AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA 004-L.P.2014

Transcripción

1 AVISO CONVOCATORIA PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA 004-L.P.2014 CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS COMPLETAS CON DESTINO AL MEJORATERMINACIÓN DE CUBIERTA Y GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO CIMARRONES EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜI OBJETO: El Municipio de Chachagüí presenta a su consideración El Estudio Previo para las obras denominadas CONSTRUCCION DE 100 BATERIAS SANITARIAS COMPLETAS CON DESTINO AL MEJORATERMINACIÓN DE CUBIERTA Y GRADERIA DEL POLIDEPORTIVO CIMARRONES EN EL MUNICIPIO DE CHACHAGÜI", conforme a las siguientes Especificaciones Técnicas y características, Unidades y Cantidades: 1. CABINA SANITARIA GALVANIZADA DE 1.5M X 1.25M X2. 00MTS UNIDAD CANTIDAD LAMINAS DE 0.61 X 0.81 EN SUPERBOARD 8MM M2 10, TEJAS No 6 EN ASBESTO CEMENTO 1.60X0.88 UN CABINA SANITARIA EN ESTRUCTURA METALICA 1.25X1.25X2 DE ALTO EN TUBO CUADRADO DE 11/2"*11/2 CALIBRE 22. UND 1 2. PISO UNIDAD CANTIDAD CCTO PARA PISOS E=0.08 M.2500 PSI M ACERO DE REFUERZO KG INSTALACIONES HIDROSANITARIAS UNIDAD CANTIDAD SALIDA HIDRAULICA 1/2" PTO LLAVE DE PASO 1/2" UND SALIDA SANITARIA 2" PTO SALIDA SANITARIA 4" PTO TUBOS PRESION DE ½ ML REJILLA DE 2" PARA SIFON DE PISO UND 1 4. SISTEMA SEPTICO UNIDAD CANTIDAD

2 04.01 TRAMPA DE GRASA DE 250 LITROS. UND TANQUE DIGESTOR (SEPTICO) PLASTICO DE LITROS UND TANQUE FILTRO ANAEROBICO PLASTICO DE LITROS Y FALSO FONDO. UND 1 5. ACCESORIOS SISTEMA SEPTICO UNIDAD CANTIDAD CODOS SANITARIOS DE 90º X 2" CXC UND CODOS SANITARIOS DE 90º X 4" CXC UND TEE SANITARIA DE 2" UND TEE SANITARIA DE 4" UND TEE REDUCIDA 4X2 UND TUBO SANITARIO DE 2" ML TUBO SANITARIO DE 4" ML 5 7. APARATOS SANITARIOS UNIDAD CANTIDAD SANITARIO BLANCO. UND LAVADERO EN GRANITO DE 60 X 80 CMS. UND DUCHA PISCIS SENCILLA UND 1 8. RED ELECTRICA UNIDAD CANTIDAD SALIDA INTERRUPTOR SENCILLOY PUNTO ELECTRICO UND 1 La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica: Código UNSPSC Producto: Servicio de construcción de sistemas sépticos MODALIDAD DE SELECCIÓN: El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la

3 Administración Pública, contenido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normas que la modifican o complementan, y al presente pliego de condiciones. La modalidad de selección licitación pública fue adoptada teniendo en cuenta lo previsto en el numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, toda vez que el presupuesto oficial estimado es superior a la menor cuantía de la entidad, esto es, superior a 280 SMMLV, de acuerdo con las cuantías indicadas en el en el literal b. del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de En el presente proceso no hay lugar a precalificación. PRESUPUESTO OFICIAL: El valor estimado del contrato es de TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CU ATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ( $ oo) incluido AIU e impuestos, el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. Los recursos para atender el objeto de la presente licitación pública provienen de la presente vigencia fiscal de conformidad con los certificados de disponibilidad presupuestal debidamente expedidos por el funcionario competente, el cual hace parte integrante de la presente Licitación Pública. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN RELATIVA AL PROCESO DE SELECCIÓN: El Municipio con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en El Artículo 19 del Decreto 1510 de 2013, publicará los documentos que se produzcan en el desarrollo del presente proceso de selección en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), Portal Colombia Compra Eficiente y su consulta gratuita estará disponible en El Centro Administrativo Municipal Secretaria de Gobierno Municipal, alcaldía municipal. LUGAR DE CONSULTA: Los Estudios y Documentos Previos, se pueden consultar en la carpeta de la Licitación Pública que se encuentra en La Secretaria de Gobierno Municipal. En medio electrónico se puede contactar a los siguientes correos electrónicos: VEEDURÍAS CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto en La Ley, las Veedurías Ciudadanas son aquí convocadas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa Precontractual, Contractual y Postcontractual en el presente proceso de Selección. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES: Los interesados en participar en la presente Licitación Pública podrán presentar observaciones al proyecto de pliegos de condiciones en el período comprendido y que se indica en el cronograma del proceso. CONDICIONES DE PARTICIPACION: Las condiciones que fija la entidad consisten en estimar unas condiciones habilitantes que obedecen a criterios de experiencia, financieros y técnicos, exigiendo una experiencia que se puede consultar en los documentos que hacen parte de esta etapa precontractual, al igual que un equipo de trabajo consistente en un Director de Obra, un Residente de Obra, quienes deben cumplir con las condiciones de experiencia exigida en el pliego de condiciones.

