OBRAPUBLTCA (PROGRAMA F.I.S.M. AREA RESPONSABLE: CONTRATISTA CONTRATO. 29 de feb de , IVA DEL COi{TMTO 160/0 100.

Transcripción

1 H. AYUNTAMENTO ff 2015 c o N TRAT trtffxk mlr ODE DE OBRAPUBLTCA (PROGRAMA F..S.M. / CO{CENTRADO DE CONTRATO DE OBRA TPO DE CONTRATO: PRECTOS U{TAROS Y TEMFO DETERM{ADO AREA RESPONSABLE: DRECCON DE OBRAS PUBTCAS DESCRPCON Y UBCACON DE LA OBRA AMPUACON DE RED DE DTSTRTBUCON ELECTRTCA LA NOPALERA CONTRATSTA GAM NSTALACONES S.A DE C.V. NOMBRE O DENOMNACON SOCAL. CALLEJON SALDA A CAPULA S/N COL. BARRO ALTO HUMLPAN QRO. lln04l123d87 No. DE REGSTRO AL PADRON DE CONTMTSTAS MUNCPAL REGSTRO FEDEML DE CONTRBUYENTES CONTRATO O1 de marzo de 2016 PMP/FrSM/ADt002-02n4 No. DE CONT&qTO FECHA DE CONTMTACON MPORTE de COT&qTO SN VA 29 de feb de 2016 Adjudcacón Drecta MODALDAD DE ADJUDCACON FECHA DE ADJUDCACON VA DEL CO{TMTO 160/ ry MPORTE TOTAL DEL CONÍRATO ORGEN DE tos RECURSOS Prograrna FSM FUENTE DE LOS RECURSOS oó MUNCPAL 0/6 ESTATAL o/o FEDEML ESTRUCTUM FNANCERA CONVENO NO DE OBRA No. OFCO DE APROBACON FECHA OFCO DE APROBACON Ar. TrcPO (loo/o) CUMPUMENTO fñ- GARANTAS 1O (l00o/o) 361O5. 37 (loo/o) CAUDAD ( VCOS OCULTOS ) ANTCPOS 3Oolo MPORTE PAFÁ ATNCPO VGENCA O PLfZO DE EJECUCON 02 DE {AR:ZO DE DE frtaruzo DE DAS Í'ATUMLES PERODO FECHA DE NCO DE E]ECUCON. c. JAQUEUNA RUBrO MONTES PRESDEÍ{TE MUÍ{CPAL MONDRAGOT REGDOR SNDCO

2 :: -r oara ffhttrff"t^frffa'qol hj.léru* onoode APK)BAoÓ j_!!9.!oj-.flsuf3!_q1!_ DE FEBRDRO DE FDE_ T'ECEA.+ -. mlunopnonn - 00/2nu6 - -_-_-. r_ r PROGRAMA: F. L S. lvl.._.. lmrc -.*--"" -_ r j ( CONTRATO DE OBRA PUBTCA Contrato de Obra Públca a Prcclos Untaros y Tempo Determnado que suscrben por una parte el Muncpo de Peñamller Querétaro representada en este suceso por la C. Margarta Hemández Agular a C. Jaquelne Rubo Montes lng. Rodotfo Rlos Mondngón y el C. Eleazar Munguía Olvera en su carácter de Presdente Muncpal Síndco Muncpal Drector de Obras Públcas y Tesorero Muncpal respectvamente a quenes en lo sucesvo se denomnaén "EL MUNlClPlO" y á GAM NSTALACONES S.A. DE C.V. en su carácter de percona moral representada en este hecho por el.contratsta" de conformdad con las ^ lng. Gustavo Plña Pozas a quen en lo contnuo se nombrará como el -guentes: DECLARACONES PRMERA: Declara el"el MUNCPO" que: 1) Que el Muncpo cle Peñamller Qro. es un órgano de Gobemo lbre y autónomo con la personaldad jurídca y patrmono propo que conesponde tentoralmente al Estado de Querétaro nvestdo de las atrbucones que le cor feren el artículo 1 15 fraccón ll de la Consttucón Polítca de los Estados Undos Mexcanos el artículo 1 7 Ttulo Qunto y 35 de la Consttucón Polítca del Estado de Querétaro Artculo 3 de la Ley Orgánca Muncpaldel Estaclo de Querétaro y 25 fraccón del Códgo Cvl vgente para el Estado de Querétaro y demás dsposcones aplcables. J 2) Que dentro de sus fnaldades se encuentra formular aprobar y admnstrar la zonífcacón y planes de Desanollo ü Urbano Muncpal así como ejecutar por s o a través de concesones y convenos con partculares las obras. necesaras en benefco del Muncpo tal como ndca en el artículo 15 de la Ley General de Asentam"nor**ñ Humanos. Rubo Montes se encuentran plenamente -* dspuesto en los artículos 3 31 fraccón Vlll 33 fraccón Vl y 34 de la Ley Orgánca Muncpal del Estado de Querétaro; el C. lng. Rodolfo Ríos Mondragón partcpa en la celebracón del Contrato por ser el ejecutor y admnstrador de Obra 3) Que la C. Margarlta Hemández Agular y la