PLIEGO DE CONDICIONES OBJETO:

Transcripción

1 PLIEGO DE CONDICIONES OBJETO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN PARA EL PROYECTO CUNDINAMARCA VIVE DIGITAL ENERO DE 2015

2 CONTENIDO CONTENIDO ANTECEDENTES INFORMACIÓN GENERAL TIPO DE PROCESO OBJETO A CONTRATAR ALCANCE PRESUPUESTO PLAZO RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS SITIOS DONDE SE VA A EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO (NO OBLIGATORIO) INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES (HABILITADO O NO HABILITADO) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE VALOR TOTAL DE LA EXPERIENCIA CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CAPACIDAD JURIDICA NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA CRITERIOS DE SELECCIÓN PROPUESTA ECONÓMICA CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS DESARROLLO DEL PROCESO... 19

3 7.2. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS APERTURA Y CIERRE CONSULTA DE PLIEGOS PRÓRROGA DEL PLAZO ENTREGA DE PROPUESTAS Y ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES ACTO DE CIERRE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y DE LA OFERTA ECONÓMICA PUBLICACIÓN DE RESULTADO EVALUACIONES ADJUDICACIÓN DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO PARAFISCALES CONDICIONES PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO PÓLIZAS DEL CONTRATO CONDICIONES CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN PLAN DE EJECUCIÓN Y DISEÑOS ÍTEMS A CONTRATAR DEFINICIÓN ITEMS Y CARACTERISTICAS LONA EXTERIOR DISPLAY EN ACRÍLICO CARTELERA INFORMATIVA IMAGEN PARA RETABLO ROMPETRAFICO INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA SUPERVISIÓN FORMA DE PAGO... 26

4 10.2. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN SUSPENSIÓN DEL CONTRATO MULTAS CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS INDEMNIDAD OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBLIGACIONES DE COLVATEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CRITERIOS DE SELECCIÓN DOCUMENTOS ANEXOS HABILITANTES REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA FACTORES DE CALIFICACIÓN ENTREGA TOTAL DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS Y CAPACIDAD FINANCIERA ADICIONALES Y VISITAS DE REVISIÓN PRECISIONES A LAS CONDICIONES FINANCIERAS PRECIOS VALOR DE LA OFERTA CUBRIMIENTO DE LA OFERTA IMPUESTOS Y FACTURACION IMPUESTO A LAS VENTAS: RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IVA RETENCIÓN EN LA FUENTE A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO REQUISITOS EN LA FACTURACIÓN MONEDA DE COTIZACIÓN REFERENCIAS DE LOS SITIOS WEB INSTITUCIONALES ANEXO 1. CARTA DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA... 34

5 ANEXO 2. OFERTA ECONÓMICA... 35

6 1. ANTECEDENTES El departamento de Cundinamarca ha venido desarrollando en conjunto y con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y diferentes aliados, proyectos encaminados a impulsar y mejorar el acceso, uso y la apropiación de las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con la firme convicción de contribuir a la disminución de la pobreza, fomentar el empleo y la disminución de la brecha digital en el departamento. Desde el año 2009 se dio inicio a la estrategia decidida de instalar la red de puntos de acceso masivo a las TIC en diferentes municipios (Centros Interactivos) mediante convenio de cooperación con el Fondo de Comunicaciones bajo la estrategia del programa de Territorios Digitales el cual fue denominado Cundinamarca Región Digital (335/2009). Producto de este convenio se logró implementar 60 Centros Interactivos en los siguientes municipios: Anapoima, Anolaima, Arbeláez, Bojacá, Cachipay, Choachí, Cogua, Cucunubá, El Colegio, El Rosal, Facatativá, Fómeque, Funza, Fusagasugá, Guaduas, Guasca, Guatavita, Guayabal de Síquima, La Calera, La Mesa, La Peña, La Vega, Lenguazaque, Madrid, Manta, Medina, Mosquera, (Nimaima y Tobia), Nocaima, Pacho, Pandi, Paratebueno, Quebradanegra, Quipile, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Bernardo, San Francisco, San Juan de Rioseco, Sesquilé, Sibaté, Silvania, Soacha, Subachoque, Supatá, Susa, Tausa, Tocaima, Ubalá, Une, Utica, Venecia, Vergara, Villagoméz, Villapinzón, Villeta, Zipacón y Zipaquirá. Con el fin de dar continuidad a los proyectos anteriormente mencionados se propone la formulación del proyecto Cundinamarca Vive Digital 2012, el cual busca contribuir con el fortalecimiento de las políticas nacionales y departamentales en materia de conectividad, uso y apropiación de las TIC, orientando al departamento a mejorar sus niveles de competitividad, beneficiando a su población más vulnerable especialmente en el sector rural, llegando con servicios y soluciones en educación y salud. 2. INFORMACIÓN GENERAL 2.1. TIPO DE PROCESO El tipo de proceso que se adelantará para seleccionar el proveedor que ejecutará el objeto contractual es el utilizado para procesos de Mínima Cuantía. Lo anterior teniendo en cuenta que el monto del valor estimado a contratar es SUPERIOR a CINCUENTA salarios mínimos legales mensuales vigentes (50 SMLMV) e INFERIOR a QUINIENTOS salarios mínimos legales mensuales vigentes (500 SMLMV), por lo cual se celebrará bajo esta modalidad de selección.