4 El oferente además deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes - RUP- expedido por la Cámara de Comercio correspondiente. Este deberá estar vigente y en firme para la fecha del cierre del proceso. De conformidad con el Artículo 162 del Decreto 1510 de 2013, Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública, señala en su numeral 1 una previsión a la que las Cámaras de Comercio dieron aplicación inmediata a partir del 17 de julio de 2013, fecha de expedición de dicho reglamento: Podrán participar en esta Convocatoria las Personas Naturales o Jurídicas Nacionales o las Extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, legalmente capaces para contratar, en forma individual o conjunta (Consorcio o Unión Temporal), siempre y cuando su objeto social les permita contratar en relación con el objeto de La Presente Convocatoria y no estén incursas en las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades señaladas por La Constitución, La Ley, y en especial los Artículos 8 a 10 de La Ley 80 de 1993, Artículo 18 de La Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes complementarias y aplicables. REQUISITOS HABILITANTES:.- CAPACIDAD JURIDICA: En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más. El Municipio de CHACHAGÜI también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta..- EXPERIENCIA: El proponente deberá acreditar una experiencia como constructor mayor de 5 años, que se acreditará mediante el certificado del RUP. En el caso de las uniones temporales o consorcios, este requisito se podrá cumplir con la suma de la experiencia probable de sus integrantes afectado por su nivel de participación. El proponente debe acreditar su formación profesional como Ingeniero Civil y/o Sanitario acreditado con la presentación de copia de la matricula profesional y su vigencia. En el caso de las personas

5 jurídicas se acreditará con la presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva. El proponente deberá acreditar una experiencia mayor o igual a 700 S.M.M.L.V. en construcción de unidades sanitarias o baterías sanitarias en una cantidad mínima de 100 unidades demostrados hasta dos contratos, ejecutados en lo últimos cinco años. El proponente podrá acreditar esta experiencia como condición para el Contratista. La experiencia General se evaluará a partir de los documentos soportes de dicho anexo (Contrato de obra, Certificación de Obra, Acta de Recibo Final de Obra y Acta de Liquidación), los cuales debe cumplir los requisitos siguientes: A los proponentes que cumplan con estos requisitos se les asignará la calificación de Habilitado, a los demás se les asignará la calificación de No habilitado. La experiencia general se verificará con el valor de los contratos expresado en SMMLV, el cual se determinarán con el valor del salario mínimo vigente a la fecha de terminación del contrato principal. En el caso de los consorcios o uniones temporales por lo menos uno (1) de los integrantes, debe cumplir como mínimo con el cincuenta por ciento (50%) de lo solicitado. Si la experiencia acreditada se ejecutó bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor de los contratos se afectará por el porcentaje de participación en la forma asociativa. La relación de los contratos con los que se pretende acreditar la experiencia general debe realizarse utilizando exclusivamente el Anexo (Experiencia General del proponente)..- CAPACIDAD FINANCIERA: INDICADORES FINANCIEROS: El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. Indicador Índice requerido Índice de Liquidez Mayor a 15 Endeudamiento Menor al 5% Patrimonio Mayor al presupuesto oficial Razón de cobertura de interés Igual o superior a 4 Tabla 1 Indicadores de capacidad financiera Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad financiera con la suma aritmética en el caso de cada indicador, afectada por el porcentaje de participación en la forma asociativa.