C. Jaquelne facultaclos para celebrar el presente Contrato en nombre y por acuerdo del H. Ayuntamento conforme a lo y XV \ 1 4) Que tene establecdo su domclo en Plaza Prncpal Col. Centro - C.P Peñamller Qro msmo que señala para los fnes y efectos legales de este contrato. Que su Regstro Federal de Contrbuyentes es rpqssororqq4 5) Que las erogacones que se derven ctel presente contrato se a brrán con recursos provenentes del Programa FSM nversón avalada por el Muncpo ylo el Estado medante el ofco de AprobacónNo lpq.op.hs{02. \ 2016 cle fecha 12 cle febrero de 2016 por una cantdad de (Trescentos sesenta y dos ml qunentos -J noventa y cuatro peso.43/lq m.n.) l.v.a. ncludo para la obra:alpllloolderedtroff8{.goftelegucaet \ \ LANoFAt RA/Artdub53fracconesáelalalaXVloetat-eyoeof Públca el G. Eleazar Mungula Olvera lo suscrbe en cumplmento a lo dspuesto por el artículo 48 fraccón cle la Ley Orgánca MuncpaldelEstado de Querétaro Vl\ los t de ' 6) Que este Contrato se otorga a "EL CONTRATSTA" por Adjudcacón Drecta con fundamento en lo dspuesto por los artículos de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro en vrtud de satsfacer requstos solctados por "EL UNtClPlO" y por ser la propuesta más convenente para "EL MUNlGlPlO" acuerdo con elfallo para adjuclcacón del 29 de febrero de 2016 Sendo el Contrato número: pmplflradr002{2r2016 que'el MUNlClPlO" celebra en elpresente año CONTRATO DE OBRA PT.BLTCA NO PMP/FT1} /ADU.2{.2NNrc DEPARTAMENTO DE C'ONCURSOS Y CONRATO

3 ff ftüfrrftrdlr DRECCON Df : OBRA: OBRAS PUBLCAS VUNCPALES : AMP.ACON E RED DE DSTRBJOON : EtEfRCAEl l NOPALERA. -' 1. - PROCRAMA: F. L S. 14- / 2016 CONTRATO DE OBRA PUB.CA SEGUNDA.- EL CONTRAT STA dectara que: A) cuenta con clave de Regstro Federalde Contrbuyentes llno4ll23d87 y se encuentra legalmente representado en este acto por quen tene facultades bastantes para contraer oblgácones en su nom-bre y representacón así ^ msmo el domclo partcular conforme a credencal de elector No g633 z \ es Calle ManuelPayno l18 Col. prados del Mrador CEo. B) Cuenta con capacdad jurídca para contratar y reúne las condcones técncas y económcas para oblgarse a la ejecucón de las obras objeto del presente contrato. C) GAM NSTAACONES S-A DE C.V. tene su domclo Fscal en: Calleón cle Capula Humltpan s/n Barro atto Querétaro Msmo que manfesta como domclo para oír y rccbr todo tpo de notfcacones y documentos para efecto del presente contrato. D) Conoce el contendo condcones y requstos que establece la Ley de Obra Públca del Estado de euerétaro el contendo de los anexos (catálogo de conceptos calendaro de obra etc.) y complementos gue debdamente frmados por las partes ntegran el presente contrato. como ANEXO l. E) Manfesta estar nscrto en el Padrón d-e Contratstas vgente de Gobemo del Estado de euerétaro regstro que acredta con la constanca número 0550 expedda por lá Secretaría de la Contraloría de Gobemo del Éstado'de Querétaro así como en el Padrón de Contratstas de El Muncpo con número de regstro (factura de pago 772) msmas que se íncrustan alpresente en copa fotostátca como ANEXO ll. ) Una vez asentadas las declaracones pertnentes las partes tenen a ben sujetarse a las sguentes: N J ^r MERA.- (OBJETO DEL CONTRATO) CLÁUSULAS l 'EL MUNlClPlO" encomenda al "CONTRATSTA" la realzacón en el sto de ta obra de las partdas y volúmenes del catálogo de conceptos de la obra denomnada "AMPlJActoNDEREDDED STR BUOONE ECTRCAEN LANOPAERA" y se obtga a realzarla hasta su total termnacón acatando para ello lo establecdo por los dversos anexos señalados án la segünda declaracón del ncso D) de este contrato..segunda.