7 3. OBJETO A CONTRATAR Realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste para contratar el suministro e instalación del material de señalización para el proyecto Cundinamarca Vive Digital. 4. ALCANCE El suministro e instalación del material de señalización para el proyecto Cundinamarca Vive Digital se implementará en los siguientes municipios del departamento de Cundinamarca: Lona, Displays, Cartelera informativa, retablo 1 ANAPOIMA 22 MEDINA 43 TOCAIMA 2 ANOLAIMA 23 NIMAIMA 44 UBALÁ 3 ARBELÁEZ 24 SAN BERNARDO 45 UNE 4 BOJACÁ 25 NOCAIMA 46 UTICA 5 CACHIPAY 26 PACHO 47 VENECIA 6 CHOACHI 27 PANDI 48 VERGARA 7 COGUA 28 PARATEBUENO 49 VILLAGÓMEZ 8 CUCUNUBÁ 29 QUEBRADANEGRA 50 VILLAPINZÓN 9 EL COLEGIO 30 QUIPILE 51 VILLETA 10 EL ROSAL 31 RICAURTE 52 ZIPACON 11 FOMEQUE 32 SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 53 FACATATIVÁ 12 GUADUAS 33 SAN FRANCISCO 13 GUASCA 34 SAN JUAN DE RIOSECO 14 GUATAVITA 35 SESQUILÉ 15 GUAYABAL DE SIQUIMA 36 SIBATE 16 LA CALERA 37 SILVANIA 17 LA MESA 38 SOACHA 18 LA PEÑA 39 SUBACHOQUE 19 LA VEGA 40 SUPATÁ 20 LENGUAZAQUE 41 SUSA 21 MANTA 42 TAUSA PROMOCIÓN TIC ZONAS WI FI Triángulo rompetráfico ALBAN 2 GRANADA 2 VENECIA 2 BELTRAN 2 SAN BERNARDO 2 VIANI 2

8 PROMOCIÓN TIC ZONAS WI FI Triángulo rompetráfico BITUIMA 2 SUPATÁ 2 ZIPACON 2 GUACHETÁ 2 SAN CAYETANO 2 NIMAIMA 2 CHIPAQUE 2 SUSA 2 NOCAIMA 2 GACHALA 2 TENA 2 CABRERA 2 GAMA 2 TIBIRITA 2 Todos los ítems requeridos para la contratación de señalización deben cumplir con el anexo MANUAL DE SEÑALIZACIÓN el cual se podrá encontrar en la página de la convocatoria y hace parte contractual de los términos de referencia. Asimismo, se debe incluir el servicio de transporte, suministro e instalación de los elementos contemplados dentro de los presentes términos de referencia durante la ejecución del contrato PRESUPUESTO El presupuesto asignado para el suministro e instalación del material de señalización objeto del presente pliego de condiciones es de, CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ ) MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO. Éste valor incluye todos los gastos, costos directos e indirectos, impuestos, contribuciones, tasas y demás erogaciones en que deba incurrir el proveedor escogido, para el cumplimiento del objeto del presente proceso PLAZO El proponente seleccionado tendrá un plazo de 40 días calendario para realizar el suministro y entregar la instalación del material de señalización para el proyecto. En todo caso dicho plazo no podrá exceder el 20 de marzo del CRONOGRAMA DEL PROCESO ACTIVIDAD FECHA Y / HORA LUGAR DE CONSULTA Acto de Apertura y Publicación pliegos Observaciones del proceso Enero 14 de 2015 Enero 14 al 19 de 2015, hasta las 4:00pm jmarin@colvatel.com

9 ACTIVIDAD FECHA Y / HORA LUGAR DE CONSULTA Término para dar respuesta a observaciones Cierre del proceso Enero 20 al 21 de 2015 Enero 22 de 2015 hasta las 4:00pm Evaluación de las propuestas Enero 22 al 26 de Publicación resultado evaluaciones y término para subsanar Publicación de resultados - Declaración de adjudicación o desierta Enero 27 al 30 de 2015 hasta las 4:00pm Febrero 2 de Firma del contrato y legalización Febrero 5 de Lugar físico y electrónico en donde se pueden consultar los pliegos de condiciones y demás documentos. Los presentes términos de referencia pueden ser consultados a través de las páginas de Colvatel y de la página de la estrategia Vive Digital Regional del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el espacio de Proceso de Selección Objetiva. Las direcciones electrónicas de las instituciones en mención se relación así: Asimismo, en la oficinas de COLVATEL, (Diagonal 23k No 96f 62, Bogotá, Colombia. Están disponibles para ser consultados los términos de referencia para el objeto de contratación RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS SITIOS DONDE SE VA A EJECUTAR EL OBJETO DEL CONTRATO (NO OBLIGATORIO) Los Proponentes podrán visitar e inspeccionar las zonas objeto del presente proceso selectivo. Será responsabilidad de los proponentes la visita e inspección de los sitios en los cuales se realizarán las instalaciones de señalización. El hecho que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutadas las instalaciones, no