6 CUPO DE CRÉDITO: El Proponente deberá presentar una Carta de Aprobación de Cupo y/o Crédito y/o nivel de endeudamiento y/o crédito rotativo por una cuantía mayor o igual al 50% del presupuesto oficial estimado para este proceso. (El Municipio no acepta Carta de Intención, ni de Pre aprobación) suscrita por un Representante Legal de la Entidad Financiera, gerente y/o el delegado para tal efecto. Se aceptará la presentación de carta de Aprobación de Cupo y/o Crédito y/o nivel de endeudamiento y/o crédito rotativo, expedido por una entidad financiera extranjera, y en tal evento, debe tratarse de una entidad financiera de exterior reconocida como tal por El Banco de La República, y según esta información se incluye en la página web del Banco de La República Así mismo, respecto de la entidad financiera del exterior, se deberán aportar los documentos que acrediten la existencia de La Institución, la capacidad de quien suscribe el compromiso y que la deuda pendiente, no subordinada y de largo plazo de dicha Institución Financiera, tiene una calificación global de crédito de Standard & Poor s Corporation de, al menos BBB, o su equivalente, otorgada por una agencia calificadora de reconocida reputación internacional. Condiciones para la valoración: El documento que acredite el cumplimiento de este requisito no debe tener una fecha de expedición superior a treinta (30) días contados a partir de la apertura formal del proceso. El Cupo de Crédito debe ir dirigido a nombre del MUNICIPIO DE CHACHAGÜI y cuya destinación específica de los recursos debe corresponder a financiar la obra materia del presente proceso de selección En caso de tratarse de miembros de Consorcio o Unión Temporal se necesita que al menos uno de sus miembros cubra el 50% del valor del cupo de crédito que se solicita en el presente Pliego. En el evento de presentar el requisito en moneda extranjera, esta será objeto de conversión a pesos colombianos de acuerdo con el valor de la TRM vigente a la fecha del cierre del presente proceso de selección.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El Municipio de Chachagüi Rentabilidad del patrimonio del proponente debe ser positiva. establece que la relación de la Rentabilidad del Patrimonio= RP RP = Utilidad Operacional / Patrimonio > = Positivo Si el proponente tiene una RP >= Positivo es habilitado

7 Si el proponente tiene una RP negativo es no habilitado Si el proponente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir: Donde, UOi RP = >= Positivo Pi RP = RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL UOi Pi = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes. = Patrimonio de cada uno de los integrantes. Si RP es Positivo el proponente es habilitado SI RP es negativo el proponente no es habilitado Ningún integrante del consorcio ó unión temporal, podrá tener un RP < al 80% de la RP requerida. RENTABILIDAD DEL ACTIVO: EL municipio de Chachagüi establece que la relación de la Rentabilidad del Activo del proponente debe ser positivo. Rentabilidad del Activo = RA RA = Utilidad Operacional / Activo total > = Positivo. Si el proponente tiene una RA >= Positivo. Si el proponente tiene una RA negativo es no habilitado Si el proponente es un consorcio o una unión temporal: Debe cumplir: Donde, UOi RA = >= Positivo. ATi RA = RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO DEL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL. UOi ATi = Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes. = Activo Total de cada uno de los integrantes.

8 Si RA es positivo el proponente es habilitado SI RA es negativo el proponente no es habilitado Ningún integrante del consorcio ó unión temporal, podrá tener un RA < al 80% de la RA requerida. INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS: Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a continuación, de conformidad con la legislación propia del país de origen, avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente del país de origen: (i) (ii) Balance general Estado de resultados Los anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Único de Cuentas para Colombia (PUC)..- CAPACIDAD RESIDUAL: La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública. El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a lo determinado en la guía de Colombia compra eficiente presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo que se pretende otorgar. El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual: ciedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos. suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP.