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto del presente contrato es de (Trescentos once ml dosclentos cncuenta y tres pesos m.n.) Más (Cuarenta y nueve ml ochocentos pesos 51/100 m.n.) por concepto dá mpuesto at valor agregado lo que da un total global de (Trescentos sesenta y un ml c ncuenta y tres pesos m.n.) TERCERA.- (PLAZO DE EJECUCTóN) El "CONTRATSTA" se oblga a ncar la obra objeto de este contrato a más tardar el día 02 de marzo de 2016 de acuerdo alartlculo 53 fraccon lll de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro para termnar ta oorffp marzo de 2016 sendo { nlgo de ejecucón de obra de 20 días naturales conforme lo establecdo en el prograrna Oe obra anexo al presente. El "CONTRATSTA" comuncará por escnto a "EL MUNlClPlO" la termnacón de'bjtrabajos procedendo ésta a verfcar que están debdamente concludos una vez que se haya constatado la termnacón de los s \ A.' u ) CO {TRATO DE OBRA PUBLCA NO PMP/F}ÍAD NOZZ;nG DEPARTAMENTO DE CONC]'RSOS Y CONTRA'OS

4 _ qonlralo_ ts j óftqo DE ÁpRoBÁCéñ :--DE F'ECA mrtxprtl[n _ l-; obra: Ém r ryno góz--ozóre AMPLAOON - -. DTREU0ON ;ü#ü;.trü*íff-ltrc upobp:nsu:m:f6-'"- -_-_ DE RED DE -.. ;.. : ño. j 12 DE FBRERO..' DE 2016 NUMERODEOBRA OO2DO6 : PROGRAMA: F..S.lvLl _ _-_._ :.. _.-.. CONTRATO DE OBRA PUBTCA encargos el "CONTRATSTA" se oblga a entregarlos en un plazo no mayor de qunce días naturales para proceder a su recepcón físca medante el levantamento del acta conespondente de acuerdo alañfcuto 66 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro. cuarta.- (DtSpONtBtL DAD DE TNMUEBLES y DOCUMENTOS).EL MUNlClPlO" se oblga a poner a dsposcón del "CONTRATSTA" los nmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos matera de este contrato así como los dctámenes permsos lcencas demás autorzacones necesaras ante ^sttucones de Gobemo Estatal y Muncpal Organsmos descentralzados y Paraestatales para la realzacón de los -.rbajos contratados. QUTNTA.- (SUPERVtStÓN) "EL MUNlClPlO" realzará la supervsón del cumplmento ntegral del contrato y control de la obra a través de la Dreccón de Obras Publcas o de quen ésta desgne; por lo que las observacones emtdas por escrto por dcha Dependenca deberán de ser acatadas por el 'CONTRATSTA" en un plazo máxmo de 24 horas al tener la responsabldad de exgr al "CONTRATSTA" el cumplmento ntegral del Contrato; s en este plazo no se hacen los cambos necesaros será ésta causa sufcente de la nmedata rescsón del presente contrato sn responsabldad para "EL MUNCPO". sexta.- (ANTtCtPOS) Para el nco de los trabajos objeto de este contrato "EL MUNlClPlO" otorgará un antcpo del 30 7o de la asgnacón d para el contrato conespondente consstente en (Cento ocho mt trescentos de y ses \\ aprobada l2l100 m.n. con va) oblgándose el "CONTRATSTA" a otorgar una fanza por et 100% del msmo a favor de f\vpesos MUNCP O" "EL debendo utlzar este antcpo exclusvamente en los trabajos necesaros para la ejecucón de la obra N " )\Qbjeto del presente contrato de conformdad con el artículo 55 fraccón ll de la Ley de Obra Púbca del Estado de Querétaro y a las condcones y procedmentos establecdos por la ctada Ley. (FORMA DE PAGO) ^ PTMA.Las partes convenen en que los trabajos objeto del presente nstrumento se paguen medante la formulacón de estmacones