10 se considerará como argumento válido para posteriores reclamaciones. Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y circunstancias que rodean los espacios donde se suministraran e instalara la señalización. Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de considerar el manejo ambiental del mismo, aspecto éste considerado como prioritario. La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el Proponente conoce los espacios de las instalaciones y que ha investigado plenamente las condiciones de trabajo, los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los costos de ejecución de las instalaciones y en la formulación de la propuesta. Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente las condiciones de ejecución del contrato o no ha considerado toda la información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá por este hecho de su responsabilidad por la ejecución completa de las obras y los suministros, de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los documentos adicionales del presente proceso, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. Todos los documentos del presente proceso se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos los demás. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad, por lo tanto, COLVATEL no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos en que incurra el proponente y que le sean desfavorables y puedan incidir en la elaboración de su oferta. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso, no se considerarán como fundamento válido de futuras reclamaciones.

11 El oferente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en este pliego y anexar la documentación exigida. Igualmente deberá tener en cuenta el objeto a contratar, los precios, plazos, especificaciones técnicas, económicas y/o financieras, condiciones de ejecución del contrato y demás elementos que influyan directa e indirectamente durante la ejecución del contrato y sobre el valor de su oferta. El pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada; por lo tanto, al mismo se integran los estudios y documentos previos, anexos y adendas. El orden de los capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no debe ser interpretado como un grado de prelación entre los mismos. Los títulos utilizados en este pliego de condiciones sirven sólo para identificar textos, y no afectará la interpretación del mismo. Cuando el vencimiento de un plazo fuese un día no hábil o cuando COLVATEL no preste sus servicios durante este día, dicho vencimiento se entenderá trasladada al primer día hábil siguiente. Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas, aclaraciones, precisiones y/o solicitud de documentos durante este período (subsanes). COLVATEL verificará los requisitos habilitantes y evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del plazo señalado en el cronograma, término dentro del cual evaluadores, solicitarán a los oferentes, cuando sea necesario hacerlo, que en el término fijado por la entidad se realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COLVATEL se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los s que considere convenientes tales como: Certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos, entre otros. En ejercicio de esta facultad, que se reserva COLVATEL, los oferentes no podrán mejorar o modificar su oferta, en todo caso primará lo sustancial sobre lo formal, en el análisis de las diferentes propuestas. 5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 5.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

12 La oferta deberá ser entregada en sobre cerrado en: COLVATEL o Diagonal 23k No. 96f 62 interior 2 o Bogotá, D.C. Incluyendo la carta de PRESENTACIÓN DE LA OFERTA que se encuentra en la parte final de este Pliego de Condiciones en el Anexo 1. Carta de presentación de la oferta, debidamente suscrita por el proponente y anexando la oferta económica que se encuentra en el Anexo 2. Oferta Económica. El Formato de Oferta Económica anexo a este documento, debe estar diligenciado y firmado por el representante legal y no podrá superar el Presupuesto Oficial Estimado global. No se aceptarán ofertas enviadas por correo, correo electrónico o vía fax, ni las entregadas después de la fecha y hora señaladas. La validez de la oferta deberá ser mínimo por el término de ejecución del contrato hasta su liquidación, y se entiende aceptada esta regla con la sola presentación de la oferta REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES (HABILITADO O NO HABILITADO) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Se evaluará a partir de la información certificada por el proponente en los siguientes términos: El proponente persona jurídica, deberá adjuntar mínimo dos (2) y un máximo de tres (3) certificaciones de contratos ejecutados en los cinco (5) años anteriores a la apertura del presente proceso, en actividades iguales o similares relacionadas con el objeto de este proceso contractual, expedidas por la entidad contratante (solo personas jurídicas). No se aceptan certificaciones expedidas por el proponente. Nota 1: En el evento que el documento con el que se pretenda acreditar la experiencia específica contenga actividades diferentes a la solicitada, únicamente será tenido en cuenta el valor de las actividades que cumplan con la acreditación de la experiencia solicitada. La certificación deberá cumplir con los siguientes requisitos: Ser expedida por el representante legal del contratante, el interventor o supervisor del contrato Objeto