9 El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente fórmula: Capacidad Residual: CO x {(E + CT + CF) - SCE 100 Para efectos de su cálculo el municipio dará aplicación a las reglas que sobre el particular estima la Guía para determinar y verificar el cumplimiento de la Capacidad Residual. El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el Saldo del Contrato en Ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma: (a) Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera. (b) Experiencia: deben presentar el formato que hace parte de la presente Guía como anexo, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal

10 junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 1510 de EQUIPO DE TRABAJO: El proponente deberá contar con siguiente personal mínimo, del que deberá acreditar las condiciones exigidas y su disponibilidad mediante carta de intención: Se deberá aportar el siguiente personal: El proponente deberá ofertar y comprometerse a mantener durante el tiempo de ejecución del contrato el siguiente Personal Profesional Mínimo de Trabajo: El proponente deberá diligenciar el Anexo: EXPERIENCIA PERSONAL REQUERIDO y anexar la información de soporte que garantice la idoneidad (hoja de vida, certificaciones, etc.), del siguiente personal mínimo requerido: Un (1) Director de Obra Tiempo de Dedicación 50% Un (1) Residente de Obra Tiempo de Dedicación 100% DIRECTOR DE OBRA: La experiencia general y específica de éste profesional será la siguiente y se diligenciara en el anexo respectivo. El profesional ofrecido como Director de Obra deberá acreditar lo siguiente: FORMACIÓN ACADÉMICA Se acreditará su formación académica como Ingeniero Civil, mediante la presentación de la matricula profesional y vigencia de la matrícula. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia General de no menor a (10) años que se validará a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico como ingeniero Civil. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia como contratista o director de obra en (1) proyecto de construcción de unidades sanitarias, en una cuantía igual o superior al presupuesto oficial y con una cantidad igual o superior a 100 baterías construidas.

11 RESIDENTE DE OBRA: La experiencia general y específica de éste profesional será la siguiente y se diligenciara en el anexo respectivo. El profesional ofrecido como Residente de Obra deberá acreditar lo siguiente: FORMACIÓN ACADÉMICA Se acreditará su formación académica como Ingeniero Civil mediante la presentación de la matricula profesional y vigencia de la matrícula. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia General de no menor a (05) años que se validará a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico como ingeniero civil. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Experiencia como residente de obra en (01) proyecto de construcción de una cantidad igual o superior a 100 baterías sanitarias, en una cuantía igual o superior al presupuesto oficial estimado para el presente proceso. LOS CRITERIOS DE COMPARABILIDAD DE LAS PEOPUESTAS, SON LOS SIGUIENTES: Criterio de Evaluación Puntaje Factor Económico 60 Factor de Calidad 30 Incentivo a la Industria Nacional 10 Total 100 A. FACTOR ECONÓMICO: El Municipio de Chachagüi a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo sesenta (60) puntos acumulables de acuerdo al siguiente criterio: media geométrica y solicitud de anticipo.

12 Procedimiento Para La Corrección Aritmética: El comité Asesor realizará la corrección aritmética de todas las operaciones aritméticas presentadas en el análisis de precios unitarios presentado por el proponente y tomará el valor obtenido como COSTO DIRECTO DEL ÍTEM y lo multiplicará por las cantidades de obra a ejecutar, siempre redondeando el valor obtenido a dos decimales, este resultado será el que se consignará como valor parcial para el Ítem en el cuadro de cantidades y precios, la suma aritmética de los valores parciales de los ítems, redondeados a dos decimales, será el valor corregido para cada propuesta, en todo caso el valor final corregido de las propuestas no podrá contener más de dos decimales. Procedimiento para la asignación del puntaje: Se consideraran como ofertas no validas aquellas que después de la corrección aritmética se encuentren por encima del cien por ciento (100%) del presupuesto oficial. En la calificación económica se asignaran los puntos a las propuestas económicas con los valores corregidos que hayan sido habilitadas y admisibles de acuerdo a lo siguiente. Primero se define el valor base para la evaluación, el arrojado por la siguiente fórmula de promedio geométrica: Vm = n 1 V1 V2 V3...Vn Vof Vm= Valor promedio geométrico de evaluación (Valor Base) n= base de la raíz, la cual corresponde al total de propuestas V1,V2,V3,,Vn= valores de las propuestas Vof= valor del presupuesto oficial Las propuestas llevarán el puntaje que resulte de las siguientes expresiones: Si la propuesta es de mayor valor al valor de la media (Vm), su puntaje se define así: Vm Pi = 60 Vi 2 Si la propuesta es de menor valor al valor de la media (Vm), su puntaje se define así: Vi Pi = 60 Vm Dónde: 2 Pi= Puntaje asignado a la propuesta en consideración Vi=Valor de la propuesta en consideración

