligación de la Contratista controlar, mantener y garantizar la seguridad de las instalaciones existentes, en el área donde se desarrollarán los trabajos, para lo cual deberá mantener vigente durante la ejecución del contrato, una Póliza de Responsabilidad Civil por Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 16

17 un monto asegurado del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato sin incluir el IVA, para cubrir la muerte, lesiones, gastos médicos, daños o pérdidas a la propiedad o bienes EP PETROECUADOR, de terceros y daños al ambiente. Para efectos de esta Póliza, también serán considerados como terceros los directivos, empleados y bienes que pertenecen a la contratista, circunscritos a la zona en la que se realizará el servicio. Es obligación de la Contratista coordinar la realización de todos los trabajos conjuntamente con el representante de EP PETRECUADR y con el comité de intervención de la ARCH. 4.8 Obligaciones de la EP PETROECUADOR: Designar al Administrador del Contrato. Designar al (los) Supervisor(es) del Contrato. Brindar al CONTRATISTA las facilidades de acceso a las instalaciones donde se va a ejecutar los trabajos, emitiendo los permisos correspondientes de ingreso, documentos relacionados al control ambiental y la seguridad industrial. Proporcionar al CONTRATISTA los documentos, permisos autorizaciones que se necesiten para la ejecución correcta y legal de los trabajos y realizar las gestiones que le corresponda efectuar ante los distintos organismos públicos. 4.9 Ejecución del Contrato: Inicio, Planificación y Control de Trabajos: La Contratista iniciará los trabajos a partir de la fecha de la firma del contrato. En el plazo contractual, La Contratista analizará conjuntamente con la Administración del Contrato de la EP PETROECUADOR el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por él en su Oferta para la ejecución de la ASESORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GAS NATURAL LICUADO Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato y de los términos de referencia, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por EP PETROECUADOR. En caso de que La Contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deberá indicarlo inmediatamente al Administrador del Contrato de la EP PETROECUADOR por escrito, a fin de que establezca el documento que prevalecerá sobre los demás; y, su decisión será definitiva. Cualquier trabajo que realice antes de la decisión de la Supervisión de la EP PETROECUADOR será de cuenta y riesgo de La Contratista. En caso de que cualquier dato o información no hubieren sido establecidos o La Contratista no pudiera obtenerla directamente de la documentación recibida, éstas se solicitarán a la Administración de la EP PETROECUADOR. La Administración de la EP PETROECUADOR proporcionará, cuando considere necesario, instrucciones, para realizar satisfactoriamente el trabajo Personal de la Contratista: La Contratista empleará personal técnico y operacional en número suficiente para la ejecución oportuna de los trabajos y servicios, y con la debida experiencia, cuyos Curriculums Vitae deberán ser puestos a consideración del Administrador del Contrato, en la reunión kick off meeting (KOM) para su aprobación. En caso de reemplazo del personal técnico, la Contratista deberá informar al Administrador del Contrato, acompañando con Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 17

18 el Currículum Vitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditará una capacidad técnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado. El Administrador de la EP PETROECUADOR podrá requerir por escrito en forma justificada a la CONTRATISTA, el reemplazo de cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones Materiales y equipos: Todos los equipos, suministros y demás elementos que se utilicen en la ejecución del contrato, cumplirán íntegramente las especificaciones técnicas exigidas y presentadas en la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la Administración y/o Supervisión del Contrato por escrito Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la Administración de la EP PETROECUADOR determine que los trabajos realizados o en ejecución fueran defectuosos, por causas imputables a la CONTRATISTA, por no ceñirse a las especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la Administración de la EP PETROECUADOR, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar la nueva ejecución de los trabajos, todo a cuenta y costo de La Contratista Facturación y Pago: La Contratista preparará las planillas mensuales, las cuales se pondrán a consideración de la Administración del Contrato. El trámite para el pago de las mismas se realizará conforme a lo estipulado en el Procedimiento de Administración y Fiscalización de Obras y Supervisión de Bienes y Servicios Contratados por EP PETROECUADOR Anexos de las Condiciones Específicas: Personal Mínimo: El personal técnico mínimo requerido, de acuerdo a lo señalado por la EP PETROECUADOR será: CANTIDAD 1 Director de Proyecto 1 Ingeniero de Procesos 1 Ingeniero Mecánico 1 Ingeniero Eléctrico 1 Ingeniero Civil 1 Ingeniero en instrumentación y control 1 Encargado de Control de Calidad DESCRIPCIÓN Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 18