que abarquen un plazo no mayor a un mes de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra púbtca del Estado de Querétarc.EL MUNC PO" deberá revsar y en su caso aprobar las estmacones conespondentes en un plazo no mayor a 15 días naturales. Una vez aprobadas las estmacones preva entrega de la factura debdamente elaborada por parte del "CONTRATSTA" 'EL MUNCP O" efectuará el pago en un plazo no mayor a 15 días naturales en el domclo de "EL MUNlClPlO" PLAZA prtnctpal S/N. CENTRO peñamttler ero. Así msmo por medo de transferencas electróncas. En el caso de presentarse pagos en exceso a favor del "CONTRATSTA" estos deberán ser ajustados en la estmacón subsguente. a\ En caso de que el pago realzado en exceso no pueda ser compensado en la sguente estmacón deberá ser rentegrado por el "CONTRATSTA" en los térmnos establecdos por el artculo 65 párrafo segundo de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro. octava.- (AMPL ACtÓN DE PLAZO DE EJECUCTON) En los casos fortutos o de fuerza mayor que mpdan a "EL CONTRAT STA" cumplr con el programa solctará oportunamente y por escrto la pronoga que consdere necesara de conformdad con el Artculo 56 párrafos dos (2) y cnco (5) de la Ley de Obra Públca de! Estado de Querétaro expresando los motvos en que se apoyo su solctud-.él MUNCPO" resolverá.en un plazo no mayor de 10 días naturales sobre la justfcacón y procedenca de la prónoga y en su caso concederá la que haya solctado 'EL CONTRATSTA" o la que estme convenente hacéndose CONTRATO DE OBRA PUBLCA NO PMP/FSWAD NO242NOú DEPARTAMENTO DE CONCTRSOS Y CONTRATOS lás

5 ff 12DEFEBRERO DE2016 mhérhrrlf PROGRAMA: F.. S. LL / 2016 CONTRATO DE OBRA PUBTCA modfcac ones corespondentes al programa. s se presentaren causas que mpdan la termnacón de los trabajos dentro de los plazos estpulados que fueran mputables a "EL CONTRATSTA" éste podrá tambén solctar una pronoga pero será optatvo para 'EL MUNCPO" concederla o negarla. S la concede decdrá s procede mponer las sancones a que haya lugar y s la nega podrá exgr a "EL CONTRATSTA" el cumplmento del contrato ordenándole que adopte las meddas necesaras a fn de que los trabajos queden concludos oportunamente o ben procederá a rescndr el contrato de conformdad con lo establecdo en cláusulas respectvas este nstrumento. A NOVENA.- (GARANTíA) El "CONTRATSTA" se oblga a consttur las garantías necesaras para el cumplmento del contrato en los térmnos y condcones fjados de conformdad con el artículo 55 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro medante el empleo de ttulo de c édto o con fanzas expeddas por lnsttucones autorzadas en los térmnos de la Ley Federal de lnsttucones de Fanzas a favor de "EL MUN CPO" de acuerdo a los montos y porcentajes que a contnuacón se descrben renuncando el "GONTRATSTA" a la proporconaldad de la fanza de cumplmento y de vcos ocultos: El monto de la fanza para garantzar el cumplmento del contrato será por el mporte equvalente al 1Oo/o del monto totalde los trabajos objeto del presente contrato. Así msmo el "CONTRATSTA" presentará fanza para garantzar ta caldad y ausenca de vcos ocultos con un mporte equvalente al 1O oa del monto total de los trabajos objeto del presente contrato al momento de entregar el avso de termnacón de obra. d El "CONTRAT STA" se oblga a presentar a "EL MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 días naturales sguentes a la fecha de notfcacón del fallo las fanzas para garantzar