13 Vm= Valor de la medía geométrica B. FACTOR CALIDAD: Programa de inversiones (10 puntos): El Programa de Inversiones es la manifestación de la forma como el adjudicatario se compromete a ejecutar la inversión de los recursos de la obra, de acuerdo con la Programación de obra. El proponente debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta: los ingresos: el capital de trabajo de la presente licitación, los pagos mensuales, de acuerdo al Anexo 4A (Programa de Inversiones) suministrado por el municipio. Este programa deberá contar como mínimo con la siguiente información (Formato Programa de Inversión) Nombre del Ítem. Inversión por Semana para cada Ítem. Inversión por Semana Acumulada. Total Inversión por Ítem. Total Inversión por Semana, Tabla y Grafico. Total Inversión Acumulada por Semana, Tabla y Grafico. Este documento será objeto de verificación por parte de la interventoría del contrato, la aceptación y aprobación del flujo de caja se constituye en requisito previo para suscribir el Acta de Inicio de Obra, su ponderación se realizará de la siguiente manera: NUMERO INCONSISTENCIAS PUNTUACIÓN A A 5 3 SUPERIOR A 5 1 Tabla 2 Puntaje por programa de inversiones Programa De Trabajo (20 puntos) Como parte de la programación del programa de trabajo se debe anexar el Anexo 4B (Programa de Trabajo) Aquellos proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que sustenten el Plan de trabajo para el proyecto propuesto, cumpliendo con la idoneidad, calidad y requisitos mínimos exigidos, podrán obtener entre 0 y 20 puntos, de acuerdo a la siguiente ponderación:

14 La herramienta que se utilice deberá proveer diagramas que muestren una secuencia lógica, clara y consecuente de ejecución con la obra a realizar y su sistema o método constructivo, de las actividades y/o capítulos, incluyendo como mínimo la siguiente información: Para que sea evaluado, el programa deberá cumplir con los requisitos mínimos enunciados en las literales a, b, c, d, e, f, g. Es decir: a) Que sea elaborado utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar. b) Que defina un programa de construcción técnicamente viable, congruente con las especificaciones de construcción, los recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las cantidades de obra y el plazo establecido. c) Que el programa sea estructurado por actividades ó tareas. Que el número de actividades o tareas del programa de obra, sea igual o superior al número de ítems del Presupuesto Oficial d) Que se presente el Diagrama Gantt ó de barras y el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades. e) Que el Diagrama Gantt ó de barras, muestre la dependencia entre las actividades, el recurso y/o los recursos a utilizar y el % de dedicación. f) Que el plazo del programa de obra presentado, sea igual al ofertado en la Carta de Presentación de la Propuesta e igual al plazo único establecido en el Pliego de Condiciones. g) Que los diagramas señalen por lo menos una Ruta Crítica, la cual sea coherente con el proceso constructivo y esté conformada por actividades que posean holgura total cero. Así mismo que señale un único inicio y un único fin. El no cumplimiento de estos requisitos mínimos determinará la asignación de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Obra. El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama Gantt ó de Barras: a) Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Presupuesto Oficial, Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de Barras. b) Verificara que todas las actividades tengan dependencias y que no estén sueltas, en caso que una actividad se encuentre suelta, se castigará con cinco (5) puntos. c) Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: duración, tiempos tempranos de iniciación y terminación (en días de proyecto), tiempos tardíos de iniciación y terminación (en días de proyecto), holgura total, actividades predecesoras y sucesoras, traslapos ó demoras entre actividades, escala en días. Por cada concepto solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. d) Verificará que el cálculo de los tiempos de iniciación temprana y tardía (en días de proyecto), tiempos de terminación temprana y tardía (en días de proyecto), holgura total, actividades predecesoras ó antecesoras y traslapos ó demoras entre actividades, no presenten inconsistencias ó errores aritméticos. Cualquier inconsistencia ó error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores aritméticos encontrados en una