19 COMPARECIENTES RÉGIMEN ESPECIAL RE-005-EPP-OSC-S-14 SECCIÓN V PROYECTO DE CONTRATO Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, representada por el Ing. Álvaro Chávez Romero, Subgerente de Proyectos de la Gerencia de Transporte, facultado en el Procedimiento de Desconcentración Empresarial para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios, incluidos los de Consultoría y Pagos Varios, aprobado mediante Resolución No , del 6 de enero de 2014, parte a la que en adelante se la podrá denominar también como CONTRATANTE o LA EP PETROECUADOR;y por otra parte el señor.., Representante Legal de la Compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., a quien en adelante se le denominará LA CONTRATISTA. Las partes convienen en suscribir el presente contrato, al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES 1. Mediante Decreto Ejecutivo No. 315 del 06 de abril de 2010, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 171 de 14 de abril de 2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP PETROECUADOR, como una persona de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio principal en el cantón Quito, provincia de Pichincha. 2. En el Suplemento del Registro Oficial No. 395 del 4 de agosto del 2008, se publicó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-, que determina los principios y normas para regular los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, que celebren entre otros, los organismos y dependencias de las funciones del Estado. 3. En el Registro Oficial Suplemento No. 588 del 12 de mayo de 2009, se publicó el Decreto Ejecutivo No de 30 de abril de 2009, mediante el cual se expidió el Reglamento General de la LOSNCP. 4. El numeral 8 del Artículo 2 de la LOSNCP, dispone: Régimen especial.- Se someterán a la normativa específica que para el efecto dicte el Presidente de la República en el Reglamento General a esta Ley, bajo criterios de selectividad, los procedimientos precontractuales de las siguientes contrataciones: 8. ( ) El régimen especial previsto en este numeral para las empresas públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en cincuenta (50%) por ciento a entidades de derecho público o sus Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 19

20 subsidiarias se aplicará únicamente para el giro específico del negocio; en cuanto al giro común se aplicará el régimen común previsto en esta Ley. La determinación del giro específico y común le corresponderá al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública. 5. El Artículo 104 del Reglamento General de la LOSNCP señala: Giro específico del negocio.- Las contrataciones a cargo de las empresas referidas en el artículo anterior, relacionadas con el giro específico de sus negocios, que estén reguladas por las leyes especificas que rigen sus actividades o por prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación internacional, y los contratos de orden societario, no estarán sujetas a las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en este Reglamento General.- Para el efecto, la máxima autoridad de las empresas o sus delegados, remitirán al INCOP la solicitud para que este determine las contrataciones que correspondan al giro específico y al giro común del respectivo negocio, ( ). 6. Mediante Resolución No del 6 de enero de 2014, el Gerente General encargado de la EP PETROECUADOR, aprobó la versión séptima del Procedimiento de Desconcentración Empresarial para la Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios incluidos los de Consultoría y Pagos Varios y el anexo 1 en el cual se definen los distintos Delegatarios de los procesos. 7. Mediante Resolución No de 3 de febrero de 2014, el Gerente General encargado de la EP PETROECUADOR aprobó la versión 2 del Procedimiento Adquisición de Bienes, Contratación de Obras, Servicios, incluidos los de Consultoría, mediante Régimen Especial por Giro Específico del Negocio adjuntando el Listado de Bienes, Obras, Servicios, Incluidos los de Consultoría, determinados por el INCOP, para la Aplicación del Giro Específico del Negocio, adjuntando el Listado de Bienes, Obras, Servicios, Incluidos los de Consultoría, determinados por el INCOP, para la Aplicación del Giro Específico del Negocio (ahora SERCOP). 8. En el Listado de Bienes, Obras, Servicios, Incluidos los de Consultoría, determinados por el INCOP, para la Aplicación del Giro Específico del Negocio (ahora SERCOP), adjunto a la Resolución No , en el numeral 44 denominado CONSULTORIA Y SOPORTE TÉCNICO EN DISEÑO DE SISTEMAS Y PLANTAS DE PROCESAMIENTO EN EL SECTOR HIDROCARBURIFERO, se enmarca la contratación de ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GNL. 9. Mediante Resolución No. 396-ARCH-2013 de 16 de diciembre de 2013, comunicada a la EP PETROECUADOR mediante Oficio No ARCH-2013 de 17 de diciembre del 2013, la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), resolvió intervenir, la operación de la Planta de Licuefacción de Gas Natural, almacenamiento, despacho y transporte de Gas Natural Líquido (GNL) así como, el manejo y uso de los sistemas de almacenamiento, despacho y transporte de gas natural, ubicada en Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón el Guabo, Provincia de El Oro. 10. La Disposición General Única de la Resolución No. 396-ARCH-2013 de 16 de diciembre de 2013 de la ARCH, establece: La Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR para la ejecución de la inspección técnica y fiscalización de los trabajos, deberá contratar la(s) empresas(s) que realizarán la inspección técnica y la fiscalización Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 20

