PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Transcripción

1 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO Jurisdicción o Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA. Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES UOC Nº Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE , Interno Correo Electrónico para observaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: pliegos@prefecturanaval.gov.ar Fax para observaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares: Correo Electrónico para impugnaciones al Dictamen de Evaluación: cevaluadora@prefecturanaval.gov.ar Fax para impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Tipo de Procedimiento: LICITACION PUBLICA Nº: 050 Ejercicio: 2015 Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL Modalidad: SIN MODALIDAD. Nº de Expediente: CUDAP Ejercicio: 2015 Rubro: 13 INFORMATICA. Objeto: ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS, WINDOWS, ORACLE Y OTROS. Costo del Pliego: PESOS DIEZ ($ 10,00).- Plazo de Duración del Contrato: Acorde la Cláusula Particular Nº 20 Plazo de Entrega. Notificaciones: Acorde la Cláusula Particular Nº 19 Comunicación y Notificaciones. ACTO DE APERTURA: Lugar/Dirección Edificio Guardacostas Sito en la Av. Eduardo Madero 235 Dirección de Administración Financiera Departamento Adquisiciones División Contrataciones 7º Piso Of Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nº DE RENG. Día y Hora 29 DE MAYO DE 2015 A LAS 09:00 HORAS. ESPECIFICACIONES TECNICAS CANT. 1 1 DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS Licencia, Oracle Golden Gate. Paquete por 14 licencias, que a continuación se detallan: a) Descripción General: Versión: Oracle Golden Gate 12c o la última versión vigente en el mercado. Idioma: en Español o Inglés. Deberá ser compatible con el Sistema Operativo Windows. Nombre Oracle Golden Gate Ultima Versión Oracle Golden Gate for Non Oracle Última Versión Tipo Licencia Versión Total Cantidad de Licencias Vigencia Contrato Actualización y Soporte Procesador Ultima 12 1 Año Procesador Ultima 2 1 Año Vencimie nto Uso Perpetuo Uso Perpetuo Dichas Licencias deberán ser entregadas Operando y Configuradas en los servidores de la Institución que se les indique. La arquitectura donde operarán las licencias es x86_64 (64 bits) y deberán ser compatible con los siguientes sistemas operativos: Oracle Enterpise Linux como para Red Hat. Enterprise Linux Server reléase 5.5 o superior. UNIDAD DE MEDIDA Paquete ///

2 ///--- Nº DE RENG. CANT. DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS b) Soporte: Acorde ETAP Modelo-016 Servicio de Soporte Técnico y Actualización de Licencias de Software : Nivel de Servicio a Proveer: Las licencias del software Oracle Golden Gate solicitadas deberán ser Soporte Premier (Premier Support). Vigencia del Contrato: Con una vigencia del Contrato de Soporte de UN (1) año a partir de la recepción del mismo. Días y Horarios de Atención: Días y Horarios de Atención: Incluye S/N 7 días por 24 hs. Si UNIDAD DE MEDIDA c) Forma de Prestación del Servicio: La solicitud de Soporte Técnico y/o actualización de los productos, podrá hacerse telefónicamente, mediante correo electrónico o mediante sistema de registro de solicitudes basadas en web, el que debe ponerse a disposición del Organismo a través de una URL pública en Internet (indicando usuario y contraseña para su uso). En ningún caso se requiere asistencia presencial. La prestación del Servicio de Soporte Técnico y/o actualización deberá poder brindarse: Forma de Presentación del Servicio Incluye S/N Telefónicamente Si A través de correo electrónico Si A Través de una URL Si d) Consideraciones del Servicio: El soporte técnico y mantenimiento del software deberán ser brindados directamente por el propietario del software y/o representantes oficiales en la Argentina. El soporte técnico será ilimitado, con acceso telefónico, correo electrónico y portal web en idioma Español a través de internet. El organismo contratante tendrá acceso ilimitado a la base de conocimiento y bibliotecas técnicas de los productos adquiridos portal web en idioma Español a través de internet. Para los casos que no se encuentre una solución en la base de conocimiento, el organismo contratante podrá disponer de una atención de consultas técnicas que serán ilimitadas y podrá ser vía telefónica, correo electrónico, o portal web en idioma Español a través de internet. En caso de que la consulta técnica resulte compleja, se podrá contar con la posibilidad de poder escalar el nivel de severidad o criticidad de la consulta. El tiempo máximo de respuesta del prestatario a un pedido de consulta será de 30 minutos. El tiempo máximo de resolución de la consulta será de 30 días corridos. Este Contrato por el periodo de un año, deberá permitir el mantenimiento del software, la entrega de nuevas versiones, parches o fixes, mediante un enlace para su descarga desde un sitio seguro en internet en el momento nuevas versiones de estos productos, etc.) que surjan durante el período de vigencia del soporte. Envíos de alerta de seguridad de los productos de software vía . Acceso Web a actualización de documentación técnica referida al producto y sobre bugs (errores), parches, actualizaciones, etc. Nota: Todos los pedidos solos podrán ser solicitados por la Unidad Informático del Organismo, conforme con los mecanismos establecidos previamente. Aclaración: El Tiempo máximo de resolución se contara desde el momento en que el proveedor responde a un pedido de incidente o consulta. Importante: Cada tarea se considerara cumplimentada una vez que se cumpla con lo solicitado por el organismo en tiempo y forma y el área de informática del organismo de la tarea por cumplimentada. Calidad del Servicio: No podrá modificarse el nivel, calidad, periodicidad, categoría o cualquier otra característica del servicio durante el periodo de renovación, sin el consentimiento del Organismo. Confidencialidad de la información: Tanto el Organismo como el adjudicatario se comprometen a mantener en forma confidencial toda información que cualquiera de las partes identifiquen como reservada y que deba ser intercambiada entre ambas partes, por motivos inherentes a la presente contratación. e) Penalidades: Si la adjudicataria incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el organismo le aplicara una penalidad por cada día de atraso, la que en forma acumulativa no podrá superar el equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato vigente ///