13 Entidad contratante Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su porcentaje de participación) Fecha de iniciación Fecha de terminación Valor final del contrato Firma de la persona competente VALOR TOTAL DE LA EXPERIENCIA El valor de la sumatoria de las contratos presentados debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto establecido para el presente proceso en salarios mínimos (SMMLV). La conversión a salarios mínimos (SMMLV) para toda la información presentada se debe hacer con el valor del salario mínimo vigente en la fecha de terminación del contrato respectivo CAPACIDAD FINANCIERA El proponente debe cumplir con los requisitos mínimos para cada uno de los indicadores financieros establecidos para el proceso, de acuerdo a la capacidad financiera certificada en los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013 y/o TABLA 4: INDICADORES FINANCIEROS 7. N INDICADOR FÓRMULA REQUERIDO ENTIDAD 1 CAPITAL DE TRABAJO Activo corriente Pasivo corriente Mínimo 50% del presupuesto oficial 2 3 INDICE DE LIQUIDEZ NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Activo corriente / Pasivo Corriente >=1 Pasivo total / activo total Máximo 60% NOTA: El estudio de las capacidades jurídica y financiera y de experiencia del proponente, arrojará un resultado de HABILITADO o NO HABILITADO. Es necesario que los estados financieros se entreguen firmados por el contador y por el representante legal de la empresa, porque esto avala que la información contenida en los

14 mismos se ha verificado previamente y se ajusta a los libros. Para el caso de las compañías que estén obligadas a tener revisor fiscal, los estados financieros deben venir dictaminados porque esto es muestra de que se realizó una auditoría objetiva e integral dando testimonio que las cifras presentadas corresponden fielmente a la situación financiera de la empresa CAPACIDAD ORGANIZACIONAL El proponente debe cumplir con los requisitos mínimos para cada uno de los indicadores de capacidad organizacional establecidos para el proceso, de acuerdo a la capacidad financiera certificada en los estados financieros corte a 31 de diciembre de 2013 y/o N INDICADOR FORMULA REQUERIDO ENTIDAD 1 RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO Utilidad Operacional / Patrimonio, Capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. >0% 2 RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Utilidad Operacional /Activo Total, capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo >0% Es necesario que los estados financieros se entreguen firmados por el contador y por el representante legal de la empresa, porque esto avala que la información contenida en los mismos se ha verificado previamente y se ajusta a los libros. Para el caso de las compañías que estén obligadas a tener revisor fiscal, los estados financieros deben venir dictaminados porque esto es muestra de que se realizó una auditoría objetiva e integral dando testimonio que las cifras presentadas corresponden fielmente a la situación financiera de la empresa CAPACIDAD JURIDICA Solo se recibirán ofertas de proponentes personas Jurídicas, las cuales deberán aportar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la apertura de este proceso, donde conste quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo.

15 En dicho certificado se acreditará que el objeto social del oferente permite realizar el objeto del presente proceso y en el que conste que la sociedad está constituida por lo menos con dos (2) años de antelación a la fecha de apertura del presente proceso y que su duración se extiende al menos por un año más contado a partir del cierre del proceso. Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, así como los parafiscales. Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal cuando corresponda o, a falta de este, por el Representante Legal, la cual se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento. Los proponentes deberán presentar la siguiente documentación al proceso: Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal Registro Único Tributario RUT del proponente persona jurídica. Certificación de índices financieros pedidos en el presente proceso, firmados por el revisor fiscal o contador. (Balance y estados de Resultados (para los 2 últimos periodos). Certificación Bancaria del proponente persona jurídica. Carta de verificación a centrales de riesgos (Anexo 3 Verificación a centrales de riesgos). Notas de los estados financieros con corte a 31 de diciembre con corte a 2 años. Declaración de renta. Flujo de caja proyectado NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES 5.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA Los proponentes deberán presentar una Póliza de Seguros que garantice la Seriedad de la Oferta. Esta debe cumplir con lo siguiente: El proponente deberá presentar con la propuesta, la garantía de seriedad de la misma EN ORIGINAL a favor del COLVATEL, con NIT , expedida por una compañía de seguros o un establecimiento bancario facultados por la Superintendencia Financiera. Dicha garantía deberá ser constituida por el diez (10%) por ciento del valor total del Presupuesto, con una vigencia mínima de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso. Los proponentes deberán adjuntar con su propuesta, el recibo de pago en donde conste el pago de la prima de la garantía de Seriedad de la propuesta, o certificación de la compañía aseguradora donde conste que la misma no expirará por falta de pago de la prima.