15 actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. e) Verificará que la duración de las barras del diagrama, coincidan con la duración calculada y presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de barras, será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados, dieran lugar a puntajes menores. IMPORTANTE: En el evento en que las correcciones efectuadas por inconsistencias o errores aritméticos encontrados en los tiempos tempranos, duración ó traslapos o demoras de actividades, produzcan la variación en el plazo del programa de obra, el proponente recibirá CERO (0) PUNTOS por concepto de Programación de Obra. De no presentar el plan de trabajo de manera lógica y coherente al proceso específico que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en este pliego de condiciones, no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, solamente generara la no asignación de puntaje De no presentar el plan de trabajo al proceso específico que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en este pliego de condiciones se le asignará un puntaje igual a cero (0). La experiencia de los profesionales propuesto para los diferentes cargos, se acreditará con la presentación de los siguientes documentos: Copia de la matrícula profesional Copia del certificado de vigencia de la matricula profesional Manifestación expresa suscrita por el profesional propuesto, expresando que acepta la designación establecida Copia del contrato de obra y certificación de cumplimiento del mismo C. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL: Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán diez (10) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales, de acuerdo al siguiente criterio: CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional 10 Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero 5 Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero 1

16 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El oferente se obliga a ejecutar las obras en tres (03) meses. El plazo se computará a partir de la suscripción del acta de inicio de obra, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución y legalización del contrato del contrato, es decir, efectuado el pago de los impuestos establecidos por la entidad, las disponibilidades presupuestales y aprobada la garantía única por parte del Municipio y el registro presupuestal. CRONOGRAMA DEL PROCESO: La siguiente es La Cronología del presente Proceso de Selección: ACTIVIDAD FECHA LUGAR Publicación aviso de 20, 27 de agosto y 02 convocatoria (art. 224 Decreto 019 de 2012) de septiembre de Publicación aviso Convocatoria, estudios y documentos previos y proyecto de Pliego de Condiciones. 20 de agosto de La publicación del proyecto no representa compromiso de la entidad para abrir el procedimiento Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones Publicación respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección y publicación pliegos definitivos Visita técnica sitio de obra Audiencia de asignación de Riesgos y aclaración de pliegos Presentación de Ofertas 20, 27 de agosto y 02 de septiembre de de septiembre de de septiembre de de septiembre de :00 a.m. 05 de septiembre de :30 p.m. 11 de septiembre de Horario laborable ó secretaria de gobierno municipal Sitio de obra Sala de Juntas alcaldía Municipal Secretaria de Gobierno Municipal

17 Cierre- Elaboración del informe de evaluación de las Ofertas (Incluido el termino para subsanar) Publicación del informe de evaluación Presentación de observaciones al informe de evaluación de las Ofertas Audiencia de Adjudicación Publicación acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto 12 de septiembre de 2014 Hora: 8:00 a.m. 15 al 19 de septiembre de de septiembre de al 25 de septiembre de de septiembre de :00 a.m. 26 de septiembre de 2014 Firma del Contrato 26 de septiembre al 02 de octubre de 2014 Entrega de garantías 26 de septiembre al 02 de octubre 2014 Aprobación de garantías 26 de septiembre al 02 de octubre 2014 Secretaria de Gobierno Municipal Alcaldía Municipal ó secretaria de gobierno municipal Sala de juntas Alcaldía Municipal Despacho Alcalde Municipal Secretaria de Gobierno municipal Secretaria de Gobierno Municipal CERTIFICACIÓN DE MYPES Y MIPYMES: De acuerdo con lo previsto por los artículos 152 y 153 del Decreto 1510 de 2013, si el presente Proceso de Contratación es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados unidos de América (USD oo), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria puede limitarse a la participación de Mipymes nacionales que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se reciban solicitudes de por lo menos tres (3) Mipymes. Dado que el valor es mayor al anteriormente señalado la convocatoria no se encuentra limitada a Mipymes. LA INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO: El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las Ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratación, serán

18 tratadas como Ofertas de bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que trata la sección VII C1. Acuerdo comercial Entidad estatal incluida Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial Excepción Aplicable al Proceso de Contratación Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial Canadá No No No Chile Si No No Estados Unidos No No No El Salvador No No No Guatemala Si Si No Si Honduras No No No Liechtenstein Si No No Suiza Si No No México No No No Unión Europea Si No No De acuerdo a lo anterior, el presente proceso y el contrato resultante, le es aplicable el tratado de libre comercio con Guatemala. Chachagui, 20 de agosto de Cordialmente, -Original Firmado- LUIS EDUARDO ARMERO Alcalde Municipal