3 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ///--- Nº DE RENG. CANT DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS En todos los casos, la penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Monto = monto de la contratación o prestación. Plazo en Días = Plazo máximo en días, para la ejecución de la contratación o prestación. F = Fracción del plazo en días de la contratación o prestación, donde: F = 25% para plazos mayores a sesenta (60) días. F = 40% para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Se aclara que tanto el monto como el plazo en días se refieren al de la contratación, o en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato. f) Curso de Capacitación: Se deberán brindar cursos de capacitación de las nuevas herramientas solicitadas (Oracle Golden Gate y Oracle Golden Gate for Non Oracle): El curso de capacitación será para SEIS (6) personas, que la Prefectura Naval Argentina designe. Los perfiles mínimos requeridos del personal de la Institución para realizar el curso serán: Desempeñarse en tareas asociadas con la instalación, administración o desarrollo en la plataforma Oracle. Poseer como mínimo un título de Técnico en Informática y/o computación. El curso deberá ser dictado directamente por el fabricante y/o representantes oficiales en la Argentina. El curso de capacitación será brindado en Oficinas de la Prefectura Naval Argentina, Edificio Guardacostas, sito en la Av. E. Madero Nº 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en locales del fabricante o Representante Oficial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá una carga horaria no menor a CUARENTA (40) horas y una duración no mayor de DIEZ (10) días hábiles administrativos. La Empresa Adjudicataria, deberá proporcionar a los cursantes, todo el material de estudio necesario (apuntes, bibliografías, etc.). A la finalización de los mismos se deberá otorgar como mínimo a los cursantes un certificado de concurrencia (para acceder al mismo los cursantes deberán contar con el 100% de asistencia a las clases). El curso deberá tener un alcance Teórico y Práctico: Donde se deberán desarrollar en forma teórica las capacidades y alcances de los Software. Se deberá plantear los distintos usos aplicados, para ellos y sus herramientas: Análisis de los resultados y beneficios obtenidos e interpretaciones de los mismos. Como utilizar eficientemente todos los recursos del Software Windows Server Estandar. a) Descripción General: Versión: Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 64 bits, o última versión vigente en el mercado. Idioma: en Español. Tipo: OLP y/o en caja (con CD-ROM y/o DVD-ROM) (si correspondiere). Nombre Windows Server Estandar2012 R2 64 bits o Ultima Versión 0.10* Monto PenalidadPorDiaDeAtraso F * PlazoEnDias Tipo Licencia Sistema Operativo Versión Total Cantidad de Licencias Vigencia Contrato Actualiza ción Vencimiento Ultima 25 Perpetuo Uso Perpetuo UNIDAD DE MEDIDA Licencias ///

4 ///--- Nº DE RENG. CANT DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones: La descarga del producto desde Internet a través de un código. La entrega de sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la documentación de los mismos. Sin soporte adicional Windows Server Datacenter. a) Descripción General: Versión: Sistema Operativo Microsoft Windows Server 2012 R2 64 bits, o última versión vigente en el mercado. Idioma: en Español. Tipo: OLP y/o en caja (con CD-ROM y/o DVD-ROM) (si correspondiere). Nombre Windows Server Datacenter 2012 R2 64 bits o Ultima Versión Tipo Licencia Sistema Operativo Versión Total Cantidad de Licencias Vigencia Contrato Actualizació n Ultima 5 Perpetuo Vencimient o Uso Perpetuo La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones: La descarga del producto desde Internet a través de un código. La entrega de sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la documentación de los mismos. Sin soporte adicional Licencia, Software tipo Fortimanager (VM), Paquete por 6 licencias. Situación Actual: Dado que la Prefectura Naval Argentina ya cuenta con equipamiento FORTINET Instalados en la red del Edificio Guardacostas y se prevé en el transcurso del periodo 2015 la instalación de firewall fortigate en varias Dependencias del interior del país. a) Descripción General: Se requiere la adquisición de licencias y Software de administración del tipo FortiManager en Máquina Virtual (última versión liberada al mercado), para llevar adelante en forma centralizada la administración de todos los dispositivos de seguridad Fortinet (120 que estarán distribuidos entre las distintas Dependencias de la Prefectura Naval Argentina, del interior). Software de Administración Tipo FortiManager Virtual Última Vers. Licencia Base stackable FortiManager-VM. Manages hasta 10 dispositivos FortiGate/Administración de Dominio; 1 GB/Dia de logs y 100 GB quota del dispositivo. Upgrade de licencia adicionar 100 dispositivos FortiGate/Administracion de Dominio; todo para 5 GB/Dia de logs y 1 TB quota del dispositivo. FortiCare 1 Año 24x7( Contrato devices) Tipo Licenc. Vencimiento FMG-VM- BASE FMG-VM- 100-UG FC3-10- M Total Cant. Licencias Vigenci a Contrat o Actualiz. Ultima 1 3 Años Ultima 2 3 Años Ultima 3 3 Años Versión Uso Perpetu o Uso Perpetu o Uso Perpetu o Consideraciones Técnicas: La arquitectura donde operarán las licencias es x86_64 (64 bits) y deberán ser compatible con los siguientes sistemas operativos: El software deberá ser compatible con los Sistemas Operativos Windows Server La Licencia Deberá Incluir: Dichas Licencias deberán ser entregadas Operando y Configuradas en los servidores de la Institución que se les indique. UNIDAD DE MEDIDA Licencias Paquete ///