16 Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la póliza a solicitud de COLVATEL. La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa de COLVATEL. 6. CRITERIOS DE SELECCIÓN El criterio de selección en este proceso, será el menor precio ofertado por un proponente habilitado PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica, debe presentarse en medio escrito con los valores expresados en Moneda Legal Colombiana sin centavos. El oferente deberá ajustar al peso los precios ofertados, en caso contrario, COLVATEL aproximará los precios, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al peso. En todo caso los valores de los precios propuestos y corregidos no podrán exceder el valor de los respectivos precios presupuestados por COLVATEL. De igual manera, el valor total de la oferta, deberá ser menor o igual al 100% del presupuesto de COLVATEL o la sumatoria de precios unitarios presupuestados por COLVATEL, según sea el caso. Para la presentación de la oferta económica el proponente contemplará los costos directos, indirectos, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas en el presente pliego de condiciones. Cualquier error en la determinación de los valores relacionados en el ANEXO ECONÓMICO, no dará lugar a su modificación, con excepción de las aproximaciones que realice COLVATEL, y el Contratista deberá asumir los precios así corregidos como el valor de la oferta final, valores que se integrarán al contrato que se suscriba. Los precios finales propuestos, y los que llegaren a pactarse en desarrollo de la ejecución del contrato, no estarán sujetos a ajuste alguno; razón por la cual, el proponente deberá prever en su oferta que tiene que asumir los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato por cambio de año. La relación de cantidades de actividades y/o componentes, precios y las correspondientes especificaciones técnicas, formarán parte del contrato que se celebre con el proponente favorecido. Si se presentaren tachaduras, borrones o enmendaduras para que sea válida la corrección deberán acompañarse de la salvedad correspondiente mediante confirmación con la firma del

17 proponente. En caso contrario se tomará como válido el texto original. En el evento de que se ofrezcan descuentos adicionales no solicitados, no serán considerados para la evaluación de la oferta. Si existiere discrepancia entre cifras y textos, se dará prelación a los textos. Si es entre cifras, a las correcciones aritméticas que haga COLVATEL, en las discrepancias entre textos, que no puedan despejarse con simple raciocinio, prevalecerá el último texto consignado. Nota 1: El Anexo PROPUESTA ECONÓMICA deberá estar completamente diligenciado y suscrito por el proponente CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS El proponente deberá cumplir con los requerimientos técnicos establecidos en el presente documento y en el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS Cuando se presenten dos o más propuestas por el mismo oferente, bajo el mismo nombre o con nombres diferentes o bajo diferentes modos de asociación para el mismo proceso, en este caso se rechazarán todas las propuestas que incurran en esta situación. Cuando la propuesta sea presentada extemporáneamente, luego de la fecha y/o horas exactas señaladas para el cierre del término para presentar propuesta. El proponente, su representante legal, sus socios o accionistas estén incursos en inhabilidades e incompatibilidades. El proponente o sus representantes legales se encuentren registrados en el Boletín expedido por la Contraloría General de la República como responsables fiscales. Cuando el objeto social del proponente persona jurídica, no guarde relación con el objeto a contratar. Cuando se compruebe que la información contenida en los documentos que componen la oferta no es veraz o no corresponde con la realidad, siempre que la mencionada inconsistencia le permita cumplir con un requisito habilitante o mejore la propuesta presentada para efectos de la evaluación. Cuando el proponente persona jurídica haya participado como contratista o subcontratista en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del presente proceso de selección. Cuando no se presente la propuesta económica o no esté debidamente suscrita. Cuando el proponente modifique, altere excluya o incluya apartes que impidan la evaluación del Anexo correspondiente a la oferta económica. Cuando no se oferten todos los ítems que componen la oferta económica.

18 Cuando el valor total de la oferta económica supere el 100% del presupuesto estimado por COLVATEL.

19 7. DESARROLLO DEL PROCESO 7.2. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS El listado de los estudios, informes previos, análisis y documentos definitivos se describe en los estudios previos y podrán ser consultados por los proponentes en COLVATEL a partir de la misma fecha en que se publique el pliego de condiciones APERTURA Y CIERRE Mediante acto de apertura, se ordena la apertura del proceso correspondiente, quedando establecidas la duración del proceso y la fecha de cierre del mismo CONSULTA DE PLIEGOS En la sede de COLVATEL, ubicada en la Diagonal 23K #96f-62, en Bogotá, D.C., a partir del día y hora indicados en el cronograma, se pondrá a disposición de los interesados los pliegos de condiciones junto con los documentos y estudios previos, para consulta de los mismos y hasta un día hábil antes del cierre del plazo para presentar propuesta, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., así mismo los pliegos también se pueden consultar en las páginas Web: PRÓRROGA DEL PLAZO Cuando COLVATEL lo estime conveniente, el plazo del cierre del proceso se podrá prorrogar mediante comunicado, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. La solicitud de prórroga se debe hacer por escrito a COLVATEL ENTREGA DE PROPUESTAS Y ACTO DE CIERRE Y APERTURA DE SOBRES Desde la fecha de apertura los proponentes podrán entregar sus propuestas, previa inscripción en la planilla, en la cual se dejará constancia de la fecha y hora de la presentación de cada propuesta, indicando el nombre y cédula o la razón social del proponente y de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente la presentación y número de folios, en COLVATEL, cerradas, selladas y marcadas, como se indica, con la identificación del proceso de selección. No se aceptarán las propuestas que lleguen a COLVATEL, después de la hora fijada en el presente pliego para el cierre del proceso selectivo. En estos eventos, los sobres respectivos serán devueltos al proponente, sin abrir.