21 de los trabajos en dicha planta; esta(s) empresa(s) estará(n) trabajando en coordinación con el Comité de intervención de la ARCH. 11. Con Oficio No PRY-DPP-TRA-2014 de 17 de enero de 2014, el Gerente de Transporte de la EP PETROECUADOR remitió al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero los pliegos de Régimen Especial Giro Específico del Negocio, para la contratación del servicio ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GNL, con la finalidad de que fueren revisados y se incorporen comentarios y de esta forma proceder con el respectivo proceso de contratación y dar cumplimiento a lo solicitado por la ARCH. 12. Con Oficio No. ARCH OF de 28 de enero de 2014, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero remite la respuesta al Gerente de Transporte de la EP PETROECUADOR sobre la solicitud planteada en Oficio No PRY-DPP-TRA-2014 de 17 de enero de 2014 de la revisión de los pliegos de Régimen Especial Giro Específico del Negocio, para la contratación del servicio ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GNL, señalando en lo pertinente sin ser competencia de esta Agencia y por lo tanto del Comité de Intervención creado mediante Resolución 396-ARCH-2013 de 16 de diciembre de 2013, el efectuar la revisión de pliegos para la contratación de la Asesoría Técnica especializada para la Planta de Gas natural Licuado. 13. Mediante memorando No PRY-DPP-TRA-2014 de 11 de febrero de 2014, el Jefe Distrital de Programas y Proyectos, Guayaquil, Enc., solicita autorización al Subgerente de Proyectos para el inicio del procedimiento por Régimen Especial Giro Específico del Negocio para la contratación de una Asesoría Técnica especializada para la planta de GNL, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la ARCH en su intervención; de contratar a una empresa que realice la inspección técnica de los equipos y la fiscalización de las obras de remediación civil en las instalaciones de la planta de licuefacción; trabajos que serán realizados en coordinación con el Comité de intervención de la ARCH. 14. Mediante memorando No PRY-DPP-TRA-2014 de 11 de febrero de 2014, el Subgerente de Proyectos Enc., de la Gerencia de Transporte, remite al Jefe Zonal de Compras, Contratos e Importaciones, de la Gerencia de Logística y Abastecimiento, la solicitud de inicio del proceso para la contratación referida. 15. Mediante Resolución No. TRA de 12 de febrero de 2014, esta Subgerencia de Proyectos autorizó la aplicación del Procedimiento por Régimen Especial Giro Específico del Negocio, para contratar la ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GNL. 16. De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP-, 25 y 26 de su Reglamento General, en el Plan Anual de Contrataciones del año 2014 de la EP PETROECUADOR, se contempla la contratación del servicio de ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA PLANTA DE GNL. 17. Existe la disponibilidad presupuestaria para los pagos del servicio, con cargo a los fondos propios, provenientes del presupuesto de la EP PETROECUADOR, según pre compromiso Aprobados por: Subgerencia de Proyectos de la Gerencia de Transporte EP PETROECUADOR Página 21