5 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ///--- Nº DE RENG. CANT. DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS b) Soporte: Acorde ETAP Modelo-016 Servicio de Soporte Técnico y Actualización de Licencias de Software : UNIDAD DE MEDIDA Nivel de Servicio a Proveer: El servicio de Soporte será para la actualización de las bases de definiciones y firmas de virus, parches y fixes. Vigencia del Contrato: El servicio de Licenciamiento de los productos Fortimanager VM será de uso perpetuo, y el servicio de Soporte para la actualización de las bases de definiciones, firmas de virus, parches y fixes será por el término de TRES (3) años, a partir de la recepción de las mismas. Días y Horarios de Atención: Días y Horarios de Atención: Incluye S/N 7 días por 24 hs. Si c) Forma de Prestación del Servicio: La Forma de prestación del servicio podrá ser mediante correo electrónico, Telefónicamente, Fax y o portal Web en Español, el Adjudicatario deberá indicar claramente y por escrito: cuenta de correo electrónico, número telefónico, fax o el sistema de registro de solicitudes basadas en web, el que debe ponerse a disposición del Organismo a través de una URL pública en Internet (indicando usuario y contraseña para su uso). Se dispondrá de un mantenimiento preventivo On-site (presencial) de 8 hs., por mes, todos los días hábiles de lunes a viernes en horario diurno de 9 a 18. La prestación del Servicio de Soporte Técnico y/o actualización deberá poder brindarse por cualquiera de esta tres opciones: Forma de Presentación del Servicio Incluye S/N Telefónicamente Si A través de correo electrónico Si A Través de una URL Si Mantenimiento preventivo On-site 8 Hs por mes Si d) Consideraciones del Servicio: El soporte de consulta y asistencia del software deberán ser brindados directamente por el propietario del software y/o representantes oficiales en la Argentina. El soporte técnico para consultas será ilimitado, con acceso telefónico, correo electrónico y portal web en idioma Español a través de internet. El organismo contratante tendrá acceso ilimitado a la base de conocimiento y bibliotecas técnicas de los productos adquiridos portal web en idioma Español a través de internet. Para los casos que no se encuentre una solución en la base de conocimiento, el organismo contratante podrá disponer de una atención de consultas técnicas que serán ilimitadas y podrá ser vía telefónica, correo electrónico, o portal web en idioma Español a través de internet. En caso de que la consulta técnica resulte compleja, se podrá contar con la posibilidad de poder escalar el nivel de severidad o criticidad de la consulta. El tiempo máximo de respuesta del prestatario a un pedido de consulta será de 4 horas. El tiempo máximo de resolución de la consulta será de 20 días corridos. Este Contrato por el periodo de 3 años, deberá permitir el mantenimiento del software, mediante la actualización de la base de Virus, la entrega de nuevas versiones, parches o fixes, mediante un enlace para su descarga desde un sitio seguro en internet en el momento nuevas versiones de estos productos, etc.) que surjan durante el período de vigencia del soporte. Se dispondrá de un Servicio de Mantenimiento preventivo On-Site (presencial) On-site 8 Hs por mes, todos los días hábiles de lunes a viernes en horario diurno de 9 a 18. Nota: Todos los pedidos solos podrán ser solicitados por la Unidad Informático del Organismo, conforme con los mecanismos establecidos previamente. Aclaración: El Tiempo máximo de resolución se contara desde el momento en que el proveedor responde a un pedido de incidente o consulta. Importante: Cada tarea se considerara cumplimentada una vez que se cumpla con lo solicitado por el organismo en tiempo y forma y el área de informática del organismo de la tarea por cumplimentada. Calidad del Servicio: No podrá modificarse el nivel, calidad, periodicidad, categoría o cualquier otra característica del servicio durante el periodo de renovación, sin el consentimiento del Organismo ///

6 ///--- Nº DE RENG. CANT DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS Confidencialidad de la información: Tanto el Organismo como el adjudicatario se comprometen a mantener en forma confidencial toda información que cualquiera de las partes identifiquen como reservada, y que deba ser intercambiada entre ambas partes, por motivos inherentes a la presente contratación. e) Penalidades: Si la adjudicataria incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el organismo le aplicara una penalidad por cada dia de atraso, la que en forma acumulativa no podrá superar el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 0.10 * Monto PenalidadPorDiaDeAtraso F * PlazoEnDias Monto = monto de la contratación o prestación. Plazo en Días = Plazo máximo en días, para la ejecución de la contratación o prestación. F = Fracción del plazo en días de la contratación o prestación, donde: F = 25% para plazos mayores a sesenta (60) días o. F = 40% para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Se aclara que tanto el monto como el plazo en días se refieren al de la contratación, o en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato. f) Curso de Capacitación: Se deberán brindar cursos de capacitación de las nuevas herramientas solicitadas (FortiManager-VM. Manages): El curso de capacitación será para CUATRO (4) personas, que la Prefectura Naval Argentina designe. Los perfiles mínimos requeridos del personal de la Institución para realizar el curso serán: Desempeñarse en tareas asociadas con la administración de la redes Institucional y/o la Administración de los Servidores. Poseer como mínimo un título de Técnico en Informática y/o computación. El curso deberá ser dictado directamente por el fabricante y/o representantes oficiales en la Argentina. El curso de capacitación será brindado en Oficinas de la Prefectura Naval Argentina, Edificio Guardacostas, sito en la Av. E. Madero Nº 235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en locales del fabricante o representante oficial dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tendrá una carga horaria no menor a VEINTE (20) horas y una duración no mayor de CINCO (5) días hábiles administrativos. La empresa Adjudicataria, deberá proporcionar a los cursantes, todo el material de estudio necesario (apuntes, bibliografías, etc.). A la finalización de los mismos se deberá otorgar como mínimo a los cursantes un certificado de concurrencia (para acceder al mismo los cursantes deberán contar con el 100% de asistencia a las clases). El curso deberá tener un alcance Teórico y Práctico: Donde se deberán desarrollar en forma teórica las capacidades y alcances de los Software. Se deberá plantear los distintos usos aplicados, para ellos y sus herramientas. Análisis de los resultados y beneficios obtenidos e interpretaciones de los mismos. Como utilizar eficientemente todos los recursos del Software Actualizaciones de Paquete de Garantía para Server, Mant./Oper. Seg. Situación Actual: La Prefectura Naval Argentina cuenta con 24 Servidores marca IBM X3550 M3 (modelo 7944) a los cuales se les venció recientemente la garantía con que contaban, motivo por lo que se requiere actualizar y renovar dicha garantía. UNIDAD DE MEDIDA Licencias ///