20 7.7. ACTO DE CIERRE Las propuestas que lleguen después de la hora y fecha prevista para el cierre del presente proceso selectivo, no serán recibidas. Para verificar la hora señalada, se aplicará la hora oficial de la República de Colombia, señalada por la División de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizando la conexión en la hora prevista para el cierre, en la página Web horalegal.sic.gov.co. Seguido al acto de cierre, se realizará la apertura de cada uno de los sobres de las propuestas. De tal acto se levantará un acta que contendrá la relación de los participantes en el proceso y el número de folios por propuesta presentada y el valor total de cada propuesta VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y DE LA OFERTA ECONÓMICA Dentro del término fijado en el cronograma del pliego, se realizarán las evaluaciones y se verificaran los requisitos habilitantes y las ofertas económicas, a partir de los documentos que integran la propuesta, con el fin de determinar, de acuerdo a las exigencias de estos Pliegos de Condiciones cuales propuestas son habilitados y cuál es la propuesta económica más favorable para COLVATEL, de las presentadas por los proponentes habilitados. COLVATEL podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables, sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones de su propuesta, ni la Entidad solicitar variación alguna a los términos de las mismas PUBLICACIÓN DE RESULTADO EVALUACIONES En la fecha establecida en el cronograma, se publicará el resultado de las evaluaciones a las ofertas de los proponentes. Los proponentes tendrán el término establecido en el cronograma, en horario de 9:00 a.m a 4:00 p.m, para subsanar lo solicitado por la entidad contratante, cuando de acuerdo con la naturaleza del requisito, ello sea posible. En ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán, modificar, o mejorar sus propuestas ADJUDICACIÓN La adjudicación se hará mediante un acta en la cual se presentará los resultados de la evaluación realizada y se determinará el ganador del proceso selectivo, a quien se le aceptará la oferta presentada.

21 Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, COLVATEL podrá adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO COLVATEL declarará desierto el proceso únicamente por los motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y lo hará mediante acta en el que se señalarán las razones que condujeron a esa decisión. Cuando entre las ofertas presentadas ninguna cumpla con las condiciones previstas en las reglas de participación o cuando no se presente ninguna oferta, la decisión se informará por escrito mediante comunicación publicada en la página WEB de COLVATEL. COLVATEL podrá modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Quien resulte adjudicatario del presente proceso de selección deberá suscribir el contrato, previa verificación de la documentación soporte de lo establecido en el presente pliego de condiciones. 8. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 8.2. PARAFISCALES Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está al día con los aportes al sistema general de salud y pensiones y aportes parafiscales CONDICIONES PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO PÓLIZAS DEL CONTRATO El contratista deberá constituir la siguiente póliza de seguros a favor de Entidades Estatales con Régimen de Contratación Privado, expedida por una compañía de seguros debidamente constituida y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que cubra los siguientes amparos: a) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo debe comprender el valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria y de las indemnizaciones a que hubiere lugar que se hayan pactado en el contrato garantizado, en cuantía equiva-

22 lente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y cuatro (4) meses más. b) Calidad del servicio: Cubrirá a la Entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de una prestación deficiente del servicio, total o parcial, imputable al contratista, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato por un término de un (1) año, contado a partir de la fecha de entrega de los servicios contratados. c) Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia equivalente al plazo de ejecución del contrato y un año más. PARÁGRAFO: El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a COLVATEL, dentro del plazo establecido en el cronograma. El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia.

23 9. CONDICIONES CONTRACTUALES DE EJECUCIÓN Contrato de Suministro PLAN DE EJECUCIÓN Y DISEÑOS El proveedor debe entregar un plan de ejecución del contrato con fechas específicas de instalación y entrega de sitios con el material de señalización instalado, el plan debe tener un documento que sustente todas las actividades, un cronograma en Project al cual se le hará seguimiento cada semana ÍTEMS A CONTRATAR Para el suministro, instalación y puesta en marcha se requieren los ítems nombrados en la siguiente tabla: SUMINISTRO PARA 53 PORTALES INTERACTIVOS EN 53 MUNICIPIOS ITEM CANTIDADES POR MUNICIPIO CANTIDADES TOTALES PARA(53) MUNICIPIOS Lona Exterior 1 53 Displays en acrílico 1 53 Cartelera Informativa 1 53 Imagen para retablo 1 53 SUMINISTRO PARA 40 ZONAS WIFI EN 20 MUNICIPIOS ITEM CANTIDADES MINIMAS POR MUNICIPIO NBI CANTIDADES TOTALES PARA 20 MUNICIPIOS NBI Rompe tráfico DEFINICIÓN ITEMS Y CARACTERISTICAS LONA EXTERIOR Este elemento es para cambio en cajas de luz ya instaladas. Las medidas son 300x80cms aproximadamente. Está impreso sobre lona PANAFLEX la cual permite el paso de luz.