la correcta aplcacón del antcpo y para garant zar el bumplmento del contrato. AECTMA - (AJUSTE A COSTOS).lando ocunan crcunstancas extraordnaras fortutas o que no podían ser prevstas al momento de la celebracón del contrato y que no mplquen un ncremento o dsmnucón del 25o/o o más del valor contratado o ben modfcacones sustancales a los trabajos contratados las partes podrán efectuar la revsón y en su caso el ajuste de costos sujetándose a las condcones y procedmentos establecdos en los artículos 63 y 64 de la Ley de Cbra Púbtca det Estado de Querétaro. prlmene.- (RecepcróN oe Los rrnsn.jos).oécrn e _ La recepcón de los trabajos objeto del presente contrato sea parcal o total deberá realzarse en los térmnos establecdos por e! artículo 66 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro y demás aplcables reservándose 'EL MUNCPO" no obstante su recepcón formal el derecho de reclamar por trabajos faltantes mal ejecutados y vcos ocultos. "EL MUNCPO" puede realzar recepcones parcales de los trabajos cuando a su juco exsta un trabajo termnado sendo sus partes dentfcables y susceptbles de ser utlzadas. DÉcrMA SEGUNDA. - (REnRESENTAC lón DEL contrattsra) En térmnos del artículo 57 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro al ncar los trabajos objeto det presente contrato deberá señalar el "CONTRATSTA" un representante que fungrá como superntendente de la obra a realzarse quen deberá encontrarse en el sto de realzacón de la obra y contar con poder bastante amplo y sufcente para tomar decsones en todo lo relatvo al cumplmento de este contrato. ;.r CONTRATO DE OBRA PUBLCA NO PMP/F{/AD OO242NU6 DEPART\MENTO DN CO {CRSO Y CONTRATOS 1= q

6 DRECCON ff Dtr OBRAS PUBLC.dS MTNCPALES AMPTJACON DE RED DE UTRBUCON ELECTRCA EN A NOPALERA. No. MPQOP-F SM DEFECHA flhéthff 2DEFEBRERO oo2aol6 --'" DE2O6 F. L S. lrl l --l CONTRATO DE OBRA PUEtCA "EL MUN C PO" podrá en todo tempo objetar dcha desgnacón debendo proceder el "CONTRATSTA" a realzar una nueva desgnacón. DECTMA TERCERA - (RELACTONES LABORALES) La relacón laboral con los trabajadores y empleados que presten servcos o realcen trabajos objeto de este contrato estaén lmtadas exclusvamente al "CONTRATSTA" quen como patrón y empresaro esta oblgado a tener al conente Agos a las autordades fscales y de Segurdad Socal respectvamente por lo que estará oblgado a responder de todas.s reclamacones que con ese motvo y en base a las dsposcones laborales fscales de segurdad socal o de cualquer otra índole le sean formuladas a él o a "EL MUNC PO" quedando este últmo exmdo de toda oblgacón que tenga como base dcha relacón de trabajo. DÉclMA CUARTA. (RESPONSABLDADES DEL CONTRATSTA) El "CONTRATSTA" se oblga a que los recursos humanos materales y equpo que se utlcen en el cumplmento del objeto de este contrato cumplan con las normas de caldad exgdas por "EL MUNCPO" que la Dependenca Encargada de la Admnstracón y Ejecucón de la Obra Publca determne y a que la realzacón de todas y cada una de las partes de dcha obra se efectúen a satsfaccón de la msma debendo en su c so de responder por su cuenta y resgo el cumplmento defectos vcos ocultos tanto como de los daños y perjucos que por nobservanca o neglgenca de su parte se lleguen a causar a "EL MUNCPO" o a terceros casos en los que se podrá hacer efectva la garantía \Npara el cumplmento del contrato hasta por el monto total de la msma. De gual manera et "CONTRATSTA" se obllga \. tfllzar preftrentemente