7 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ///--- Nº DE RENG. CANT. DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS a) Descripción General: Se requiere la adquisición de un Servicepac Post Garantía por 2 Años para 24 servidores marca IBM X3550 M3 (modelo 7944), arquitectura x86_64 (64 bits), con Sistema Operativo Windows Server UNIDAD DE MEDIDA Nombre Tipo Versión Servicepac Post Garantía de IBM IBM X3550 M3 (modelo Ultima Total Cantidad 24 servidores Vigencia Contrato de Soporte Vencimiento 2 Años 2 Años 7944) b) Soporte: Acorde ETAP Modelo-016 Servicio de Soporte Técnico y Actualización de Licencias de Software : Nivel de Servicio a Proveer: El Servicio post garantía IBM a adquirir será integral total On-site, comprenderá el servicio de reparación utilizando mano de obra calificada y provisión de repuestos y/o cambio de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la Prefectura Naval Argentina. Vigencia del Contrato: Con una vigencia del Contrato de Soporte de DOS (2) año a partir de la recepción del mismo. Días y horarios de Atención: Días y Horarios de Atención: Incluye S/N Todos los días hábiles de (09:00 hs a 17:00 hs.) Si c) Forma De Prestación del Servicio: La solicitud y atención del Soporte Técnico ante problemas de Hardware de los servidores IBM, será ilimitado y podrá ser mediante correo electrónico, Telefónicamente, Fax y o portal Web en Español, el Adjudicatario deberá indicar claramente y por escrito: cuenta de correo electrónico, número telefónico y de fax para su uso. La prestación del Servicio de Soporte Técnico y/o actualización deberá poder brindarse: Forma de Presentación del Servicio Incluye S/N Telefónicamente Si A través de correo electrónico Si A Través de una URL Si On-Site (presencial) Si d) Consideraciones del Servicio: El personal asignado para las tareas soporte técnico y mantenimiento deberá estar certificado por IBM Argentina. La atención de incidentes será ilimitado, vía telefónico, correo electrónico, fax y o portal web en idioma Español a través de internet. La prestación del Servicio Técnico será integral y On-Site (presencial), en los casos de problemas y/o fallas de hardware y comprenderá el servicio de reparación con mano de obra calificada y la provisión de repuestos y/o cambios de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la Prefectura Naval Argentina: En caso de que el problema a resolver sea complejo, el servicio deberá contar con la posibilidad de escalar el problema a áreas con formación técnica superior. El tiempo de respuesta máximo ante una solicitud de servicio deberá ser hasta el siguiente día laborable. El tiempo de resolución máximo desde que el prestatario respondió al incidente será de DIEZ (10) días corridos. Dicho servicio deberá asegurar el correcto funcionamiento del hardware de los servidores incluyendo por tal motivo todas las tareas necesarias que permitan lograr el normal y correcto funcionamientos de los equipos. Se proveerá sin costo para la Prefectura Naval Argentina todos los repuestos, accesorios y dispositivos originales nuevos y sin uso que garanticen el normal y correcto funcionamientos de los equipos. Los repuestos y accesorios serán provisto y remplazado sin costo alguno y deberán ser originales nuevos y sin uso. Todos los trabajos soporte técnico y mantenimiento serán completos y adecuados a su fin. Nota: Todos los pedidos solos podrán ser solicitados por la Unidad Informático del Organismo, conforme con los mecanismos establecidos previamente. Aclaración: El Tiempo máximo de resolución se contara desde el momento en que el proveedor responde a un pedido de incidente o consulta ///

8 ///--- Nº DE RENG. CANT DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS Importante: Cada tarea se considerara cumplimentada una vez que se cumpla con lo solicitado por el organismo en tiempo y forma y el área de informática del organismo de la tarea por cumplimentada. Calidad del Servicio: No podrá modificarse el nivel, calidad, periodicidad, categoría o cualquier otra característica del servicio durante el periodo de renovación, sin el consentimiento del Organismo. Confidencialidad de la información: Tanto el Organismo como el adjudicatario se comprometen a mantener en forma confidencial toda información que cualquiera de las partes identifiquen como reservada, y que deba ser intercambiada entre ambas partes, por motivos inherentes a la presente contratación. e) Penalidades: Si la adjudicataria incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el organismo le aplicara una penalidad por cada día de atraso, la que en forma acumulativa no podrá superar el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: Monto = monto de la contratación o prestación. Plazo en Días = Plazo máximo en días, para la ejecución de la contratación o prestación. F = Fracción del plazo en días de la contratación o prestación, donde: F = 25% para plazos mayores a Sesenta (60) días o. F = 40% para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días. Se aclara que tanto el monto como el plazo en días se refieren al de la contratación, o en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato Actualización de Software Antivirus del tipo ESET ENDPOINT. Situación Actual: Dado que la Prefectura Naval Argentina ya cuenta y es usuaria de 2300 Licencias del software Antivirus Eset Endpoint instalados y funcionando en la red del edificio Guardacostas y en todos sus organismos dependientes. Dicho software antivirus se encuentra próximo a su vencimiento por lo que se requiere la renovación de dichas licencias y su actualización a la ultimas versión liberada al mercado del software mencionado. a) Descripción General: Deberá tratarse de un Software Antivirus del tipo Eset Endpoint para Servidores de archivos y estaciones de trabajo, última versión liberada al mercado. Idioma: en Español Deberá ser compatible con el Sistema Operativo Windows. Nombre Eset Endpoint para Servidores de archivos y estaciones de trabajo, última versión 0.10 * Monto PenalidadPorDiaDeAtraso F * PlazoEnDias TIPO LICENCIA Usuario Versió n Ultima Total Cant. de Licencias 3000 Total (2300 Renovac. y 700 Ampliac.) Vigenci a Contrat o Actualiz. y Soporte 3 Años Vencimient o Uso Perpetuo La entrega del producto se hará efectiva mediante alguna de las siguientes opciones: La descarga del producto desde Internet a través de un código. La entrega de sus originales en CD-ROM con sus respectivas licencias y toda la documentación de los mismos. UNIDAD DE MEDIDA Licencias ///