24 DISPLAY EN ACRÍLICO Este elemento es para fijar a las paredes según sea establecido, o mediante sistema de dilatadores. Este elemento esta realizado con acrílico cristal de 0.3cms con medidas de 50x50cm, el cual lleva una impresión full color y en alta resolución, sobre vinilo transparente a modo espejo (reflejada) con un laminado en vinilo blanco CARTELERA INFORMATIVA Este elemento es para fijar sobre pared mediante cinta de montaje doble faz o mediante sistema de dilatadores según sea establecido. Está realizado con acrílico opal (blanco translucido) de 35x45x0.5cm., al cual se le adhiere con cinta de montaje doble faz, en la parte superior un acrílico cristal de 5.7x34x0.3cms que lleva una impresión full color y en alta resolución, sobre vinilo transparente a modo espejo (reflejada) con un laminado en vinilo blanco IMAGEN PARA RETABLO Este elemento esta realizado sobre lámina de Poliestireno blanco de 100x70x0.15cms., el cual trae adhería una impresión full color y en alta sobre en vinilo blanco laminado de 100x70cms. Con una protección (laminado) para mayor durabilidad. Este elemento es para fijar sobre pared interior mediante cinta de montaje doble faz o mediante sistema de dilatadores según sea establecido ROMPETRAFICO Este elemento es para exteriores y tiene forma triangular con medidas de 200 cms de altura x 50cms en cada uno de sus lados. Está realizado en metal para exteriores el cual tiene un tratamiento antihongos, y antioxidante adecuado para las inclemencias del clima. Lleva adherido sobre cada uno de sus lados, una impresión full color y en alta resolución, sobre vinilo blanco laminado. Para evitar decoloración INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y GARANTÍA El contratista deberá garantizar que el precio cotizado para la elaboración, suministro, instalación e identificación de cada ítem incluya el transporte, suministro e instalación de todos los elementos necesarios para la realización de las actividades requeridas. Todos los elementos ofertados deben incluir un (1) año de garantía como mínimo desde el recibo a satisfacción.

25 9.5. SUPERVISIÓN Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por el Supervisor del contrato Mario Andres Pirachican, el mismo contará con las facultades administrativas y conocimientos técnicos requeridos para la toma de decisiones y solución de problemas en situaciones operativas y administrativas que eventualmente se presenten en la ejecución del contrato. Será el encargado de realizar el control y seguimiento del proyecto, además de entregar la información sobre acceso a los sitios en donde se ejecutarán las actividades. El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la supervisión. El supervisor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su responsabilidad, relacionados con la obra encomendada y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones u órdenes del supervisor al Contratista, serán expedidas o ratificadas por escrito. La máxima obligación del contratista será ejecutar las tareas de acuerdo con los lineamientos dados, cumpliendo con los requisitos de calidad especificados en el Contrato y dentro del plazo estipulado. Serán funciones del supervisor asegurar para COLVATEL, que el Contratista cumpla con las obligaciones pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las actividades en los aspectos técnicos y administrativos del mismo. El supervisor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las condiciones básicas del desarrollo de las actividades del contrato.

26 10. FORMA DE PAGO El valor a pagar será cancelado de la siguiente manera: - Un primer pago a la entrega e instalación de la imagen publicitaria del 30% de los portales interactivos. - Un segundo pago a la entrega e instalación de la imagen publicitaria del 30% de los portales interactivos. - Un tercer pago a la entrega e instalación de la imagen publicitaria del 40% de los portales interactivos CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN El CONTRATISTA no podrá ceder, total ni parcialmente, la ejecución del objeto contractual. Tampoco podrá subcontratar parcial o totalmente la ejecución del contrato. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del presente contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a COLVATEL o a terceros SUSPENSIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito; b. Por mutuo acuerdo. La suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. Se entenderá suspendido el contrato mientras a juicio de COLVATEL, subsistan los efectos originados en la fuerza mayor o caso fortuito. Igualmente podrán las partes de común acuerdo, prorrogar el término de ejecución del contrato para dar correcto y adecuado cumplimiento a lo establecido MULTAS Si hay incumplimiento parcial o retardo en el cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones, pagará el contratista una multa equivalente al 0.5 % del precio del contrato por semana de atraso, sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. El valor de la multa no puede exceder el 20% del valor del valor total del contrato. COLVATEL podrá descontar el valor de las multas de las sumas que le adeude al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que COLVATEL indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia

27 expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de incumplimiento total o definitivo de cualquiera de las obligaciones del contratista, se genera a su cargo el pago de una cláusula penal pecuniaria cuyo monto, según lo defina el Facultado, será hasta por el 20% del valor del contrato. La pena no exime al proveedor del cumplimiento de la obligación principal, ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este porcentaje en los términos del artículo 1594 del Código de Civil y demás normas concordantes. COLVATEL podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de las sumas que le adeude al contratista por cualquier concepto. De no ser posible el descuento total o parcial, el contratista se obliga a consignar en la cuenta que COLVATEL le indique el valor o el saldo no descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal fin. El contratista renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su constitución en mora CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD OCUPACIONAL El contratista deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con el pago de las obligaciones laborales y afiliación al Sistema de Seguridad Social: Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), Entidad Prestadora de Salud (EPS) y Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y aportes parafiscales en relación con el personal que ocupe para la ejecución del contrato, inclusive subcontratistas personas naturales o jurídicas. Como requisito para el trámite de las actas de recibo que sean base para el pago el contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato dentro de los primeros 15 días hábiles de cada mes, certificación de revisor fiscal o contador público, según el caso, en la que conste los pagos de las obligaciones laborales y los aportes a la ARP, EPS y AFP, parafiscales (ICBF, SENA, Cajas de Compensación) cuando a éstos haya lugar, o en su defecto, entregar al supervisor del contrato dentro del mismo plazo fotocopia de los formularios de afiliación y pago a las mencionadas entidades SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán a través de los mecanismos de conciliación y transacción previstos en la Ley.

28 10.8. INDEMNIDAD El CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá a su costa a COLVATEL, de cualquier pleito, queja, demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de este frente a reclamaciones de terceros en el desarrollo y ejecución del contrato. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra COLVATEL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra COLVATEL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, el CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de COLVATEL para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si COLVATEL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa o que si COLVATEL lo estima necesario, asuma directamente la misma. En este último caso, COLVATEL cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración. En caso en que el CONTRATISTA no asuma la defensa o COLVATEL no llame al CONTRATISTA en garantía dentro del proceso, o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, COLVATEL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, más un diez por ciento (10%) por concepto de costos de administración, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, COLVATEL podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, presta el mérito ejecutivo OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA El proponente a quien le sea adjudicado el contrato, deberá cumplir con lo ofertado, los requerimientos técnicos solicitados, así como las actividades aquí mencionadas: 1. Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en el pliego de condiciones y en los anexos del proceso. 2. Cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, los decretos No de agosto 2 de 2002 y 2400 de Octubre 25 de 2002 y la ley 789 de Pagar todos los impuestos, tasas y similares, Nacionales y Distritales que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 4. Las demás que se establezcan en el contrato y que se requieran a criterio del supervisor del contrato para la debida ejecución del mismo, teniendo en cuenta la

29 naturaleza, el objeto, la propuesta presentada y los pliegos de condiciones, documentos que forman parte integral del presente proceso OBLIGACIONES DE COLVATEL COLVATEL se obliga a 1. Verificar que el servicio prestado por el contratista se ajuste a las especificaciones técnicas y de calidad mínimas exigidas. 2. Facilitar al contratista el cumplimiento del objeto contractual. 3. Pagar el valor del presente contrato en los términos estipulados. 4. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del presente contrato y las previstas en la ley.

30 11. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS, CRITERIOS DE SELECCIÓN DOCUMENTOS ANEXOS HABILITANTES REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. Los oferentes deberán presentar la documentación que permita determinar que son los idóneos para la realización de las actividades del objeto contractual. Teniendo en cuenta lo anterior y para garantizar la transparencia del proceso y la idoneidad del oferente, se requiere la presentación de los siguientes documentos FACTORES DE CALIFICACIÓN Una vez que COLVATEL haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias jurídicas, financieras y técnicas se catalogará como HABILITADA, se procederá a su evaluación y comparación. Evaluación de las ofertas Calificación y puntuación de las ofertas: Las ofertas que hayan sido habilitadas se calificarán sobre un puntaje de 100 puntos. Se han establecido lo siguientes puntajes de asignación de calificación: FACTOR PRECIO PUNTAJE Se calificará de cero (0) a cien (100) el valor de la oferta económica siendo cien (100) el mayor puntaje para la oferta de menor valor, y se quitarán cinco (5) puntos a las ofertas siguientes respectivamente, siendo estos cinco (5) puntos descontados de la oferta inmediatamente anterior. Nota: La oferta económica presentada por el oferente no podrá superar por ningún motivo el Presupuesto Oficial Estimado. TOTAL PUNTAJE 100 CRITERIO DE DESEMPATE En caso de empate en el puntaje obtenido en las ofertas presentadas, COLVATEL aplicará el siguiente procedimiento para el desempate: se preferirá la oferta más baja, en caso de que el empate continúe se preferirá la oferta del oferente que tenga el mejor índice de liquidez; en caso de que persista el empate, se tendrá en cuenta la oferta con