la mano de obra no especallzada y de mardoe nermedos haca abafo (ofrclal albañl \rr\f 'r\ ofclal plomero ofclal elecfclsta ofcal carplntero ofclal fetrero etc. Así como ayudantes generaler) que " )legare a necesltar para la efecuclón de la obra obeto del presente de la msma comundad en donde se reallzaran los üabajos. En el área de obra no quedarán restos de materales de excavacón demolcón sobrantes de obra basura orgánca e lqorgánca materales nflamables ó explosvos y lo manrfestado en el Estudo de lmpacto Ambental. - señalamento preventvo de obra será conforme al proyecto que elabore el "CONTRATSTA" el cual no debe nterrumpr la crculacón de los usuaros de la valdad debe mantener su segurdad el cual será colocado y utlzado en la obra y retrado alconclur la msma (Artículo 68 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro) La mala caldad de los trabajos ocasonada por los materales la aplcacón de los msmos o el proceso constructvo durante la ejecucón de los trabajos o altérmno de estos será responsabldad del "CONTRATSTA" la reparacón en su totaldad de estos será por su cuenta y costo sn cargo alguno para el 'EL MUNlClPlO" y a satsfaccón de este. DÉctMA eutnta.- (EXCLUSTvtDAD DE DEREcHos DEL contrattsra).contratsta" se oblga no El a ceder a terceras personas físcas o morales los derechos de cobro sobre los benes o trabajos dervados de este contrato sn la preva y expresa autonzacón por escrto de "EL MUN CPO" en los térmnos de ley. (Artículo 5l párrafo tres (3) y cnco (5) de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro) DÉoMA sexra.- (PENA convencronal) 'EL MUNCPO" tene en todo tempo el derecho de venfcar el avance de los trabajos encomendados al "CONTRATSTA" pudendo aplcar ante el retraso de éste una retencón a las estmacones de trabajo equvalente al monto de la dferenca resultante del monto de la obra que debó ejecutar menos el mporte conespondente de la obra ejecutada multplcado por el número de días transcundas desde la fecha en que se nco con el retraso de la obra. Las retencones podrán ser recuperadas por el "CONTRATSTA" en las sguentes estmacones s regularzan los tempos de atraso conforme alctado programa..l -P CONTRATO DE OBRA PUBLCA NO PMP/F1WADNO2422O6 DEPART.AMENTO DT] C-ONCURSO Y CONTRATOS. \ q

7 DRECCON DE OBRAS PUBLC.\S llltln(lp;ll.es T2DEFEBRERO DE2016 Wf ftrlr Lgglyf l -s"][ /-391f *- CONTRATO OE OBRA PUB.CA Dchas retencones se constturán en penalzacón a favor de "EL MUNlClPlO" s vencdo el plazo para la entrega de la obra contratada esta presentara trabalos nconclusos o defcentemente elaborados e nclusve una vez realzada la entrega recepcón de los trabajos de conformdad con el artículo 53 fracclón Vll de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro. Los montos de las penas convenconales no podrán ser superores en conjunto al monto de la garantía de cumplmento. Écrnnr SEPTTMA.- (SANCTONES) co cáso de ncumplmento del contrato "EL MUNCPO" dará avíso al Órgano lntemo de Control de "EL MUNlClPlO" para que aplque las sancones conespondentes de acuerdo a los artículos y79 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro; sn perjuco de dar por rescnddo el contrato en los térmnos de la cláusula VGESMA DÉctMA ocrava.