9 AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ///--- Nº DE RENG. CANT. DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS Tipo de Licenciamiento y actualización de bases, definiciones y firmas de Virus. Consideraciones Técnicas: La arquitectura donde operarán las licencias es x86_64 (64 bits) y deberán ser compatible con los siguientes sistemas operativos: El software Antivirus deberá ser compatible con los Sistemas Operativos Windows XP, 2000, Vista, Windows 7/8, Windows Server 2000/2003/2008/2012 Linux/Unix, MacOs y Novell. b) Soporte: Acorde ETAP Modelo-016 Servicio de Soporte Técnico y Actualización de Licencias de Software : Nivel de Servicio a Proveer: El servicio de Soporte será para la actualización de las bases de definiciones y firmas de virus. Vigencia del Contrato: El servicio de Licenciamiento del software antivirus será de uso perpetuo y el servicio de Soporte para la actualización de las bases de definiciones y firmas de virus será por el término de TRES (3) años, a partir de la recepción de las mismas. Días y Horarios de Atención: Días y Horarios de Atención: Incluye S/N 7 días por 24 hs. Si c) Forma de Prestación del Servicio: La Forma de prestación del servicio podrá ser mediante correo electrónico, Telefónicamente, Fax y o portal Web en Español, el adjudicatario deberá indicar claramente y por escrito: cuenta de correo electrónico, número telefónico, fax o el sistema de registro de solicitudes basadas en web, el que debe ponerse a disposición del Organismo a través de una URL pública en Internet (indicando usuario y contraseña para su uso). Se dispondrá de una asistencia técnica On-site (presencial) de 10 hs., por año ante un problema crítico de virus, todos los días hábiles de lunes a viernes y en horarios comerciales. La prestación del Servicio de Soporte Técnico y/o actualización deberá poder brindarse: Forma de Presentación del Servicio Incluye S/N Telefónicamente Si A través de correo electrónico Si A Través de una URL Si On-Site 10 hs. anuales Si UNIDAD DE MEDIDA d) Consideraciones del Servicio: El soporte técnico y mantenimiento del software deberán ser brindados directamente por el propietario del software y/o representantes oficiales en la Argentina. El soporte técnico para consultas será ilimitado, con acceso telefónico, correo electrónico y portal web en idioma Español a través de internet. El organismo contratante tendrá acceso ilimitado a la base de conocimiento y bibliotecas técnicas de los productos adquiridos portal web en idioma Español a través de internet. Para los casos que no se encuentre una solución en la base de conocimiento, el organismo contratante podrá disponer de una atención de consultas técnicas que serán ilimitadas y podrá ser vía telefónica, correo electrónico, o portal web en idioma Español a través de internet. En caso de que la consulta técnica resulte compleja, se podrá contar con la posibilidad de poder escalar el nivel de severidad o criticidad de la consulta. El tiempo máximo de respuesta del prestatario a un pedido de consulta será de 60 minutos. El tiempo máximo de resolución de la consulta será de 20 días corridos. Este Contrato por el periodo de un año, deberá permitir el mantenimiento del software, mediante la actualización de la base de Virus, la entrega de nuevas versiones, parches o fixes, mediante un enlace para su descarga desde un sitio seguro en internet en el momento nuevas versiones de estos productos, etc.) que surjan durante el período de vigencia del soporte. Envíos de alerta de seguridad de los productos de software vía . Acceso Web a actualización de documentación técnica referida al producto. Acceso Web sobre bugs (errores), parches, actualizaciones, etc. Se dispondrá de un Servicio Técnico On-Site (presencial) de 10 hs anuales, ante un caso severo de ataques de Virus sin cargo alguno para la Prefectura Naval Argentina, todos los días hábiles en 10:00 hs a 17:00 hs. Nota: Todos los pedidos solos podrán ser solicitados por la Unidad Informático del Organismo, conforme con los mecanismos establecidos previamente. Aclaración: El Tiempo máximo de resolución se contara desde el momento en que el proveedor responde a un pedido de incidente o consulta ///

10 ///--- Nº DE RENG. CANT. DESCRIPCION DE LAS LICENCIAS Importante: Cada tarea se considerara cumplimentada una vez que se cumpla con lo solicitado por el organismo en tiempo y forma y el área de informática del organismo de la tarea por cumplimentada. Calidad del Servicio: No podrá modificarse el nivel, calidad, periodicidad, categoría o cualquier otra característica del servicio durante el periodo de renovación, sin el consentimiento del Organismo. UNIDAD DE MEDIDA e) Penalidades: Si la Adjudicataria incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el organismo le aplicara una penalidad por cada día de atraso, la que en forma acumulativa no podrá superar el equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. En todos los casos, la penalidad diaria se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 0.10 * Monto PenalidadPorDiaDeAtraso F * PlazoEnDias Monto = monto de la contratación o prestación. Plazo en Días = Plazo máximo en días, para la ejecución de la contratación o prestación. F = Fracción del plazo en días de la contratación o prestación, donde: F = 25% para plazos mayores a Sesenta (60) días o. F = 40% para plazos menores o iguales a Sesenta (60) días. Se aclara que tanto el monto como el plazo en días se refieren al de la contratación, o en caso de que éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso. Cuando la cantidad de días de atraso iguale o supere a la fracción F del plazo máximo en días para la ejecución de la prestación, cubriendo así el monto máximo estipulado para la penalidad, el organismo podrá rescindir el contrato por incumplimiento. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, de manera independiente de las responsabilidades civiles y penales que se pudiera generar como consecuencia del incumplimiento del presente contrato. CONDICION DE CALIDAD: Las licencias de software deberán ser NUEVAS, SIN USO y ORIGINALES. El software y licencias deberán corresponder a la última versión liberada al mercado mundial y no deberá encontrarse discontinuada. (Arts. 39 inciso b) y 45 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12). CLAUSULAS PARTICULARES 1) RETIRO, VISTA Y CONSULTAS AL PLIEGO: (Arts. 59 y 60 del Anexo del Decreto Nº 893/12). a) Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. Eduardo Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: , en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta las 12:00 horas del día anterior al fijado para el acto de apertura. b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: ingresando al Acceso Directo Acceso para Organismos y Proveedores. c) Las consultas al Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE/FAX , o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas. NOTA: En oportunidad de retirar, comprar, consultar y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deben cursarse hasta el día de apertura de las ofertas ///

11 /// AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES El Oferente que presente oferta no podrá alegar desconocimiento de lo actuado hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad la toma de su conocimiento. 2) COTIZACION: Moneda de Cotización: Moneda Nacional. (Art. 73 del Anexo del Decreto Nº 893/12). 3) COMPRE MIPYME (Ley 25300) - (Decreto Nº 1075/01 y Art. 70 inc. g) ap. 2 del Anexo del Decreto Nº 893/12): a) Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas comprendidas en el artículo 1º de la Ley Nº podrán concurrir a cotizar parcialmente cada renglón del presente acto licitario. El módulo que oferte deberá ser del 20% del total del renglón ofertado. b) La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia. 4) CLASES Y TIPOS DE GARANTIAS: a) Clases de Garantías: (Art. 100 del Anexo del Decreto Nº 893/12). Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Oferente/Adjudicatario, deberá presentar de corresponder las siguientes garantías: a.1) Garantía de mantenimiento de la oferta. (Arts. 100 inciso a) y 103 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12). a.2) Garantía de cumplimiento del contrato. (Arts. 98 y 100 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12). a.3) Contragarantía. (Por el equivalente a los montos que reciba el Cocontratante como adelanto, siempre que se haya establecido dicho adelanto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares). b) Formas de constitución (Art. 101 del Anexo del Decreto Nº 893/12). b.1) La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el citado Artículo. b.2) Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución mediante pólizas, dichos documentos deberán ser emitidos por una Compañía Nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N y en la Resolución SSN N /92. b.3) Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 RECAUD.F.TERCEROS Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina. c) Moneda de la Garantía: (Art. 102 del Anexo del Decreto Nº 893/12): en MONEDA NACIONAL. d) Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías: d.1) No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 103 del Anexo del Decreto Nº 893/12. d.2) No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes y Adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. (Art. 103 in fine del Anexo del Decreto Nº 893/12). 5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 66 del Anexo del Decreto Nº 893/12) a) El Oferente deberá mantener su oferta por TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario. b) Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente ///

12 ///--- 6) OBLIGACIÓN DEL OFERENTE: a) El Oferente deberá tramitar en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), concordante con el Art. 18 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. b) Beneficiario integrado al SIDIF: Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF, fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). 7) REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIMENTAR EL OFERENTE: a) Para los Renglones Nros. 1, 4, 5 y 6: Deberá ser Representante Oficial del fabricante o Partner del representante Oficial en Argentina de las Licencias y Software y adjuntar a la oferta una nota manifestando a cual de dichas relaciones se ajusta. De considerarse necesario, la Prefectura Naval Argentina podrá verificar mediante la página oficial del fabricante o a través del representante Oficial en Argentina la vigencia de la relación manifestada. b) Para todos los Renglones: b.1) La Unidad Requirente podrá solicitar de considerarlo necesario folletos técnicos, los cuales podrán estar en idioma español o inglés con traducción al español efectuada por traductor público nacional matriculado. b.2) Deberá acreditar mediante nota con carácter de declaración jurada, que las Licencias y Software cotizados se corresponden a la última versión liberada al mercado, y que todas las facilidades solicitadas para estos, incluidas las ampliaciones y capacidades de expansión, están disponibles a la fecha de apertura de la presente licitación. Se considera estar disponible el haber sido liberado al mercado mundial en forma oficial por la empresa fabricante o desarrolladora de las Licencias y Software. NOTA: El incumplimiento de lo requerido precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente, que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios establecidos en la Clausula Particular N 20 Comunicaciones y Notificaciones, acorde lo establecido en el Art. 85 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12. 8) FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE OFERTAS: (Art. 70 del Anexo del Decreto Nº 893/12): a) Deberá ser presentada por duplicado, individualizada como Original y Duplicado, exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. b) Deberá estar redactada en idioma nacional y el original deberá estar firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. En cualquiera de los dos últimos casos (Apoderado/Representante), éste deberá figurar con alta aprobada en la página de internet (acorde Comunicación General Nº 20 del 5/1/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones) o en su defecto, deberá incluir el instrumento que acredite dicha representación, EN COPIA debidamente certificada por ante Escribano Público Nacional y en caso de extraña jurisdicción con su correspondiente legalización. c) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número la identificación del procedimiento de selección, lugar, día y hora límite para la presentación de la oferta y el lugar, día y hora de apertura, y la identificación del Oferente. d) El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto N 893/12). e) El Oferente deberá fijar domicilio especial y suministrar número de fax y dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. (Arts. 56 y 70 inciso f) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con los Arts. 3 y 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales) ///

13 /// AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES f) El Oferente deberá cotizar en moneda nacional, acorde al Formulario de Cotización adjunto. g) Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, acorde el modelo del Anexo I. (Art. 70 inciso g) apartado 3) del Anexo del Decreto Nº 893/12). h) Toda oferta que incluya la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados o a importar deberá ser acompañado por una Declaración Jurada acorde el modelo del Anexo II. (Art. 70 inciso g) apartado 4) del Anexo del Decreto Nº 893/12). i) El Oferente, deberá encontrarse inscripto (y sus datos actualizados) o preinscripto, en el Sistema de Información de Proveedores, en caso de corresponder, deberá adjuntar la documentación correspondiente al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), acorde lo establecido en el Título VIII, Capítulo I y Arts. 235, 237 y 238 del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y Art. 10 incisos b) y c) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales. j) El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº al artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación (Comunicación General Nº 22/15 de la ONC). k) Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje, costos de flete y acarreo al lugar de entrega de la totalidad de las licencias componentes de cada renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente. l) Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma. m) Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ ,00) el Oferente deberá poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente o constancia de su solicitud antes de la presentación de la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09 (Art. 12 Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones). n) No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos. NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. (Art. 70 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12). 9) GARANTIA TECNICA: a) Para el Renglón Nº 1: El Adjudicatario, junto con las licencias de software entregadas, deberá presentar por escrito la garantía y soporte, que en ningún caso será inferior de DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto del presente acto licitario. b) Para el Renglón Nº 4: b.1) El Adjudicatario, junto con el servicepack, deberá presentar por escrito la garantía y soporte que en ningún caso será inferior de VEINTICUATRO (24) MESES, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto del presente acto licitario. b.2) El soporte técnico estará disponible los días hábiles de 09:00 hs. a 17:00 hs, mediante correo electrónico, Telefónicamente o Fax en Español. El Adjudicatario deberá indicar claramente y por escrito: cuenta de correo electrónico, número telefónico y de fax para su uso. Además la prestación del Servicio de Soporte Técnico será integral On-Site y comprenderá el servicio de reparación con mano de obra calificada y la provisión de repuestos y/o cambios de las partes que sean necesarias sin cargo alguno para la Prefectura Naval Argentina. c) Para los Renglones Nros. 5 y 6: El Adjudicatario, junto con las licencias de software entregadas, deberá presentar por escrito la garantía y soporte que en ningún caso será inferior de TREINTA Y SEIS (36) MESES, a contar a partir de la Recepción Definitiva por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra toda falla del material o vicio oculto no detectable a simple vista de los elementos objeto del presente acto licitario ///