- (DE LA suspenstón TEMPoRAL DEL contrato) "EL MUNCPO" podrá suspender sn responsabldad alguna en cualquer momento en forma temporal de manera total o parcal la obra contratada cuando exstan causas justfcadas para ello o razones de nterés general en los térmnos del artículo 60 de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro; sn perjuco de dar pór rescnddo el contrato en los térmnos de la cláusula VGESMA NOVENA - (PAGO POR SUPERV S ÓN) "CONTRATSTA" está oblgado a cubrr un pago equvalente al 2% sobre cada una de las estmacones de trabajo como pago por servcos de vgllanca nspeccón y conúol necesaros para la ejecucón de los servcos contratados de acuerdo al artículo 59 párrafo tercero de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro. Así msmo tambén está oblgado a cubrr el25yo de acuerdo a los artículos 9091 y 92 de la Ley de Hacenda de los Muncpos del Estado de Querétaro sobre la base del 2o/o de cada una de las estmacones de trabajo como ^ouesto para el Fomento de la Educacón Públca en el Estado para Camnos y Servcos Socales de conformdad con - señalado en el artículo 53 de la Ley de Hacenda del Estado de euerétaro. \ W d vrgesrma - (RESCTStÓN ADMTN tstrat VA).EL MUNCPO" podrá en cualquer momento rescndrr admnstratvamente este contrato por causas de nterés general sn responsabldad alguna en térmnos del artículo 6l de la Ley de Obra Públca del Estado de Querétaro La contravencón a las dsposcones lneamentos procedmentos y requstos que establecen las leyes de obras públcas los reglamentos y dspos cones complementaras así como el ncumplmento a cualquera de la oblgacones del "CONTRAT STA" estpuladas en el presente contrato da derecho a su nmedata rescsón sn responsabldad alguna para 'EL MUNlClPlO" lo anteror ndependentemente de que se aplquen al "CONTRATSTA" las penas convenconales conforme a lo establecdo por este contrato y se le hagan efectvas las garantías otorgadas. vlgésrma PRTMERA.- (DE LAS CAUSAS DE NULTDAD) Las partes que frman este contrato manfestan que no exste causa alguna de nuldad n lesón dolo o mala fe por lo que desde ahora renuncan al ejercco de cualquer accón al respecto..l CONTRATO DE OBRA P]BLCA NO PMP/}'SM/A}M242NOM DEPARTAMENTO DD CONCURSOS Y CONTRATOS

8 ffrnur VGÉMA SEGUNDA.. CONTRATO DE OBRA PU BTCA RPRETACÓN Y FUERO DEL CONTRATO) Para la nterpretacón y cumplmento del presente contrato así como para todo aquello que no este expresamente estpulado en el msmo las partes se someten la jursdccón de los Trbunales de ta buoad de Querétaro ero. por lo que el "CONTRATSTA" renunca en este acto al fuero que pudera conesponderle por razón de su domclo presente o futuro o por cualquer otra causa. Leído que fuere el presente contrato por las partes y enteradas éstas de su contendo y atcance legal frman el presente por duplcado a los 0l (un) días de! mes de marzo de 2016 en la Cudad Oe Peñamlller Eslado Oe Querétaro. POR "EL MUNCPO" "Juntos hacendo hstora" PRESDENTE MUNCPAL CONSTTUCONAL C JAQUELNA RUBO MONTES SNDCO MUNCPAL OLVERA CONTRATO DE OBRA PT]BLCA NO PMP/FSWA 0[l242Mrc DEPARTAMEMO DE CONCXRSOB Y (:ONTRATOS

9 Hrtrrr CONTRATO llo PM PFS M/AD/o 0242t OBRA: OFCO DE APROBACÓN DE FECA NÚ}ERoDE obra AMP.AC-ON TE RED DE DSTBzuC ON E.ECTRCA EN.A {OPATERA. No. lpqop-flsttl{ DEFEBRERO DE2016 0a2D0t6 PROGRAMA: F. L S. tt /2016 CONTRATO DE OBRA PU BTCA POR..EL CONTRATSTA" GAM NSTALACONES S.A. DE C.V. NG. GUSTAVO PÑA POZAS REPRESENTANTE LEGAL TESTGOS: POR EL COMTE DE OBRAS PÚBLCAS DEL MUNCPO DE PCÑNMULER - C. HOMERO AGULLON MARTNEZ PRESDENTE A POR LA CONTRALORA HoJA 8 LC. RUBEN CONTRALOR MUNCPAL CONTRATO DE OBRA PUBLCA NO PMP/FTST{/ADÑO242NOrc DEPARTAMENTO DE CONCRSOS Y (:ONTRATO