14 ///--- d) Para los Renglones Nros. 1, 5 y 6: El soporte técnico estará disponible las VEINTICUATRO (24) HORAS del día, los SIETE (7) DIAS de la semana, con acceso telefónico y portal web en Idioma Español. El adjudicatario deberá indicar claramente y por escrito: cuenta de correo electrónico, número telefónico y de fax para su uso. Además el organismo contratante tendrá acceso ilimitado a la base de conocimiento y bibliotecas técnicas de los productos adquiridos y a la base de datos en línea. e) Para el Renglón Nº 5: Se dispondrá de DIEZ (10) horas anuales, de soporte técnico On-site sin cargo alguno para la Prefectura Naval Argentina, para los casos que se lo requiera ante incidentes de virus, todos los días hábiles de 09:00 hs. a 17:00 hs. f) Para el Renglón Nº 6: Se dispondrá de un Servicio de Mantenimiento preventivo On-Site (presencial) de 8 Hs por mes, todos los días hábiles de 09:00 hs. a 18:00 hs. g) Para todos los Renglones: g.1) Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina que demandaren la inmediata sustitución de las licencias de software observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo. g.2) El tiempo máximo para la solución, reparación y/o reemplazo de los software será de DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS contando a partir de efectuado el llamado solicitando el servicio de asistencia. g.3) Para el eventual caso de ser necesaria una intervención más minuciosa en los laboratorios de la Empresa y que por justificados motivos técnicos las tareas de reparación exijan un mayor plazo en su cumplimiento, la Prefectura Naval Argentina bajo expresa resolución podrá extender el mismo hasta un máximo de TREINTA DIAS (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS. Para esta circunstancia mediará solicitud escrita por parte de la Empresa, debidamente fundada y presentada con la debida antelación al vencimiento original, en la Unidad Requirente. La Prefectura Naval Argentina se reserva el derecho de autorizar la reparación de los equipos y/o accesorios en los talleres del Adjudicatario, cuando esto fuera necesario. Para este caso particular se coordinará previamente el modo de acción debiendo retirarse y reintegrarse el/los equipos y/o accesorios al destino correspondiente, corriendo el Adjudicatario con la responsabilidad sobre el equipo en dichos movimientos, el transporte, los gastos de flete, seguros, carga, descarga y los gastos que demande el envío y reimportación correrán por cuenta del Adjudicatario. g.4) El Adjudicatario, deberá consignar un número de teléfono/fax, donde serán efectivas las comunicaciones que se cursen durante los períodos que duren las garantías. No se aceptarán sistemas de grabación de mensajes o cualquier otro que no asegure la recepción de los requerimientos en tiempo y forma. 10) LUGAR DE ENTREGA: a) El lugar de entrega será Dirección de Informática y Comunicaciones, Departamento Informática, Centro de Procesamiento de Datos, sita en Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE: , Int o 2964, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. b) La entrega deberá coordinarse con el Departamento indicado en el inciso a) de la presente Cláusula Particular, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva. 11) EMBALAJES: a) Las licencias de software deberán ser entregadas en embalajes originales de fábrica, protegidos tanto para su traslado, contra golpes, manipuleo y agentes climáticos, como así también para su estiba en los respectivos depósitos. b) Queda a cargo del adjudicatario el costo y diseño de los embalajes. c) Quedan bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario los daños que se produjeran como consecuencia de embalajes defectuosos, como así también de los que se originaren como resultancia de su flete, carga y/o descarga. d) Los embalajes deberán estar rotulados de manera que permitan individualizar correctamente el contenido ///

15 /// AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES 12) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO: a) Para los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4 y 6: Todas las licencias adquiridas son de Uso Perpetuo por parte de la Prefectura Naval Argentina. b) Junto con las licencias de software adquiridas deberán entregarse la totalidad del software que correspondiere, instalados y en funcionamiento. c) Deberá entregar las respectivas licencias y los originales de los floppys, CD-ROM y/o DVD- ROM, que contengan el Software que pudiera haber sido adquirido si correspondiere. d) Se proveerán los manuales de usuario y operaciones de las Licencias de Software, los cuales deberán estar redactados o traducidos al castellano. e) Para todos los renglones el adjudicatario deberá indicar claramente la forma de uso del servicio de soporte indicando claramente y mediante una nota: cuenta de correo electrónico, número telefónico, fax y pagina web además si correspondiere deberá indicar código y/o nombres de usuario y/o password para su uso. 13) CONFORMIDAD DE RECEPCION PROVISORIA: (Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12). a) Las licencias de software arribadas se recepcionarán en forma provisoria en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Recepción Definitiva. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12). b) Las licencias de software que resulten rechazadas deberán ser sustituidas en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12). 14) PRUEBAS DE ACEPTACION: Previo a la Recepción Definitiva y de considerarlo necesario la Unidad Requirente someterá las licencias de software y la actualización del software a las pruebas técnicas que avalen la calidad del mismo, tales como inspección visual, pruebas de operación y de funcionamiento en ambientes naturales. Las mismas se efectuarán en la Dirección de Informática y Comunicaciones, Departamento Informática, Centro de Procesamiento Automático de Datos y/o Dirección de Informática y Comunicaciones, Departamento Técnico y Logístico, según corresponda, sin costo alguno para la Prefectura Naval Argentina, entregando un Acta de Aceptación. 15) CONFORMIDAD DE RECEPCION DEFINITIVA: (Art. 115, Párrafo 1 del Anexo del Decreto N 893/12). a) El acta respectiva será confeccionada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente, en presencia del Adjudicatario o de la persona designada en su representación, debiéndose presentar en este acto el original, y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformadas por la Unidad Requirente. b) A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisoria, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 9 Garantía Técnica, Nº 12 Requisitos que Deberá Cumplimentar el Adjudicatario y Nº 14 Pruebas de Aceptación. c) Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, las licencias de software se tendrán por recibidas de conformidad. d) La conformidad definitiva, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios. 16) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION: Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 124, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con el Art. 12 inciso b) del Decreto Delegado Nº 1023/01/01. 17) FLETE, DESCARGA Y ESTIBA: Correrán por cuenta del Adjudicatario ///

16 ///--- 18) DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES:(Art. 58 del Anexo del Decreto Nº 893/12). a) Las etapas del Procedimiento de Selección serán difundidas en el sitio de Internet Cuando exista la imposibilidad material de difundirlas en dicho sitio, por inconvenientes técnicos u otras causas, se aplicará el Procedimiento excepcional de difusión aprobado por Disposición Nº 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece difusiones en medios sustitutos de publicidad. b) El procedimiento excepcional quedará habilitado cuando la ONC informe a través de una Comunicación General, la que será difundida en la página de Internet Por el mismo medio, la ONC informará sobre el cese de la aplicación del procedimiento de excepción (Comunicación General Nº 14/14 de la ONC). 19) COMUNICACION Y NOTIFICACIONES: (Arts. 56 y 92 del Anexo del Decreto Nº 893/12 Comunicación General Nº 5 de la ONC). Todas las notificaciones/comunicaciones al Oferente/Adjudicatario que haya participado del procedimiento de selección se concretarán acorde lo establecido en el Art. 56 del Anexo del Decreto Nº 893/12, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios: a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente. b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo. c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. d) Por carta documento. e) Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal. f) Por fax. g) Por correo electrónico. 20) PLAZO DE ENTREGA: (Art. 108 del Anexo del Decreto Nº 893/12) Será de TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra al Adjudicatario. 21) RESPECTO AL IVA: Esta Institución reviste el carácter de consumidor final, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03. 22) RESOLUCIONES AFIP: Por Resoluciones Generales Nros. 18/97, 830/00 y 1784/04, este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo, el Adjudicatario al momento de presentar su facturación deberá acreditar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales. 23) FACTURACION: (Art. 116 del Anexo del Decreto Nº 893/12). El Adjudicatario deberá presentar la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros /10 y 2.939/10, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, el Remito y el Acta de Recepción Definitiva (que recabará del Departamento indicado en la Clausula Particular Nº 27 Unidad Requirente ), todos por duplicado y debidamente conformados. 24) FORMA DE PAGO: (Art. 117 del Anexo del Decreto Nº 893/12). a) Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde a la Cláusula Particular Nº 22 Facturación, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos. b) El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio ///

17 /// AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES 25) CUESTIONES JUDICIALES: Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 26) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: (Art. 83 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12 y el Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01). La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta económica de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes. 27) UNIDAD REQUIRENTE: Dirección de Informática y Comunicaciones, Departamento Informática, sita en Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.37, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. TE: , Int o ) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, concordante con el Título III Ejecución y Extinción del Contrato, Capítulo V Penalidades y Capítulo VI Sanciones del Anexo del Decreto Nº 893/12). El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones. Asimismo, para los Renglones Nros. 1, 4, 5 y 6 serán de aplicación las penalidades descriptas en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 29) SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: (LEY DECRETO Nº 312/10) Con el fin de cumplimentar lo establecido en el Art. 8º del mencionado Decreto y para ser acreedor de los beneficios de dicho régimen, el Oferente que se encuentre comprendido dentro del mismo, deberá adjuntar a su oferta la documentación que acredite fehacientemente tal circunstancia, en original o copia certificada por Escribano Público Nacional. 30) NORMATIVA: Son aplicables al presente procedimiento de selección: a) Decreto Delegado Nº 1023/01 modificado por sus similares Nros. 666/03 y 204/04.- b) Decreto Nº 893/12 que aprueba el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificado por el Decreto Nº 1039/13.- c) Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos. d) Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión el cual podrá ser obtenido de la página en el link normativas o de e) Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por: Ley Ley de Sociedades Comerciales.- Ley Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.- Ley Ley de Impuesto al Valor Agregado.- Ley Ley de Fomento para las MIPyMES.- Ley Compre Trabajo Argentino.- Decreto Nº 1075/01 Fomento para las MIPyMES.- Decreto Nº 1600/02 - Compre Trabajo Argentino - sus normas complementarias y modificatorias.- Decreto Nº 312/10 Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio Economía y Finanzas Públicas. Resolución Nº 50/13 Secretaría de la MIPyMES y Desarrollo Regional.- Disposición Nº 6/12 de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.- Disposiciones Nros. 58, 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.- Comunicaciones Generales Nros. 1, 3, 7/13, 8, 14/14, 20 y 22/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones.- Nota Nº 880/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones ///

18 ///--- f) PRECIO TESTIGO: En función del monto previsto para afrontar el presente procedimiento de selección, quedan por medio del presente punto debidamente notificados, que conforme a lo dispuesto en la Resolución SIGEN Nº 122/10, la presente Licitación quedará sometida a la consulta de Precio Testigo, por cuanto de corresponder, procederá a requerirse mejora de precios conforme a lo establecido en la Resolución mencionada. CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: DIVISION CONTRATACIONES RUBEN AMERICO ZAPPA PREFECTO PRINCIPAL JEFE DIVISION CONTRATACIONES -19-

19 PREFECTURA NAVAL ARGENTINA AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES ANEXO I DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: CUIT: PROCEDIMIENTO DE SELECCION TIPO Nro. El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. FIRMA: ACLARACION: TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: CARACTER: LUGAR Y FECHA:

20